2021一级建造师考试历年真题精选7章 第1章
建设工程项目竣工验收阶段，建设监理工作的主要任务有（）。
A.审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
B.组织工程预验收
C.参与设计单位向施工单位的设计交底
D.审核分包单位资质条件
E.查验施工单位的施工测量放线成果
答案：A,B
解析：
（一）施工准备阶段建设监理工作的主要任务
（1）审查施工单位提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（2）参与设计单位向施工单位的设计交底；
（3）检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（4）检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况；
（5）审核分包单位资质条件；
（6）检查施工单位的试验室；
（7）查验施工单位的施工测量放线成果；
（8）审查工程开工条件，签发开工令。
（二）竣工验收阶段建设监理工作的主要任务
（1）督促和检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出意见；
（2）审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（3）组织工程预验收，参加业主组织的竣工验收，并签署竣工验收意见；
（4）编制、整理工程监理归档文件并提交给业主。
某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明（ ）。
A.第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响总工期
B.第4周末检查时工作A拖后1周，影响总工期1周
C.第10周末检查时工作G拖后1周，但不影响总工期
D.第10周末检查时工作I提前1周，可使总工期提前1周
E.在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常
答案：B,C
解析：
本题考查的是双代号时标网络图。选项A，正确的表述应是“第4 周末检查时工作B 拖后2 周，但影响总工期1 周”；D 选项不能表明使总工期提前一周。选项E，正确的表述应是“在第5 周到第10 周内，工作F 正常，工作I 的实际进度超前”。
（2014年）下列关于爆破作业的说法，正确的有（ ）。
A.装药和堵塞可使用木、竹、铝制作的炮棍
B.点燃导火索可使用香烟
C.雷雨天严禁使用电爆网路
D.导爆索可用快刀切割
E.禁止导爆管打结
答案：C,D,E
解析：
装药和堵塞应使用木、竹制作的炮棍。严禁使用金属棍棒装填。故选项A错误。点燃导火索应使用香或专用点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机。故选项B错误。
交流电源线A、B、C三相的色谱分别为（ ）、不接地中性线为紫色、接地中性线为黑色。
A.黄色、绿色、蓝色
B.黄色、绿色、红色
C.绿色、蓝色、红色
D.绿色、黄色、蓝色
答案：B
解析：
2020版教材页码P191-196
根据规范要求，直流电源线的正极为红色、负极为蓝色、工作地为红色、保护地为黄绿色；交流电源线的A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、不接地中性线为紫色、接地中
性线为黑色。
背景资料
某施工单位施工防波堤工程，堤长 800m，堤头为沉箱直立式结构，堤身为抛石斜坡堤，
扭王字块护面。施工组织设计编制完成后，因业主和监理催促，项目经理审查后直接报给了
监理和业主。施工中检查发现，扭王字块摆放中竖杆全部整齐排列朝上，经询问，施工单位
说，如此排列观瞻整齐、美观。
胸墙混凝土掺入粉煤灰，取代 15%的水泥，超量取代，超量取代系数K=1.3，混凝土的
水胶比为0.6，拌和水用量180kg/m3。
混凝土入模温度 38℃，测温系统显示混凝土内部最高温度82℃，表面温度52℃，混凝土
养护7 天，发现有裂缝数条。
质量检验评定时，整个防波堤工程作为一个单位工程进行评定，由施工单位进行了质量
等级核定。
问题：
施工组织设计报送程序妥否？为什么？
答案：
解析：
不妥。施工组织设计经项目经理审查后应报企业审定，由企业法人代表签发批准后再报
监理和业主。
对于营业线Ⅰ、Ⅱ级施工的施工方案设计，除包括施工项目名称、作业内容、地点和时间、施工等级(预定)、影响范围、施工方案、验收安排、应急预案外，还应包括()。
A.封锁慢行计划图
B.施工方案示意图
C.接触网停电范围示意图
D.施工作业流程计划图
E.安全关键卡控表
工程量清单不包括（ ）。
A．分部分项工程量清单
B．措施项目清单
C．零星项目清单
D．其他项目清单
下列关于平堵截流的说法错误的是（ ）。
A.先在龙口建造浮桥或栈桥
B.先抛投大块料，防止被冲走
C.平堵法特别适用于易冲刷的地基上截流
D.对机械化施工有利
答案：B
解析：
截流方式可归纳为戗堤法截流和无戗堤法截流两种。戗堤法主要有平堵、立堵及混合 截流；无戗堤法有建闸截流、水力冲填法、定向爆破截流、浮运结构截流等。平堵是先在龙口建造浮桥或栈桥，由自卸汽车或其他运输工具运来抛投料，沿龙口前沿投抛。特别适用于易冲刷的地基上截流。由于平堵架设浮桥及栈桥，对机械化施工有利，因而投抛强度大，容易截流施工；但在深水高速的情况下，架设浮桥，建造栈桥比较困难。
2021一级建造师考试历年真题精选7章 第2章
水利水电工程施工重大危险源包括（ ）。
A.特级重大危险源
B.一级重大危险源
C.二级重大危险源
D.三级重大危险源
E.一般重大危险源
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P220 / 2019版教材P224
重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四纪重大危险源等4级。
具有A级阻燃耐火的电力电缆是（ ）。
A.VV型
B.VV22型
C.YJV型
D.WD-ZANYJFE型
答案：D
解析：
教材P9
4.YJV32型、WD-ZANYJFE型:内钢丝铠装型电力电缆、低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆，能承受相当的机械外力作用，用前缀和下标的变化，来说明电缆的性能及可敷设场所。
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。
A.4月1日
B.5月1
C.5月20日
D.6月30日
答案：A
解析：
2020版教材P139 / 2019版教材P138
无效合同的特征是： 具有违法性； 具有不可履行性； 自订立之时就不具有法律效力。
建设工程项目施工成本计划可分别按施工成本组成、子项目组成和工程进度编制，在工程实践中，经常（ ）
A．按施工成本组成编制
B．按子项目组成编制
C．按工程进度编制
D．将三种方法结合起来使用
建设工程项目管理的核心任务是项目的（ ）
A．目标规划
B．目标比选
C．目标论证
D．目标控制
腐蚀性的覆盖层常采用的形式不包括（ ）。
A.涂料涂层
B.金属涂层
C.隔热保温层
D.衬里
答案：C
解析：
教材P135
设备及管道覆盖层主要有下列几种形式：⑴涂料涂层，（2）金属涂层，（3）衬里（4）管道防腐层。
关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是（ ）。
A. 项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码
B. 项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程
C. 项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码
D. 项目的进度编码，应根据不同层次不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编码
答案：C
解析：
本题主要考查服务于各种用途的信息编码。
由上表可知，C项“项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码”的说法正确。
综上所述，本题正确答案为C。
工期索赔的计算方法有()。
A.网络分析法
B.修正的总费用法
C.比例分析法
D.实际费用法
E.分项计算法
答案：A,C
解析：
2020教材P334 / 2019教材P330
(二）工期索赔的计算方法1.直接法2. 比例分析法3.网络分析法。
2021一级建造师考试历年真题精选7章 第3章
某中型水库除险加固工程。签约合同价为580 万元，合同工期8 个月，2011 年12 月1 日开工，合同约定：
工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的50%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止，工程进度款按月支付。施工过程中发生以下事件：
事件四：截至2012 年5 月底，承包人累计完成工程进度款为428 万元，经监理单位确认的6 月份工程款为88 万元。
问题：
1.计算6 月份承包人实际获得的工程进度款。（保留一位小数）。
答案：
解析：
6 月份进度款为88 万；
预付款总额=580 万*10%=58 万；
截至5 月底预付款扣回总额R5=（428-580*50%）*40%=55.2 万；
截至6 月底预付款扣回总额R6=（428+88-580*50%）*40%=90.4 万＞58 万；
故6 月份预付款扣回额ΔR=58-55.2=2.8 万；
6 月份承包人实际获得的工程进度款=88-2.8=85.2 万。
下列钢材加工方法，不属于热处理方法的是( )。
A.正火
B.热轧
C.退火
D.淬火
答案：B
解析：
热处理的方法有退火、正火、淬火和回火。在施工现场，有时须对焊接件进行热处理。
应急预案的指导思想应坚持（ ）的方针。
A.以人为本
B.安全第一
C.预防为主
D.减小损失
E.紧急补救
在制定大型设备基础施工方案时，先安排大型设备基础，后安排厂房的是（ ）施工方案。
A.敞开式
B.封闭式
C.综合式
D.单件式
某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是()。
A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
答案：C
解析：
本题考核的是合同价款调整。招标工程以投标截止日前28d，非招标工程以合同签订前28d为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。但因承包人原因导致工期延误的．按上述规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
（2016年真题）起重吊装中，安全系数是 4.5 的 6×19 钢丝绳宜做（ ）。
A.缆风绳
B.滑轮组跑绳
C.吊索
D.用于载人的绳索
答案：A
解析：
钢丝绳做缆风绳的安全系数不小于 3.5，做滑轮组跑绳的安全系数一般不小于 5，做吊索的安全 系数一般不小于 8，如果用于载人，则安全系数不小于 12~14。
关于融资租赁的说法，正确的是（ ）。
A、融资租赁的出租人应将租赁资产列入其资产负债表
B、承租人支付的租赁费中的利息不能在企业所得税前扣除
C、融资租赁的承租人应当采用与自有固定资产一样的折旧政策计提租赁资产折旧
D、融资租赁的承租人可随时退租
答案：C
解析：
【知识点】长期负债筹资。承租人作为融资活动的债务人，应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)，事故调查报告的内容主要包括()。
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
D.事故发生的原因和事故性质
E.对事故责任者的处理结果
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P243 / 2019教材P241
事故调查报告应当包括下列内容：(1)事故发生单位概况；(2)事故发生经过和事故救援情况；(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；(4)事故发生的原因和事故性质；(5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；(6)事故防范和整改措施。
2021一级建造师考试历年真题精选7章 第4章
根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（ ）。 2016
A、税率的确定
B、环境保护
C、历史文化保护
D、增加施工许可证的申请条件
答案：A
解析：
本题考查的是法的形式。依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度。
在最大风速玫瑰图中，某一方向的线段长度与图例中单位长度的比值表示该方向风的()。
A.频率值
B.统计值
C.代表值
D.最大风速
按国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负 责的是（ ）。
A.业主 B.监理方
C.指定分包商 D.施工总承包管理方
答案：D
解析：
按国际工程惯例，当采用指定分包商时，不论指定分包商与施工总承包方，或与施工 总承包管理方，或与业主方签订合同，由于指定分包商合同在签约前必须得到施工总承包方或施.T. 总承包管理方的认可，因此，施工总承包方或施工总承包管理方必须对工程合同规定的工期目标和 质量目标负责。
水准测量采用高差法，待定点的高程时通过（ ）。
A．调整水准仪调试得出
B．计算得出
C．水准尺直接读出
D．微调补偿器得出
答案：B
解析：
2020版教材P35
高差法：采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点的高程方法。
某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（ ）。
A. 应以书面方式订立
B. 如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C. 利率不得低于银行同类贷款利率
D. 利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E. 除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算
答案：A,B,C,E
解析：
2007年建设工程法规真题第96题
A项：借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。所以A项错误。
B项：自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。所以B项错误。
CDE项：自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定，但是最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，且不允许复利。所以CE项错误，D项正确。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为ABCE。
建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）。
A.可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段
B.可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段
C.决策阶段、实施阶段、保修阶段
D.决策阶段、实施阶段、使用阶段
答案：D
解析：
建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段，或称运行阶段）。
民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行（），原则上应统一维护。
A.国家、行业通信工程建设强制标准
B.国家、行业通信工程建设标准
C.通信工程建设地方规定
D.通信工程建设地方标准
答案：A
解析：
2020版教材页码P316-319
民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行国家、行业通信工程建设强制性标准，原则上应统一维护。
以下项目不属于分部分项工程项目的是（ ）。
A．实心砖墙
B．组装平台
C．土方回填
D．施工排水降水
E．混凝土、钢筋混凝土模板及支架
2021一级建造师考试历年真题精选7章 第5章
1．背景材料：某公路工程施工单位承包了一座5×30m 后张法预应力混凝土T 梁桥，施工单位虽然按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工，并作了主要检验内容。由于施工现场管理人员质量安全意识淡薄，T 梁平移中出现死亡6 人，伤2 人，经济损失重大的事故。交通主管部门调查人员询问施工单位项目经理时，该项目经理认为事故不可避免，对公路工程质量事故分类分级标准、质量事故分级管理规定等一问三不知。
2．问题：
（1）公路工程质量事故分为几类？
（2）公路工程质量事故分级标准有哪些？
（3）公路工程质量事故分级管理是如何规定的？
答案：
解析：
（1）公路工程质量事故分为质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。
第一类：质量问题。质量较差、造成直接经济损失（包括修复费用）在20 万元以下。
第二类：一般质量事故。质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失（包括修复费用）在20 万～300 万元之间的事故。
第三类：重大质量事故。由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。
（2）一般质量事故分三个等级。
一级一般质量事故：直接经济损失在150 万～300 万元之间。
二级一般质量事故：直接经济损失在50 万～150 万元之间。
三级一般质量事故：直接经济损失在20 万～50 万元之间。
重大质量事故分为三个等级：
具备下列条件之一者为一级重大质量事故：
① 死亡30 人以上。
② 直接经济损失1000 万元以上。
③ 特大型桥梁主体结构垮塌。
具备下列条件之一者为二级重大质量事故：
① 死亡10 人以上，29 人以下。
② 直接经济损失500 万元以上，不满1000 万元。
③ 大型桥梁主体结构垮塌。
具备下列条件之一者为三级重大质量事故：
① 死亡1 人以上，9 人以下。
② 直接经济损失300 万元以上，不满500 万元。
③ 中小型桥梁主体结构垮塌。
（3）国务院交通运输主管部门归口管理全国公路工程质量事故，省级交通运输主管部门归口管理本辖区内的公路工程质量事故。质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。重大质量事故由国务院交通运输主管部门会同省级交通运输主管部门负责调查处理；一般质量事故由省级交通运输主管部门负责调查处理；质量问题原则上由建设单位或企业负责调查处理。
按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是（ ）。
A．承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同
B．合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同
C．没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在 工程竣工后取得了相应的资质
D．建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同
锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是（）。
A.先大后小，先短后长 B.先小后大，先长后短
C.先大后小，先长后短 D.先小后大，先短后长
答案：C
解析：
对基础标高不一的桩，宜先深后浅；对不同规格的桩，宜先大后小、先长后短，可使土层挤密均匀，以防止位移或便宜。
通信用的风力发电系统的特点有（）。
A. 20kW以下
B. 独立运行
C. 用蓄电池储能
D. 必须具有并网控制和解列控制
E. 电压、频率与电网一致
答案：A,B,C
解析：
离网型风力发电系统是指20kW以下的、独立运行的、用蓄电池储能的小型风力发电机组。通信用的风力发电系统基本上都是离网型风力发电系统。@##
机场助航灯光按出射光的方向可分为（）。
A.定向发光、全向发光和单向发光
B.定向发光、全向发光和全向定向发光
C.全向发光和定向发光
D.双向发光、全向发光和全向定向发光
答案：B
解析：
2020版教材页码P98-100
灯具按出射光的方向可分为三类:定向发光灯具、全向发光灯具、全向定向发光灯具。
采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（ ）。
A、材料费同样采用“量价分离”原则进行控制
B、材料价格由项目经理负责控制
C、对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作
D、实行弹性需求的劳务管理制度
E、做好施工机械配件和工程材料采购计划
答案：A,C,D,E
解析：
【知识点】施工成本的过程控制方法。选项B，正确的表述应为“材料价格主要由材料采购部门控制”。
甲某擅自代替某建筑公司与某钢材供应商签订了一份钢材订货合同，该合同()。
A.是否有效取决于钢材供应商是否有正当理由相信甲某有代理权
B.无效
C.是否有效取决于钢材供应商的意愿
D.是否有效取决于所签订的合同是不是书面合同
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P15
表见代理部分 《合同法》规定，行为人没有代理权以被代理人的名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。说是无效合同的，可以看下可以仔细看下无效合同的几种情况，在该题是都不满足的，说甲以欺诈的方式骗供应商签订合同，但是这个情况是要损害国家利益；双方恶意串通损害第三人利益，才是无效合同。如果供应商有正当理由相信甲有代理权，那就是表见代理了，合同有效。如果供应商没有正当理由，也就是相对人主观恶意，那就不是表见代理了。
一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（ ）万元。
A． 5
B． 6
C． 7
D． 8
2021一级建造师考试历年真题精选7章 第6章
某施工单位承担了一矿井井底车场的施工，该井底车场为常见的环形车场，排水系统由两条独立的水仓构成，施工单位所编制的工程施工网络计划如下图所示。所有的施工工序时间都已不能再缩短。?
工程施工中发生了以下事件：?
事件一：巷道交岔点D施工时，由于开挖断面大，施工单位采取了短进尺、预支护、早封闭的技术措施，确保了工程质量和安全，但施工进度慢，延误工期10天。?
事件二：主井绕道工程E施工中发现围岩的稳定性很差，与地质资料提供的条件不符，施工单位采取了加强支护的措施来保证工程质量，但延误工期20天，增加施工成本20万元。?
事件三：水仓人口工程G施工时，因施工单位安排失误，发生工程延误，延误工期20天，并影响了其后续工程内水仓M和外水仓N的正常施工。?
问题?
1．指出施工单位所编制的网络计划所有关键线路，并计算工期。?
2．分别说明所发生的事件对项目总工期的影响。?
3．为使G工程的延误不影响工期，施工单位应如何调整进度计划?
答案：
解析：
1．通过计算可得到关键线路为??(1)B—F—L(①→③→④→⑦→?)；?
(2)C—F—L(①→④→⑦→?)；?
(3)B—G—M—N(①→③→④→⑧→⑨→?)；?
(4)C—G—M—N(①→④→⑧→⑨→?)。?
计算工期为200天。?
2．判断某一事件的延误是否会对整个网络计划的总工期造成影响，需要从以下两个方面进行判断分析：?
(1)首先看引起延误的事件是否发生于关键线路上，如果是，则该事件必然导致总工期的延误，无论延误多长时间，都必然造成总工期的延误；?
(2)如果引起延误的事件不在关键线路上，而是发生在非关键线路的工作中，此时需要根据该延误是否超过该工作(即发生延误的工序)的总时差，如果延误时间小于该工作的总时差，则对总工期没有影响；反之，则会造成总工期的延误。?
如事件一发生于线路A—D—H—J上D工作施工过程中，该线路为非关键线路，其长度为170天，D工作的总时差为10天，该工作延误的时间为10天，延误时间未超过其总时差，所以事件一对总工期未造成影响。?
显然，如果延误事件出于关键线路，问题就比较简单。如果延误发生在非关键线路上，那么问题相对较复杂，需要在就算了该工序的总时差后，才能做出判断。所以，事件一不影响总工期；事件二影响总工期；事件三影响总工期。?
3．背景事件三明确因施工单位水仓人口工程G安排失误，导致工期延误20天，需要采取措施确保工期不受此延误的影响，要解决这个问题，通常可采取以下措施：?
(1)通过提高后续工程的掘进速度(即缩短后续工程的持续时间)追赶进度，这时需要增加投入、调整机械装备等措施；?
(2)或者通过增加工作面，采取平行施工的措施，也就是说增加施工队伍的做法来加快后续工程的施工。?
根据背景资料的分析，C—G—M—N关键线路上的M、N两项工程分别为矿井的内、外水仓，而且水仓人口工程G已经施工完毕，具备增加施工队伍、平行作业的条件，因此采用措施2，即将内水仓M、外水仓N顺序施工改为平行施工。?
下列不属于吊装工艺设计的内容的是（ ）。
A.设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求
B.工程概况
C.起重吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求
D.吊装进度计划
答案：B
解析：
工程概况属于吊装方案编制包括的内容，不属于吊装工艺设计的内容。吊装工艺设计，主要包括：1）施工工艺设备吊装工艺方法概述（如双桅杆滑移法、吊车滑移法）与吊装工艺要求。2）吊装参数表主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高等。若采用分段吊装，应注明设备分段尺寸、分段重量。3）机具起重吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求；吊装机具、材料汇总表。4）吊点及加固设备支、吊点位置及结构设计图，设备局部或整体加固图。5）工艺图6）吊装进度计划（1）按设备安装分部、分项工程编制；（2）每台设备吊装中相关专业交叉作业计划。7）吊装作业区域地基处理措施8）地下工程和架空电缆施工规定
关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有( )
A.对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主
B.分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收
C.总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系
D.分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可
E.总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题
答案：C,D,E
解析：
业主指定分包单位进行管理的第一 责任主体是总包商，分包工程不可以在分包人自检合格的基础上直接提请业主或监理工程师验收，应由总包单位提请监理工程师验收。
4GLTE的核心网包括( )。
A.IMS系统
B.SDH系统
C.电路域
D.分组域
E.无线基站
钢构件制作工艺要求，低合金结构钢在环境温度低于（ ）时，不应进行冷校正和冷弯曲。
A.-18℃
B.-16℃
C.-14℃
D.-12℃
答案：D
解析：
教材P106
碳素结构钢在环境温度低于-16°C、低合金结构钢在环境温度低于-12°C时，不应进行冷矫正和冷弯曲。
根据《水法》规定，在河道管理范围内铺设跨河管道、电缆属于（ ）。
A.禁止性规定
B.非禁止性规定
C.限制性规定
D.非限制性规定
答案：C
解析：
2020版教材P365 / 2019版教材P364
限制性规定包括《水法》第三十八条规定：“在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。
工程招标代理机构在申请资格认定或者资格复审时弄虚作假的，建设行政主管部门应当退回其资格认定、资格复审申请，或者收回已发的资格证书，并在（ ）不受理其资格申请。
A．一年内
B．两年内
C．三年内
D．四年内
竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面（ ）的重要步骤。
A.检验施工质量
B.考核建设成果
C.检验设计质量
D.检验工程质量
E.考察投资效果
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P148 / 2019版教材P150
水利工程建设程序竣工验收阶段。竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
2021一级建造师考试历年真题精选7章 第7章
（2014年真题）下列测量点中，不属于管线定位主点的是（ ）。
A.中点
B.起点
C.终点
D.转折点
答案：A
解析：
本题考查的是管线定位主点。管线的起点、终点及转折点称为管道的主点
冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同分为 （）
A.混流式 B.水斗式
C.斜流式 D.斜击式
E.双击式
答案：B,D,E
解析：
冲击式水轮机是利用高速水流冲击叶片或水斗来做功。其按射流冲击转轮的方式不同可分为水斗式、斜击式和双击式三种。
多协议标记交换(MPLS)是基于( )的IP交换技术。
A.重叠模型
B.集成模型
C.异步转移模式
D.软交换
答案：B
解析：
多协议标记交换(MPLS) 是基于集成模型的IP交换技术的典型应用。
1．背景
某项目经理部承接了某地120km的直埋光缆线路工程，包括三个中继段，工程采用包工包料的承包方，工期约定为10月10日至11月30日。线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路。项目经理部分析了约定工期期间，单位施工资源充足，在未进行现场勘察的情况下，只是根据以往在该地区的施工经验组织编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划，其中施工方案、工程管理目标及控制计划的主要内容如下：
(1)施工方案
安排三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。开工前，要求各施工队应认真做好进货检验工作。施工过程中，要求各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部负责及时编制竣工资料；做好与建设单位剩余材料的结算工作；积极配合建设单位的竣工验收。
(2)工程管理目标及控制计划
①工程质量管理力争实现一次交验合格率达到98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中严格按照设计及规范要求施工；严格执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照PDCA循环的管理模式进行管理。
②工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。
③工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。
在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；出现了有些时段施工人员过剩的窝工现象。工程最终于12月20日完工。
2．问题
(1)本工程施工组织设计的结构是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?
(2)本工程施工方案缺少哪些主要内容?
(3)本工程施工方案中已有的内容存在哪些问题?
(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整?如果不完整，还缺少哪些内容?
(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题?
答案：
解析：
(1)本工程施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中，此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划，其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外，施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。
(2)本工程施工方案中，施工各阶段工作安排得都不全面，致使工程实施阶段的工作没有依据，导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：
①在确定施工程序方面，施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。
②在确定施工起点及流向方面，施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。
③在确定施工顺序方面，施工方案中未涉及工程的施工顺序。
④在制定技术组织措施方面，施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。
⑤在合理选择施工方法方面，施工方案中规定采用人工作业，因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。
(3)施工方案中，已有的内容存在以下问题：
①标石的埋设应在光缆的敷设完以后尽快埋设。
②竣工资料不能等到验收阶段再编制，竣工资料编制完成以后才可以请建设单位进行验收。
③由于工程是包工包料，不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。
(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整，其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。
(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目，但本工程的施工路由可能存在差异性，路由沿线的情况也在不断发生变化，因此，未进行现场勘查就编制施工组织设计的做法不妥。
关于劳动合同效力的说法,正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
答案：A
解析：
2020版教材P152 / 2019版教材P151
(四） 用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
下列方法中，属于人工定额制定方法的是（ ）。
A.理论计算法 B.统计分析法 C.指标估算法 D.工种分类法
答案：B
解析：
本题考核的是人工定额制定的方法。人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资枓制定的。制定人工定额，常用的方法有四种：技术测定法、统计分析法、比较类难法、经验估计法。
涌水地段隧道施工，处理涌水的辅助施工办法是（ ）。
A.坡排水
B.超前钻孔或辅助坑道排水
C.超前小导管预注浆
D.超前围岩预注浆堵水
E.井点降水及深井降水
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P254/2019版教材P248
处理涌水可用下列辅助施工办法：超前钻孔或辅助坑道排水；超前小导管预注浆；超前围岩预注浆堵水；井点降水及深井降水。
某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是( )。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
答案：A
解析：
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
