21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第1辑
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。
A.3 人死亡，10 人重伤，直接经济损失2000 万元
B.12 人死亡，直接经济损失960 万元
C.36 人死亡，50 人重伤，直接经济损失6000 万元
D.2 人死亡，100 人重伤，直接经济损失1.2 亿元
答案：B
解析：
重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。
根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。2018真题
A、应急指挥机构及其职责发生调整的
B、面临的事故风险发生重大变化的
C、重要应急资源发生重大变化的
D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
E、单位经营情况发生变化的
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的规定。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；（3）面临的事故风险发生重大变化的；（4）重要应急资源发生重大变化的；（5）预案中其他重要信息发生变化的；（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；（7）编制单位认为应当修订的其他情况。
下列关于机场的说法中，不正确的是（）。
A.民用机场分为运输机场和通用机场
B.通用机场是公共基础设施
C.民用机场包括临时机场
D.军民合用机场管理办法由国务院、中央军委制定
1．背景
西北某民航机场跑道道面结构损坏较严重，机场拟对该跑道进行旧道面摊铺沥青混凝土盖面层维修。施工前，机场管理当局完成了相关准备工作，主要有：向民航地区管理局申请不停航施工，并按要求提交了相关材料，通过招标选定了施工单位，成立了工程指挥部。整个工程不涉及飞行程序和起飞着路最低标准的修改。2010年3月3日发布航行通告。
2．问题
(1)该项工程最早哪日可以开工
(2)本工程不停航施工现场指挥机构可由哪几方面代表组成
(3)为了保障施工设备每日能够安全顺利进出施工区域，应采取哪些保障措施
答案：
解析：
(1)该项工程最早2010年3月10日可以开工。 (2)不停航施工现场指挥机构通常由以下几个方面代表组成：工程建设单位、施工单位、空中交通管理部门、机场飞行单位(或航空公司)、工程监理单位、设计监理单位、设计单位等。
(3)所有进入跑道施工的机械设备，每日必须进行维护保养，使之处于最佳状态。严禁带故障设备进入施工现场。在施工现场备有汽车吊和平板拖车，防止设备出现故障时，无法自行出场；并且在进场前进行预吊装试验，确保吊装的安全性。
(1)《民用机场运行安全管理规定》(CCAR_一140)中明确规定若整个工程不涉及飞行程序和起飞着路最低标准，自航行通告发布7d后可以施工。
(2)不停航施工十分复杂，涉及单位较多。为了保证施工的安全，应成立涉及所有单位的现场指挥机构。
(3)在不停航施工期间，设备完好和设备故障应急处理是设备管理的重要工作，即应采取的措施。
下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（ ）。
A. 工程师指示承包商加快施工进度
B. 开工前业主未能及时交付施工图纸
C. 异常恶劣的气候条件
D. 业主未能及时支付工程款造成工期延误
答案：A
解析：
本题主要考查工期索赔的条件。 可以进行工期索赔的条件：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包商原因停水、停电、停气，造成停工累计8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
A项：工程师指示承包商加快施工进度，不会引起工期延误，也就不存在工期索赔的依据，所以不能进行工期索赔。故A项正确。
B项：开工前业主未能及时交付施工图纸属于工期索赔条件的第1 条，可以进行工期索赔。故B项错误。
C项：异常恶劣的气候条件属于工期索赔条件的第6 条，可以进行工期索赔。故C项错误。
D项：业主未能及时支付工程款造成工期延误属于工期索赔条件的第2 条，可以进行工期索赔。故D项错误。
本题为选非题，综上所述，所以答案为 A项。
水利水电工程验收结论应经（ ）以上验收委员会成员同意。
A.1/2
B.2/3
C.3/4
D.4/5
答案：B
解析：
本题考查的是水利工程验收的分类及工作内容。水利水电工程验收结论应经2/3以上验收委员会成员同意。
某承包商向某水泥厂采购10吨水泥的要约，水泥厂于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢承包商的总经理外出，承包商的总经理5月9日知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知水泥厂收到承诺。该承诺何时生效?（ ）。
A．5月1日
B．5月8日
C．5月9日
D．5月10日
21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第2辑
输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（ ）等。
A.放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工
B.拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
C.立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装
D.杆塔组立、放线施工、导线连接、竣工验收检查
答案：D
解析：
教材P73
一、架空线路施工架空线路施工的一般程序:施工测量→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检查。
施工企业计提安全生产费用的依据是()。
A.投标报价
B.评标价
C.建筑安装工程造价
D.备案合同价
答案：C
解析：
2020版教材P249 / 2019版教材P248
业安全生产费用提取和使用管理
2012年2月财政部、国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。
某通信线路施工过程中发生了安全事故，造成2人死亡，10人重伤，800万元的直接经济损失，则此事故属于（ ）安全事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
答案：C
解析：
安全事故的等级划分：
为了加强对建设工程质量的管理，我国在（ ）中明确政府行政主管部门设立专门机构对建设工程质量行使监督职能。
A．中华人民共和国建筑法
B．中华人民共和国招标投标法
C．GB/T 19000系列质量管理系列标准
D．建设工程质量管理条例
E．建筑工程施工质量验收规范
燃气管道及其附件组装完成并在试压前，应按设计要求进行（ ）。
A.强度试验
B.气体吹扫
C.气压试验
D.水压试验
答案：B
解析：
本题考核的是燃气管道功能性试验的规定。燃气管道及其附件组装完成并在试压前，应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。
对总量1000万元的工程项目进行检查，截至检查时已完成工作预算费用为410万元，计划工程预算费为400万元，已完工作实施费用为430万元，则其费用绩效指数为（）。
A.0．430
B.0．930
C.0．953
D.1．075
在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。
A. 经附近居民所在单位的同意
B. 在居民小区代表监视下施工
C. 公告附近居民
D. 经居民小区业主委员会同意
答案：C
解析：
2004年建设工程法规真题第42题
根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。
综上所述，本题正确答案是C。
21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第3辑
根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（ ）。
A. 技术规范
B. 拆装方案
C. 设备运至现场的运输方案
D. 进度控制横道图
答案：B
解析：
2012年建设工程法规真题第66题
本题主要考查施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。
综上所述，本题正确答案为B。
某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（ ）。
A. 1020万元
B. 1010万元
C. 1000万元
D. 990万元
答案：A
解析：
2007年建设工程法规真题第12题
招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或者其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。招标人和中标人不得再自行订立违背合同实质性内容的其他协议。
本题中，经过评审的投标价格最低为1020万元，双方签订合同的价格只能是1020万元，不能再降低报价。
综上所述，本题正确答案为A。
关于现金流量表的编制基础说法错误的是（ ）。
A、现金流量表的编制基础是现金和现金等价物
B、现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款
C、定期存款不属于现金范围
D、现金等价物可视为现金
答案：C
解析：
2020版教材P138 / 2019版教材P131
现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的财务报表，它属于动态的财务报表。现金流量表是以现金为基础编制的，这里的现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款、其他货币资金以及现金等价物。2、现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的短期投资。现金等价物是短期投资，其支付能力与现金差别不大，可视为现金。
对于不稳定的松散岩质路堑地段，应遵循的施工原则有（ ）。
A．自上而下，分级开挖
B．自下而上，掏底开挖
C．自上而下，分层加固
D．自上而下，分级排水
E．自下而上，分级排水
施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（ ）而减轻责任。
A. 设计图纸错误
B. 勘察资料失实
C. 监理机构验收失误
D. 试桩检测有误
答案：C
解析：
本题主要考查施工承包单位对工程质量问题的责任。
施工承包单位对工程质量问题承担的责任如下：
（1）工程质量问题是因为勘察或设计的原因造成的，施工承包方无责；
（2）工程质量问题是因为建设单位违法强制要求不按有关质量标准执行造成的，建设单位要承担一定的责任，但施工承包方明知违反质量标准未能坚持拒绝施工的，仍然要承担罚款、处罚以及返工、返修等责任。
C项：施工承包单位应对工程质量负责，监理机构只起到监督管理的职能，即使监理机构验收失误，施工承包单位仍应保证工程质量，所以施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。所以C项正确。
ABD项：ABD项都是勘察设计的原因造成质量问题，施工承包单位可减轻或免除责任。所以ABD项错误。
综上所述，本题正确选项是C项。
车辆开出工地要做到不带泥沙，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。这是环境保护措施中的（ ）措施。
A.大气污染的防治
B.水污染的防治
C.噪声污染的防治
D.固体废物的处理
答案：A
解析：
2020教材P249 / 2019教材P246
施工现场空气污染的防治措施（5）车辆开出工地要做到不带泥沙，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。
下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（ ）。
A、相关比率法
B、连环置换法
C、比重分析法
D、动态比率法
答案：B
解析：
【知识点】施工成本分析的基本方法。因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。
21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第4辑
针对该工程项目，集团公司项目部应制定哪些危险预防措施（列举6-8项，对每项措施不必展开叙述）？
正确答案：
隧道内预防坍塌事故的预防措施（1分）；高空作业预防坠亡事故的预防措施（1分）；防火灾和爆炸事故的预防措施（1分）；高填方机械作业安全预防措施（1分）；作业交通车辆运输安全预防措施（1分）；营业线旁施工作业安全预防措施（1分）等等。
充氮气运输的变压器应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持（ ）的正压。
A.0.01～0.03mPa
B.0.03～0.06mPa
C.0.06～0.09mPa
D.0.09～0.12mPa
答案：A
解析：
教材P69
氮气或空气的变压器，运输过程中保持0.01到0.03兆帕
编制某工程项目投资估算时，项目建设期为2年，第一年贷款400万元，第二年贷款600万元，贷款利率10%，则该项目建设期利息总和为（ ）万元。
A、20
B、92
C、82
D、72
答案：B
解析：
2020版教材P190 / 2019版教材P184
第1年的利息为0.5×400×10%=20第2年的利息为：（400+20+0.5×600）×10%=72所以利息为20+72=92
当采用（ ）进行水平位移观测时，其边长应采用钢尺丈量或电磁波测距仪测定。
A.前方交会法
B.经纬仪投点法
C.视准线法
D.极坐标法
关于砌体工程质量验收的说法，正确的有（ ）。
A.施工现场砌块应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m
B.蒸压加气混凝土砌块砌筑前，砌块应提前1～2d浇水湿润
C.施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d
D.填充墙与承重主体结构间的空（缝）隙部位施工，应在填充墙砌筑7d后进行
E.散热器卡具安装处砌筑的小砌块在施工前用C15（或Cb15）的混凝土将其孔洞灌实
答案：A,C
解析：
2020教材P399 / 2019教材P400
（1）砌筑填充墙时，轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d.蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
（2）烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
（3）采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1~2d浇（喷）水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。
填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砲完14d后砌筑，并由中间开始向两边斜砌。
关于设备技术寿命的说法，正确的是（ ）。 (2012)
A.完全未使用的设备技术寿命不可能等于零
B.设备的技术寿命一般短于自然寿命
C.科学技术进步越快，设备的技术寿命越长
D.设备的技术寿命主要有其有形磨损决定
答案：B
解析：
例如一台电脑，即使完全没有使用过，它的功能也会被更为完善 、技术更为先进的电脑所取代，这时它的技术寿命可以认为等于零。由此可见，技术寿命由要是由设备的无形磨损所决定的，它一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快，技术寿命越短。所以，在估算设备寿命时，必须考虑设备技术寿命期限的变化特点及其使用鉍制约或影响。
承包人应按招标文件的要求，在签约前提交履约担保，金额不超过签约合同价的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
答案：B
解析：
本题考查的是承包人的义务和责任。承包人应按招标文件的要求，在签约前提交履约担保，金额不超过签约合同价的10%，履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。
21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第5辑
在证据可能灭失的情况下，当事人可以向人民法院申请（ ）。
A．先予执行
B．证据保全
C．强制执行
D．财产保全
全向信标台可设置在（ ）。
A.航路的转弯点
B.机场跑道中线上
C.跑道末端处
D.跑道入口处
答案：A
解析：
航路全向信标台设置在航路中线上，通常设置在航路的转弯点或走廊口。
热拌沥青混合料路面压实成型与接缝，说法正确的有()。
A、沥青路面施工应配备足够数量、状态完好的压路机
B、碾压速度做到慢而均匀
C、在超高路段和坡道上则由高处向低处碾压
D、复压应紧跟在初压后开始，不得随意停顿
E、沥青混合料路面接缝必须紧密、平顺，错缝不得用直尺检查
答案：A,B,D
解析：
2020/2019教材P31
（1）压实施工应配备足够数量、状态完好的压路机.（2）压路机应以慢而均匀的速度碾压.（4）在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。复压应紧跟在初压后开始。P32（1）路面接缝必须紧密、平顺。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位l m以上。应采用3 m直尺检查，确保平整度达到要求。
某工程双代号时标网络计划，在第 5 天末进行检查得到的实际进度前锋线如下图所示，正确的有( ) （2014）
A.H工作还剩1天机动时间
B.总工期缩短1天
C.H工作影响总工期1天
D.E工作提前1天完成
E.G工作进度落后1天
答案：D,E
解析：
H工作进度慢了两天，它有一天的自由时差。目前H工作会耽误J工作最早开始一天，但不影响总工期。
E工作耽误了一天，E在关键线路上面，所以总工期可能延迟1天。
@##
特殊诉讼时效从法律上为国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁提供保护的期间通常为（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
答案：D
解析：
2020版教材P345 / 2019版教材P344
特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年。
根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业( )。
A．应当建立应急救援组织
B．可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员
C．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D．可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
正确答案：A
14.A【解析】本题值得注意的是命题的思维方式。很多人会发现选项A、C都是有答题依据的，“建筑施工企业应当建立应急救援组织。规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员”。注意题目暗示了二级总承包企业不属于“规模较小的”。
下列关于基床填筑要求的说法，正确的有（ ）。
A.基床表层填料可以采用级配碎石
B.基床底层可以选用A、B组填料
C.基床表层级配碎石可以采用路拌
D.基床表层沥青混凝土须采用场拌
E.工艺试验段长度不宜小于1OOm
21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第6辑
关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是（）。
A、在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置
B、转体重量大，施工中需设置转体平衡重
C、主要适用于转体重量不大的拱桥
D、主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重
答案：C
解析：
教材P187
本题考查的是桥梁上部结构转体施工。竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件（塔、斜腿、劲性骨架）。
用水泥砂浆找平预制构件搁置面时，应符合下列规定：（ ）。
A.不得在砂桨硬化后安装构件
B.水泥砂浆找平厚度宜取10 ~20mm
C.坐浆饱满，安装后略有余浆挤出缝口
D.接缝处应用砂浆嵌塞密实及勾缝
E.水泥砂浆强度应提高一个等级
（2015年真题）关于业主方项目管理目标和任务的说法中，正确的有（ ）。
A.关于业主方项目管理是建设工程项目管理的核心
B.关于业主方项目管理工作不涉及施工阶段的安全管理工作
C.关于业主方项目管理目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标
D.关于业主方项目管理目标不包括影响项目运行的环境质量
E.关于业主方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
答案：A,C,E
解析：
因此对于一个建设工程项目而言，业主方的项目管理往往是该项目的项目管理核心；
构成业主方35分块项目管理的任务，其中安全管理是项目管理中的最重要的任务，
业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量管理；
项目的质量目标不仅涉及施工的质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量和影响项目运行或运营的环境质量等。
业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。
~5。
门窗玻璃安装工程的质量要求有（ ）。
A.单块玻璃大于1.5m2时，应使用安全玻璃
B.密封胶与玻璃槽口的边缘应粘结牢固
C.带密封条的玻璃压条与型材之间应无明显缝隙
D.木压条互相紧密连接，割角整齐
E.门窗玻璃应直接与型材相接触
施工作业单位应当在（）的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点来车方向安全距离处置明显的安全警示标志，采取防护措施。
A、合理
B、方便施工
C、经批准
D、封闭后
答案：C
解析：
2020教材P463 / 2019教材P464
(5)施工单位应当在经批准的路段
背景
某空管安装公司中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同，合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d，采用固定总价合同，保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中，因为设计变更使得安装公司原采购的主要材料规格不符合设计要求，只能重新采购。因此，耽误15d，又因为雨天不能施工耽误5d。业主为了争取在原定时间通航，要求该工程不经校飞就投入使用。
问题
(1)该工程工期拖延38d，空管安装公司是否承担责任？若承担责任，工期延误惩罚额为多少？
(2)业主让该工程不经过校飞就投人使用的想法对吗，为什么？
(3)2008年5月8日，该工程出现质量问题，空管安装公司是否需要保修？
答案：
解析：
分析
(1)工程工期耽误20d，其中15d是由于设计变更造成，空管安装公司不承担责任。雨天是正常的气候条件，安装公司在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素，故承担由此造成的5d工期延误责任，工期延误惩罚额为5000元。
(2)业主让该工程不经过校飞就投入使用的想法不对。因为根据民航规定，对投产的导航设备必须进行投产校验，然后根据校验结果，由民航有关部门予以开放。
(3)空管安装公司需要保修。因为丁.程移交时是保修期的开始。而工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止。
解析
(1)因设计变更造成工期耽误与施工单位无关，施工单位只承担因雨天造成的工期延误——5d。
(2)根据民航相关规定，机场在正式投入使用前，必须对导航设备进行投产校验，然后根据校验结果，由民航有关部门予以开放。
(3)根据合同规定，保质期一年。工程移交的实际时间为2007年10月1日。保修期应该到2008年10月1日止，2008年5月8日在保质期内，空管安装公司需要保修。
下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是（ ）。
A、通风空调工程概算
B、电气照明工程概算
C、弱电工程概算
D、工器具及生产家具购置费用概算
答案：D
解析：
【知识点】设计概算的内容。
21年一级建造师模拟冲刺试题集7辑 第7辑
下列质量风险中，属于技术风险的是（ ）。
A.恶劣的气象条件
B.项目实施人员自身水平的局限性
C.组织结构不合理
D.工作流程组织不科学
控制计量器具使用状态的检定是（）。
A．后续检定
B．周期检定
C．使用中检定
D．—次性检定
答案：C
解析：
本题考查的是计量检定的分类。使用中检定是控制计量器具使用状态的检定。
悬浮式二灰粒料的特点是（ ）。
A.石灰粉煤灰与粒料之比为15：85~20 ：80
B.混合料中的粒料能形成骨架
C.收缩性大，易产生干缩裂缝
D.在快速公路上使用较多
答案：C
解析：
二灰穗定土具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高等级路面的基层，而只能做底基层。二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。
发电机按冷却介质分类，可划分为（）等发电机。
A.固冷
B.气冷
C.冰冷却
D.气液冷
E.液冷
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P124 / 2019版教材P114
发电机按冷却介质分类：气冷、气液冷和液冷等
关于工程总承包的说法，正确的是（）。2018真题
A、工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业
B、建没单位选择工程总承包企业必须依法招标
C、工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等
D、工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程总承包的规定。选项B，建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业。选项C，工程总承包评标可以采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案、设备采购方案、施工计划、工程业绩等。选项D，工程总承包项目经理应当取得工程建设类注册执业资格或者高级专业技术职称。
法定公积金有专门的用途，一般包括（ ）。
A、增加收益
B、弥补亏损
C、扩大公司生产经营
D、增加公司注册资本
E、全部转为资本
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P124 / 2019版教材P119
法定公积金有专门的用途，一般包括弥补亏损、扩大公司生产经营、增加公司注册资本。
通信机房拆除旧设备时应先拆除（）。
A.光纤
B.信号线
C.电源线
D.接地线
答案：C
解析：
2020版教材页码P96-100
拆除过程应遵循的原则为:先拆除备用电路，后拆除主用电路;先拆除支路，后拆除群路;先拆除线缆，后拆除设备;先拆除设备，后拆除走线架;先拆除电源线，后拆除信号线。
