2021一级建造师历年真题8章 第1章
建设工程索赔报告的关键部分是()。
A.论证部分
B.证据部分
C.总述部分
D.索赔款项计算部分
答案：A
解析：
本题考核的是索赔报告的关键部分。索赔文件主要包括：总述部分；论证部分；索赔款项(和／或工期)计算部分；证据部分。其中，论证部分是索赔报告的关键部分。
工程建设领域常见的侵权行为有()。
A.施工活动中因安全生产事故使路人遭受人身损害的
B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的
C.未设明显安全警示标志，致使驾摩托车的人掉进施工井里的
D.女儿墙，年久失修掉落伤人的
E.施工质量问题导致停工整改的
答案：A,B,C,D
解析：
2020 / 2019版教材P22
侵权，是指公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。在工程建设领域，最常见的侵权行为是施工单位的施工活动产生的侵权。如施工噪声或者废水废弃物等扰民，可能对工地附近的居民造成财产或人身伤害的侵权等。
根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（ ）。
A、工程所在地法院
B、被告所在地法院
C、原告所在地法院
D、合同签订地法院
答案：A
解析：
教材P336
【知识点】民事诉讼的法院管辖。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
不正规半日潮混合潮在一个太阴日中有（ ）。
A.一次高潮和两次低潮
B.两次高潮和一次低潮
C.两次高潮和两次低潮，两次相邻的高潮或低潮的潮高几乎相等
D.两次高潮和两次低潮，两次相邻的高潮或低潮的潮高不相等
建设工程项目进度控制措施中，采用信息技术辅助进度控制属于进度控制的（ ）措施。
A. 经济
B. 技术
C. 组织
D. 管理
答案：D
解析：
本题考核的是建设工程项目进度控制的管理措施。
建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等。信息技术对进度控制而言只是一种管理手段，它的作用包括：
（1）有利于提高进度信息处理的效率；
（2）有利于提高进度信息的透明度；
（3）有利于促进进度信息的交流 ；
（4）有利于促进项目各参与方的协同工作 。
综上所述，正确选项为D。
某施工单位承接城市一桥梁工程，工程为 3 跨连续箱梁，跨度为 30m+40m+30m，基础采用钻孔灌注桩，直径 1.2m，桩长 26m，设计强度 C25。三跨连续箱梁采用支架法现浇，项目部编制了箱梁施工工艺流程，如图所示：
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在钻孔过程中遇见地质资料没有描述的地质条件，造成钻孔偏斜，为此施工单位工期延误两天，经济损失两万元。施工单位就此向建设单位进行索赔。
事件二：项目部采用泥浆护壁钻孔灌注桩，在成孔后进行检查，发现桩孔垂直度超出规范要求。
事件三：下部结构施工完成后，施工单位对支架地基进行处理，符合要求后搭设满堂支架，支架搭设完成后施工单位对支架进行堆载预压，施工单位为赶工期采用一次性加载预压。
问题：
1.写出工艺流程图中工序 A、B、C 的名称？
2.事件一施工单位能否索赔工期和费用？请说明理由。
3.分析事件二中垂直度偏差的可能原因。
4.写出施工预拱度应考虑的因素。
5.施工单位对现浇梁板应检查哪些项目？
6.改正事件三中的不妥之处，根据规范要求，支架预压荷载取值大小及合格标准。
答案：
解析：
1.工序 A:内模安装；工序 B：混凝土养护；工序 C：孔道压浆、封锚。
2.施工单位可以索赔工期和费用；因为地质资料是建设单位提供的，建设单位需对地质资料的准确性和完整性负责，由于地质资料不全造成的工期延长和费用损失应由建设单位承担。
3.垂直度偏差的原因：
（1）场地平整度和密实度差，钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降，导致钻孔偏斜。
（2）钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大，造成钻孔偏斜。
（3）钻头翼板磨损不一，钻头受力不均，造成偏离钻进方向。
（4）钻进中遇到软硬土层交界面或倾斜岩面时，钻压过高使钻头受力不均，造成偏离钻进方向。
4.1)设计文件规定的结构预拱度。
2)支架和拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形。
3)受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形。
4)支架、拱架基础受载后的沉降。
5.检查项目：轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、横坡、平整度。
6.（1）改正：支架预压应按预压单元进行分级加载，且不应小于 3 级。3 级加载依次宜为单元内预压荷载值的 60%、80%、100%。
（2）支架预压荷载不应小于支架承受的混凝土结构恒载与模板重量之和的 1.1 倍。
（3）满足下列条件之一，应判定支架预压合格：
1）各监测点最初 24h 的沉降量平均值小于 1mm；
2）各监测点最初 72h 的沉降量平均值小于 5mm。
导致中标无效的情形有（）。2018真题
A、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的
B、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的
C、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的
D、招标人要求投标人提交投标保证金的
E、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
答案：A,E
解析：
本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。影响中标结果的，中标无效。
下列选项中，关于工程变更的说法，错误的是（ ）。
A.工程变更价款未确定之前，承包人可以不执行变更指示
B.由于政府部门要求导致的设计修改，应该由业主承担责任
C.承包商，业主方，设计方都可以根据需求提出工程变更
D.施工方案的变更要经过工程师的批准，不论这种变更是否会对业主带来好处
答案：A
解析：
为了避免耽误工程，工程师和承包人就变更价格和工期补偿达成一致意见之前有必要先行发布变更指示，先执行工程变更工作，然后再就变更价格和工期补偿进行协商和确定。
关于桥梁混凝土施工的说法，正确的有（ ）。2014年
A．大体积混凝土最大胶凝材料总量不宜超过350kg/m3
B．钢筋混凝土结构应优先选用氯盐类混凝土外加剂
C．混凝土抗压强度评定试件应采用标准条件养护
D．应在搅拌地点与浇筑地点分别取样检测混凝土拌和物的坍落度
E．泵送混凝土试配的坍落度值应为入泵时的坍落度
答案：A,C,D
解析：
在钢筋混凝土和预应力混凝土中，均不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐。泵送混凝土试配时要求的坍落度值应为：入泵时的坍落度值加从拌和站至入泵前的预计经时损失值。—
2021一级建造师历年真题8章 第2章
下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（ ）。
A.应当向3个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的投标人发出投标邀请书
B.邀请招标也称有限竞争性招标
C.邀请招标一般不需要经过批准
D.招标人以邀请书的方式发出投标邀请
答案：C
解析：
2020教材P255 / 2019教材P252
为了保护公共利益，避免邀请招标方式被滥用，各个国家和世界银行等金融组织都有相关规定:按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用公开招标，如果要采用邀请招标，需经过批准。
空调设备的监控系统中，温度传感器至现场控制器之间的连接要求有（ ）。
A.镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω
B.铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω
C.屏蔽线缆的接地应在现场控制器侧
D.温度传感器的连接线采用同轴电缆
E.屏蔽线缆的接地点应在金属管路侧
答案：A,B,C
解析：
教材P199
（4）传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。例如，镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω，铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω，并在现场控制器侧接地。
王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（ ）。
A. 必须取得用人单位同意
B. 口头通知用人单位即可
C. 应提前30日以书面形式通知用人单位
D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
答案：C
解析：
2007年建设工程法规真题第29题
根据《劳动合同法》的规定，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。
本题中，双方约定的试用期已满，王某已经成为正式员工，因此解除合同一档提前30日书面通知用人单位。
综上所述，本题正确答案为C。
说明：本题为2007年的真题，《劳动合同法》于2008年1月1日施行。《劳动合同法》中规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本题中双方签订的劳动合同为2年，按照《劳动合同法》的规定，试用期不得超过2个月。题中约定适用3个月，现在看来是存在瑕疵的。
在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（ ）的数据库中。
A．移动台 B．操作维护子系统 C．基站子系统 D．移动交换子系统
关于框架结构梁柱混凝土等级的说法，正确的有()。
A.可采用相同等级的混凝土
B.采用不同等级的混凝土且梁混凝土强度比柱高
C.采用不同等级的混凝土且柱混凝土强度比梁高
D.节点部位柱的混凝土强度比梁高
E.节点部位梁的混凝土强度比柱高
答案：A,C,D
解析：
2020/2019版教材P30
钢筋混凝土框架结构是我国工业与民用建筑较常用的结构形式。震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处； 一般是柱的震害重于梁， 柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、 强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿髙度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。构造上采取受力筋锚固适当加长，节点处箍筋适当加密等措施.因此柱的混凝土强度不能小于梁。
项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。
答案：
解析：
项面经理对自己应负的安全管理责任的认识不全面。因为项目经理对会同工程项目 的安全生产负全面领导责任他应认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格 执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度。
煤矿许用炸药包括( )。
A.被筒炸药
B.离子交换炸药
C.当量炸药
D.岩石硝铵炸药
E.许用含水炸药
答案：A,B,C,E
解析：
煤矿企业使用炸药的安全等级必须与煤矿的瓦斯等级相对应，严禁使用非煤矿许用炸药。煤矿许用炸药的爆炸能量受到了一定的限制，其爆热、爆温低，其爆轰波的能量，爆炸产物的温度低，从而使瓦斯煤尘的发火率降低；煤矿许用炸药反应完全，爆炸产物中的固体颗粒和爆生有毒气体少，提高了炸药的安全性；煤矿许用炸药的氧平衡接近于零，避免形成氮氧化物，减少爆炸后固体颗粒防止引起二次火焰；煤矿许用炸药中加入了消焰剂，使瓦斯爆炸反应过程中断，从根本上抑制瓦斯的点燃；煤矿许用炸药不含有易于在空气中燃烧的物质和外来夹杂物。被筒炸药、离子交换炸药、当量炸药、粉状硝铵类许用炸药和许用含水炸药都具有上述特征，因此均属于煤矿许用炸药。因此，答案为A、B、C、E
下列属于隧道现场监控量测必测项目的是（ ）。
A.围岩体内位移(洞内设点)
B.围岩体内位移(地表设点)
C.围岩压力
D.净空变化
答案：D
解析：
根据《公路隧道施工技术规范》的规定，复合式衬砌隧道和喷锚衬砌隧道施工时必须进行的必测项目有洞内外观察、净空变化、拱顶下沉、地表下沉4个，其余的为选测项目。
关于屋面防水卷材铺贴时采用搭接法连接的说法，正确的有（ ）。
A.上下层卷材的搭接缝应对正
B.上下层卷材的铺贴方面应垂直
C.相邻两幅卷材的搭接缝应错开
D.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接
E.垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接
答案：C,D,E
解析：
2020教材P411 / 2019教材P412
卷材防水层（1）屋面坡度大于25%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。（2）卷材铺贴方向宜平行于屋脊，且上下层卷材不得相互垂直铺贴。（3）平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向，卷材搭接宽度应符合规范相关规定。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开，且不得小于500mm上下层卷材长边搭接缝应错开，且不得小于幅宽的1/3。@##
2021一级建造师历年真题8章 第3章
项目线性盈亏平衡分析要求满足以下条件（ ）。
A. 产品销售量等于或小于产品生产量
B. 销售收入是产销量的线性函数
C. 项目生产多种产品，不同产品的生产负荷率的变化应保持一致
D. 固定成本可随产品销量变化而变化
E. 单位可变成本不随产销量变化而变化
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是线性盈亏平衡分析的概念。
为了简化数学模型，对线性盈亏平衡分析做了如下假设：
（1）生产量等于销售量，即当年生产的产品当年销售出去；
（2）产销量变化，单位可变成本不变，总生产成本是产销量的线性函数；
（3）产销量变化，销售单价不变，销售收入是产销量的线性函数；
（4）只生产单一产品；或者生产多种产品，但可以换算为单一产品计算，不同产品的生产负荷率的变化应保持一致。
本题中，B属于（3），C属于（4），E属于（2），AD项不属于上述规定。
综上所述，本题的正确答案为BCE。
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，
影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。
3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。
问题
1．分别分析几次事件中的索赔。
2．试述承包人的索赔程序。
答案：
解析：
1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。
事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
2．承包人的索赔程序是：
1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
2) 业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以 ( )作为结算工程款的依据。
A.双方达成的补充协议 B.双方签订的备案合同
C.类似项目的结算价格 D.市场的平均价格
答案：B
解析：
本题考核的是中标合同的签订。为了防止出现“阴阳合同”，建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。
（2019年真题）关于企业定额编制方法和定额水平的说法，正确的是（）
A.人工消耗量应依据行业标准水平,分别测定基本用工和其他用工的工日数
B.企业定额应反映本企业的施工生产力水平
C.机械消耗量应依据历史数据统计分析计算,只计算净用量
D.机械台班使用量应按照项目作业环境和非正常施工条件确定,确定机械净工作效率和利用系数
答案：B
解析：
P194-197
企业定额是施工企业根据本企业的技术水平和管理水平，编制的完成单位合格产品所必需的人工、材料和施工机械台班消耗量，以及其他生产经营要素消耗的数量标准。企业定额反映企业的施工生产与生产消费之间的数量关系，是施工企业生产力水平的体现。
某工程项目地下 2 层， 地上 16 层。 基坑支护结构采用锚杆—排桩支护结构。 施工方案如下：
灌注桩排桩和冠梁混凝土设计强度等级为 C30， 排桩直径为 800mm； 冠梁宽度与排桩直径相同， 高度为 400mm； 锚杆自由端和锚固段长度均为 5m， 且自由端超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度为 1m。灌注桩排桩隔排施工， 间隔时间为 24h， 灌注桩桩顶泛浆高度超过设计标高 500mm。
问题： 指出排桩施工方案中的不妥之处， 并给出正确做法。
答案：
解析：
不妥之处有：
（1） 冠梁高度为 400mm 不妥。
正确做法为， 冠梁高度不宜小于梁宽 0.6 倍， 即不小于 800×0.6=480mm。
（2） 锚杆锚固段长度为 5m 不妥。
正确做法为， 锚杆锚固段长度不小于 6m。
（3） 锚杆自由端潜在滑裂面进入稳定土层的深度为 1m 不妥。
正确做法为， 自由端超过潜在滑裂面进入稳定土层的深度应不小于 1.5m。
（4） 灌注桩排桩隔排施工的间隔时间为 24h 不妥。
正确做法为， 灌注桩排桩间隔施工时间不小于 36h。
甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告,该书面报告至少应包括（ ）等内容。
A. 招标范围
B. 招标方式和发布招标公告的媒介
C. 招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容
D. 资格预审文件
E. 评标委员会的组成和评标报告
答案：A,B,C,E
解析：
2009年建设工程法规真题第100题
本题考查的是报告招标投标情况。
根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。《工程建设项目施工招标投标办法》规定，该书面报告应当至少包括的内容是：（1）招标范围；（2）招标方式和发布招标公告的媒介；（3）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；（4）评标委员会的组成和评标报告；（5）中标结果。
综上所述，本题的正确答案为ABCE。
下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（ ）。
A.在公司连续工作满8 年的张某
B.到公司工作2 年，并被董事会任命为总经理的王某
C.在公司累计工作了10 年，但期间曾离开过公司的王某
D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某
答案：D
解析：
有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足10 年的；（3）连续订立 2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同 法》第 39 条和第 40 条第 1 项、第 2项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
FIDIC系列合同条件中，采用固定总价方式计价、只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是（ ）。
A.施工合同条件
B.EPC交钥匙项目合同条件
C.永久设备和设计一建造合同条件
D.简明合同格式
答案：B
解析：
《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。该合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。
当堤两侧有块石压载时，应()。
A.先抛堤身
B.先抛压载块石
C.先抛外侧压载
D.堤身和两侧压载同时抛
2021一级建造师历年真题8章 第4章
在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（ ）。
A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险
B.全部工程量和通货膨胀的风险
C.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险
D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险
综合布线工程线缆测试内容不包括( )。
A.近端串扰
B.绝缘电阻
C.回波损耗
D.传播时延
答案：B
解析：
本题考核的是综合布线工程线缆测试的内容。线缆测试内容包括接线图测试、布线链路长度测试、衰减测试、近端串扰测试、衰减串扰比测试、传播时延测试、回波损耗测试等。故选项B错误。
依《中华人民共和国民用航空法》，()民用机场应当由民用机场所在地的县级以上地方人民政府发布公告。
A.开通
B.关闭
C.新建
D.改建
E.扩建
下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（ ）。2014
A.项目实施各阶段项目管理的工作内容策划
B.项目实施期管理总体方案策划
C.生产运营期设施管理总体方案策划
D.生产运营期经营管理总体方案策划
答案：A
解析：
本题考查的是项目实施的管理策划主要工作内容。项目实施的管理策划其主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。
地下连续墙按成墙方式分为（ ）。2015年
A.组合式
B.抓斗式
C.回转式
D.壁板式
E.桩排式
大体积混凝土出现的裂缝按深度不同分为表面裂缝、深层裂缝和（ ）三种。
A、收缩裂缝
B、贯穿裂缝
C、应力裂缝
D、结构裂缝
答案：B
解析：
教材P362
【知识点】大体积混凝土浇筑施工质量检查与验收。大体积混凝土出现的裂缝按深度不同，分为表面裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝三种。
财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用( )。
A．直线法
B．双倍余额递减法
C．年数总和法
D．试算法
某堤防工程总长为15.30km，其中新建堤防2km，起始桩号为K10+500，终值桩号为K12+500，堤身高度6.5m，按三十年一遇的防洪标准设计，主要建设内容有堤身清表、老堤加高倍厚、新堤身土方填筑、填塘固基等。施工过程中发生如下事件：
事件1：工程开始前，施工单位对土料场进行了充分调查，选择具有代表性的黏性土进行碾压试验，选取三种不同的土料含水量，根据选定的碾压机械确定了含水量等土料填筑压实参数。
事件2：为加快工程进度，施工单位对新建堤防分两个作业段同时进行分层施工，每个工作面长度为1km，与老堤防接坡坡比按1:2控制。
事件3：监理机构根据料场土质情况、本工程设计标准和相关规定，分别提出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准。
事件4：应项目法人申请，竣工验收主持单位组织了工程竣工验收会议。竣工验收委员会由竣工验收主持单位、项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造商、运行管理等单位的代表以及有关专家组成。
问问题：题1
问题：1根据事件1，说明应该选取哪三种不同的土料含水量进行碾压试验。除给定的碾压参数外，还主要包括哪些？
问题：2指出事件2的不妥之处，并改正。两个作业段同时进行分层施工应注意哪些要点？
问题：3根据事件3，分别指出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准分别是多少，并说明理由。
问题：4指出事件4的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
问题1.根据事件1，说明应该选取哪三种不同的土料含水量进行碾压试验。除给定的碾压参数外，还主要包括哪些？
振动碾压还应包括振动频率及行走速率等。
黏 性 料 压 实 含 水 量 可 取 w1 = wp + 2 % ; w2 =wP ; w3=wp － 2 % 三种进行试验。wp为土料塑限。
问题2 指出事件2的不妥之处，并改正。两个作业段同时进行分层施工应注意哪些要点？
事件2：为加快工程进度，施工单位对新建堤防分两个作业段同时进行分层施工，每个工作面长度为1km，与老堤防接坡坡比按1:2控制。
与老堤防接坡坡比按1:2控制不妥，应缓于1:3。两个作业段同时进行分层施工，层与层之间分段接头应错开一定距离，各分段之间不应形成过大的高差。
问题3.根据事件3，分别指出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准分别是多少，并说明理由。
事件3：监理机构根据料场土质情况、本工程设计标准和相关规定，分别提出新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度、压实度合格率控制标准。
新堤身土方填筑、老堤加高培厚施工土料填筑压实度应大于等于92%、压实度合格率均应大于等于85%。本工程堤防按三十年一遇的防洪标准设计，为3级堤防，堤身高度6.5m，采用粘性土填筑。
问题4.指出事件4的不妥之处，并说明理由。
事件4：应项目法人申请，竣工验收主持单位组织了工程竣工验收会议。竣工验收委员会由竣工验收主持单位、项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造商、运行管理等单位的代表以及有关专家组成。
根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》，对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（ ）。
A.设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见
B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针
E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
答案：B,C,D,E
解析：
A项错误，在工程设计阶段，设计单位应当对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
2021一级建造师历年真题8章 第5章
施工单位因建设单位拖欠工程款而出售其完成的工程项目，该行为被认定违法是基于施工单位不具有该项目的（ ）。
A.占有权 B.共有权 C.质押权 D.处分权 E.所有权
答案：A,D,E
解析：
本题考核的是物权的内容。施工单位不具备该工程的所有权。所有权是指所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利、故选择ADE。
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供。A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具仓库，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置。（见图5）
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。
在露天非标制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止。
动态炉窑焊接完成后，项目部即着手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的情况下，项目部根据在某现场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止。
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题；②建设单位工艺操作失误；③安装精度问题。建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】 5.分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决。
答案：
解析：
5.建设单位提供的设备质量问题，施工单位协助处理，费用由建设单位承担； 建设单位操作原因造成的质量问题， 修复及重新安装费用由建设单位承担； 因安装精度原因造成的质量问题，施工单位负责修理并承担费用。
（2015 年真题）现浇钢筋混凝土预应力箱梁模板支架刚度验算时，在冬期施工的荷载组合包括（ ）。
A. 模板、支架自重
B. 现浇箱梁自重
C. 施工人员、堆放施工材料荷载
D. 风雪荷载
E. 倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是模板、支架和拱架的设计与验算、设计模板、支架和拱架刚度验算时的荷载组合包括：模板、拱架和支架自重；新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工砌体的自重力；设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流水压力、船只及其漂浮物的撞击力；其他可能产生的荷载、冬期施工保温设施荷载等。
根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
答案：C
解析：
2020版教材P371 / 2019版教材P370
本题考察的是：人民调解委员会。尚未制定法律 、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律 、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满 1 年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
在因果分析图法应用时应注意分析时要充分发表意见，层层深入，排查所有（ ）。
A.工序
B.工艺流程
C.可能的原因
D.标准
答案：C
解析：
2020/2019教材P197
：三、因果分析图法应用时的注意事项（4）分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因；
铁路隧道施工监测方案中，必测项目包括（ ）。
A．洞口段地表下沉量测
B．洞内外观察
C．隧道底部隆起
D．水平相对净空变化值
E．拱顶下沉
关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有()此题的正确答案是？
A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分提交业主验收
B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利
C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
答案：A,B,C,E
解析：
中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期，或者根据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期、竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。
对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。
双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。
合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。
承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取冋被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索冋款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。
@##
下列不是电视照明电光源性能指标的是( )
A.光束范围
B.色温
C.额定功率
D.发光效率
答案：A
解析：
电视照明电光源的性能指标额定电压和电流、额定功率、光通量和发光效率、色温、显色性、全寿命和有效寿命。
水运工程项目实施，应当在()划分单位工程、分部和分项工程。
A.在编制施工方案时
B.在开工之后
C.在开工之前
D.在编制施工组织设计时
2021一级建造师历年真题8章 第6章
支顶危石、悬岩，其砌体基础应置于完整、稳固的岩体上，并()。
A.整平或凿成台阶
B.整平或凿成斜面
C.砌平或凿成斜面
D.砌平或开挖基坑
围堰施工前要对所选择的围堰结构进行()。
A.地基沉降计算
B.护面稳定性计算
C.整体稳定性验算
D.胸墙稳定性计算
可燃气体检测器的安装位置应根据所测气体的（ ）确定。2014
A．数量
B．流量
C．体积
D．密度
答案：D
解析：
本题考查的是可燃气体检测器的安装位置。可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定，其密度大于空气时，检测器应安装在距地面200?300mm 处，其密度小于空气时，检测器应安装在泄漏区域的上方。
吹填工程中的耙吸挖泥船自挖自吹施工方式，适用于取土区（ ）、运距远的工程。
A.风浪大
B.风浪小
C.潮汐大
D.潮汐小
答案：A
解析：
2020版教材页码P201-P203
机场土（石）方施工（挖方区）的施工程序包括（ ）。
A.清除腐殖土
B.挖运土
C.平整（精细找平）
D.压实
E.爆破
关于工程施工质量事故处理基本要求的说法，正确的有（）。
A、消除造成事故的原因
B、正确确定技术处理的范围
C、确保技术先进、经济合理
D、加强事故处理的检查验收工作
E、确保事故处理期间的安全
答案：A,B,E
解析：
教材P193
本题考查的是施工质量事故处理的基本要求。选项C正确的表述应为“应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的”。选项D正确的表述应为“切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施”。“切实做好”与“加强”一词有所区别。施工质量事故处理的基本要求包括：（1）质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的；（2）消除造成事故的原因，注意综合治理，防止事故再次发生；（3）正确确定技术处理的范围和正确选择处理的时间和方法；（4）切实做好事故处理的检查验收工作，认真落实防范措施；（5）确保事故处理期间的安全。
某施工单位中标一座铁路大桥(施工范围不含图中阴影部分），该桥跨越某三级通航河流，主跨为下承式钢梁，架桥机运梁车均可以在上面行使。边跨为32m简支T形梁，要求现场制梁，采用公铁两用架桥机架梁，工期要求20个月，孔跨布置详见下图。
问题：
1.请划分施工单元，配置施工队伍。
2.用框图表示全桥的施工顺序。
3.简述主跨的安全施工风险源。
4.简述主跨安全作业预防措施要点。
答案：
解析：
1.施工单元划分与施工队伍配置如下：
2.全桥的施工顺序框图如下:
3.主跨的安全施工风险源简述如下：
(1)水上作业；
(2)高空作业；
(3)起重与架梁作业；
(4)钻桩、灌桩作业。
4.主跨安全作业预防措施简述如下：
(1)水上作业措施要点：
大风天气禁止水上浮吊、驳船的作业与运输；
设置明显航道限界标识和防冲撞设施；
进入航道区的施工船，要符合安全审定，严格按要求行驶；
设置救生船，预防和准备随时抢救施工人员落水等。
(2)高空作业措施要点：
高空作业人员必须系安全带；
作业平台四周设置安全护栏；
脚手架、作业平台要做安全验算；
作业区下方严格控制人员进入。
(3)起重与架梁作业措施要点：
严禁超负荷起重；
必须设专人指挥作业；
配置必要的通讯器材；
起重架梁时严禁重物下站人。
(4)钻桩与灌桩作业
桩机安放必须稳固；
用电符合安全要求，防止漏电；
起、拔钻杆、导管必须轻拿轻放；
桩孔附近设置防滑板，防止人员滑入桩孔。
【分析与提示】
1.总体施工顺序是表达一项工程或单位工程里主要施工项目（或施工工序）之间内在的逻辑顺序关系及安排的前后顺序关系。
2.施工风险源也可以理解成容易发生危险的作业，此处有高空、水上、起重吊装、架梁、桩基作业等多个风险控制点。
3.预防措施是指具体施工作业应该做到的做法和必须遵守的要求、准则。
下列资质等级中，不属于公路工程施工企业资质等级的是（ ）。
A、施工总承包三级
B、路面工程专业承包二级
C、桥梁工程专业承包四级
D、通信、监控、收费综合系统工程分项承包
答案：C
解析：
【知识点】公路工程施工企业资质类别、等级的划分。桥梁工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业。
关于钢结构铆钉连接的说法中，正确的是()。
A.构造复杂、用钢量大
B.易于采用自动化操作
C.拆装方便、施工简单
D.不宜用于直接承受动荷载的结构
答案：A
解析：
2020/2019版教材P27
铆钉连接：铆接由于构造复杂，用钢量大， 现已很少采用。因为铆钉连接的塑性和韧性较好，传力可靠，易于检查，在一些重型和直接承受动力荷载的结构中， 有时仍然米用。
2021一级建造师历年真题8章 第7章
某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比为1：1．5：2．50，水灰比为0．40，水泥用量为444kg／m3。承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为-0．5m，顶标高为+3．5m。9根直径1．2m的钢管桩伸入承台混凝土中2m(桩芯混凝土已提前灌注完成)。施工水域潮汐为规则半日潮，施工期低潮位-1．0m、高潮位+2．5m。
承台施工用非水密模板，承台混凝土分3层浇筑，底层混凝土浇筑厚度为1．0m，规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求是在混凝土初凝前其顶面不能被水淹(混凝土的初凝时间为1．5h)。
问题：
(1)承台混凝土的浇筑量是多少?承台底层混凝土的浇筑量是多少?
(2)何时开始浇筑承台底层混凝土对赶潮施工最有利?
(3)用有效生产能力为50m3／h的混凝土拌合船浇筑承台底层混凝土可否满足规范对赶潮浇筑混凝土的施工要求?
(4)为浇筑承台底层混凝土拌合船至少要备料水泥、砂、石子、水多少(材料的损耗率按5％计)?
(5)为使承台使用年限达到50年不大修，保证其耐久性的首选措施是什么?
答案：
解析：
(1)承台混凝土的浇筑量：10× 10×4-9×3．14×0．62×2=379．6m3。
承台底层混凝土浇筑量：10× 10× 1-9×3．14×0．62×1=89．8m3。
(2)在落潮的过程中，当潮位落至-0．5m(承台底模板刚露出水面)时开始浇筑混凝土对赶潮水施工最为有利。
(3)
【第一种思路】
潮水从+2．5m降至-1．0m(总计3．5m)的时间是6h12．5min(6．21h)。
潮水每涨(落)1m所需时间为：6．21／3．5=1．77h。
潮水从-0．5m落至-1．0m再涨至+0．5m(底层混凝土顶面)所需时间：1．77×(0．5+0．5+1．0)=3．54h。
用有效生产能力50m3／h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土所需时间：89．8／50=1．8h。底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：1．8+1．5=3．3h。
3．54h>3．3h，所以用有效生产能力50m3／h的混凝土拌合船浇筑底层混凝土是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工要求的。
【第二种思路】
底层混凝土浇筑完成并初凝结束的时间是：3．3h。
3．3h的时间内潮水从-0．5m降至-1．0m再涨至的标高是：
(3．3／1．77)-(0．5+0．5+0．5)=1．86-1．5=+0．36m
还没有淹没底层混凝土的顶面(+0．5m)。
所以是可以满足规范对赶潮浇筑混凝土施工要求的。
(4)备料
1)水泥：444×89．8×(1+5％)=41．9t。
2)砂：444×1．50×89．8×(1+5％)=62．9t。
3)石子：444×2．50×89．8×(1+5％)=104．8t。
4)水：444×0．4×89．8×(1+5％)=16．76t。
(5)首选的保证措施是：选用高性能混凝土。
航站楼闭路电视监控系统主要由摄像、（ ）和显示四部分组成。
A.传输、控制
B.监听、传输
C.控制、存储
D.存储、监听
（二）、总承包一级资质的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安 装调测和部分基站的机房装修，合同工期 20 天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任 务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用 户管线资质的 C 公司。
施工过程如下：
1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由 拒绝接受检查。
2.某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下 人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开， 收工阶段，2 人下塔时滑落，导致 1 死，1 重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单 位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范 和整改措施。
3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类 型、参数信息，要求补充完善。
问：
1.A 公司的分包行为是否合法，理由
2.事件一中，项目经理做法是否妥当，说明理由。
3.指出事件二相关人员违规之处
4.判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。
补充基站站点参数表缺少的参数。
答案：
解析：
1.答：根据相关规定，建筑装饰专业承包三级资质可承担单项合同额不高于 300 万的建筑装饰 装修工程，所以 A 公司将机房装修（经建设单位同意）分包给 B 公司（三级资质）是否合法 关键在合同额是否在 300 万以内，若合同额小于 300 万，则合法，反之则不合法。
而 A 公司将 100 个郊区基站分包给 C 公司（只具有通信用户管线资质）是不合法的，因 为其资质不能从事基站设备安装等工作，这类工作应由具备电信工程专业承包资质或通信信 息网络系统集成资质的企业，在其资质允许承包工程范围内分包。
2.答：项目经理做法不妥当，因为省通管局质监人员到现场检查施工质量，是其法定职责和权 利，监督主要内容包括参与工程建设各方主体（包括监理单位）的质量行为以及执行强制性 标准的情况，施工单位应积极配合其检查工作。
3.答：相关人员违规之处如下：
①项目部在雨天最好不要进行铁塔上施工作业，因为易出现滑倒、漏电事故；
②高空作业人员应持证上岗，作业时应佩戴工作帽、工作带，穿工作服、工作鞋。而此 处工作人员穿拖鞋在塔上作业严重违规；
③高空作业应划定工作禁区，塔下无关人员严禁进行工作禁区，必须进入的工作人员应 注意安全，佩戴好安全帽等安全保护设备。而此处塔下工作人员未戴安全帽
④对于铁塔类高空作业，应属于存在事故隐患和容易发生安全事故处，专职安全员应亲 临施工现场进行指挥、监督。而此处未见安全员。
⑤项目经理发现了安全隐患未采取行动立即制止，只是叮嘱队长；项目部对安全隐患跟 踪检查存在问题。
4.答：根据造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤属于一般安全事故，所以一死一重伤事故 等级应属于 一般安全事故。
事故调查报告还应包括：
①事故发生经过；
②事故发生的原因和事故性质；
③对事故责任者的处理建议。
5.答：基站站点参数表缺少的参数有：
①基站经纬度；
②天线高度；
③天线增益；
④天线半功率角；
⑤天线方位角；
⑥仰俯角。
高桩码头工程施工组织设计编制中，“工程规模”主要阐述表示工程特征的代表值、（ ）、停靠船型和等级、码头及引桥的数量、标高、后方道路堆场的数量和面积、主要装卸设备的规格和数量等。
A.码头及引桥标高
B.码头及引桥主要结构形式
C.码头前沿水深
D.表示工程特征的统计值
E.船舶尺寸
答案：A,B,C
解析：
程规模主要阐述表示工程特征的代表值、停靠船型和等级、码头及引桥的数量、主要尺度、标高和主要结构形式、码头前沿水深、后方道路堆场的数量和面积、主要装卸设备的规格和数量等。
改善混凝土拌和物流动性能的外加剂，包括（ ）等。
A.缓凝剂
B.减水剂
C.早强剂
D.引气剂
E.泵送剂
答案：B,D,E
解析：
本题涉及的考点是外加剂的分类。改善混凝土拌合物流动性能的外加剂，包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
凝土外加剂按其主要使用功能分为以下四类：
（1）改善混凝土拌合物流动性的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
（2）调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
（3）改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。
（4）改善混凝土其他性能的外加剂。包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等。
在工程成本核算过程中，不属于直接费用的是（ ）。
A、材料费用
B、财务费用
C、人工费用
D、机械使用费
答案：B
解析：
2020版教材P105 / 2019版教材P103
（工程成本的核算）直接费用是指为完成合同所发生的、可以直接计入合同成本核算对象的各项费用支出。直接费用包括：（1）耗用的材料费用；（2）耗用的人工费用；（3）耗用的机械使用费；（4）其他直接费用，指其他可以直接计入合同成本的费用。间接费用是企业下属的施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。合同成本不包括应当计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。
在项目财务评价和国民经济评价中均可以使用的不确定性分析方法是（ ）。
A．敏感性分析法
B．投入产出分析法
C．现金流量分析法
D．盈亏平衡分析法
（2019年真题）刚性路面施工时，应在（）处设置胀缝。
A.检查井周围
B.纵向施工缝
C.小半径平曲线
D.板厚改变
E.邻近桥梁
答案：C,D,E
解析：
P5-7
快速路、主干路的横向胀缝应加设传力杆；在邻近桥梁或其他固定构筑物处、板厚改变处、小半径平曲线等处，应设置胀缝。
职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是指一次事故中死亡（ ）人及以上的事故。
A．1
B．3
C．5
D．10
2021一级建造师历年真题8章 第8章
对焊接部位难清理的焊件，宜选用（ ）焊条。
A.低温钢
B.酸性
C.低氢性
D.不锈钢
正确答案：B
酸性焊条对铁锈、氧化皮、油污不敏感，即使未清除干净，也不影响焊接质量，故选B。
混凝土预制桩施工中的沉桩方法有()等。
A.水冲法
B.静力压桩法
C.锤击法
D.爆扩桩法
E.振动法
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是钢筋混凝土预制桩施工中沉桩的方法。混凝土预制桩的沉桩方法有锤击法、静力压桩法、振动法和水冲法等。?
甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务状况恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出终止合同，但乙未允。则下列说法正确的是（ ）。
A．甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保
B．甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
C．甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
D．甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，提交履约担保证件是（ ）的主要义务和责任。
A.质量监督机构
B.承包人
C.发包人
D.相关水行政主管部门
答案：B
解析：
2020版教材P194 / 2019版教材P197
承包人应按招标文件的要求，在签约前提交履约担保，金额不超过签约合同价的10%,履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。
背景资料
南方某港地处潮汐河口的淤泥质地区，拟在己建码头的侧面扩建三个5 万吨级的集装箱
泊位，码头为重力式圆筒结构，港区道路及堆场建在吹填砂上。经设计方案比选，对道路及
堆场区域的软基采取打排水板真空预压法进行处理。
经过招投标，A 施工单位承担了港区500 万m3 的吹填及10 万m2 的道路及堆场的施工任
务。道路及堆场的典型设计断面如下图所示。
问题
若A 施工单位为港航工程施工总承包二级资质企业，能否承担该项目？说明理由。
答案：
解析：
能承担该项目施工。
施工企业资质管理中明确规定如下：
总承包二级资质企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5 倍的工程施工中包括：
600 万m3 以下疏浚工程或陆域吹填工程、16 万m2 及以下港区堆场工程。
某大桥主桥为四跨一联的预应力混凝土连续箱梁桥，最大跨径120m，主桥墩柱高度为16m至25m，各梁段高度为2.7m至5.6m。主桥0号、1号梁端采用搭设托架浇筑施工，其余梁段采用菱形桁架式挂篮按“T”形对称悬臂浇筑。
事件一：施工单位的另一同类桥梁（最大梁段重量与截面尺寸与本桥均相同）施工中已设计制作了满足使用要求的菱形桁架式挂篮，单侧挂篮结构及各组成部件如图2所示，经技术人员验算校核，该挂篮满足本桥施工所要求的强度和刚度性能，且行走方便，便于安装拆卸，按程序验收合格后用于本桥施工。
事件二：施工单位在施工组织设计中，制定的主桥挂篮悬臂浇筑施工工序为：①挂篮组拼就位→②安装箱梁底模及外侧模板→③安装底板、腹板钢筋及底板预应力管道→④→⑤安装内侧模、顶模及腹板内预应力管道→⑥安装顶板钢筋及顶板预应力管道→⑦浇筑腹板及顶板混凝土→⑧→⑨穿预应力钢丝束→⑩→?封锚及预应力管道压浆→?挂篮前移就位。
事件三：施工单位编写了挂篮悬臂浇筑安全专项施工方案，制定了详细的安全技术措施，设置了合格的登高梯道、高处作业平台及护栏，做好个人安全防护，施工前组织有关人员进行了安全技术交底。
＜1> 、写出图2挂篮系统中A、B、C各部件的名称。按平衡方式划分，该挂篮属于哪一类型？
＜2> 、在事件一中，挂篮还应完成哪些主要程序后方可投入施工？
＜3> 、写出事件一中挂篮为满足使用与安全要求还应具备的主要性能。
＜4> 、写出事件二中工序④、⑧、⑩的名称。
＜5> 、在事件三中应设置何种形式的人行登高梯道？从事挂篮悬臂浇筑的施工作业人员应采取哪些主要的高处作业个人安全防护措施？
答案：
解析：
＜1> 、A为锚固钢筋（锚固系统）、B为前吊带、C为底模后吊带；该挂篮属于自锚式挂篮。
＜2> 、①组拼验收，②预压（荷载或静载）试验，③监理审批，④报主管部门登记备案。
＜3> 、稳定性、锚固可靠、高程可调。
＜4> 、④：浇筑底板混凝土及养护；⑧：混凝土养护；⑩：张拉预应力钢束。
＜5> 、应设置“之”字形（或“人”字形）登高人行梯道。戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
井工前期质量控制施工单位应重点做好的工作有（ ）。
A.依据审核合格的施工图设计文件进行设计技术交底
B.对重点、特殊、高风险工程项目进行现场技术交底
C.根据指导性施工组织设计编制实施性施工组织设计
D.对采用新技术、新材料、新工艺、新设备的进行专项交底
E.对工艺复杂或技术难度大的工程编制施工作业指导书
输送含有腐蚀介质的气体， 风管连接的密封材料应采用（） 。
A． 耐热橡胶板
B． 耐酸橡胶板
C． 软聚氯乙烯板
D． 不燃的防火材料
E． 不燃的耐温材料
答案：B,C
解析：
本题考查的是通风与空调工程施工技术要求。输送含有腐蚀介质的气体，应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
自动化仪表工程的验收分为（）步骤进行。
A.分项工程验收
B.隐蔽工程验收
C.分部工程验收
D.检验批
E.单位工程竣工验收
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P131 / 2019版教材P121
自动化仪表工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和单位工程竣工验收三个步骤。
