2021一级建造师模拟试题8辑
2021一级建造师模拟试题8辑 第1辑
B、补偿策略
C、竞争策略
D、盈利策略
“投标报价充分发挥自身优势,以实现最佳盈利为目标,投标人对效益无吸引力的项目热情不高,对盈利大的项目充满自信,也不太注重对竞争对手的动机分析和对策研究。”
B、基坑应该在一层全部开挖完成后及时施工支撑
C、必须按设计要求对钢支撑施加预应力
D、必须按设计要求对锚杆施加预应力
软土基坑基本规定:软土基坑必须分层、分块、对称、均衡地开挖,分块开挖后必须及时支护。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑、锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖。
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
D.依法对违法违规行为实施处罚
问题:
(1)说明汊道浅滩整治的关键问题是什么?
(2)监理工程师为什么拒绝评定?
(3)描述单位工程质量评定的工作程序?
(2)不符合检验程序,因为分项工程的质量检验应在分项工程完工后或下道工序覆盖上道工序前,由施工单位分项工程技术负责人组织自检,并填写“分项工程质量检验记录表,自检合格后报监理单位,监理工程师组织施工单位专职质量检查员进行检验与确认。”
(3)单位工程的质量检验应在单位工程完工后由施工单位组织自检,填写“单位工程质量检验记录表”,自检合格后,报监理单位,并向建设单位提交单位工程竣工报告。
A. 投资规划
B. 工程概算
C. 工程预算
D. 工程进度款
E. 工程决算
B.塑料安全帽应半年检验一次
C.旧安全带每隔 6 个月抽查试验一次
D.安全带在每次使用前均应检查
E.安全网应每年检查一次,且在每次使用前进行外表检查
A. 程序文件
B. 质量手册
C. 质量记录
D. 管理标准
质量手册是规定企业组织建立质量管理体系的文件,对企业质量管理体系作系统、完整和概要的描述。其内容一般包括:(1)企业的质量方针、质量目标;(2)组织机构及质量职责;(3)体系要素或基本控制程序;(4)质量手册的评审、修改和控制的管理办法。
综上所述,本题正确选项为B项。
B.墩台
C.制梁
D.架梁
E.护栏
桥涵工程采用的主要材料、构配件和设备,施工单位应对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收,并经监理工程师检查认可。地基与基础、墩台、梁部等分部工程涉及结构安全和使用功能的,施工单位应进行检验,监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。
B.硫磺胶泥
C.法兰
D.机械连接
E.搭接
2021一级建造师模拟试题8辑 第2辑
B.设计单位项目负责人
C.监理工程师
D.建设单位专业技术负责人
B、古文化遗址、古墓
C、某公民收藏的古玩字画
D、国有企业收藏的文物
B.签订工程施工承包合同
C.参与选择大宗资源的供应单位
D.进行授权范围内的利益分配
E.参与工程竣工验收
B.供役地和需役地的位置
C.利用目的和方法
D.利用期限
E.费用及其支付方式
B.组织准备
C.日常监控
D.信息管理
E.事故危机管理
A.应该招标的工程没有招标的
B.应该招标的工程没有公开招标的
C.肢解发包工程的
D.将工程发包给不具备相应资质条件的施工企业的
E.不同专业的施工企业联合投标的
69. 在某大型工程项目的实施过程中,由于“下情不能上传,上情不能下达”,导致项目经理不能及时作出正确决策,拖延了工期。为了加快实施进度,项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的( )。
A. 技术措施
B. 管理措施
C.经济措施
D.组织措施
69.D【解析】项目目标动态控制的纠错措施主要包 括:①组织措施,分析由于组织的原因而影响项目 目标实现的问题,并采取相应的措施,如调整项目 组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组 织和项目管理班子人员等;②管理措施(包括合同 措施),分析由于管理的原因而影响项目目标实现 的问题,并采取相应的措施,如调整进度管理的方 法和手段,改变施工管理和强化合同管理等;③经 济措施,分析由于经济的原因而影响项目目标实 现的问题,并采取相应的措施,如落实加快工程施 工进度所需的资金等,④技术措施,分析由于技术 (包括设计和施工的技术)的原因而影响项目目标实 现的问题,并采取相应的措施,如调整设计、改进施 工方法和改变施工机具等。
B.1
C.3
D.5
B.含水量
C.干密度
D.铺土厚度
E.碾压遍数
教材土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、铺土厚度、碾压遍数。
2021一级建造师模拟试题8辑 第3辑
A.当桩埋置有深浅之别时,宜先沉深的桩,后沉浅的桩
B.在斜坡地带沉桩时,应先沉坡脚的桩,后沉坡顶的桩
C.当桩数较多时,沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工
D.在砂土地基中沉桩困难时,可采用水冲锤击法沉桩
空调制冷系统管道绝热施工应在( )进行。
A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
c.防腐处理前
D.制冷系统调试后
B、材料领用的指标
C、材料的投料计量
D、材料消耗量的大小
B.分析产生质量问题的原因
C.掌握质量能力状态
D.分析质量特性与影响因素之间的关系
:一、直方图法的主要用途(1)整理统计数据,了解统计数据的分布特征,即数据分布的集中或离散状况,从中掌握质量能力状态。(2)观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。
施工过程发生了下列事件:
事件一:开工后建设单位办理穿越铁路手续时,铁路部门要求另选地点穿越。为此,施工单位配合选址 10个工日,人员误工 30 个工日。根据新的穿越方案,施工单位增加费用 5 万元,挖沟进度延迟 3 天。
事件二:钢管到货后,经检验为未镀锌钢管,施工单位进行镀锌处理造成误工 20 工日,进度延迟 4 天。
事件三:在光缆接续时,由于光纤熔接机故障造成误工 10 个工日,进度延迟 5 天。
事件四:部分坡坎强度到不到要求,重新加固增加 30 个工日,增加材料费 6000 元,进度延迟 3 天。
事件五:为加快进度,施工单位在系统测试时增加了人员和仪表,使得该工作进度缩短了 1 周。
其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。
问题:
1.施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些?计算工期是多少?
2.针对上述每个事件,分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。
3.本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天?总工期比原计算工期提前或拖后多少天?
4.若在合同中约定人工费综合工日为 100 元/工日,误工费为 50 元/工日,计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。
5.施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件?
1)关键工作有: ①路由复测 ; ②挖沟 ;③布放光缆 ; ④光缆接续 ;⑤中继段测试 ; ⑥系统测试
2)计算工期:2+5+3+2+1+2=15 周
关键路线为:①-③-⑥-⑧- ⑩-?-?
2.答:
事件一:可以提出工期和费用的索赔。因为办理穿越铁路手续是建设单位的责任,并且路由复测位于关键线路上;
事件二:不能提出工期和费用索赔。因为不合格的材料
是施工单位采购的,而且钢管位于非关键线路上,并有 3 周的总时差,延迟 3 天并未超出总时差。
事件三:不能提出工期和费用索赔,因为熔接机是施工单位提供的,属于施工单位非建设单位的责任;虽然此项工作位于关键线路上,仍然不能索赔工期;
事件四:不能提出工期和费用索赔,坡坎强度达不到要求是施工单位自身的原因,并且此项工作不在关键线路上,并有 2 周的总时差,延迟 5 天并未超过总时差;
事件五:不能提出索赔,因为这是施工单位自己为了加快进度采取的措施,属于施工单位非建设单位的责任;虽然此项工作位于关键线路上,仍然不能索赔工期。
3.答:
1)该工程能得到的工期补偿为 3 天。
2)事件一、三、五发生在关键线路上,事件一工期延误 3 天,事件三工期延误 5 天,事件五工期提前 7 天。
总工期为 105+3+5-7=106 天,比原计算工期拖后 1 天。
4.工程结算时,施工单位得到的赔偿是:
10 工日×100 元/工日+30 工日×50 元/工日+50000 元=52500 元
5.答施工单位索赔时应向建设单位提交:
1)索赔意向通知;
2)索赔报告(包含总述部分、论证部分、索赔款项(或工期)计算部分和证据部分)。
B.2~3个高潮
C.1~2个低潮
D.2~3个低潮
能反映企业经营成果的会计要素是( )。
A.收入、费用、利润
B.资产、负俩、所有者权益
C.收入、资产、费用
D.收入、负债、利润
B.稳定和固化
C.填埋
D.分解
B.实现多个工作面的多头作业
C.一天24h连续作业
D.取消放炮后的通风工序
E.采用多台钻机同时作业
2021一级建造师模拟试题8辑 第4辑
B、建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C、建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D、建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分
E、住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
本题考查的是建设用地使用权。选项A,用地使用权自登记起生效;选项C,建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用书面的形式订立合同;选项D,建设用地使用权必须与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。
B.径向位移
C.端面间隙
D.两轴线倾斜
联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法,应符合下列要求:1~4
B.三年内不得在铁路建设市场执业
C.五年内不得在铁路建设市场执业
D.国家有关部门吊销执业资格
A. 向符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的
B. 发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动,不依法处理的
C. 发现取得安全生产许可证的企业不再具备《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件,不依法处理的
D. 接到对违反《安全生产许可证条例》规定行为的举报后,不及时处理的
E. 在安全生产许可证颁发、管理和监管检查工作中,索取或者接受企业的财务,或者谋取其他利益的
综上所述,本题正确答案为BCDE。
B.可同时加水和水泥,以保持其原水灰比不变
C.泌水较多时,添加减水剂搅拌
D.二次搅拌时,添加水泥与缓凝剂搅拌
B.合同协议书
C.中标通知书
D.投标函及投标函附录
E.技术标准和要求
铁路建设工程承包合同文件的组成:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)铁路工程专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(9)其他合同文件:包括工程质量保修协议书、安全生产协议书、廉政协议书,以及合同履行中发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
B.30
C.60
D.90
对于应当拆除的工程,建设单位应当在拆除工程施工1 5日前,将拆除施工单位资质等级证明,拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及毗邻建筑的说明,拆除施工组织方案,堆放、清除废弃物的措施的资料报送建设工程所在地的县级以上的地方人民政府主管部门或者其他有关部门备案。
B.水泥砂浆铺筑
C.滑模机械机铺筑
D.小型机具铺筑
E.碾压混凝土
水泥混凝土面层铺筑的技术方法有小型机具铺筑、滑模机械铺筑、三辊轴机组铺筑和碾压混凝土四种方法。
A. 编写和报批项目建议书、可行性研究报告
B. 任命项目经理,组建项目部
C. 确定和落实项目建设的资金
D. 实施设计管理
E. 编制项目计划
根据《建设项目工程总承包管理规范》规定,工程总承包管理的内容包括:
(1)任命项目经理,组建项目部,进行项目策划并编制项目计划;
(2)实施设计管理、采购管理、施工管理、试运行管理;
(3)进行项目范围管理,进度管理,费用管理,质量管理,安全、职业健康和环境管理,人力资源管理,风险管理,沟通与信息管理,设备材料管理,资金管理,合同管理,现场管理,项目收尾等。
综上所述,正确选项为BDE。
2021一级建造师模拟试题8辑 第5辑
B.国际机场
C.支线机场
D.地区航线机场
E.省会级机场
目前,在我国只有国际机场和地区航线机场才设置海关、边防检查、卫生和动植物检疫等联检机构;不是所有省会级机场和干线机场都是国际机场或地区航线机场;而支线机场大多不是国际机场或地区航线机场。
B、建设期利息和预备费
C、预备费和设备购置费
D、预备费和固定资产投资方向调节税
单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的。当建设工程项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算(实为总概算)还应包括工程建设其他费用概算(含建设期利息、预备费)。
B.业主方进度控制总体方案
C.总进度纲要
D.设计任务委托合同
B.坝基石方开挖
C.混凝土浇筑施工
D.钢筋加工厂
一类负荷:井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。
大中型工程应具有两个以上的电源,否则应建自备电厂。
二类负荷:除一类负荷和三类负荷的其他。
三类负荷:木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备
B.成层特征
C.成层分布
D.标高与范围
A.多股电缆
B.铜排
C.扁铁
D.软连接
B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准
C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动
D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑
B.10m
C.15m
D.20m
下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是( )。
A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人
B.施工单位的项目负责人对项目的安全施工负责
C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查
D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员
16.C【解析】教材上强调施工单位主要负责人指对本单位生产经营拥有决策权的人,不单是法定代表人,所以A不选;B错在应当是项目经理;D错在应当按面积。
2021一级建造师模拟试题8辑 第6辑
B、盈利能力
C、投资
D、融资
E、经营
财务计划现金流量表反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出。其中用于计算累计盈余资金,分析技术方案的财务生存能力
按照国际惯例,常用的索赔费用的计算方法包括( )。
A.实际费用法
B.直接费用法
C.间接费用法
D.总费用法
E.修正总费用法
B.圆和长方形合成
C.长方形
D.长方形和梯形
B.机电设备监控及火灾自动报警系统及电力远动系统均属于铁路电力工程的子系统
C.一级负荷贯通线路是连通两相邻变配电所间的主要为沿线铁路通信信号设备供电的高压电力线路
D.综合负荷贯通线路是连通两相邻变配电所间的主要为沿线铁路通信信号设备供电的高压电力线路
E.在铁路线路附近进行电缆敷设常用敷设方式有:电缆拖车敷设、绞磨机牵引敷设、人工敷设等方式
A. GPS B. DGPS
C. NST D. NSTAR
B.通行券发券装置
C.车辆检测器
D.收据打印机
E.声光报警器
车道计算机系统由车道控制机(含工探机和车道控制器)、收费员终端(显示器、专用键盘),通行券读写装置(出口)、收费打印机(出口)、声光报警器、车辆检测器等组成。通行券发券装置是入口的内容。
B:流水节拍
C:自由时差
D:总时差
B、700
C、800
D、900
一、回填前的准备工作:(一)管道检查:回填前,检查管道有无损伤及变形,有损伤管道应修复或更换,管内径大于800mm的柔性管道,回填施工中应在管内设坚向支撑。
A. 人民法院决策撤销之日
B. 合同订立时
C. 人民法院受理请求之日
D. 权利人知道可撤销事由之日
《合同法》规定,无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。因此合同被撤销的,合同的无效追溯到订立时。
综上所述,本题正确答案为B。
2021一级建造师模拟试题8辑 第7辑
B.采用注浆法充填裂隙
C.采用从下而上分步开挖
D.建立地表沟槽导排系统
E.流沙地段隧道宜采用超短台阶、环形开挖预留核心土法人工开挖
B.实行履约金分段滚动担保
C.支付担保的额度为工程合同总额的10%~25%
D.工程款支付担保的作用在于,通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施,确保工程费用及时支付到位
E.是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保
支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。发包人的支付担保应是金额担保。实行履约金分段滚动担保。支付担保的额度为工程合同总额的20%~25%。工程款支付担保的作用在于,通过对业主资信状况进行严格审查并落实各项担保措施,确保工程费用及时支付到位;一旦业主违约,付款担保人将代为履约。
B.任何一项缺陷修复后,经检查证明影响了工程或设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行费用应由双方共同承担
C.缺陷责任期内,承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作
D.由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,最长不得超过12个月
5)除专用合同条款另有约定外,承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知,发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务,承包人未能履行缺陷修复义务的,发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内,向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
B.标后施工组织设计
C.施工组织总设计
D.单位工程施工组织设计
E.专项工程施工组织设计
2.按编制对象分类:可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和专项工程施工组织设计三种类型,属于标后施工组织设计。
B.某拆除工程安全事故,造成直接经济损失 1000 万元,45 人重伤
C.某建设工程脚手架倒塌,造成直接经济损失 960 万元,8 人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌,造成 35 人死亡,直接经济损失 4500 万元
B.主要部位
C.工程材料
D.施工顺序
工程量清单作为招标文件的组成部分,其完整性和准确性应由()负责。
A.监理人
B.招标人
C.招投标管理部门
D.投标人
B.先轻后重
C.先高后矮
D.先主后次
E.先大后小
B.2%
C.3%
D.4%
2021一级建造师模拟试题8辑 第8辑
B.发射功率小
C.不需要额外的机载电子设备
D.受天气影响
B.债权人
C.提存机关
D.债务人
标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的,不影响因出卖人履行债务不符合约定,买受人要求其承担违约责任的权利。买受人在债权中属于债权人。。
B.持续性
C.协调性
D.多样性
(四)持续性项目建设一般具有建设周期长的特点,从设计、实施直至投产阶段,诸多工序环环相扣。前一道工序的隐患,可能在后续的工序中暴露,酿成安全事故。
A. 工程进度要求过分宽松
B. 思想保守
C. 设计方与业主方及项目的各参与方沟通欠缺
D. 设计人员习惯性思维
造成建设项目价值不高的原因有很多,包括以下几个方面。
(1)工程进度要求过分紧迫;
(2)设计人员习惯性思维的影响;
(3)设计方与业主方及项目的各参与方沟通欠缺;
(4)材料、设备、设计和施工的标准和规范过时;
(5)设计人员、业主方及项目的各参与方知识更新不够,对新技术不了解;
(6)思想保守等。
B项对应(6),C项对应(3),D项对应(2)。
本题为选非题,综上所述,本题正确选项为A。
B.支付数量
C.计量数量
D.估计数量
需要特别指出的是工程量清单中所列的工程数量(也称为清单工程量),是在实际施工生产前根据设计施工图纸和说明及工程量计算规则所得到的一种准确性较高的预算数量,并不是中标者在施工时应予完成的实际的工程量。因为在实际施工过程中,可能会因各种原因与设计条件不一致,从而产生工程量的数量变化,业主应按实际工程量支付工程费用。
B.②①③④
C.③②①④
D.③②④①
综合单价的计算可以概括为以下步骤:
(1)确定组合定额子目;
(2)计算定额子目工程量;
(3)测算人、料、机消耗量;
(4)确定人、料、机单价;
(5)计算清单项目的人、料、机总费用;
(6)计算清单项目的管理费和利润;
(7)计算清单项目的综合单价。
B.承担水运工程监理单位、监理工程师的资质管理
C.参与国家优质工程审核
D.参与水运工程竣工验收
E.承担水运工程试验检测机构、仪器设备计量检定机构及人员的资质管理
B.300
C.450
D.600
B.择优录用制度
C.技能培训制度
D.持证上岗制度
我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等,从本质上说, 都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。
下一篇:一级建造师模拟冲刺试题集7章