2021一级建造师考试题免费下载7辑 第1辑
有关配电箱布置与开关箱的设置，下列说法错误的是()。
A.配电系统应采用配电柜或总配电箱.分配电箱.开关箱三级配电方式
B.可以用同一个开关箱直接控制3台及以上用电设备
C.固定式配电箱.开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4～1.6m
D.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
答案：B
解析：
2020教材P176 / 2019教材P178
每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。
建筑安装工程费中的人工费不包括生产工人的（ ）。
A、高温作业临时津贴
B、医疗保险费
C、劳动竞赛奖金
D、计件工资
答案：B
解析：
2020版教材P167~168 / 2019版教材P161
人工费是指按1：资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。
机电工程施工招标应具备的条件包括（）。
A.项目未履行审批手续并获批准
B.有相应的资金或资金来源已落实，并在招标文件中如实载明
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续，并已获核准
D.招标人已经依法成立
E.初步设计及概算已履行审批手续，并已获批准
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P255 / 2019版教材P241
机电工程项目的招标，应当满足法律规定的前提条件，方能进行。1.项目应履行审批手续并获批准。2.有相应的资金或资金来源已落实，并在招标文件中如实载明。3.招标人已经依法成立。4.初步设计及概算已履行审批手续，并已获批准。5.招标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续，并已获核准。6.有招标所需的设计图纸及技术资料等。
某项工程需要某种材料的净耗量是0.95t，损耗率是5 %，那么该项工程对这种材料的总消耗量是（ ）。
A. 0.98
B. 0.9975
C. 1.00
D. 1.03
答案：B
解析：
本题考查的是材料消耗量的计算。
材料损耗率=损耗量/净耗量，总消耗量=净耗量+损耗量=净耗量×（1+5%）=0.95×（1+5%）=0.9975t。
综上所述，本题的正确答案为B。
水电站平水建筑物包括（ ）
A.溢洪道
B.泄洪隧洞
C.调压室
D.放水底孔
E.压力前池
关于建筑安装工程费按照工程造价形成划分，说法正确的是（ ）。
A.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成
B.由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成
C.由人工费、材料费、施工机具使用费、间接费、规费、税金组成
D.由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、间接费、规费、税金组成
答案：B
解析：
2020教材P303 / 2019教材P305
二、按造价形成划分建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。
对于运营商先期建设的电信设施，任何单位或个人( )的行为将受到严厉处罚。
A.擅自改动、迁移、使用或拆除他人的电信线路(管线)及设施，引发争议并造成严重后果
B.擅自将电信线路及设施引入或附挂在其他电信运营企业的机房、管道、杆路等，引发争议并造成严重后果
C.改动、迁移、使用或拆除他人的电信线路(管线)及设施
D.电信运营企业明示或者暗示设计单位或施工单位违反通信工程建设强制性标准，降低工程质量或发生工程质量事故
E.设计、施工、监理等单位不执行工程建设强制性标准，造成通信中断或者其他工程质量事故
资产按其流动性分类，流动性最大的是( )。
A．货币资金
B．短期投资
C．应收及预付款项
D．存货
关于项目费用偏差分析方法的说法，不正确的有（ ）。
A：横道图法形象、直观
B：表格法反映的信息量大
C：横道图法是最常用的一种方法
D：表格法具有灵活、适用性强的优点
2021一级建造师考试题免费下载7辑 第2辑
下列选项中，关于安全文明施工费的说法，正确的是（ ）。
A.发包人逾期支付安全文明施工费超过7 天的，承包人有权暂停施工
B.发包人应在开工后的28 天内预付安全文明施工费总额的60%
C.安全文明施工费由承包人承担
D.基准日后合同所适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担
答案：D
解析：
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。除专有合同另有约定外，发包人应在开工后的28 天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工。
立式圆筒形钢制储罐底板焊接顺序中，中幅板焊后应焊接（ ）。
A.罐壁和罐底连接的角焊缝
B.边缘板对接焊缝靠外侧300mm
C.边缘板与中幅板的收缩焊缝
D.罐壁纵向焊缝
答案：B
解析：
金属储罐底焊接顺序：中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的缝（在底圈壁板纵焊缝焊完后施焊）→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝。
碾压混凝土浇筑施工中，一般采用（ ）方法。
A. 竖缝浇筑
B. 斜缝浇筑
C. 错缝浇筑
D. 通仓浇筑
答案：D
解析：
碾压混凝土坝施工主要特点有：采用干贫混凝土；大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量；采用通仓薄层浇筑;大坝横缝采用切缝法等成缝方式:碾压或振捣达到混凝土密实。
碾压混凝土依靠振动碾碾压达到混凝土密实。碾压前，通过碾压试验确定碾压遍数及振动碾行走速度。常态混凝土依靠振捣器达到混凝土密实;变态混凝土振捣宜使用强力振捣器。
以下关于施工作业质量自控和监控的说法正确的是（ ）。
A．因为存在着监控主体，所以自控主体的质量责任可减轻或免除
B．因为存在着自控主体，所以监控主体的质量责任可减轻或免除
C．自控主体和监控主体在施工过程中互不相关，各司其职
D．自控主体和监控主体在施工过程中相互依存，各司其职
由于直射波与大气的突变层形成的反射波、散射波、地面反射波的相位干涉结果所产生的衰落是( )。
A.闪烁衰落
B.波导型衰落
C.单径衰落
D.多径衰落
答案：D
解析：
如果微波射线通过大气波导，而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落为波导型衰落；闪烁衰落是由于大气中媒质的不均匀性，对电磁波产生散射作用，在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随机相位，可使收信点场强的振幅发生变化；单径衰落是针对多径衰落的迷惑项。
按合同规定业主行使（ ），以确保工程目标的实现。
A.工期控制权
B.质量检验权
C.工程计量权
D.费用审计权
E.资质认定权
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P364/2019版教材P358
按合同规定行使工期控制权、质量检验权、工程计量权、工程款支付权，确保工程目标的实现。
答案：
解析：
罐底严密性；罐壁强度及严密性；固定顶强度、严密性及稳定性。
耐火喷涂料施工中断时，宜接槎处做成（ ）。
A.斜槎
B.梯形斜槎
C.直槎
D.齿形直槎
答案：C
解析：
教材P154
七、耐火喷涂料施工技术要求。5.施工中断时，宜将接槎处做成直槎，继续喷涂前应用水润湿。
统计水上交通事故的基本计算方法包含（ ）等。
A.死亡（含失踪）人数按事故发生后7日内的死亡（含失踪）人数进行统计
B.重伤人数参照国家有关人体伤害鉴定标准确定
C.船舶溢油数量按实际流入水体的数量进行统计
D.直接经济损失按水上交通事故对船舶和其他财产造成的直接损失进行统计
E.船舶沉没或者全损按发生沉没或者全损的船舶原值进行统计
答案：A,B,C,D
解析：
统计水上交通事故，应当符合以下基本计算方法:（1）重伤人数参照国家有关人体伤害鉴定标准确定。
（2）死亡（含失踪）人数按事故发生后7d内的死亡（含失踪）人数进行统计。
（3）船舶溢油数量按实际流人水体的数量进行统计。
（4）除原油、成品油以外的其他污染危害性物质泄漏按直接经济损失划分事故等级。
（5）船舶沉没或者全损按发生沉没或者全损的船舶价值进行统计。
（6）直接经济损失按水上交通事故对船舶和其他财产造成的直接损失进行统计，包括船舶救助费、打捞费、清污费、污染造成的财产损失、货损、修理费、检（查勘）验费等;船舶全损时，直接经济损失还应包括船舶价值。
（7）一件事故造成的人员死亡失踪、重伤、水域环境污染和直接经济损失如同时符合2个以上等级划分标准的，按最高事故等级进行统计。
2021一级建造师考试题免费下载7辑 第3辑
下列设施中，位于跑道中线延长线上的设施是（ ）。
A.无方向信标台
B.航向信标台
C.下滑信标台
D.指点信标台
E.航路全向信标台
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约担保的表述中,正确的有（ ）。
A.承包人应在收到中标函之后28天内提交履约担保 B.银行保函的货币种类必须是本国货币
C.提供履约担保的机抅必须经过发包人同意
D.在缺陷责任证书发出14天内发包人应将履约担保退还给承包人
E.因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担
答案：A,C,D
解析：
根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，对履约担保的规定有：如東合同要-求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后28天内，按投标 书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。该保函应与投标书附件中规定 的货币种类及其比例相一致。提供担保的机构必须经业主同意。除非合同另有规定，执 行本款时所发生的费用应由承包人负担。在发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包人。
某水库工程等别为Ⅱ等，其大坝最大高度为205m，该水库大坝建筑物的级别应为()级。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：A
解析：
2020/2019教材P15
永久水工主要建筑的级别划分。解答本题首先思路要屡清，通过工程等别II等，判断出主要永久水工主要建筑水库的级别为2级，又水利枢纽工程水库大坝按照水库大坝等级指标表1F411021-3以及特别之处的是：水库工程中最大髙度超过200m的大坝建筑物，其级别应为1 级，其设计标准应专门研究论证，并报上级主管部门审查批准。
背景资料：
某集团公司承建某单线铁路工程，其中一座大桥，设计为6跨16m简支T梁，钻孔桩基础，桩直径为1m，桩长为65m，台后过渡段路基填土高度为4．5m。设计地质条件为海相沉积的中一厚层软土。设计要求对桥台过渡段范围内的基底均采用袋装砂井处理，处理深度为12m。施工中发生以下事件：
事件一：公司在对项目部实施质量管理体系内部审核时发现，该项目质量计划文件是由安全质量部部长组织部门人员编制的，质量计划文件内容有：①编制依据；②项目概况；③组织机构；④质量控制及管理组织协调的系统描述；⑤与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求；⑥更改和完善质量计划的程序。
事件二：项目施工技术部编制了路堤与桥台过渡段填筑方案，具体内容是过渡段路堤与桥台过渡段锥体和相邻路堤同步填筑，过渡段采用大型压路机碾压，其填筑施工应符合一般路堤填筑施工要求。大型压路机碾压不到的部位，用小型振动压实设备进行碾压，填料的松铺厚度不大于20cm，碾压遍数按照相邻标段参数确定。
事件三：该大桥按正常工期编制施工组织计划，采用常规方法进行钻孔桩、承台、墩(台)身施工，并如期完成。桥梁建成通车半年后，发现该大桥出现桥台移位。事后，在对施工期间的内业资料检查中，发现无软土路基的沉降观测记录，其他质检资料的记录结果显示施工质量均符合设计和规范要求。在现场实地调查中，发现桥梁施工质量合格，但软土地基处理深度仅为8m。
问题：
1．指出事件一中项目质量计划编制的不妥之处，并说明正确做法。该质量计划包含内容是否完整如不完整，请补充。
2．指出事件二中的错误之处，并给出正确做法。
3．针对事件三，指出该大桥出现桥台移位的原因。施工单位在质量管理方面存在哪些问题
答案：
解析：
1．(1)项目质量计划编制的不妥之处：项目质量计划文件是由安全质量部部长组织部门人员编制。 正确做法：质量计划编制应由项目经理主持；相关职能部门均应参加。
(2)质量计划的内容不完整，还应补充：
①质量目标；
②必要的质量控制手段，施工过程、服务、检测和试验程序等；
③确定关键工序和特殊过程及作业指导书。
2．(1)错误之处一：桥台过渡段采用大型压路机碾压。
正确做法：过渡段2m范围以外采用大型压路机碾压，2m以内应采用小型振动压实设备进行碾压。
(2)错误之处二：碾压遍数按照相邻标段参数确定。
正确做法：碾压遍数通过工艺试验确定。
3．(1)该大桥出现桥台移位的原因是：
①桥台及台后的地基未按设计要求施工，导致地基承载力达不到设计要求；
②台后路基填筑过程中未进行沉降观测，不能正确指导路基的填筑速率。
(2)施工单位在质量管理方面存在的问题有：不按图施工；工序管理失控；偷工减料；质检资料弄虚作假。
项目进度控制总目标可按承包的专业或（ ）分解为阶段分目标。
A、完成阶段
B、合同阶段
C、施工阶段
D、检验阶段
答案：C
解析：
2020教材P339 / 2019教材P340
（3）按承包的专业或施工阶段分解为阶段分目标，重大市政公用工程可按专业工程分解进度目标分别进行控制；也可按施工阶段划分确定控制目标。
分部分项工程量清单采用综合单价计价，它不同于全费用综合单价。它的单价中不包含（ ），因而更能体现企业自身的报价水平。
A．管理费和税金
B．管理费和规费
C．规费和风险因素
D．规费和税金
制造方便，补偿能力大，轴向推力小，但占地面积较大的补偿器是（ ）。
A.方形补偿器
B.Z 形补偿器
C.波形补偿器
D.填料式补偿器
答案：A
解析：
方形补偿器：①优点是制造方便，补偿量大，轴向推力小，维修方便，运行可靠；②缺点是占地面积大
【2015 年案例】问：金属风管咬口形式的选择依据是什么？
答案：
解析：
①该工程金属风管的咬口形式有：单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口。②该工程金属风管的咬口形式选择的依据有： 风管系统的压力及连接要求。
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017，新建混凝土坝工程，大坝级别为2级，导流洞封堵后，如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力，该坝体设计洪水标准为()年。
A.50～20
B.100～50
C.200～100
D.500～200
答案：B
解析：
2020/2019教材P17
水库工程导流泄水建筑物封堵后，如永久泄洪建筑物尚未具备设计泄洪能力。坝体洪水标准应分析坝体施工和运行要求后按表 1F411021-9 。
2021一级建造师考试题免费下载7辑 第4辑
（2007年）下图所示消能方式属于（ ）消能。
A.底流
B.挑流
C.面流
D.消力戽
主要用于密封要求较高的地方，使用在水、蒸汽等介质上，密封性好，结构紧凑，启门灵活，寿命长，维修方便的阀门是（ ）。
A、闸阀
B、柱塞阀
C、截止阀
D、球阀
答案：B
解析：
2020/2019教材P226
（3）柱塞阀柱塞阀的特点是密封性好，结构紧凑，启门灵活，寿命长，维修方便；但价格相对较高。
关于履约担保的说法，正确的有（ ）。
A.建筑业通常倾向于采用无条件银行保函作为履约担保
B.履约担保书通常是由商业银行或保险公司开具
C.采用担保书的金额要求比银行保函的金额要求低
D.银行履约保函分为有条件和无条件的银行保函
E.履约保证金额的大小取决于招标项目的类型和规模
答案：D,E
解析：
履约担保书由担保公司或者保险公司开具，银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函，建筑行业通常倾向于采用有条件的保函。履约保证金额的大小取决于招标项目的类型与规模，但必须保证承包人违约时，发包人不受损失。
施工总平面图的设计内容包括()。
A.建筑物、构筑物位置、平面轮廓
B.供水、给水、排水等管线和设施
C.钢筋、木材加工场地
D.幕墙玻璃质量检测室
E.装饰装修半成品组装场地
答案：A,B,C
解析：
2020教材P171 / 2019教材P173
施工总平面图的设计内容：(1)项目施工用地范围内的地形状况；(2)全部拟建建（构）筑物和其他基础设施的位置；(3)项目施工用地范围内的加工、运输、存储、供电、供水供热、排水排污设施以及临时施工道路和办公、生活用房；(4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环保设施；(5)相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。
关于分包工程管理的说法中，错误的是（ ）。
A.分包工程在开工前发包人必须填报开工报审表
B.由监理人审查承包人是否具备开工条件，确定是否批复其开工申请
C.在分包工程实施中，监理人应检查核实分包人实施分包工程的主要技术、管理人员及主要施工设备是否与资格审查时所报的情况相符
D.监理人应对分包工程实施现场监管
答案：A
解析：
本题考核的是分包工程的管理。 分包工程的管理：
1. 严格履行开工申请手续
分包工程在开工前承包人必须填报开工报审表，并附有监理工程师审批并取得发包人同意的书面文件，由监理工程师审查其是否具备开工条件，确定是否批复其开工申请。
2. 将分包工程列入工地会议议程
每次工地会议，将分包工程作为一个议题进行研究，承包人必须详细介绍分包工程实施的情况，就分包工程实施中的有关问题进行讨论，制订解决问题的措施和方法，必要时，可邀请分包人参加工地会议。
3. 检查核实分包人实施分包工程的主要人员与施工设备
在分包工程实施中，监理工程师应检查核实分包人实施分包工程的主要技术、管理人员及主要施工设备是否与资格审查时所报的情况相符，如发现分包人的人员、施工设备、技术力量等难以达到工程要求时，应要求承包人采取措施处理。
4. 对分包工程实施现场监督检查
监理工程师应对分包工程实施现场监管，及时发现分包工程在质量、进度等方面的问题，由承包人采取措施处理。
分包工程在开工前承包人必须填报开工报审表，故A选项错误。
施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从（ ）列支。
A、人工费用
B、材料费用
C、资产使用费
D、管理费用
答案：D
解析：
本题考查的是管理费用。安全帽属于管理费用，管理费用是指建筑安装企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。
我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质量影响因素中（）的控制。（2018年真题）
A、人的因素
B、管理因素
C、环境因素
D、技术因素
答案：A
解析：
本题考查的是项目质量的影响因素分析。我国实行建筑业企业经营资质管理制度、市场准入制度、执业资格注册制度、作业及管理人员持证上岗制度等，从本质上说，都是对从事建设工程活动的人的素质和能力进行必要的控制。
以下所列机场中，属于干线机场的有（ ）。
A.青岛流亭机场
B.大连周水子机场
C.徐州观音机场
D.桂林两江机场
E.厦门高崎机场
答案：A,B,D,E
解析：
按照我国的规定，(直辖市、省会、自治区首府)、重要旅游城市和计划单列市所在地的机场属于干线机场。
2021一级建造师考试题免费下载7辑 第5辑
锤击沉桩施工，桩尖设计位于一般土层时，以桩尖（ ）。
A.坠锤落距控制为主，贯入度为辅
B.坠锤落距控制为辅，贯入度为主
C.设计高程控制为辅，贯入度为主
D.设计高程控制为主，贯入度为辅
答案：D
解析：
2020版教材页码P48-53
锤击沉桩施工，桩尖设计位于一般土层时，以桩尖设计高程控制为主，贯入度为辅。
大型施工船舶拖航时，当采用两艘或两艘以上拖轮执行同一任务时，均应指定（ ）担任总指挥，负责拖航全程的管理指挥。
A.企业负责人 B.项目经理 C.工程船舶船长 D.主拖船长
一般情况下，建设工程项目质量控制系统应由（ ）的工程项目管理机构负责建立。
A.建设单位
B.工程项目总承包企业
C.设计单位
D.施工企业
E.代建方
答案：A,B,E
解析：
2020/2019教材P162
（三）建立质量控制体系的责任主体根据建设工程项目质量控制体系的性质、特点和结构，一般情况下，项目质量控制体系应由建设单位或工程项目总承包企业的工程项目管理机构负责建立；在分阶段依次对勘察、设计、施工、安装等任务进行分别招标发包的情况下，该体系通常应由建设单位或其委托的工程项目管理企业负责建立.
环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起（ ）日内完成验收。
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
答案：B
解析：
本题主要考查职业健康安全与环境管理体系标准。
根据《建设项目环境保护管理条例》第二十条规定：“建设项目竣工后，建设单位应向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。环保行政主管部门应在收到申请环保设施竣工验收之日起30日内完成验收。”
综上所述，本题正确选项为B项。
可供分配的利润应首先考虑()。
A．提取任意盈余公积金 B．应付优先股股利
c．应付普通股股利 D．转作资本的普通股股利
下列费用类型中，应计入建设项目资金筹措费的有（ ）。
A、项目建设期借款利息
B、为项目发行债券的应付利息
C、为项目贷款发生的贷款评估费
D、建设期内贷款利率上调增加的费用
E、建设期汇率变动导致国外采购设备增加的费用
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P189 / 2019版教材P183
“资金筹措费包括各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用。”
可能造成机场场道土基含水量过多的水源来自（ ）。
A.大气降水
B.冲积水
C.地下水
D.冻胀水
E.结合水
根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。（2014）
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
答案：A
解析：
《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
民事诉讼活动中证据的保全， （ ）。
A．必须由诉讼参加人向人民法院申请
B．可以由诉讼参加人向人民法院申请
C．必须由人民法院依职权主动采取
D．人民法院也可以依职权主动采取保全措施
E．由证据所在单位依法进行
2021一级建造师考试题免费下载7辑 第6辑
吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有（ ）。
A、总功率
B、额定牵引拉力
C、工作速度
D、容绳量
E、自重
答案：B,C,D
解析：
教材P37
【知识点】卷扬机。卷扬机的基本参数有：额定牵引拉力，工作速度和容绳量。
关于通风空调系统联合试运转及调试的说法，正确的有（）。
A.系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%
B.各风口及吸风罩的风量与设计流量的允许偏差不应大于15%
C.空调冷（热）水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15%
D.变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%
E.制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P203 / 2019版教材P190
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定。
1）系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整，各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。设备及系统主要部件的联动应符合设计要求，动作应协调正确，不应有异常现象。
2）空调水系统应排除管道系统中的空气；系统连续运行应正常平稳；水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。空调冷（热）水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
3）水系统平衡调整后，定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求，允许偏差应为10%。
4）冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求；多台制冷机或冷却塔并联运行时，各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。
根据用途和平面形状，道岔分为普通单开道岔和()等。
A.单开对称道岔
B.三开道岔
C.交叉渡线
D.交分道岔
E.复式道岔
按事故造成的后果划分，电力工程质量事故可以分为（ ）。
A．一般事故和重大事故 B．指导事故和操作事故 C．无意事故和有意事故 D．未遂事故和已遂事故
地下连续墙的混凝土浇灌一般采用（）。
A．直接倾倒
B．溜管法
C．泵送法
D．导管法
答案：D
解析：
混凝土浇灌一般采用导管法。浇灌时，混凝土在充满泥浆的深槽内从导管下口压出。随混凝土面逐渐上升，槽内泥浆不断被排至沉淀池。故选D。
建设工程项目实施阶段策划的内容包括（ ）。
A. 项目实施的组织策划
B. 项目实施期管理策划
C. 项目实施的风险策划
D. 项目实施的合同策划
E. 项目实施的咨询策划
答案：A,B,C,D
解析：
本题主要考查项目实施阶段策划。
建设工程项目实施阶段策划是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的指导性的项目实施方案。建设工程项目实施阶段策划的基本内容如下：
（1）项目实施的环境和条件的调查与分析
（2）项目目标的分析和再论证
（3）项目实施的组织策划
（4）项目实施的管理策划
（5）项目实施的合同策划
（6）项目实施的经济策划
（7）项目实施的技术策划
（8）项目实施的风险策划
根据（3）（4）（8）（5）可以得出本题答案。
综上所述，本题正确答案为ABCD。
投标人在投标报价时，一般按国家及有关部门规定的计算公式及费率标准执行的费用是（ ）。
A、措施费
B、直接工程费
C、规费
D、间接费
答案：C
解析：
2020版教材P175 / 2019版教材P169
发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。
生产某单位产品的机械时间定额为 5 个台班，则生产该产品的机械台班产量定
额为 ( )。
A．5／2 B．1／5 C．25 D：无法确定
关于生活垃圾卫生填埋场HDPE膜的施工要求，正确的有（ ）。
A、铺设应一次展开到位
B、应为膜尺寸变化留出伸缩量
C、应对膜下保护层采取防、排水措施
D、应防止膜受风力影响破坏
E、膜应全部展开后统一焊接
答案：A,B,C,D
解析：
【知识点】聚乙烯（HDPE）膜防渗层施工技术。HDPE膜铺设时应符合下列要求：（1）铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动；（2）应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量；（3）应对膜下保护层采取适当的防水、排水措施；（4）应采取措施防止HDPE膜受风力影响而破坏。
2021一级建造师考试题免费下载7辑 第7辑
根据我国现行招标投标的有关规定，下列说法( )。
A.招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜
B.工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级
C.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万以下的工程招标代理业务
D.乙级工程招标代理机构不课以跨省、自治区、直辖市承担业务
（2016 年真题）敞开式盾构按开挖方式可分为（ ）。
A.手掘式
B.半机械挖掘式
C.土压式
D.机械挖掘式
E.泥水式
答案：A,B,D
解析：
按开挖面是否封闭划分，盾构可分为密闭式和敞开式两类。土压式和泥水式属于密闭式盾构。
毫秒延时爆破是采用( )使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。
A.毫秒延时雷管
B.导爆管雷管
C.1／2秒延时雷管
D.1／4秒延时雷管
答案：A
解析：
毫秒延时爆破采用毫秒延时雷管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术。
下列安全检查评分表中，没有设置保证项目的是（ ）。
A.施工机具检查评分表
B.施工用电检查评分表
C.模板支架检查评分表
D.文明施工检查评分表
答案：A
解析：
2020教材P257 / 2019教材P259
（1）“建筑施工安全检查评分汇总表”主要内容包括：安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具10项，所示得分作为对一个施工现场安全生产情况的综合评价依据。P262“安全管理”检查评定保证项目、“文明施工”检查评定保证项目、“基坑工程”检查评定保证项目、“模板支架”检查评定保证项目、“施工用电”检查评定的保证项目、施工升降机”检查评定保证项目、“塔式起重机”检査评定保证项目、“起重吊装”检查评定保证项目。
某工程施工有两个技术方案可供选择，甲方案需投资180万元，年生产成本为45万元；乙方案需投资220万元，年生产成本为40万元。设基准投资收益率为12%，若采用增量投资收益率评价两方案，则（ ）。
A. 甲方案优于乙方案
B. 甲乙两个方案的效果相同
C. 乙方案优于甲方案
D. 甲乙两个方案的折算费用相同
答案：C
解析：
2013年建设工程经济真题第48题
.
不属于矿产开发可行性研究的内容是（ ）。
A．项目经济分析和评价
B．矿产资源可靠性研究
C．项目施工图设计
D．项目环境影响评价
根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（ ）。
A、给予警告，限期整改
B、责令改正，没收违法所得
C、并处工程合同价款一定比例的罚款
D、责令停业整顿，降低资质等级
E、情节严重的，吊销资格证书
答案：B,C,D,E
解析：
教材P75
【知识点】承包单位违法行为应承担的法律责任。根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行）》释义，第十三条（二）：对认定有转包、违法分包违法行为的施工单位，依据《建筑法》第67条和《建设工程质量管理条例》第62条规定，责令其改正，没收违法所得，并处工程合同价款0.5％以上1％以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
财务活动是指企业再生产过程中的资金运动，不包括( )。
A．资金筹集
B．资金运用
C．资金存储
D．资金分配
城镇道路改扩建工程中，常采用土工织物铺在新旧路层接缝部位，以减少沥青路面的（ ）。
A.错位
B.壅包
C.反射裂缝
D.温度裂缝
答案：C
解析：
采用玻纤网、土工织物等土工合成材料，铺设于旧沥青路面、旧水泥混凝土路面的沥青加铺层底部或新建道路沥青面层底部，可减少或延缓由旧路面对沥青加铺层的反射裂缝，或半刚性基层对沥青面层的反射裂缝。
