一级建造师历年真题解析7辑
一级建造师历年真题解析7辑 第1辑
A. 要有针对性
B. 必须在工程开工前制订
C. 要有全面性
D. 要有协调性
E. 应力求全面、具体、可靠
施工安全技术措施的一般要求包括:
(1)施工安全技术措施必须在工程开工前制订。施工安全技术措施是施工组织设计的重要组成部分,应在工程开工前与施工组织设计一同编制;
(2)施工安全技术措施要有全面性。按照有关法律法规的要求,在编制工程施工组织设计时,应当根据工程特点制订相应的施工安全技术措施;
(3)施工安全技术措施要有针对性;
(4)施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠。施工安全技术措施应把可能出现的各种不安全因素考虑周全,制订的对策措施方案应力求全面、具体、可靠,这样才能真正做到预防事故的发生;
(5)施工安全技术措施必须包括应急预案。施工技术措施计划必须包括面对突发事件或紧急状态的各种应急设施、人员逃生和救援预案,以便在紧急情况下,能及时启动应急预案,减少损失,保护人员安全;
(6)施工安全技术措施要有可行性和可操作性。
根据(3)(1)(2)(4)项可得出本题答案。
综上所述,本题正确答案为ABCE。
A. 写实记录法
B. 测时法
C. 背诵法
D. 工作日写实法
本题考查的是人工定额制定方法的概念。
技术测定法是人工定额制定方法之一,是根据生产技术和施工组织条件,对施工过程中各工序采用测时法、写实记录法、工作日写实法,测出各工序的工时消耗等资料,再对所获得的的资料进行科学的分析,制定出人工定额。
本题为选非题,综上所述,本题应选择C项。
基于《建设工程施工合同(示范文本)》,当合同中没有相同变更单价或价格时,工程变更价款的确定方法为( )。
A.间接套用
B.直接套用
C.部分套用
D.协商单价和价格
事件一:在安装压缩机时,发现设备积累误差较大可能影响整体安装精度,项目部采取相应措施,对误差进行了修正;项目部在考虑多种影响因素综合考虑,最终确定了汽轮机与发电机的安装补偿措施、相邻辊道轴线与中心线垂直度偏差方向。
事件二:由于该工程管道预制工程量大的特点,项目部报经公司批准后,尝试使用管道工厂化预制技术,收到非常良好的经济效益,大幅节省了工期。
事件三:项目部采用 ABC 分类法,对入场的材料进行分类管理,取得了良好的效果。
事件四:室外管廊钢结构油漆出现大面积返锈现象,项目部采用因果分析图的方法对质量问题进行了仔细的分析,最终制定对策表。
项目部重视成本控制,定期进行成本分析,严格成本控制,最终超额完成了项目成本目标,得到了公司的嘉奖。
问题:
1.事件一中对压缩机的累积误差应采取何种方法进行修正?对于事件一中的情况应如何进行补偿?
2.管道的工厂化预制的主要内容有哪些?
3.应如何进行材料管理的 ABC 分类法?
4.试采用因果分析图法对油漆表面返修的问题进行分析。
5.施工成本控制的基本原则都有哪些?
2.管道的工厂化预制的主要内容有:
(1)确定预制内容,深化设计图纸;
(2)确定预制工艺;
(3)规划预制场地;
(4)实施预制及质量检查;
(5)防护和包装。
3.ABC 分类的管理方法:
(1)计算项目各种材料所占用的资金总量。
(2)根据各种材料的资金占用的多少,从大到小按顺序排列,并计算各种材料占用资金占总材料费用的百分比。
(3)计算各种材料占用资金的累计金额及其占总金额的百分比,即计算金额累计百分比。
(4)计算各种材料的累计数及其累计百分比。
(5)按 ABC 三类材料的分类标准,进行 ABC 分类。
4. 采用因果分析图法对油漆表面返修的分析如下图:
5.施工成本控制的基本原则有:(1)全面控制原则;(2)动态控制原则;(3)目标管理原则;(4)责、权、利相结合原则;(5)节约原则;(6)开源与节流相结合原则。
B、张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值和实际伸长值
C、预应力筋的张拉顺序当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉
D、张拉过程中预应力筋断丝、滑丝、断筋的数量不得超过规定
张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。
根据《中华人民共和国建筑法》规定,除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小 型工程外,建设工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向( )级以上人民政 府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位所在地省
B.工程所在地县
C.建设单位所在地市
D.工程所在地乡
B、陡于
C、等于
D、以上均可
分级放坡时,宜设置分级过渡平台。分级过渡平台的宽度应根据土(岩)质条件、放坡高度及施工场地条件确定,对于岩石边坡不宜小于0.5m,对于土质边坡不宜小于1.0m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。
B.尾矿中可能含有用成分
C.尾矿就是矿脉尾部的矿石
D.尾矿要处理还在于洗选剂带有害成分
尾矿处理的意义还在于选剩下的残余矿石可能是暂时不能利用或无法利用的金属甚至是贵金属,待条件成熟后它们可能就是珍贵资源。
B、绿色
C、绿/黄双色
D、淡蓝色
一级建造师历年真题解析7辑 第2辑
B.抽查考核现场人员安全技术知识
C.登记安全问题以便以后追究
D.给现场签发不留底的安全隐患罚单
E.追查遗留安全问题的改正情况
(2)不仅要对现场管理人员和操作人员是否有违章指挥和违章作业行为进行检查,还应进行“应知应会”的抽查,以便彻底了解管理人员及操作人员的安全素质。(3)检查人员可以当场指出施工过程中发生的违章指挥、违章作业行为,责令其改正。一旦发现有即发性事故危险隐患,检查人员应责令其立即停工整改。(4)针对整改部位整改完成后要及时通知有关部门派人进行复查,经复查合格后方可进行销案;整改工作应包括隐患登记、整改、销案等,追究不是指罚款、处罚等内容,而是要求整改和检查落实等。现场签发不留底的罚单不合适,所有处罚通知的作用在于警示并督促其改正,待改正并复查合格后要销案。罚单不留底不能落实其改正和复查工作,因此不妥。
B.职业卫生措施
C.辅助用房间及设施
D.安全目标
安全措施计划的范围应包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容,具体包括:1.安全技术措施2 .职业卫生措施3 .辅助用房间及设施4.安全宣传教育措施。
B、外模应分段随浇随支
C、分段支模高度不宜超过1.5m
D、宜采用微膨胀水泥
E、板缝混凝土应与壁板混凝土强度相同
(1)壁板接缝的内模宜一次安装到顶(A错);外模应分段随浇随支。分段支模高度不宜超过1.5m;(BC正确)
(2)浇筑前,接缝的壁板表面应洒水保持湿润,模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计规定,设计无要求时,应比壁板混凝土强度提高一级(E错)。
(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离析现象,应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm并应采用机械振捣,配合人工捣固。
(4)用于接头或拼缝的混凝土或砂浆,宜采取微膨胀和快速水泥,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。(D正确)
B.申请再审不停止判决、裁定的执行
C.有新的证据,足以推翻原判决、裁定的,人民法院应当再审
D.当事人申请再审,应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审。
B.岩面上保存50%以上孔痕,且无明显的爆破裂缝
C.几乎不会对围岩造成扰动
D.大大减少超欠挖量
E.爆破后围岩壁上无危石
B.异常恶劣的气候条件
C.业主未能及时支付工程款造成工期延误
D.工程师指示承包商加快施工进度
B.充分考虑水文,地质,气象等自然条件的影响
C.充分考虑自身施工能力的影响
D.场内规划必须科学合理
E.必须符合安全生产,保安防火和文明施工的规定和要求
1.在保证施工顺利的前提下,充分利用原有地形、地物,少占农田,因地制宜,以降低工程成本;2.充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响,尤其要慎重考虑避免自然灾害(如洪水、泥石流)的措施,保护施工现场及周围生态环境;3.场区规划必须科学合理,应以生产流程为依据,并有利生产的连续性;4.场内运输形式的选择及线路的布设,应力求材料直达工地,尽量减少二次倒运和缩短运距;5.一切设施和布局,必须满足施工进度、方法、工艺流程、机械设备及科学组织生产的需要;6.必须符合安全生产、保安防火和文明施工的规定和要求。
B.吊装工艺设计
C.吊装组织体系
D.安全保证体系及措施
E.成本分析与降低成本措施
A. 组织
B. 设计
C. 实施
D. 技术
影响建设工程项目质量的管理因素,主要是决策因素和组织因素。其中,决策因素首先是业主方的建设工程项目决策,其次是建设工程项目实施过程中,实施主体的各项技术决策和管理决策。管理因素中的组织因素,包括建设工程项目实施的管理组织和任务组织。
综上所述,本题正确选项为A项。
一级建造师历年真题解析7辑 第3辑
B.建设标准调整
C.建设规模调整
D.施工组织调整
E.施工工艺改变
(2)按国家和铁路主管部门有关政策需要调整的费用;
(3)项目专用合同条款约定额度以上由发包人承担的非承包人原因Ⅱ类变更设计。
B、提供的建筑材料不符合强制标准
C、指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E、直接指定分包人分包专业工程
【知识点】建设单位相关的质量责任和义务。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。
B.高程
C.方向
D.平面位置
E.角度
进洞测量将洞外的坐标、方向和高程引测到隧道内,使洞内和洞外建立了统一坐标和高程系统。
B.俯斜式
C.垂直式
D.凹折式
E.衡重式
B.58.46
C.88.13
D.116.93
第2年应计利息=(480+14.4+1/2×480)×6%=44.06万元;
该项目建设期利息=14.4+44.06=58.46万元。
B.企业定额是编制施工预算、加强企业成本管理和经济核算的基础
C.企业定额能反映本企业在不同项目上的最高管理水平
D.企业定额不能直接反映本企业的施工生产力水平
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.个人应急预案
《安全生产事故应急预案管理办法》中规定,生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
A. 18000
B. 40000
C. 22000
D. 90000
本题主要考查了设备更新方案的比选原则。
沉没成本是既有企业过去投资决策发生的,非现在决策能改变(或不受现在决策影响)、已经计入过去投资费用回收计划的费用。
旧版教材中,在设备更新方案比选中,设备购买时的原始成本是过去发生的,现在决策所不能改变的,因此沉没成本为90000元。
新版教材中,沉没成本=设备账面价值-当前市场价值
或沉没成本=(设备账面价值-历年折旧费)-当前市场价值
本题中沉没成本=40000-18000=22000(元)
因此,本题正确答案为C项。
施工过程中, 发生如下事件:
事件 1: 地下防水混凝土施工前, 施工单位上报如下施工方案:“严格按照设计要求进行试配, 并依此确定最终施工配合比; 采用分层浇筑, 分层厚度为 600mm, 采用高频机械分层振捣密实且振捣时间控制在 5s 左右, 墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘、(拱) 板墙接缝线以下 200mm 处, 并按规定留置标养和抗渗时间; 终凝后连续保湿养护 7d; 防水卷材施工时, 先铺立面、 再铺平面……” 监理工程师认为存在错误之处, 责令改正后重新上报。
事件 2: 该地下防水工程检查结果如下: 有一处漏水点, 湿渍总面积为 1.5 ㎡, 其中最大一处湿渍面积为 0.2 ㎡, 某 100 ㎡的检查面积湿渍有 3 处。
问题:
1.事件 1 中, 指出施工方案中的不妥之处, 并给出正确做法; 请分别指出需要留置多少组、 多少个标养试件和抗渗试件, 并说明理由。
2.事件 2 中, 该地下防水工程的检查结果是否合格? 请说明理由
①严格按照设计要求进行试配, 并依此确定最终施工配合比不妥。
正确做法为, 防水混凝土试配时, 抗渗等级应比设计要求提高 0.2MPa。
②防水混凝土分层厚度为 600mm 不妥。
正确做法为, 防水混凝土分层浇筑时, 分层厚度不得大于 500mm。
③振捣时间控制在 5s 左右不妥。
正确做法为, 采用高频机械分层振捣时, 振捣时间宜为 10~30s。
④墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘 200mm 处。
正确做法为, 墙体的水平施工缝距离预留孔洞边缘不小于 300mm。
⑤防水混凝土保湿养护 7d 不妥。
正确做法为, 防水混凝土养护时间不得少于 14d。
⑥外防外贴法铺贴卷材时, 先铺立面后铺平面不妥。
正确做法为, 外防外贴法铺贴卷材时, 应先铺平面再铺立面。
(2) 应留置 20 组、 60 个标养试件。
因为根据规定, 同一配合比的混凝土连续浇筑超过 1000m3时, 每 200m3取样不得少于 1 次, 每次取样至少留置一组标准养护试件, 一组三个试件。
所以 3860/200≈20 组, 20×3=60 个试件。
(3) 应留置 8 组、 48 个抗渗试件。
因为根据规定, 连续浇筑的防水混凝土, 每 500m3应留置一组 6 个抗渗试件。
所以 3860/500≈8 组, 8×6=48 个试件。
2.该防水工程的检查不合格, 原因有:
①有一处漏水点, 因为根据规定防水等级为二级的地下防水工程不应有漏水点。
②最大一处湿渍面积为 0.2 ㎡, 因为根据规定防水等级为二级的地下防水工程最大湿渍面积不应大于 0.1 ㎡。
③某 100 ㎡的检查面积有 3 处湿渍, 因为根据规定防水等级为二级的地下防水工程的湿渍不应超过 2 处。
一级建造师历年真题解析7辑 第4辑
B.计算超宽工程量
C.计算超深工程量
D.测图测量误差量
E.挖泥船溢流量
建设工程项目施工招标必须具备的条件之一是( )
A.评标细则已经审查并获批准
B.应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准
C.应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准
D.施工招标文件及标底已编制完成
B、施工预算工料分析表
C、施工预算表
D、项目造价取费表
某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改,该直埋光缆线路工程存在较多质量问题,主要有:部分地段的光缆埋深不够,应加保护管的地段没加保护管,过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁,部分光缆接头衰耗较大等,要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任,知道其能胜任此项目,项目部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝,最终接受此整改工程。
在洽谈合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同金额一次“包死”,施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见,最终在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。
2.问题
(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?
(2)针对此项目的最终合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题,项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,应如何做才能保证自身利益?
(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见,施工单位应怎样解决争议?
(4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目部在某一段时间无法整改,从而使得项目部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔?
(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认,如果得不到确认的话,应拒绝完成合同以外的工作量。
(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。
(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28天以内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知;在索赔通知书发出后的28天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经被认可。
索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。
B.项目总工程师
C.项目部工程部长
D.项目部技术部长
B.责令停产停业整顿
C.给予警告
D.处三万元以下罚款
E.给予行政处罚
B.因百年一遇特大暴雨延误
C.修复发包方相关设施
D.停工进行地质复查
E.局部挖土加深增加工程量
选项A是承包商原因引起的工期延误,不能索赔;BDE都是非承包商原因引起的延误,可以索赔;C不影响工期。所以B、D、E正确。
B、检测合格证明
C、产品使用说明书
D、相应的图片
某疏浚公司经过招投标成功承接某海港进港航道疏浚工程。该航道设计底标高-22.0m,设计底宽250m,设计边坡1:8,航道疏浚段长17km。疏浚土质为粘土,天然密度为1.84t/m3。当地海水天然密度为1.025t/m3。按照合同文件规定,疏浚土外抛到外海指定抛泥区,平均运距18km。施工开始前,施工单位和业主根据相同的航道浚前水深图计算出疏浚工程量,分别为1468.5 万m3和1445.7 万m3。施工单位选用带艏吹功能的舱容13000m3自航耙吸挖泥船进行挖、运、抛施工,在完成疏浚工程量550 万m3时,业主要求将部分疏浚土吹填到港区指定吹填区,平均运距15km,吹距1.3~2.0km。挖泥船施工期间的主要施工参数为:轻、重载平均航速30km/h,挖泥装舱时间1.6h,泥舱装载土方量8000m3;施工中挖泥转头及上线时间0.15h,挖泥及抛泥时转头时间0.1h,吹泥的接卡、解离时间0.25h;挖泥时泥泵流量25200m3/h,吹泥时泥泵流量16200m3/h,吹泥时泥浆平均密度1.23t/m3。疏浚施工期间的时间利用率为70%。
问题
1.绘制自航耙吸挖泥船挖、运、吹施工工艺流程图。
2.耙吸挖泥船波浪补偿器压力调节应考虑哪些因素?如何根据土质情况调节波浪补偿器压力?
3.针对本工程疏浚土质,耙吸挖泥船应选用哪种类型耙头?合理的挖泥对地航速应为多少?
4.分别计算本工程耙吸挖泥船外抛和吹填的月(按30d计)生产能力。(计算结果保留整数)
5.根据《疏浚与吹填工程施工规范》(JTS207-2012)的相关规定,计算本工程双方确认的疏浚工程量。
2、耙吸挖泥船波浪补偿器压力调节应考虑的因素为:应根据土质和挖深,调节波浪补偿器的压力,以保持耙头对地有合适的压力。根据土质情况调节波浪补偿器压力如下:对软土,应适当调高波浪补偿器的压力,使耙头对地压力减小,对密实的土应适当调低波浪补偿器的压力,使耙头对地压力加大。
3.本工程疏浚土质为粘土,天然密度为1.84t/m3,不属于软黏性土。耙吸挖泥船应选用的耙头类型为:“主动挖掘型”耙头加高压冲水。另外,选用“挖掘型”耙头施工时,挖黏性土选用扁齿,挖硬质土耙齿短。对于黏性土类,合理的挖泥对地航速为:3.0~4.0kn。
4、外抛平均施工循环运转小时为:18/30+18/30+1.6+0.1+0.15=3.05h;外抛平均运转时间小时生产率为:8000/3.05≈2623.0m3/h;本工程耙吸挖泥船外抛的月生产能力为:2623.0×24×70%×30=1321992m3≈132 万m3。吹泥泥浆浓度ρ=(γm-γw)/( γs-γw)=(1.23-1.025)/( 1.84-1.025)≈25.2%挖运吹平均施工循环运转小时为:15/30+15/30+1.6+8000/(16200×25.2%)+0.25+0.15≈4.96h;挖运吹平均运转时间小时生产率为:8000/4.96≈1612.9m3/h;本工程耙吸挖泥船吹填的月生产能力为:1612.9×24×70%×30≈812902m3≈81万m3。
5、施工单位和业主根据相同的航道浚前水深图计算出疏浚工程量,分别为1468.5 万m3和1445.7 万m3,计算得:(1468.5-1445.7)/ 1468.5≈1.6%<2%。符合规范如下规定:用不同的方法或合同双方分别计算工程土方量时,应采用同一测图计算,两者的差值小于或等于两者中较大值的2%时,其土方量取两者的平均值。本工程双方确认的疏浚工程量为:(1468.5+1445.7)/ 2≈1457.1 万m3。
一级建造师历年真题解析7辑 第5辑
B.土钉水平和竖向间距宜为1~2m
C.注浆用水泥浆强度等级不宜低于20MPa
D.土钉与加强钢筋宜采用绑扎连接
E.土钉墙宜采用机械成孔
(1)土钉墙墙面坡度:土钉墙垂直高度/水平宽度≤1:0.2。【坡度不可太陡】
(2)土钉的长度宜为开挖深度的 0.5~1.2 倍,间距宜为 1~2m,水平夹角宜为 5°~20°。
(3)土钉钢筋直径宜为 16~32mm。
(4)施工要求:
①土方开挖后,土钉安放和喷射混凝土面层的时间:一般应在 24h 内完成;淤泥质土层应在 12h内完成。
②成孔注浆。采用两次注浆(强度等级不宜低于 20MPa)工艺:
③喷射混凝土(强度等级不低于 C20)面层。
喷射时,应自下而上进行,面层厚度不小于 80mm,土钉筋体保护层厚度不小于 25mm
B.2
C.3
D.4
5.测点应距开挖面2m的范围内尽快安设,并应保证爆破后24h内或下一次爆破前测读初次读数。
B.自学临时用电标准掌握基本操作方法
C.有实际现场经验未经培训
D.掌握安全用电基本知识和所用设备性能
E.安全技术交底
临时用电管理:(2)各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,考核合格后方可上岗工作。
B.警告标志用于提醒和注意避免发生危险
C.指令标志用于指示人们必须遵守的规则
D.提示标志表示安全目标方向及安全措施
E.劝阻标志用于指示人们更好的选择行为
(2) 警告标志。用于提醒和注意避免发生危险。如"当心触电"当心高压"当心电缆"等。
3. 指令标志。用于指示人们必须遵守的规则。如"必须穿绝缘鞋必须穿防静电服"等。
4 提示标志。表示安全目标方向及安全措施。如"安全通道方向"己接地"等。
B.批准的设计文件、施工图纸及说明书
C.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测
D.工程施工承包合同
E.国家相关法律法规和建设主管部门颁布的管理条例和办法
工程项目竣工质量验收的依据有:(1)国家相关法律法规和建设主管部门颁布的管理条例和办法;(2)工程施工质量验收统一标准;(3)专业工程施工质量验收规范;(4)批准的设计文件、施工图纸及说明书;(5)工程施工承包合同;(6)其他相关文件。
采用部分费用综合单价法编制施工图预算,生成工程承发包价,以各分项工程量乘以部分费用综合单价并汇总后,需再加上( )。
A.间接费
B.措施费
C.管理费
D.规费
E.税金
采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的( )。
A.50% B.70% C.75% D.80%
解析:先张法施工是在浇筑混凝土前张拉预应力筋并将张拉的预应力筋临时固定在台座或钢模上,然后浇筑混凝土,混凝土强度一般不低于设计强度标准值的75%.
B、2000万元
C、1000万元
D、500万元
营业利润=营业收入-营业成本-财务费用-管理费用=6000-3000-400-600=2000万元
木材湿胀与干缩变形规律的转折点是( )。
A.15%的含水率 B.纤维饱和点 C.平衡含水率 D.平均含水率
一级建造师历年真题解析7辑 第6辑
B.与板连成整体的大截面梁(高超过1m),宜留置在板底面以下50~70mm处
C.有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内
D.墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处
E.单向板留置在平行于板的短边的任何位置
(六)施工缝 ( 1 ) 施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定: 1) 柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面; 2) 与板连成整体的大截面梁(高超过lm) ,留置在板底面以下20 ~ 30mm 处,当板下有梁托时,留置在梁托下部; 3) 单向板:留置在平行于板的短边的任何位置; 4 ) 有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3 范围内; 5) 墙:留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处; 6) 双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。答案选ACDE。
A. 库存现金
B. 定期存款
C. 其他货币资金
D. 3个月内到期的国库券投资
E. 能够随时用于支付的银行存款
现金流量表是以现金为基础编制的,这里的现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款、其他货币资金以及现金等价物;通常从购买日起三个月到期或清偿的国债券、货币市场基金、可转换定期存单、商业本票及银行承兑汇票都可列为现金等价物。
综上所述,本题正确答案为ACDE项。
通风空调设备安装完工后,对风机盘管等做了水压试验,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。
商场营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行了回访,对通风空调工程进行了季节性测试调整。发现个别区域风口的新风量只有50m3/(h·p)[设计要求是75m3/(h·p)],经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有其他区域的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。
【问题】
1.通风空调工程调试包括哪些内容?由哪些单位完成?
2.通风空调系统非设计满负荷条件下的联动试运行及调试包括哪些内容?
3.风机盘管安装前应做什么试验,试验要求及合格标准分别是什么?
4.风机盘管在进场验收时应对哪些参数进行复试?有何要求?
5.通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题?应如何处理?
具体包括风机盘管、新风机和排风机单机试车及调试,水系统(水泵)单机试运转及调试,热泵机组(冷热媒)单机试运转及调试,整个系统非设计满负荷条件下的联动试运行及调试。
通风空调系统联动试运行及调试应由B单位(施工单位)负责组织实施,设计单位、监理和建设单位参与,设备生产厂家、A单位(总承包单位)配合。
2.通风空调系统非设计满负荷条件下的联动试运行及调试内容如下:
1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
3)空调水系统的测定和调整。
4)室内空气参数的测定和调整。
5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。
3.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。
4.要对风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。
5.风量没达到设计要求是施工质量问题(调试技术原因),应进行重新调整测试,即作“修补”处理达到设计要求。
风机盘管噪声大是产品质量问题(设备制造原因,因风机盘管轴心偏移无法进行现场修补处理,应作返工(更换)处理。
直接工程费不包括( )。
A.措施费 B.人工费 c.材料费 D.施工机械使用费
B、成本核算
C、成本计划
D、成本分析
根据成本计划,确定成本目标,根据成本目标进行成本控制,是项目成本管理的目的,也是项目施工成本管理是否成功的关键。
B.混凝土试验计划
C.施工船舶和机械需用计划
D.分期分批竣工项目计划
B.安装时可对喷头进行拆装
C.可给喷头装饰性图层
D.不得利用喷头的框架施拧
B.潜水员不得站在两构件间操作,供气管也不得置于构件缝中
C.流速较大时,潜水员应在顺流方向操作
D.构件安装应使用专用工具调整构件的安装位置
E.潜水员不得将身体的任何部位置于两构件之间
B.有效性
C.完整性
D.规律性
(三)获准认证后的维持与监督管理:企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。获准认证后,企业应通过经常性的内部审核,维持质量管理体系的有效性,并接受认证机构对企业质量管理体系实施监督管理。
一级建造师历年真题解析7辑 第7辑
B、养老保险费
C、医疗保险费
D、工伤保险费
E、住房公积金
2006年6月3日,承包商与油厂订立了一个购买汽油(政府定价商品)的合同,合同中约定2006年8月3日交货。 2006年6月3日的价格为每吨m万元,2006年8月3日的价格为每吨n万元,2006年8月3日,油厂按期交货,则承包商应该以每吨( )元的价格支付贷款。
A.m
B.n
C.(m+m)/2
D.自由选择m或者n
B.施工队数
C.操作层数
D.施工过程数
2.空间参数指组织流水施工时,表达流水施工在空间布置上划分的个数。可以是施工区(段),也可以是多层的施工层数,数目一般用M表示。
B.防水层完工后,经压力强度试验无渗漏,方可铺设面层
C.涂刷第一遍防水涂料后,应在铺设玻璃纤维布完毕后,再涂刷第二遍防水涂料
D.两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的1/2
E.施工环境温度宜在5℃以上
某建设公司承揽西北一机场水泥混凝土旧跑道加铺沥青混凝土面层(盖被子)的工程,该机场的飞行区指标为4D。施工前,施工项目部针对不停航施工组织的特点,制订了详细的施工方案,利用横道图编制了中期和短期施工进度计划。
问题
(1)不停航施工应由什么单位向哪个部门申请报批?
(2)与正常沥青道面面层摊铺相比,该工程需要多做哪些工作?
(3)在编制短期施工进度计划时,与新建机场施工相比,应考虑的特殊因素主要有哪些?
(1)不停航施工应由机场管理机构向民航地区管理机构申请报批,如是4D及以上机场,民航地区管理机构应将批准文件和申报资料报民航总局机场管理职能部门备案。
(2)由于不停航施工的特殊性,需要多做以下工作:
1)成立有建设单位、施工单位、机场飞行单位、工程监理单位、设计单位等组成的指挥部;
2)每日施工设备要进场、离场;
3)每日要清扫施工作业面;
4)每日加铺面层要做临时接坡;
5)每日放飞前要进行安全检查。
(3)应考虑的特殊因素包括:
1)在确定每日加铺量时,应充分考虑夜间施工和多工序平行作业对施工的不利影响;
2)考虑处理临时接坡所占用的时间;
3)在施工工艺及工序等方面的差异,属非连续间断性作业;
4)夜间施工,每班作业时间被限定。
解析
(1)《民用机场运行安全管理规定》(民航局令第191号)第230条规定,在机场内进行的不停航施工,由机场管理机构负责统一向机场所在地民航地区管理局报批。
(2)与正常沥青道面面层摊铺相比,加铺沥青道面(盖被子)工程具有涉及部门多、施工进度要求快、非连续性,夜间施工、每班作业时间被限定等特点。需要成立工程指挥部,以便加强协调指挥;需要每日采取设定施工人员设备进离场时间、清扫施工作业面;加铺面层做临时接坡、放飞前进行安全检查等措施,确保飞行安全。
(3)由于是不停航施工,需要考虑夜间施工、非连续性作业、每班作业时间被限定、铺筑铣刨临时接坡等不利因素。
B.使用正铲、反铲或拉铲挖土时,在基底标高以上预留10~20cm厚度的土层
C.相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序
D.在地下水位以下挖土,降水工作应持续到基础施工完成
E.雨期施工时,基坑应分段开挖
在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至坑底以下500mm以上,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成。
雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施;同时,应经常检查边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡,造成塌方。
B. 施工单位技术负责人和监理工程师
C. 监理工程师和设计代表
D. 监理工程师和项目法人
B.开工初期检查一次,以后每月检查1~2次
C.每月或不定期抽查
D.每月检查一次
本题考核的是项目成本岗位责任考核。对项目经理的考核是开工初期检查一次,以后每月检查一次;对项目工程师的考核是开工初期检查一次,以后每月检查1~2次;对主管材料员的考核是每月或不定期抽查;对成本会计的考核是每月检查一次;对施工员的考核是每月或不定期抽查。
A. 项目施工单位
B. 业主代表
C. 质量监督机构
D. 设计主管部门
在建设工程项目总承包模式下,对于工程的每一部分,设计人员或设计分包者如属未在本合同条件中指定者,则必须事先征得业主代表的同意。合同中的任何规定均不应导致任何设计人员或设计分包者与业主之间产生任何合同关系或专业义务。
综上所述,正确选项为B。
上一篇:2021一级建造师经典例题8辑
下一篇:一级建造师历年真题解析7辑