2021一级建造师真题下载9卷

考查内容：满足耐久性要求的混凝土最低强度等级。

主井系统硐室包括推车机、翻车机硐室或胶带机头硐室；井底矿仓、装载硐室，还有清撒硐室等。故选ACE。

（1）事件1 可以提出索赔。理由：工期预付款延期支付合同约定，属建设单位责任，建设单位应向安装公司支付延期付款利息，同时赔偿工期损失。
事件2 不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。
事件3 可以提出索赔。理由：是建设单位原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔。（设计变更（注：建设单位的行为）
事件4 不可以提出索赔。理由：虽是建设单位建议由B 制造单位供货，但是安装公司与B 制造单位签订的合同。
（2）锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验，锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后，必须进行最终的调整，调整检验合格后，应做标记。
（3）重点考虑的问题是：
1）考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量；
2）交货期、支付及支付条件，执行合同信誉；
3）编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容；
4）派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作；
5）明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容。
（4）①事件1 延期付款利息：8000×25%×1‰ ×30 天=60（万元）工期赔偿费用（拖延5 天）：
0.5（双方每延误工期1 天，罚款5000）×5=2.5（万元）
②事件2 罚款：
0.5 （双方每延误工期1 天，罚款5 000）×4=2（万元）
事件2 不可以提出索赔。理由：大型机械推迟进场，施工机械出现故障，是安装公司自身责任。
③事件3 返工费：2（万元）
工期赔偿费：0.5×（2+5）=3.5（万元）
④事件4 罚款：
0.5（双方每延误工期1 天，罚款5000）×2=1（万元）
虽是建设单位建议由B 制造单位供货，但是安装公司与B 制造单位签订的合同。
故总赔偿费用：安装公司应得到补偿费用：
60+2.5-2+2+3.5-1=65（万元）

2011年建设工程法规真题第8题

本题考查的是企业资质证书的撤回、撤销和注销。

根据《建筑业企业资质管理规定》：有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质：（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的；（2）超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的；（3）违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的；（4）对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的；（5）依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销。

在本题中，B项对应上述第（2）种情形。

综上所述，本题正确答案为B。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，1000万以上5000万以下直接经济损失的事故。故本题正确答案选ACE。

2009年建设工程法规真题第9题

本题考查的是执行措施。

AB项：根据《民事诉讼法》的规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。因此，对于存款、债券、股票和基金份额等财产，法院采取的是查询、冻结的措施。故A项正确。

B项：根据《民事诉讼法》的规定，人民法院查封、扣押财产时，被执行人是公民的，应当通知被执行人或者他的成年家属到场；被执行人是法人或者其他组织的，应当通知其法定代表人或者主要负责人到场。拒不到场的，不影响执行。被执行人是公民的，其工作单位或者财产所在地的基层组织应当派人参加。对被查封、扣押的财产，执行员必须造具清单，由在场人签名或者盖章后，交被执行人一份。被执行人是公民的，也可以交他的成年家属一份。因此，法院查封、扣押的是实物财产而非金钱。故B项错误。

C项：根据《民事诉讼法》的规定，财产被查封、扣押后，执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的，人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产；不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的，人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品，交有关单位按照国家规定的价格收购。因此，拍卖是在查封、扣押之后被执行人仍逾期不履行而采取的措施。故C项错误。

D项：根据《合同法》的规定，债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物提存。因此，提存是指由于债权人的原因而无法向其交付合同标的物时，债务人将该标的物交给提存机关而消灭债务的制度。故D项错误。

综上所述，本题的正确答案为A。

卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后自屋面最低标高向上铺贴。平行屋脊的搭接缝顺流水方向。立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1／3。

详见《运工程项目实体质量督查表》表1E420043-3。

吊桶上的关键部件，每班应检查一次。故A正确。

2020版教材页码P276-P277
应当在活动开始之日的7d前向该项活动所涉及的海区的区域主管机关递交发布海上航行警告、航行通告的书面申请。

2020版教材P153/2019版教材P144
基底检验：主要内容应包括：检查基底平面位置、尺寸大小，基底标髙；检查基底土质均匀性，地基稳定性及承载力等：检查基底处理和排水情况;检查施工日志及有关试验资料等等。

不合格产品控制（3）不合格处置应根据不合格程度，按返工、返修，让步接收或降级使用，拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处理。
（4）对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。
（5）进行不合格让步接收时，工程施工项目部应向发包方提出书面让步接收申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。
（6）对影响建筑主体结构安全和使用功能不合格的产品，应邀请发包方代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报工程所在地建设主管部门批准。

本题考核的是设备租赁的优越性。对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比的优越性在于：(1)在资金短缺的情况下，既可用较少资金获得生产急需的设备，也可以引进先进设备，加速技术进步的步伐；(2)可获得良好的技术服务；(3)可以保持资金的流动状态。防止呆滞，也不会使企业资产负债状况恶化；(4)可避免通货膨胀和利率波动的冲击，减少投资风险；(5)设备租金可在所得税前扣除．能享受税费上的利益。

本题考查的是施工成本分析和施工成本考核。施工成本考核以施工成本降低额和施工成本降低率作为成本考核的主要指标。@##

铁路基本建设工程的概(预)算费用项目中，其他费是指土地征(租)用及拆迁补偿费、建设项目管理费、建设单位印花税及其他税费、建设项目前期费、施工监理费、勘察设计费、设计文件审查费、其他咨询服务费、营业线施工配合费、安全生产费、研究试验费、联调联试等有关费用、利用外资有关费用、生产准备费、其他等。

关于如何确定竣工验收主持单位．根据《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)，竣工验收主持单位应当在工程开工报告的批准文件中明确。而根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，修改为“竣工验收主持单位应当在工程初步设计的批准文件中明确”。故本题应选B。

2020版教材P297 / 2019版教材P296
2 017 年 2 月国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 中规定，全面落实各方主体的工程质量责任，特别要强化建设单位的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。严格执行工程质量终身责任制， 在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、 造成工程质量事故的，依法给予责任单位停业整顿、 降低资质等级、吊销资质证书等行政处罚并通过国家企业信用信息公示系统予以公示， 对发生工程质量事故造成损失的，要依法追究经济赔偿责任，情节严重的要追究有关单位和人员的法律责任。

高清晰度电视指每秒25帧隔行扫描、每帧有效像素为1920 x 1080，宽高比为16：9的数字电视系统，图像质量接近35mm胶片的影像质量。

2020版教材页码P144-P147
对四脚空心方块和栅栏板的安放，其相邻块体的高差不应大于150mm，砌缝的最大宽度不应大于100mm。

2020教材P243
应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

双代号网路计划中，本工作的总时差等于其紧后工作总时差与本工作自由时差之和的最小值。

本题考核的是合同之债的情形。当事人之间通过订立合同设立的以债务为内容的民事法律关系，称为合同之债，故选择A、D、E。

2020版教材页码P399-401
铁路建设单位未对高速铁路和地质构造复杂的铁路建设工程实行工程地质勘察监理，或者在铁路线路及其邻近区域进行铁路建设工程施工不执行铁路营业线施工安全管理规定，影响铁路运营安全的，由铁路监管部门责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款。

2020版教材P342 / 2019版教材P328
施工管理费（1）管理人员工资、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅费、固定资产使用费、职工教育经费、上级管理费等,基本上属于固定成本。

在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔 意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步

2020教材P315 / 2019教材P316

履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责；分包方就分包项目向承包方负责；因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。

此题主要考察考生对I级铁路正线铺轨相关知识的了解。教材对工级铁路正线铺轨相关要求是：同一种类不同类型的轨枕不得混铺。在不影响轨道设计强度条件下，可成段铺设与设计不同类型的轨枕。同类型轨枕成段铺设的最小长度。国家铁路的正线、到发线轨道为500m，其他线和地方铁路、专用铁路、铁路专用线轨道为200m；困难条件下，地方铁路、专用铁路、铁路专用线的站线轨道可减少到50m。根据以上内容对四个选项进行分析，选项A．50m适合困难条件下的地方铁路及专用线，选项B．200m适合于地方铁路及专用线，选项D．600m大于国家铁路铺设的最小长度500m。 本题的正确项是“C．500m”。

教材P12
本题考查的是所得税费用的确认。在计算应纳税所得额时，企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除。但下列固定资产不得计算折旧扣除：（1）房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；（2）以经营租赁方式租入的固定资产；（3）以融资租赁方式租出的固定资产；（4）已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；（5）与经营活动无关的固定资产；（6）单独估价作为固定资产入账的土地；（7）其他不得计算折旧扣除的固定资产。

P46-48
本题考查的是企业增值税的规定。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为2% , 适用简易计税方法计税的项目预征率为3% 。

2020版教材P316 / 2019版教材P310
开办费在不同的招标项目中包括的内容可能不相同，一般可能包括以下内容。1.现场勘察费2.现场清理费3.进场临时道路费4.业主代表和现场工程师设施费5.现场试验设施费6.施工用水电费发电的燃料动力费用。7.脚手架及小型工具费8.承包商临时设施费9.现场保卫设施和安装费用10.职工交通费11.其他杂项

1．答1：关键线路：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨
计划工期：5+5+4+8+6=28 天
2．答：
事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。
事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。
事件3：可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任。
事件4：不可以提出工期和费用补偿要求，因加快施工属承包商提出，加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，而工期提前应按工期奖励处理。
3.答：
事件1：工期补偿2 天，因为工作A 在关键线路上，其作业时间拖延的2 天影响了工期；但工作B 不在关键线路上，其作业时间拖延的1 天没有超过其总时差，不影响工期。
事件2：工期不与补偿。
事件3：工期补偿为0 天，因工作H 不是关键工作，增加工程量后作业时间增加：
（360-300） m3 /300 m3 /5 天=1 天，没有超过总时差，不影响工期。
事件4：工期不与补偿。
总计工期补偿：2+0 =2（天）
4．答：
事件1：由于建设单位的原因，A 实际作业时间是7 天，B 实际作业时间是5 天；
事件2：由于施工单位自身的原因，C 实际作业时间是5 天；
事件3：由于建设单位的原因，H 实际作业时间是6 天；
事件4：经建设单位同意赶工后，G 实际作业时间是6 天，J 实际作业时间是4 天；
关键线路为：①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑨ 实际工期7+5+4+6+5=27 天
5．答5：
事件1：人工费补偿：（8+10）工日×25 元/工日=450 元
机械费补偿：2 台班×500 元/台班+1 台班×200 元/台班=1200 元
事件3：工程量增加的比例：360/300-1=20%﹥15%
控制价调整上限=控制价×1．15=52×1．15=59．8 元/m，
清单单价=65>59．8 元/m，
所以增加的工程量超过15%以上部分应该按调整的单价59．8 元/m 执行。
按原单价结算的追加工程款：300×15%×65=2925 元
按新单价结算的追加工程款：（360-300×1．15）×59．8=897 元
合价=2925+897=3822 元
事件4：合同工期为28 天，可索赔的工期为2 天，实际工期为27 天，所以工期实际提前的天数为28+2-27=3 天。
工期奖励为：3×2000=6000 元
合计补偿的追加工程价款为：450+1200+3822+6000=11472 元

分析与答案 (1)不可以。按规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程：A公司资质等级为一级，B公司为二级，A、B公司组成的联合体资质条件只能是二级，二级资质不符合招标文件要求的资质条件。
(2)不合格。根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，属违法行为，对有关责任人依法要给予处分。
(3)无效。在投标阶段，招标人与投标人进行了有关实质性内容的谈判，其行为影响到中标结果，中标结果无效。
(4)不可行。根据建筑法对工程分包的规定，建筑工程主体工程的施工必须由总承包单位自行完成，不得分包。
(5)应该。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，分包单位应按照分包合同的约定对总承包单位负责。
(6)不正确。虽然《招标投标法》规定，单项合同估算价在200万元以内的单项工程可以不实行招标，但同时又规定项目总投资额在3000万元以上的，必须进行招标。

教材P75
悬式绝缘子和支柱绝缘子的绝缘电阻测量要求包括：（1）每片悬式绝缘子的绝缘电阻值，不应低于300MΩ。（2）35kV及以下的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩ。（3）采用2500V兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻值，可按同批产品数量的10%抽查。（4）棒式绝缘子不进行此项试验。