一级建造师答疑精华5篇 第1篇
【背景资料】
某公路工程，与建设单位签订了施工合同，施工合同工期为 16 周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。
工程施工到第 4 周时进行进度检查，发生如下事件：
事件一：A 工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。
事件二：B 工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失 1 万元，实际只完成估算工程量的 25％。
事件三：C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的 20％，施工单位实际发生检验配合工作费用 5000元。
事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4 个台班，台班单价 300 元/台班、折旧费 100 元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200 元。
事件五：该工程施工期间，原材料价格波动很大，施工合同中约定只对水泥、柴油及石材采用调值公式法进行价差调整。基期为当年 5 月，工程款按月计量，每月调整价差。该工程投标函投标总报价中，水泥占 35%，柴油占 15%，石材占 20%，各月价格见下表。
1. 根据第4 周末的检查结果，逐项分析B、C、D 三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2. 若施工单位在第4 周末就B、C、D 出现的进度偏差提出工程延期的要求，应批准工程延期多长时间？为什么？
3. 施工单位是否可就事件二、四提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？
4. 事件三中C 工作发生的费用如何结算？
5. 前4 周施工单位可得到的结算款为多少元？
6.8 月份未调价进度款为4338 万元，调价之后的当月工程款是多少？（列式计算，保留两位小数点）
答案：
解析：
1.
B 工作拖后1 周，不影响工期，因B 工作总时差为1 周。
C 工作拖后1 周，不影响工期，因C 工作总时差为3 周。
D 工作拖后2 周，影响工期2 周，因D 工作总时差为0（或D 工作为关键工作）。
2.
批准工程延期2 周。
理由：施工中发现地下文物造成D 工作拖延，不属于施工单位责任，属于建设单位的责任。
3.
（1）事件2 不能索赔费用，因异常恶劣天气造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔，属于客观原因引起的延误（即不可抗力），不能得到费用补偿。
（2）事件4 可以索赔，因施工中发现地下文物属于非施工单位原因，属建设单位责任。
（3）可获得的索赔费用为4 台班×100 元/台班+1200 元＝1600 元。
4.
不予结算，因施工单位对C 工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到相应项目中。
5.
施工单位可得到的结算款：
A 工作：840m3×300 元/m3＝252000 元
B 工作：1200m3×25％×320 元/m3＝96000 元
D 工作：4 台班×100 元/台班+1200 元＝1600 元
合计：252000+96000+1600＝349600 元。
6.
8 月份：4338×（0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200） =4619.97（万元）
港口与航道工程项目技术管理的主要内容包括（ ）。
A.技术策划
B.典型施工
C.技术交流
D.内业技术资料
E.产值统计
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P277-P278
项目技术管理的主要内容包括:技术策划、图纸会审、施工技术方案、技术交底、变更设计、典型施工（首件制）、测量与试验检测、技术创新、内业技术资料、交竣工验收、技术总结、技术培训与交流等。
特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于()。
A.12V
B.16V
C.20V
D.24V
答案：A
解析：
2020教材P175 / 2019教材P177
(9)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V;2)潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V;3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V;
（2012 年真题）下列管道补偿器中，热力管道中，属于自然补偿的有（ ）。
A.球形补偿器
B.Z 型
C.L 型
D.套筒补偿器
E.波纹补偿器
根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（ ）。
A、生产企业资质证明
B、生产企业营业执照
C、生产许可证
D、第三方检测合格证明
答案：C
解析：
【知识点】出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。
配制港口与航道工程混凝土所采用的普通硅酸盐水泥，其熟料中的铝酸三钙含量宜在（ ）范围内。
A.1％～5％
B.6％～12％
C.13％～19％
D.20％～26％
答案：B
解析：
铝酸三钙(C3A)是混凝土获得早期强度的主要成分，C3A过低，混凝土的早期强度明显地发展缓慢，对某些要求早期强度快速获得的工程不利；C3A过高水化快、放热高，对大体积混凝土防裂不利；C3A过高，强力吸附外加剂，与外加剂的适应性差；C。A过高致使坍落度损失过快、假凝，对混凝土耐碱性不利。
管棚超前支护主要适用于（ ）。
A.软弱地层
B.黏土地层
C.砂土质地层
D.强膨胀性地层
E.断层破碎带
正确答案：ACDE
本题涉及的考点是管棚超前支护的适用条件。管棚超前支护适用于软弱地层和特殊困难地段，如极破碎岩体、塌方体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩，并对地层变形有严格要求的工程。
在固定资产折旧的方法中，使用前期提取较多折旧，而在使用后期提取较少折旧的方法是（ ）。
A：平均年限法
B：生产总量法
C：直线法
D：年数总和法
答案：D
解析：
采用年数总和法计提折旧，各年提取的折旧额必然逐年递减，因此也是一种加速折旧的方法。
在一份保险合同中，保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的（）。
A.标的价值
B.保险金额
C.保险费
D.实际赔付额
答案：B
解析：
2020教材P305 / 2019教材P301
保险金额是保险利益的货币价值表现，简称保额，是保险人承担赔偿或给付保险金责任的最高限额。
一级建造师答疑精华5篇 第2篇
通常在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是（ ）。
A.先张拉楼板、后张拉楼面梁
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.先张拉楼面梁、后张拉楼板
D.板中的无粘结筋须分批张拉
答案：A
解析：
2020教材P113 / 2019教材P112
预应力楼盖宜先张拉楼板、次梁，后张拉主梁的预应力筋；对于平卧重叠构件，宜先上后下逐层张拉。
关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（ ）。
A.分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行
B.《住宅工程质量分户验收表》要作为《住宅质量保证书》的附件一同交给住户
C.《住宅工程质量分户验收表》需要建设单位和设计单位项目负责人分别签字
D.分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收
答案：B
解析：
本题考查的是竣工质量验收的标准。选项A，正确的说法应该是：在住宅工程各检验批、分项、分部工程验收合格的基础上在住宅工程竣工验收前，建设单位应当组织施工、监理等单位依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能进行检查验收。选项C，正确的说法应该是：每户住宅和规定的公共部位验收完毕，应当填写住宅工程质量分户验收表，建设单位和施工单位项目负责人、监理单位项目总监理工程师要分别签字。选项D，正确的说法应该是：住宅工程质量分户验收的主要内容包括建筑节能和采暖工程质量。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为属于违法分包的是()。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司
C．分包单位将部分工程分包给某公司
D．总承包单位将工程分包给安全生产许可证吊销的单位
E．劳务分包单位将其从总承包单位承包的劳务再分包
答案：C,D,E
解析：
选项A属于转包；混凝土浇筑属于劳务作业，主体结构不得进行专业工程分包，但劳务作业可以分包，选项B属于合法劳务分包。@##
以下关于建设工程领域的民事纠纷表述正确的是()。
A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷
B.发包人和承包人因建设工程质量产生的纠纷属于民事纠纷
C.建设行政主管机关与建设工程施工单位之间不会发生民事纠纷
D.建设工程民事纠纷中发包人与承包人在民事诉讼中的权利不平等
答案：B
解析：
2020版教材P331 / 2019版教材P330
建设一、建设工程民工程民事纠纷事纠纷，是在建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关法律关系为内容的争议。民事纠纷可分为两大类：一类是财产关系方面的民事纠纷，如合同纠纷等；另一类是人身关系的民事纠纷，如名誉权纠纷、继承权纠纷等。民事纠纷通常有三个特点： 民事纠纷主体之间的法律地位平等； 民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；（3 ) 民事纠纷的可处分性。在建设工程领域，较为普和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。
管道穿过墙壁和楼板时的套管设置，正确的有（ ）。
A.楼板内套管高出装饰地面 20mm
B.楼板内套管高出装饰地面 50mm
C.卫生间内套管髙出装饰地面 20mm
D.卫生间内套管高出装饰地面 50mm
E.安装在墙壁内的套管其两端与饰面齐平
答案：A,D,E
解析：
管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面 20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面 50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端而应光滑。管道的接口不得设在套管内
电梯安装中对电梯井道土建工程进行检测鉴定，以确定其（ ）是否符合电梯安装所需的要求。
A.混凝土规格
B.配管配线
C.防护栏杆
D.位置尺寸
答案：D
解析：
教材P207
（1）对电梯井道、机房土建工程进行检测鉴定，以确定其位置尺寸是否符合电梯所提供的土建布置图和其他要求。
某水库枢纽工程有主坝、副坝、溢洪道、电站及灌溉引水隧洞等建筑物组成，水库总库容5.84 亿 m3，电站装机容量 60.0MW，主坝为黏土心墙土石坝，最大坝高 90.3 米，灌溉引水洞引水流量 45m3/s，溢洪道控制段共 5 孔，每孔净宽 15 米，工程施工过程中发生如下事件：
事件一：为加强工程施工安全生产管理，根据《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)等有关规定，项目法人组织制定了安全目标管理制度，安全设施“三同时”管理制度等多项安全生产管理制度，并对施工单位安全生产许可证，三类人员安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗等情况进行核查。
事件二：工程开工前，施工单位对各单位工程的重大危险源分别进行了辨识和评价，通过作业条件危险性评价，部分单位工程事故可能造成的人员伤亡、数量和财产损失情况如下：
主坝：可能造成 10-20 人死亡，直接经济损失 2000-3000 万元;
副坝：可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失 200-300 万元；
溢洪道：可能造成 3-5 人死亡，直接经济损失 300-400 万;
引水洞：可能造成 1-2 人死亡，直接经济损失 1000-1500 万元。
事件三：电站基坑开挖前，施工单位编制了施工措施计划部分内容如下：
（1）施工用电有系统电网接入，现场安装变压器一台;
（2）基坑采用明挖施工，开挖深度 9.5 米，下部岩石采用爆破作业，规定每次装药量不得大于 50kg，雷雨天气禁止爆破作业;
（3）电站厂房墩墙采用落地式钢管脚手架施工，墩墙最大高度 26m;
（4）混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输，每次混凝土运输量不超过 6m3，并要求风力超过 7 级暂停施工。
事件四：项目经理因身体不适，离开施工现场前去就医，并按合同约定的要求履行了相关手续。
事件五：主坝施工过程中，防渗体填筑采用自卸汽车卸料。
问题：
1、指出本水库枢纽工程的等别规模，并判断主要建筑物级别和临时建筑物的级别。
2、根据《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第 26 号)和《水利工程施工安全管理导则》(SL721-2015)，说明事件一中“三类人员”和“三同时”所代表的具体内容。
3.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，依据事故可能造成人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为几级。
4.根据《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》(DL/T5274-2012)，在事件三涉及的生产、施工作业中，宜列入重大危险源重点评价对象的有哪些。
5.指出事件四中项目经理短期离开施工现场应履行哪些手续？
6.事件五中，防渗体填筑采用自卸汽车卸料宜采用什么方法？说明理由。
答案：
解析：
1、本水库枢纽工程的等别为Ⅱ等，规模为大（2）型；主坝级别为1级，其他主要建筑物级别2级；临时建筑物级别为4级。
2、三类人员：施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员。
三同时：建设项目中的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3、依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等4级。
4.事件三中宜列入重大危险源重点评价对象的：施工用电（变压器安装）、基坑开挖、爆破作业、落地式钢管脚手架施工、高处作业、起重机吊装作业。
5、承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。6、进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土。
大型施工船舶防风、防台是指船舶防御风力在()级以上的季风和热带气旋。
A.8
B.7
C.6
D.5
抓斗挖泥船在（）情况下应分段施工。
A.挖槽长度大于挖满一舱所需长度时
B.挖槽长度大于水上管线的有效伸展长度时
C.挖槽长度超过挖泥船一次抛设主锚或边锚所能开挖的长度时
D.挖槽长度小于挖泥船一次抛设主锚所能开挖的长度时
一级建造师答疑精华5篇 第3篇
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议,提出证据证明存在(),其申请重新鉴定的,人民法院应予准许
A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的
B.鉴定程序严重违法的
C.鉴定结论明显依据不足的
D.鉴定结论有缺陷,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的
E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P341 / 2019版教材P340
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许： 鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的； 鉴定程序严重违法的； 鉴定结论明显依据不足的； 经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。
混凝土的耐久性指标应根据（ ）确定。
A.结构设计使用年限
B.水泥用量
C.所处环境类别
D.作用等级
E.拌合设备
答案：A,C,D
解析：
混凝土的耐久性指标应根据结构设计的使用年限、所处的环境类别及作用等级确定。
已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；A工作的自由时差为5天。则A工作的总时差为（ ）天。
A.0
B.5
C.9
D.7
答案：D
解析：
根据题意，B的总时差为4，C的总时差为2，TFA=MIN（LAGAB+4,LAGAC+2）,而LAGAB和LAGAC的最小值为5（因为A的自由时差是其与紧后工作之间时间间隔的最小值），所以的TFA最小值为7。
下列障碍表现中，属于沟通障碍中的发送者的障碍的有（ ）。
A.对信息的过滤
B.信息译码不准
C.外部干扰
D.对信息的筛选
答案：A
解析：
沟通障碍来自三个方面：发送者的障碍、接受者的障碍、沟通通道的障碍。选项 B、选项 D 属于接受者的障碍，选项 C 属于沟通通道的障碍。
对筹资方而言，短期负债筹资的特点有（ ）。( 2015真题 )
A.筹资速度快
B.筹资风险高
C.筹资难度大
D.限制条件较多
E.筹资成本较高
答案：A,B
解析：
本题考查的是短期筹资的特点。短期负债筹资通常由如下特点：筹资速度快、筹资弹性好、筹资成本较低、筹资风险高。
某工程商品混凝土的有关产量、单价、损耗率等数据如下表所示。析法进行施工成本分析，产量、单价、损耗率对成本的影响程度分别是()。
A.产量增加使成本增加30680元；单价提高使成本增加26000元；损耗率下降使成本减少3245元
B.产量增加使成本增加30680元：单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少2700元
C.产量增加使成本增加28080元；单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少2700元
D.产量增加使成本增加28080元；单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少3245元
答案：D
解析：
2020/2019教材P105
目标数为基础 500×540×1.04=280800 ，第一次变化产量 550×540×1.04=308880，第二次变化单价 550×590×1.04=337480，第三次变化损耗率 550×590×1.03=334235
下列不适用于供热管道设置安全阀的形式为（ ）。
A.杠杆式
B.填充式
C.脉冲式
D.弹簧式
答案：B
解析：
安全阀是一种安全保护性的阀门，主要用于压力管道和各种承压设备上，当介质工作压力超过允许压力数值时，安全阀自动打开向外排放介质，随着介质压力的降低，安全阀将重新关闭，从而防止管道和设备超压危险运行。安全阀分为杠杆式、弹簧式、脉冲式。安全阀适用于锅炉房管道以及不同压力级别管道系统中的低压侧。
彩色三要素指的是彩色的亮度、色调和（）。
A.色失真
B.色差度
C.染色度
D.饱和度
答案：D
解析：
彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调和饱和度，亮度是指彩色光作用于人眼而引起的视觉上的明亮程度，色调是指彩色的颜色类别，饱和度是指彩色的深浅和浓淡程度。
项目盈亏平衡分析时，一般应列入固定成本的是（ ）。
A.生产工人工资
B,外购原材料费用
C.外购燃料动力费用
D.固定资产折旧费
答案：D
解析：
本题考核的是固定成本的内容。固定成本是指在一定的产量范围内不受产品 产量及销售量影响的成本，即不随产品产量及销售量的增减发生变化的各项本费 .用，如工资及福利赛费计件i资除外）、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费等。
一级建造师答疑精华5篇 第4篇
某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题，该措施属于项目目标控制的()。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：A
解析：
2020/2019教材P49
( 1 )组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等；
下列有关工程变更的批准正确的是（ ）。
A.承包商提出的工程变更，应该交予发包人审查并批准
B.由设计方提出的工程变更应该与承包商协商
C.由业主方提出的工程变更，涉及设计修改的应该与设计单位协商，并一般通过工程师发出
D.工程师发出工程变更不需要经过业主批准
答案：C
解析：
承包商提出的工程变更，应该交予工程师审查并批准；由设计方提出的工程变更应该与业主协商或经业主审查并批准；由业主方提出的工程变更，涉及设计修改的应该与设计单位协商，并一般通过工程师发出。工程师发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定，通常在发出变更通知前应征得业主批准。
冬期钢筋调直冷拉环境温度控制的最小限值是()℃。
A.-30
B.-20
C.-10
D.-5
答案：B
解析：
2020教材P196 / 2019教材P198
3.钢筋工程(1)钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。当环境温度低于-20℃时，不宜进行施焊。当环境温度低于-20℃时，不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。
（2014年真题）某机电工程公司通过投标总承包了一工业工程，主要内容包括：施工基础施工、厂房钢结构制作和吊 装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前，该机电工程公司按合同约定向建设单位提交 了施工进度计划，编制了各项工作逻辑关系及工作时间表（见表 1）。该项目的厂房钢结构选用了低合金 结构钢，在采购时，钢厂只提供了高强度、高韧性的综合力学性能。
【问题】 2.钢厂提供的低合金结构钢还应有哪些综合力学性能？
答案：B
解析：
2.钢厂提供的低合金结构钢除了高强度、高韧性，还应有低的冷脆转变温度、良好耐腐蚀性、良好的 冷成形和焊接性能等综合性能。
助航灯光计算机监控系统对（ ）光强等级进行监控。
A．机坪泛光照明灯
B．坡度灯
C．跑道中线灯
D．接地地带灯
E．跑道边灯
（2016年真题）某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期 2×330MW 凝汽式机组向城区集中供热及配套管网， 工艺流程如图 3。业主通过招标与 A 公司签订施工总承包合同，工期 12 个月。
公用管网敷设采用闭式双管制，以电站热计量表井为界，一级高温水供热管网 16km，二级供热管网 9km，沿线新建 6 座隔压换热站，隔压站出口与原城市一级管网连接。
针对公用管网施工，A 公司以质量和安全为重点进行控制策划，制定危险性较大的分部分项工程清单 及安全技术措施，确定主要方案的施工技术方法包括：管道预制、保温及外护管工厂化生产；现场施焊采 取氩弧焊打底，自动焊填充，手工焊盖面，直埋保温管道无补偿电预热安装，管网穿越干渠暗挖施工，穿 越河流架空施工，穿越干道顶管施工，管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中，施工装备全位置自 动焊机和大容量电加热装置是 A 公司与厂家联合研发的新设备
项目实施过程中，发生了下列情况：
现场用电申请已办理，但地处较偏僻的管道分段电预热超市政电网负荷，为不能影响工程进度，A 公 司自行决定租用大功率柴油发电机组，解决电网负荷不足问题，被供电部门制止。
330MW 机组轴系对轮中心初找正后，为缩短机组安装工期，钳工班组提出通过提高对中调整精度等级， 在基础二次灌浆前的工序阶段，一次性对轮中心进行复查和找正，被 A 公司否定。公用管网焊接过程中， 发现部分焊工的焊缝不稳定，经无损检测结果分析，主要缺陷是气孔数量超标。A 公司排除焊工操作和焊 接设备影响因素后，及时采取针对性的质量预控措施。
【问题】
1.针对公用管网施工，A 公司应编制哪些需要组织专家论证的安全专项方案? 2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?
答案：
解析：
1.应编制需要组织专家论证的案例专项方案有：暗挖施工、顶管施工、管道自动焊接和无补偿电预热 管道安装。 2.公用管网工程采用了：管道工厂化预制技术、非开挖埋管技术、大管道闭式循环冲洗技术。
离港系统通过国际民航通信委员会SITA网关向行李处理系统传输在机场办理登机手续旅客的（ ）。
A.托运行李数据
B.随身携带行李数据
C.随身携带行李安检图像
D.托运行李安检图像
为了引导和启发进行方案创造，常用的方法有( )。
A．头脑风暴法
B．模糊目标法
C．专家意见法
D．专家检查法
E．调查问卷法
海水环境中港航工程混凝土严禁采用()粗、细骨料。
A.活性
B.惰性
C.石英类
D.重晶石类
一级建造师答疑精华5篇 第5篇
下列受弯构件的钢筋接头方式中，同一截面钢筋接头面积占受力钢筋总面积的百分率不符 合规范规定的是（ ）
A.闪光对焊，受拉区42% B.绑扎，受拉区40%
C.绑扎，受压区45%D.机械连接，受拉区38%
答案：B
解析：
绑扎接头在构件的受拉区中不超过25%，在受压区不超过50%。
对于石料缺乏的地区，经论证斜坡堤堤心石可采用开山石，但开山石应（ ）。
A.无严重风化 B.不成片
C.有混合级配要求 D.有适当的级配
E.含泥量小于10%
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为（）。
A.3个月到3年
B.6个月到3年
C.3个月
D.6个月
答案：B
解析：
诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。
在会计核算的基本假设中，从时间上对会计对象进行了界定的是（ ）。
A.会计主体假设
B.持续经营假设
C.会计分期假设
D.货币计量假设
答案：C
解析：
会计主体假设：空间上界定会计工作的具体核算范围，会计主体不一定是法人。
持续经营假设：假设企业在一定期间内不会面临破产和清算。企业会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。
会计分期假设：中国日历年，时间上一个界定。
货币计量假设：我国通常选择人民币作为记账本位币。
某建设单位，拥有一台设备，目前实际价值8000元，预计残值2000元，第1年的设备运行成本600元，第2年的设备运行成本900元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值480元，则该设备的经济寿命为( )年。
A.3
B.4
C.5
D.8
答案：C
解析：
本题考核的是设备经济寿命的计算。设备经济寿命的计算公式为：N0=
反映业主方以及项目的参与单位有关的各工作部门之间的组织关系可以用( )。
A.项目管理组织结构图
B.合同结构图
C.项目结构图
D.合同工作关系图
答案：A
解析：
2020/2019教材P21
二、项目管理的组织结构图对一个项目的组织结构进行分解，并用图的方式表示，就形成项目组织结构图图-Diagram of Organizational Breakdown Structure )， 或称项目管理组织结构图。 项目组织结构图反映一个组织系统（如项目管理班子） 中各子系统之间和各组织元素（如各工作部门）之间的组织关系， 反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系。而项目结构图描述的是工作对象之间的关系。对一个稍大一些的项目的组织结构应该进行编码，它不同于项目结构编码，但两者之间也会有一定的联系。图 1Z201032-8 所示是项目组织结构图的示例，它属于职能组织结构。
关于行政行为特征的说法，错误的是（ ）。
A、行政行为的主体是法定的
B、实施行政行为具有单方意志性
C、行政行为多属于无偿行为
D、行政行为具有不可裁量性
答案：D
解析：
【知识点】建设工程纠纷主要种类和法律解决途径。选项D行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。
(2014真题)关于联合试运转费的说法，正确的是()。
A:联合试运转费包括单机的调试费
B:联合试运转费包括单机安装后试运转中因施工质量原因发生的处理费用
C:联合试运转费应为联合试运转所发生的费用净支出
D:联合试运转支出主要是材料费，不包含人工费
答案：C
解析：
联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。
下列建设工程施工合同的风险中，属于管理风险的有（ ）。
A.政府工作人员干预
B.环境调查不深入
C.投标策略错误
D.汇率调整
E.合同条款不严密
