2021一级建造师考试试题及答案9章 第1章
施工单位年度成本分析的重点是（）。
A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况
B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径
C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施
D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平
答案：C
解析：
本题考查对年度成本分析的理解，年度成本分析的内容，除了月(季)度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施。所以C正确。
航路工程的主要设备包括（ ）
A、航向台
B、二次雷达
C、场监雷达
D、多信道VHF共用系统
E、管制区自动化系统
水运工程施工过程中，索赔费用的计算原则是（ ）。
A.计算合理
B.真实可信
C.证据确凿
D.赔（补）偿实际损失
答案：D
解析：
索赔费用应本着实事求是，按照实际损失补偿的原则，能采用合同价格的尽量采用合同价格，索赔费用双方差距较大时·应协商确定，必要时可按照合同约定，进行争议评审确定最终索赔数额。
某工程双代号网络计划如下图，已标出各项工作的最早开始时间（ESi-j）、最迟开始时间（LSi-j）和持续时间（Di-j）。（2018年真题）该网络计划表明（）。（2018年真题）
A、工作C和工作E均为关键工作
B、工作B的总时差和自由时差相等
C、工作D的总时差和自由时差相等
D、工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天
E、工作J的总时差和自由时差相等
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项C，工作C不是关键工作。@##
某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（ ）。
A. 各地的地方法规
B. 法律、行政法规
C. 案件所在县人民政府公开发布的规定
D. 案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E. 案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
答案：A,B,E
解析：
2013年建设工程法规真题第87题
本题主要考查行政诉讼审理的法律依据。
人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。地方性法规适用于本行政区域内发生的行政案件；人民法院审理民族自治地方的行政案件，并以该民族自治地方的自治条例和单行条例为依据。人民法院审理行政案件，参照国务院部、委根据法律和国务院的行政法规、决定、命令制定、发布的规章以及省、自治区、直辖市和省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府根据法律和国务院的行政法规制定、发布的规章。
综上所述，本题正确答案为ABE。@niutk
因不可抗力事件导致的费用增加，由发包人承担的有（ ）。
A、机械设备的损坏
B、工程本身的损害
C、发包人人员伤亡
D、现场保卫人员费用
E、施工人员伤亡
答案：B,C,D
解析：
2020教材P291 / 2019教材P292
（8）因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分担并调整工程价款：1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；6）工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。
分部工程的质量检验应由（ ）组织进行。
A.施工单位负责人 B.施工单位项目技术负责人
C.质量监督部门 D.监理工程师
2021一级建造师考试试题及答案9章 第2章
下列叙述错误的是：设备安装精度是指在安装工程中，为保证整套装置正确联动所需的（ ）。
A.最终形成生产能力与设计能力的准确度
B.各独立设备之间的位置精度
C.单台设备重现设备的制造精度
D.整台设备运行中的运行精度
答案：A
解析：
教材P64
设备安装精度是指安装过程中为保证整套装置正确联动所需的各独立设备之间的位置精度；单台设备通过合理的安装工艺和调整方法能够重现的制造精度；整台（套）设备在使用中的运行精度。@##
储罐充水试验中对基础沉降观测的说法，不正确的是（ ）。
A.在罐壁下部圆周每隔10m设一个观测点，点数宜为4的倍数，且不少于4个
B.储罐整体均匀沉降超过50mm时，应立即停止充水进行评估
C.圆周任何10m范围内不均匀沉降超过13mm，应立即停止充水进行评估
D.充水和放水过程中，应关闭透光孔
答案：D
解析：
充水和放水过程中，应打开透光孔，且不得使基础浸水。
附营业务收入是指（ ）。
A. 业务金额很大，不经常发生的收入
B. 业务金额很大，经常发生的收入
C. 非经常性的，兼营的业务产生的收入
D. 在收入总额中占比重较高的收入
答案：C
解析：
本题考查的是其他业务收入的概念。
其他业务收入也称附营业务收入，是指企业非经常性的、兼营的业务所产生的收入。
综上所述，本题的正确答案为C。
公民贾某于2011年4月1日得知行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益，则贾某最迟应于（）前提出行政复议申请。
A.2011年4月15日
B.2011年4月30日
C.2011年5月15日
D.2011年5月30日
答案：D
解析：
2020版教材P376 / 2019版教材P375
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。
对工程的一般测量科目应实行同级换手测量，同级换手测量需要更换()。
A.观测人员
B.计算人员
C.全部测量人员
D.全部仪器
E.全部计算资料
施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（ ）。
A. 建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
B. 建设工程已实际交付的，为交付之日
C. 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D. 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E. 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
答案：B,C,E
解析：
2009年建设工程法规真题第99题
本题考查的是建设工程的工期。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一） 建设工程已实际交付的，为交付之日；（二） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
综上所述，本题的正确答案为BCE。
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（ ）编写。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
答案：D
解析：
教材P469
1.分部（子分部）工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。
2021一级建造师考试试题及答案9章 第3章
施工单位在工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。
A、项目技术负责人
B、项目经理
C、总监理工程师
D、项目质量工程师
答案：A
解析：
本题考查的是现场施工准备工作的质量控制。施工单位在开工前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。
重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危签订的合同是()。
A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可变更、可撤销合同
答案：D
解析：
2020版教材P143 / 2019版教材P142
可撤销合同的种类《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1 ) 因重大误解订立的。(2)：在订立合同时显失公平的。（3) —方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。。
在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施。
A. 组织
B. 合同
C. 经济
D. 技术
答案：A
解析：
本题主要考查动态控制的纠偏措施。
动态控制的纠偏措施包括：
所以调整项目管理班子人员属于组织措施。
综上所述，本题正确选项为A项。
某设备供应商，不按设备采购合同的约定交付设备，设备供应商应承担（）。
A.侵权责任
B.刑事责任
C.违约责任
D.行政责任
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P52
违约责任是指合同当事人违反法律规定或合同约定的义务而应承担的责任。
建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（ ）。
A. 只能向有管辖权的人民法院起诉
B. 只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
C. 应由甲仲裁委员会进行仲裁
D. 建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
答案：A
解析：
2010年建设工程法规真题第29题
本题主要考查仲裁协议的内容。
根据《仲裁法》司法解释的规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。
本题中，施工单位与建设单位对仲裁机构无法达成一致，所以仲裁协议无效，双方只能向有管辖权的人民法院起诉。
综上所述，本题正确答案为A。
某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担。
A．发包人
B．承包人
C．监理工程师
D．承包人与发包人共同
正确答案：B
43.B【解析】合同变更应当经合同双方（建设单位和施工单位）协商一致。监理单位不是合同当事人，因此，施工单位单方面变更的，费用应当自行承担，选B。
某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。
A.向合同签订地的法院起诉
B.向有关仲裁机构申请仲裁
C.向工程建设主管部门申请行政复议
D.向工程建设主管部门申请行政调解
答案：B
解析：
2020版教材P332 / 2019版教材P331
民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼。如1999年3月颁布的《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）规定，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以像人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。
@##
2021一级建造师考试试题及答案9章 第4章
根据《绿色施工导则》，下列关于施工节能的说法符合法律规定的是（ ）。
A.图纸会审时，审核节材达到材料损耗率比定额损耗率降低 30%
B.应就地取材，施工现场 400 公里以内生产的建材用量占总重量的 70%以上
C.照明设施以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的 20%
D.临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计
E.临时设施占地面积有效利用率大于 80%
答案：A,C,D
解析：
B错误，应就地取材，施工现场500公里以内生产的建材用量占总重量的70%以上；E错误，临时设施占地面积有效利用率大于90%。
建筑职工意外伤害险的投保人是()。
A.建设单位
B.施工单位
C.保险经纪公司
D.保险公司
答案：B
解析：
2020版教材P262 / 2019版教材P261
《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为中，属于承揽业务方面的有（ ）。 2016
A、允许其他单位或个人以单位名义承揽工程
B、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
C、以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标
D、将承包的工程转包或者违法分包
E、按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是施工合同履行过程中的诚信自律。选项AE是资质不良行为的情况。
涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，擅自施工造成损失的，应承担（ ）责任。
A．违约
B．赔偿
C．连带赔偿
D．刑事
正确答案：B
法律《中华人民共和国建筑法》第七十条 违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任.选B
山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择（）。
A、砂类土地段
B、路堑的弃方地段
C、碎砾石地段
D、重黏土地段
答案：D
解析：
教材P13
本题考查的是路基雨期施工技术。重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。
通航安全水上水下施工作业涉及的范围包括（ ）。
A.设置、拆除水上水下设施
B.架设桥梁、索道，构筑水下隧道
C.救助遇难船舶，或紧急清除水面污染物、水下污染源
D.渔船捕捞作业
E.清除水面垃圾
答案：A,B,C,E
解析：
水上水下活动通航安全管理规定的适用范围包括公民、法人或者其他组织在中华人民共和国内河通航水域或者岸线上和国家管辖海域从事下列可能影响通航安全的水上水下活动:1.勘探、采掘、爆破。
2.构筑、设置、维修、拆除水上水下构筑物或者设施。
3.架设桥梁、索道。
4.铺设、检修、拆除水上水下电缆或者管道。
5.设置系船浮筒、浮歪、缆桩等设施。
6.航道建设，航道、码头前沿水域疏泼。
7.举行大型群众活动、体育比赛。
8.打捞沉船、沉物。
9.在国家管辖海域内进行调查、测量、过驳、大型设施和移动式平台拖带、捕捞、养殖、科学试验等水上水下施工活动以及在港区、锚地、航道、通航密集区进行的其他有碍航行安全的活动。
10.在内河通航水域进行的气象观测、测量、地质调查，航道日常养护、大面积清除水面垃圾和可能影响内河通航水域交通安全的其他行为。
联轴器两轴同轴度允许最大偏差是指在工作状态下，由于（ ）形成的两轴相对偏移量。
A.制造误差
B.测量误差
C.安装误差
D.工作载荷变化
E.能量误差
答案：A,C,D
解析：
联轴器两轴同轴度允许最大偏差是指在工作状态下，由于制造误差、安装误差和工作载荷变化引起 振动、冲击、变形、温度变化等综合因素，形成的两轴相对偏移量
2021一级建造师考试试题及答案9章 第5章
根据现行《企业会计准则》，应列入流动负债的有（ ）。
A. 应交税金
B. 应收账款
C. 应付工资
D. 长期借款
E. 短期投资
答案：A,C
解析：
2013年建设工程经济真题第67题
本题考查的是会计要素的组成。
AC：流动负债指在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付款项、应付工资、应交税金等。因此，AC项正确。
BE项：应收账款和短期投资应计入流动资产。因此，BE项错误。
D项：长期借款应计入长期负债。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为AC项。
价值工程的目的是（ ）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益
B．以最低的生产成本实现使用者所需功能
C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能
D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能
高桩码头工程施工组织设计编制中，分析和确定施工特点、难点是施工的（ ）问题。
A.特殊
B.主要
C.关键
D.重要
答案：C
解析：
分析和确定施工特点是施工的关键问题，施工准备中要用合理的施工方案，采取有效的措施予以解决。
燃气管道做通球扫线的前提应该是燃气管道及其附件（ ）。
A、回填完毕
B、与干线连接
C、安装完毕
D、甲方验收合格
E、强度试验前试压前进行
答案：C,E
解析：
2020/2019教材P241
一、管道吹扫管道及其附件组装完成并在试压前，应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。
气体吹扫每次吹扫管道长度不宜超过500m,管道超过500m时宜分段吹扫。
吹扫球应按介质流动方向进行，以避免补偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或白漆的木靶板置于吹扫口检查，5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。
在职业健康安全管理体系的一级要素“实施和运行”中，所包含的二级要素是（ ）。
A.绩效测量和监视
B.应急准备和响应
C.记录和记录管理
D.风险评价和风险控制的策划
答案：B
解析：
2020教材P206 / 2019教材P204
图1Z205011-1《职业健康安全管理体系要总体结构》结构.
水工建筑物中高桩码头，代替后方抛石棱体碎石反滤层的土工织物应采用（ ）。
A．土工膜
B．非机织土工布
C．土工网
D．土工带
答案：B
解析：
土工膜是完全不透水的，有保水(集水)作用；土工网过水又过土，埋在土中起骨架加固、加筋作用；土工带是捆绑、吊拉的工具。
根据规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有()。
A.五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位
B.五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人，不包括参与市政基础设施工程项目负责人
C.各方项目负责人需经过本单位法定代表人的书面授权确认
D.项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任
E.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P297 / 2019版教材P296
本题考察的是五方责任人。2014 年8 月住房和城乡建设部发布的《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身 责任追究暂行办法》规定，建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。
2021一级建造师考试试题及答案9章 第6章
矿井工程施工中，通常都会利用的永久建筑和设施是（ ）。
A.员工宿舍
B.副井提升系统
C.主井提升系统
D.办公楼
答案：B
解析：
通常情况下，矿井工程项目，井筒是进出井下开拓空间的必经之路，一般主井永久装备为箕斗提升，副井为罐笼提升，在主井永久装备期间和装备之后进出井下就必须走副井，因此副井的提升系统是必须为井下开拓巷道所使用。答案为B。
必须进行保冷的管道部位是（ ）。
A、工艺上无特殊要求的放空管
B、要求及时发现泄污的管道法兰处
C、与保冷设备相连的仪表引压管
D、要求经常监测防止发生损坏的管道部位
答案：C
解析：
教材P145
【知识点】设备及管道绝热一般规定。具有下列情况之一的设备、管道及其附件必须保冷：（1）外表面温度低于环境温度且需减少冷介质在生产和输送过程中冷损失量的设备或管道。（2）需减少冷介质在生产和输送过程中温度升髙或气化的设备或管道。（3）为防止0℃以上、常温以下外表面凝露的设备或管道。（4）与保冷设备或管道相连的仪表及其附件。
氧气管道上仪表取源部件的安装要求有（ ）。2016
A．取源部件的焊接部件应在管道预制时安装
B．应脱脂合格后安装取源部件
C．不应在管道的焊缝上开孔安装
D．在管道防腐完成后开孔安装
E．取源部件与管道同时进行试压
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是取源部件安装。选项A 是正确的，管道上的取源部件应在管道预制、安装时同时安装。选项B 是正确的，设计文件要求或规范规定脱脂的取源部件，应脱脂合格后安装。选项C 是正确的，安装取源部件时，不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。选项D 和选项E 是错误的，在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。@##
沿海港口水工建筑及装卸机械设备安装工程船舶机械艘（台）班费用定额组成中的第一类费用，包括（ ）。
A.机械大修费
B.动力费
C.船舶航修费
D.船舶小修费
E.辅助设施费
答案：A,C,D,E
解析：
第一类费用共8项（使用中属于不变费用性质）包括:基本折旧费、船舶检修费、机械大修费、船舶小修费、船舶航修费、机械经修费、辅助材料费、安拆及辅助设施费。
电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使( )处于不合格状态。
A.近端串扰
B.衰减串扰比
C.传播时延
D.回波损耗
答案：D
解析：
电缆扎线带过紧而压缩电缆，压力过大会使电缆内部的绞线变形，影响其性能，主要影响回波损耗。
工程质量验收时，设计单位项目负责人应参加验收的分部工程有（ ）。
A、地基与基础
B、装饰装修
C、主体结构
D、环境保护
E、节能工程
答案：A,C,E
解析：
教材P184
【知识点】施工过程质量验收的内容。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收；设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程验收。
关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（ ）。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设
D.储罐的脚手架从上到下交替使用
答案：A
解析：
本题考核的是大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求。一台储罐施工宜用2层至3层脚手架，1个或2个楼梯间，脚手架从下至上交替使用。因此选项A说法正确，选项D说法错误。在罐壁外侧挂设移动小车进行罐壁外侧施工。因此选项B说法错误。脚手架随罐壁板升高而逐层搭设属于外搭脚手架正装法施工的要求。因此选项C说法错误。@##
2021一级建造师考试试题及答案9章 第7章
某工程项目通过调整进度管理的方法和手段来对项目目标进行纠偏，属于纠偏措施中的（ ）措施。
A. 技术
B. 管理
C. 组织
D. 经济
答案：B
解析：
本题主要考查纠偏措施。
项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：
调整进度管理的方法和手段来对项目目标进行纠偏，属于纠偏措施中的管理措施。
综上所述，本题正确选项是B项。
FIDIC 土木工程施工合同通用条款规定，如果某项工作的工程量的变化直接造成该项工 作单位成本的变动超过（ ），该工作应采用新的费率或价格。
A. 10% B. 1% C. 0.1% D. 0.01%
答案：B
解析：
FIDIC施工合同条件约定:如果工程量的变化直接造成该项工作单位成本的 变动超过1%，.宜对有关工作内容采用新的费率或价格。
建设工程项目总投资组成中，工程建设其他费包括( )。
A.失业保险费
B.工程监理费
C.研究试验费
D.生活家具购置费
E.生产家具购置费
答案：B,C,D
解析：
本题考核的是工程建设其他费用的内容。工程建设其他费用可分为三 类：第一类是土地使用费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金；第二类
以下工作流程属于物质流程组织的是（）。
A.钢结构深化设计
B.设计变更
C.弱电工程物资采购
D.投资控制
E.与生成月度进度报告有关的数据处理
答案：A,C
解析：
2020/2019教材P28
物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。
工程总承包的项目启动阶段工作内容，包括（ ）。
A．建立项目部
B．编制项目计划和各部门计划
C．建立项目管理协调程序
D．完成实施项目总承包的批准手续
E．筹备进场
建设项目工作量控制信息属于( )。
A.组织类信息
B.管理类信息
C.技术类信息
D.经济类信息
答案：D
解析：
2020教材P345 / 2019教材P340
根据建设工程竣工验收备案制度，备案文件资料包括（ ）。 （2015）
A．工程竣工验收报告
B．规划部门出具的认可文件
C．工程竣工预验收申请文件
D．环保部门出具的准许使用文件
E．公安消防部门出具的准许使用文件
答案：A,B,D,E
解析：
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：
（一）工程竣工验收备案表；
（二）工程竣工验收报告。
（三）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；
（四）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；
（五）施工单位签署的工程质量保修书；
（六）法规、规章规定必须提供的其他文件。
住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
红色字体内容为教材新改的内容，注意。
2021一级建造师考试试题及答案9章 第8章
建筑物倒塌造成他人损害的,由（ ）承担连带责任
A、所有人和建设单位
B、使用人和建设单位
C、建设单位和施工企业
D、管理人和施工企业
答案：C
解析：
本题考查的是合同与侵权之债。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。
锅炉受热面施工中直立式组合方式的缺点是（ ）。
A.钢材耗用量大
B.可能造成设备变形
C.不便于组件的吊装
D.占用场地面积多
答案：A
解析：
直立式组合缺点：钢材耗用量大，安全状况较差。
建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（ ）。 （2014）
A.管理现代化
B.施工机械化
C.生产高效化
D.组织集成化
答案：D
解析：
建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不
协调而影响建设进度等弊病。
港口与航道工程中，排水管进入吹填区的入口应远离排水口，以延长岩浆流程，管线的布置应满足()的要求。
A.高程
B.吹填地区地形
C.设计要求
D.设计标高
E.吹填范围
答案：D,E
解析：
本题考核的是吹填工程施工的工艺要求。吹填工程施工的工艺要求中，排泥管进入吹填区的人口应远离排水口，以延长泥浆流程。管线的布置应满足设计标高、吹填范围、吹填厚度的要求，并应考虑吹填区的地形、地貌、几何形状对管线布置的影响。
在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（ ）。
A．对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控
B．对质量计划的调整和对质量偏差的纠正
C．对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定
D．对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制
某公司作为一个会汁主体．将股东在一宾馆的个人消费2万元计人当期损益，此业务处理违背的会计假设是（ ）。
A．会计主体假设
B．持续经营假设
C．会计分期假设
D．货币计量假设
正确答案：A
会计主体的独立性要求，一个会计主体不仅独立于其他会计主体，也独立于其所有者之外。也就是说，在市场条件下，一个会计主体，作为一个商品生产者要独立核算，自负盈亏，尽管可能与其他会计主体之间发生经济往来，但该会计主体所反映的内容仅仅是自身的经营活动而不能包括其他会计主体的经营活动。同理，所有者作为股东将财产投入企业后，企业的经营者就要按照企业经营的要求加以使用，应在账簿中独立地记录，并严格地排除那些与企业的生产经营无关而属于所有者本人的财产收支或其他经济往来，只有这样才能使一个会计主体的经营状况、经营成果得到完整和准确的反映。该会计主体将所有者的个人消费2万元计入公司当期损益的做法是错误的，因为这笔支出并没有给企业带来相应的收入，必然使当期经营成果减少2万元，从而违背了会计主体作为一个商品生产者的独立核算、自负盈亏的宗旨。
工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（ ）。
A.特别重大事故
B.较重大事故
C.较大事故
D.一般事故
答案：B
解析：
工程质量事故分为4个等级：特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。各等级的划分与《生产安全事故报告和调查处理条件》中的等级划分基本一致。故答案B较重大事故，没有这种提法。
2021一级建造师考试试题及答案9章 第9章
新拌水泥砂浆的流动性指标常用（ ）表示。
A.分层度
B.泌水率
C.沉入度
D.坍落度
答案：C
解析：
新拌砂浆的和易性是指其是否便于施工并保证质量的综合性质。具体技术指标包括流动性和保水性两个方面。
（1）流动性。常用沉入度表示。沉入度即标准圆锥体在砂浆中沉入的深度。沉入度大的砂浆，流动性好。
（2）保水性。可用泌水率表示，但工程上多用分层度这一指标，以1~ 2cm 为宜。
某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（ ）天。
A.5;4
B.5;5
C.4;4
D.11;7
答案：A
解析：
2020/2019教材P131
总时差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间。工作自由时差等于紧后最早时间减去自身的最早完成时间。工作的自由时差=min{其紧后工作的最早开始时间—自身的最早完成时间}=min{20-16,22-16,23-16}=4，工作的总时差=工作的最迟开始时间-工作的最早开始时间=16-11=5，工作的最迟开始时间=min{紧后工作的最迟开始时间-其自身持续时间}=21-5=16，紧后工作最迟在21,24,27取最小21.所以自由时差4，总时差5.
按施工方法分类，桩基础可分为()。
A.沉桩
B.钻孔灌注桩
C.挖孔桩
D.混凝土桩
E.钢桩
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是桩的分类。按施工方法分类，可分为沉桩、钻孔灌注桩、挖孔桩，其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。
某施工单位中标一土石坝工程。主要工作包括地基处理、坝体填筑、接头处理等。中标后，施工单位与发包人签订了合同，后根据要求进场施工。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现仍有部分村民未搬迁。施工单位遂要求发包人处理，发包人以村民房屋位置不影响具体施工为由拒绝。施工单位遂自行与村民协商搬迁事宜；
事件二：施工单位根据施工图纸进行地基处理，首先进行帷幕灌浆，共三排孔。施工单位设计的灌浆压力为1.5MPa；
事件三：坝体填筑土料为粉质黏土。坝体填筑前，施工单位进行了碾压试验，机械选择的是振动碾碾压，土料塑限为18%，施工单位选择的压实含水量分别为17%、18%、19%。碾压试验完成后，效果很差。施工单位准备重新进行碾压试验；
事件四：施工单位根据要求，在土石坝底部进行了混凝土涵管结构的安装。安装过程中，特别注意了接头的处理；
事件五：工程建设完成后，进行了竣工验收。验收过程中发现竣工图图面变更达到了1/2，但施工单位仍使用原竣工图纸进行竣工验收。
问题：
1、指出事件一发包人做法是否正确？并说明理由，并说明施工单位处理搬迁事宜造成的工期延误和费用损失的承担方。
2、指出事件二中帷幕灌浆三排孔的灌浆顺序，说明帷幕灌浆的原则，并计算灌浆前进行裂隙清洗时的清洗压力。
3、指出事件三中碾压试验选择的碾压机械是否正确？并说明理由。指出施工单位选择的压实含水量是否正确？若正确，说明理由。若不正确，写出正确的压实含水量。
4、说明事件四中接头处理中需要注意的事项。
5、指出事件五中施工单位做法是否正确？若不正确，说明正确做法。
答案：
解析：
1、发包人做法不正确。
理由：移民搬迁工作属于发包人责任，发包人应负责处理。
施工单位处理搬迁事宜造成的工期延误和费用损失的承担方为发包人。
2、帷幕灌浆三排孔的灌浆顺序：先下排孔，再上排孔，最后中间排孔。
帷幕灌浆的原则：分序加密。
灌浆前进行裂隙清洗时的清洗压力=min（1.5MPa*80%，1MPa）=1MPa。
答案：
3、碾压试验选择的碾压机械不正确。
理由：粉质黏土为黏性土料，不能选择振动碾进行碾压。
施工单位选择的压实含水量不正确。
正确的压实含水量：16%、18%、20%。
答案：
4、需要注意的事项：（1）靠近混凝土涵管部位不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯或人工夯实；（2）注意混凝土涵管两侧均匀填料压实，以免产生过大的侧向压力，影响安全。
5、施工单位做法不正确。
正确做法：重新绘制竣工图，并在说明栏内标明变更依据。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
固定资产的账面价值是固定资产原值扣减（ ）后的余额。
A.累计折旧和累计减值准备 B.预计净残值和累计减值准备
C.预计净残值 D.累计折旧
答案：A
解析：
企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
【说明】根据最新版考试教材，该考点已删除。
关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（ ）。
A、建筑材料应该由建设单位采购
B、建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用
C、建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌
D、建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任
答案：B
解析：
【知识点】建设单位及相关单位的质量责任和义务。选项A，正确的说法是在工程实践中，根据工程项目设计文件和合同要求的质量标准，哪些材料和设备由建设单位采购，哪些材料和设备由施工单位采购，应该在合同中明确约定，并且是谁采购、谁负责。选项C，正确的说法是建设单位不得指定品牌；选项D，正确的说法是，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
利息和利率作为国家宏观经济管理的重要杠杆,下列说法错误的是( )。
A、对于限制发展的行业,利率规定得高一些
B、对不同地区、不同行业规定相同的利率标准
C、占用资金时间短的,收取低息;占用时间长的,收取高息
D、对产品适销对路、质量好、信誉高的企业,在资金供应上给予低息支持
答案：B
解析：
2020/2019版教材P3
3. 利息和利率是宏观经济管理的重要杠杆 国家在不同的时期制定不同的利息政策，对不同地区、不同行业规定不同的利率标准，就会对整个国民经济产生影响。例如对于限制发展的行业，利率规定得高一些;对于提倡发展的行业，利率规定得低一些 @##
