21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第1卷
根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二位分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（ ）位。
A．三至四
B．五至六
C．七至九
D．十至十二
下列机场弱电系统工程中，属于运营支持类弱电系统工程的有（ ）。
A.航站楼公共广播系统工程
B.机场围界出入口控制系统工程
C.机场信息集成系统工程
D.旅客托运行李安全检查系统工程
E.旅客自助值机系统工程
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是民航机场弱电系统工程的分类。民航机场弱电系统工程包括：信息类、运营支持类和弱电基础工程。其中机场信息集成系统工程、旅客自助值机系统工程属于信息类弱电系统工程。故选项CE错误。航站楼公共广播系统工程、机场围界出入口控制系统工程、旅客托运行李安全检查系统工程属于运营支持类弱电系统工程。故选项ABD正确。
在领取施工许可证或者开工报告前，（ ）应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
答案：D
解析：
本题考核的是施工作业质量的监督。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
某公司承担了一项无线通信设备安装工程，合同工期为30 天，工作内容包括勘查、建设、室外设备安装、测试等。建设单位为保证基站的安装质量，要求基站设备安装完成后立即进行本机测试。项目部根据资源配备情况，结合工程特点，按每个工作小组同时只能实施一项工作，计算各项工作的持续时间，确定了各项工作的逻辑关系。本次施工工序逻辑关系；现场勘查—设备安装—本机测试—联调测试—整体测试。
逻辑关系及持续时间表如下：
问题：
1.请将逻辑关系图的紧前紧后工作补全。
2.补全双代号网络图，并计算计划工期。
3.提前一天完工奖励10a 元，迟一天罚款10a 元。如何压缩工期使效益最大化，即奖励最大（罚款最小），并求出收益（损失）。
4.在效益最优的情况下，请计算计划工期，并用工作代号写出关键线路。
5.基站工程参数表的内容包括哪些？
答案：
解析：
1.
2.计划工期：2+10+4+10+5=31 天
3.
①C 压缩1 天压缩费用5a 工期30 天
②B、C 各压缩1 天压缩费用7a 工期29 天
③B、C 各再压缩1 天压缩费用7a 工期28 天
（30-28）×10a-（5a+7a+7a）=a 最大收益a 元
4.
计划工期：2+7+4+10+5=28 天
关键路径：A-B-F-G-J-L A-B-F-G-K-L A-C-G-J-L A-C-G-K-L A-D-E-I-K-L
5.基站工程参数表包含基站的工程参数信息，包括站名、站号、配置、基站经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角、天线方位角、俯仰角、基站类型等。
关于高处作业安全技术要求的说法，错误的是（ ）。
A、高处作业场所临边应设置安全防护栏杆
B、安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上
C、钢直梯高度大于2m应设护笼
D、防护栏杆应能承受500N的可变荷载
答案：D
解析：
教材P351
【知识点】高处作业安全技术要求。选项D，防护栏杆应能承受1000N的可变荷载。
在（ ）组织结构中，每一个工作部门都可能有多个矛盾指令源。
A．线性
B．职能
C．矩阵
D．项目
（ ）是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.施工项目成本计划
答案：A
解析：
2020/2019教材P74
竞争性成本计划：即工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。
潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于()。
A.12V
B.24V
C.36V
D.50V
答案：B
解析：
2020教材P175 / 2019教材P177
2)潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V;
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第2卷
材料用量的控制方法包括（）。
A.定额控制
B.指标控制
C.计量控制
D.包干控制
E.计划控制
以下不属于调解主要方式的是()。
A.行业调解
B.专业机构调解
C.人民调解
D.双方调解
答案：D
解析：
2020版教材P333 / 2019版教材P332
在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。
坑木加工厂属于（）性设施。
A．主要生产流程
B．生产与辅助
C．涉及重大安全、环保影响
D．运送线路与管线
答案：B
解析：
生产性辅助设施包括提供能源和动力、进行材料或机具加工、设备和材料存储等建（构）筑物，包括变电所、压风机房、通风机房、水泵房、机修车间、坑木加工厂以及相应的生产设备、器材仓库与材料堆放场地等。故B正确。
陆基导航系统包括（ ）。
A.VOR
B.DME
C.GNSS
D.IS
E.NDB
设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是( )。
A.第一级时钟
B.第二级时钟
C.第三级时钟
D.第四级时钟
答案：C
解析：
第一级时钟是基准时钟(PRC)，由铯原子组成，它是我国数字网中最高质量的时钟，是其他所有时钟的定时基准；第二级时钟是长途交换中心时钟；第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟，设置在汇接局(Tm)和端局(C5)，需要时可设置大楼综合定时供给系统；第四级时钟是一般晶体时钟，通过同步链路与第三级时钟同步，设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。
中央银行欲通过公开市场业务增加货币供应量，应采取的操作方式是（ ）。
A.买入有价证券 B.提高法定准备率 C.卖出有价证券 D.降低利率
答案：A
解析：
本题考核的是公开市场业务的内容。公开市场业务是指中央银行在金融市场 .上买进或卖出国库券等有价证券，以调解货币供给量的行为。中央银行买进有价证券相当于发行货币.增加货币供应量。卖出有价证券相当于回笼货币，减少货币供应量 。
在建筑材料采购合同中，标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要求，约定质量标准的一般原则是（ ）。
A.按企业标准执行
B.没有国家标准而有部颁标准的则按部颁标准执行
C.没有国家标准和部颁标准为依据时，可按企业标准执行
D.没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行
E.合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称，明确各类材料的技术要求、试验项目、试验方法、试验频率等
答案：B,C,D,E
解析：
2020教材P276 / 2019教材P273
约定质量标准的一般原则是：（1）按颁布的国家标准执行；（2）没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行；（3）没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行;（4）没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称，明确各类材料的技术要求、试验项目、试验方法、试验频率等。采购成套产品时，合同内也需要规定附件的质量要求。
疏浚与吹填工程单位工程质量控制资料核查记录包括（ ）等记录。
A.隐蔽工程验收记录
B.施工及验收记录
C.测量控制点验收记录
D.单位工程质量检验记录
E.疏浚竣工测量技术报告
答案：C,D,E
解析：
2020版教材页码P328-P337
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第3卷
堆载预压法是利用软黏土在外荷载作用下排水压密，卸载后土的密度（ ）的特性，对软土地基进行预压加固处理的一种物理加固方法。
A.变小
B.基本维持不变
C.变大
D.恢复到加固前状态
答案：B
解析：
堆载预压法是利用软知士在外荷作用下排水压密，且卸载后仍基本维持密度不变的特性，对软土地基进行预压加固处理的一种物理加固方法。
铁路营业线上隧道改建安全控制中，为防止列车超出车辆限界造成人身伤亡和设备损坏，应在改建的隧道两端停车站（ ）后方可通行。
A.设置机车、车辆限界架
B.由专人负责检查
C.与车站值班员共同签认不超过规定界限
D.设置安全警戒线
E.由工程师定期检查
答案：A,B,C
解析：
为防止列车超出车辆限界造成人身伤亡和设备损坏，应在改建的隧道两端停车站设置机车、车辆限界架，由专人负责检查并与车站值班员共同签认不超过规定界限后方可通行。
下列关于灌注桩排桩支护施工要求，说法错误的是（ ）。
A. 灌注桩排桩应采用间隔成桩的施工顺序
B. 水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提高一个强度等级进行配置
C. 灌注桩顶应充分泛浆，高度不应小于1000mm
D. 截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于200mm
按照《建设工程施工合同示范文本》的规定，发包人的主要工作有（ ）。
A.保证施工噪音符合环保规定
B.提供进度统计报表
C.开通专用条款规定后规定的施工场地内的交通干道
D.做好施工现场地下管线的保护
答案：C
解析：
2020教材P288 / 2019教材P284
1.发包人的义务（第7.1款）发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。
关于沟通障碍的说法，不正确的有（ ）。
A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确
B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍
C.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方面
D.从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍
1．背景：某公司中标承建日消纳量为200t 的大型城市垃圾填埋场工程，地点位于城郊山坳。渗出液依地势排入邻近的污水处理厂，进水井为跌水方式，水面落差5.0m，采用预制沉井法施工。施工项目部技术负责人编制了工程施工组织设计，按照规定获准后组织实施。在当地建设主管部门检查中，项目部未能提供沉井专项方案论证表；运输垃圾时引发了沿线居民抱怨。
2．问题：（1）该工程施工组织设计，应包括哪些主要内容？（2）沉井施工是否应单独编制专项方案？为什么？（3）沿线居民抱怨说明项目部工作存在哪些不足？
答案：
解析：
（1）该工程施工组织设计应主要包括： 1）防渗层材料质量控制和施工质量控制是垃圾填埋场工程施工质量管理的关键环节，是本工程项目采用新技术、新工艺及新材料主要施工分项工程。必须详细而具体地编制防渗层施工工艺和质量保证措施，不仅要拟定操作过程和方法，还应提出质量要求和技术措施。2）环境保护和文明施工计划及保证措施是垃圾填埋场工程施工管理的重要组成部分，应在施工组织设计中详细拟定保证措施，防止垃圾填埋场施工对周围环境污染，对沿线居民的干扰。3）施工平面图的设计：确定施工区域、材料仓库、管件堆放位置及尺寸；合理布置运输垃圾的现场通道；布置生活临时设施；布置临时给水、排水、用电管线；布置安全消防设施。（2）沉井法施工应编制专项方案。因为跌水式进水井水面高差已超过5m，属于危险性较大的分部工程，应编制专项方案，按规定请专家论证，并保留专家论证意见。（3）首先说明运输垃圾的通道选择不尽合理，应尽可能远离居民生活区；其次说明运输垃圾封闭措施不当，检查管理不到位。
对于索赔费用中的人工费而言，人工费包括（）。
A.由于承包商的原因导致的返工费用
B.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用
C.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用
D.超过法定工作时间的加班劳动
E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费
答案：B,C,D,E
解析：
2020教材P330 / 2019教材P325
人工费包括施工人员的基本工资、工资性质的津贴、加班费、奖金以及法定的安全福利等费用。对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
预应力混凝土用钢绞线是以预应力钢丝绞制而成，一般可由（ ）根钢丝捻制而成。
A．二
B．三
C．五
D．七
E．九
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第4卷
依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备的条件有（ ）。
A．按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准
B．勘察设计所需资金已经落实
C．所必需的勘察设计基础资料已经收集完成
D．建设工程施工项目负责人已经确定
E．已经签订合法有效的工程监理合同
自动喷水灭火系统可分为闭式系统、（ ）。
A.雨淋系统
B.喷水—干粉联用系统
C.水喷雾系统
D.喷水—气体联用系统
E.喷水—泡沫联用系统
答案：A,C,E
解析：
教材P214
自动喷水灭火系统可分为闭式系统、雨淋系统、水喷雾系统和喷水—泡沫联用系统。
根据《工伤保险条例》，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。
A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失
B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤
C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡
D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害
E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀
在非代理型施工管理模式（CM模式）的合同中，通常采用（ ）合同。2014
A.成本加固定费用
B.成本加固定比例费用
C.最大成本加费用
D.成本加奖金
答案：C
解析：
本题考查的是成本加酬金合同的形式。在非代理型（风险型）CM模式的合同中应采用最大成本加费用的合同形式。
建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和收集资料；②项目结构分析；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析；⑤项目的工作编码；⑥编制总进度计划等；正确的工作顺序是（ ）。
A.①→②→④→⑤→⑥→③
B.①→②→④→③→⑤→⑥
C.①→②→④→⑤→③→⑥
D.④→①→③→②→⑤→⑥
答案：C
解析：
2020/2019教材P117
本题考察的是建设工程项目总进度目标论证的工作。原文：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:（1）调查研究和收集资料;（2）项目结构分析;（3）进度计划系统的结构分析;（4）项目的工作编码;（5）编制各层进度计划;（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种()成本计划。
A.作业性
B.实施性
C.竞争性
D.指导性
答案：C
解析：
2020/2019教材P74
一、竞争性成本计划：即工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划
二、指导性成本计划：即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。
三、实施性计划成本：即项目施工准备阶段的施工预算成本计划。
关于灌注桩水下混凝土灌注用导管要求的说法，正确的有()。
A、导管直径宜为20～30cm，节长宜为3m
B、导管不得漏水，试压的压力宜为孔底静水压力的1.2倍
C、导管采用法兰盘接头宜加锥形活套
D、导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%，且不宜大于10cm
E、采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置
答案：C,D,E
解析：
2020/2019教材P73
3）导管应符合下列要求：1)导管内壁应光滑圆顺，直径宜为20-30cm，节长宜为2m。2)导管不得漏水，使用前应试拼、试压。3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%，且不宜大于10cm。4)导管采用法兰盘接头宜加锥形活套；采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。
在使用概算指标法时，可直接套用概算指标编制概算应符合的条件包括（ ）。
A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同
B.结构特征与概算指标中的工程特征基本相同
C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大
D.建造时间与概算指标中工程建造时间相近
E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本
答案：A,B,C
解析：
在使用概算指标法时，如果拟建工程在建设地点、结构特征、地质及自然条件、建筑面积等方面与概算指标相同或相近，就可直接套用概算指标编制概算。
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第5卷
大跨越档距通常采用（ ）进行测量。
A.电磁波测距法
B.导线测量法
C.三角测量法
D.水准测量法
答案：A
解析：
本题考核的是长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工测量。大跨越档距的测量通常采用电磁波测距法或解析法测量，满足测距相对误差的要求。
关于不可移动文物保护的说法，正确的是（ ）。2014
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名城的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
答案：C
解析：
本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。A尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由县级人民政府文物行政部门予以登记并公布。文物保护单位应当建设控制地带。《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。
【背景资料】
某公路工程，与建设单位签订了施工合同，施工合同工期为 16 周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（时间单位：周）。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单（部分）见下表。
工程施工到第 4 周时进行进度检查，发生如下事件：
事件一：A 工作已经完成，但由于设计图局部修改，实际完成的工程量为 840m3，工作持续时间未变。
事件二：B 工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失 1 万元，实际只完成估算工程量的 25％。
事件三：C 工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的 20％，施工单位实际发生检验配合工作费用 5000元。
事件四：施工中发现地下文物，导致 D 工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置 4 个台班，台班单价 300 元/台班、折旧费 100 元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200 元。
事件五：该工程施工期间，原材料价格波动很大，施工合同中约定只对水泥、柴油及石材采用调值公式法进行价差调整。基期为当年 5 月，工程款按月计量，每月调整价差。该工程投标函投标总报价中，水泥占 35%，柴油占 15%，石材占 20%，各月价格见下表。
1. 根据第4 周末的检查结果，逐项分析B、C、D 三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2. 若施工单位在第4 周末就B、C、D 出现的进度偏差提出工程延期的要求，应批准工程延期多长时间？为什么？
3. 施工单位是否可就事件二、四提出费用索赔？为什么？可以获得的索赔费用是多少？
4. 事件三中C 工作发生的费用如何结算？
5. 前4 周施工单位可得到的结算款为多少元？
6.8 月份未调价进度款为4338 万元，调价之后的当月工程款是多少？（列式计算，保留两位小数点）
答案：
解析：
1.
B 工作拖后1 周，不影响工期，因B 工作总时差为1 周。
C 工作拖后1 周，不影响工期，因C 工作总时差为3 周。
D 工作拖后2 周，影响工期2 周，因D 工作总时差为0（或D 工作为关键工作）。
2.
批准工程延期2 周。
理由：施工中发现地下文物造成D 工作拖延，不属于施工单位责任，属于建设单位的责任。
3.
（1）事件2 不能索赔费用，因异常恶劣天气造成的施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔，属于客观原因引起的延误（即不可抗力），不能得到费用补偿。
（2）事件4 可以索赔，因施工中发现地下文物属于非施工单位原因，属建设单位责任。
（3）可获得的索赔费用为4 台班×100 元/台班+1200 元＝1600 元。
4.
不予结算，因施工单位对C 工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到相应项目中。
5.
施工单位可得到的结算款：
A 工作：840m3×300 元/m3＝252000 元
B 工作：1200m3×25％×320 元/m3＝96000 元
D 工作：4 台班×100 元/台班+1200 元＝1600 元
合计：252000+96000+1600＝349600 元。
6.
8 月份：4338×（0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200） =4619.97（万元）
光纤中存在色散会导致（）。
A.脉宽变宽
B.脉宽变窄
C.幅度变大
D.幅度变小
答案：A
解析：
色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。
下列工作任务中，不属于信息管理部门的是（ ）。
A、负责编制行业信息管理规范
B、负责信息处理工作平台的建立和运行维护
C、负责工程档案管理
D、负责协调各部门的信息处理工作
答案：A
解析：
【知识点】项目信息管理的任务。选项A，负责编制信息管理手册。
根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）。
A．提供相邻构筑物的有关资料
B．编制安全技术措施及专项施工方案
C．办理施工许可证时报送安全施工措施
D．提供安全施工措施费用
正确答案：B
17.B【解析】A、C、D项均是建设单位的安全责任。
某企业现金管理有四个方案供选择，其最佳现金持有量方案为（ ）方案。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
答案：C
解析：
【知识点】最佳现金持有量。机会成本、管理成本、短缺成本，三项成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。
《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部使用政府投资的港口与航道工程建设项目，按工程价款结算总额（ ）左右的比例预留保证金。
A.3％
B.5％
C.7％
D.10％
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第6卷
使用发电机、振捣器、搅拌机时必须设置()，并设专人负责，使用前必须检查电源开关、电线和电缆绝缘状况，电机、接地线以及搅拌机的防护罩、离合器和制动装置等，确认良好后方可作业。
A.空气开关
B.跌落开关
C.闸刀
D.漏电保护开关
不属于机电工程项目内部协调管理的措施的是（ ）。
A.制度措施
B.教育措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：D
解析：
机电工程项目内部协调管理的措施：组织措施；制度措施；教育措施；经济措施。
运抵工地(场)的水泥，应按批对同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期的水泥进行()等项目的检验。
A.强度
B.氧化镁含量
C.细度
D.凝结时间
E.安定性
级配砾石或者满足要求的天然砂砾做为路面基层时，应控制其（ ）。
A．压实度和含水量
B．CBR 值和含水量
C．压实度和弯拉应力
D．压实度和CBR 值
下列质量问题，属于设备基础常见质量通病是（ ）。
A.混凝土强度不够
B.混凝土配比不正确
C.基础中心线偏差过大
D.基础上平面标高超差
正确答案：D
A、B、C三项是土建单位施工质量控制的重点，因为它关系到土建工程的内在质量，这几方面质量出现差错，不是修复可以补救的，所以施工时格外注意。同时，这三方面质量控制相对比较直观，也易控制。而唯基础上平面标高在混凝土浇筑时因各种因素如混凝土较稀软、浇筑时人多忙乱，施工环境较差，加之重视程度往往不够，认为低了安装单位可以补救，高了可以修复，因之成了设备基础验收时的通病。故选D。
路基边坡防护方式有（ ）。
A.夯填
B.采用填缝、灌浆等加固边坡
C.干砌片石护坡
D.边坡渗沟
E.边坡挂网锚喷防护
答案：B,C,D,E
解析：
路基坡面防护方式：边坡植物防护；骨架植物护坡；边坡挂网锚喷（含锚杆、挂网）防护；浆砌片石护坡、护墙防护；采用填缝、灌浆、嵌补、支顶等措施防护、加固边坡；干砌片石护坡；边坡渗沟。
某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。2018真题施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是()。2018真题
A、不予上调
B、按照通知要求上调10%
C、由总监理工程师确定新的单价
D、由发承包双方协商后适当调整
答案：A
解析：
本题考查的是市场价格波动引起的调整。人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
下列不属于发包人义务的情形是（ ）。
A.提供必要的施工条件
B.就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
C.及时组织工程竣工验收
D.向有关部门移交建设项目档案
答案：B
解析：
《建设工程质量管理条例》规定，设计争位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。设计文件的技术交底，通常的做法是设计文件完成后，通过建设单位发给施工单位，再由设计单位将设计的意图、特殊的工艺要求，以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题等向施工单位作详细说明，并负责解释施工单位对设计图纸的疑问。故选B。
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第7卷
某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（ ）。
A. 鉴定申请应当在庭审结束前提出
B. 鉴定报告由造价主管部门出具
C. 法院对鉴定请求不予支持
D. 鉴定期间计入审限
答案：C
解析：
2011年建设工程法规真题第45题
本题考查的是工程竣工结算。
C项：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。因此C项正确。
B项：根据《民事诉讼法》的规定，当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。因此，鉴定报告应由鉴定机构出具。故B项错误。
A项：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。因此，A项错误。
D项：根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》的规定，民事诉讼法规定的审限，是指从立案的次日起至裁判宣告、调解书送达之日止的期间，但公告期间、鉴定期间、审理当事人提出的管辖权异议以及处理人民法院之间的管辖争议期间不应计算在内。因此，D项错误。
综上所述，本题的正确答案为C。
技术方案盈亏平衡点的表达式有多种,可以用相对值表示盈亏平衡点的是( )。
A、生产能力利用率
B、单位产品的可变成本
C、单位产品售价
D、年销售收入
答案：A
解析：
2020/2019版教材P36
盈亏平衡分析是通过计算技术方案达产年盈亏平衡点(BEP),分析技术方案成本与收入的平衡关系,判断技术方案对不确定性因素导致产销量变化的适应能力和抗风险能力。技术方案盈亏平衡点(BEP)的表达形式有多种。可以用绝对值表示,如以实物产销量、单位产品售价、单位产品的可变成本、年固定总成本以及年销售收入等表示的盈亏平衡点;也可以用相对值表示,如以生产能力利用率表示的盈亏平衡点。
工程勘察报告关于地层的描述中应包括岩土层的（ ）。
A.产状
B.成因类型
C.性质
D.地质时代
E.分布特征
按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单采用的全费用综合单价，包括（ ）。
A. 人工费
B. 措施项目费
C. 机械使用费
D. 管理费
E. 意外费
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查全费用综合单价的相关内容。
在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价主要有三种形式：1.工料单价法；2.综合单价法；3.全费用综合单价法。
其中，全费用综合单价=人工费+ 材料费+施工机械使用费+措施项目费+管理费+规费+利润+ 税金 。
综上所述，本题ABCD项正确，E项错误。
为保证二次衬砌的质量和整体性，在任何情况下，钻爆法开挖都应采用（ ）的施工顺序。
A.先拱后墙
B.先墙后拱
C.同时施做拱墙
D.交替施做拱墙
答案：B
解析：
2020版教材页码P88-95
为保证二次衬砌质量和整体性，在任何情况下，钻爆法开挖都必须采用先墙后拱施工顺序。
机场场内排水系统主要由（ ）、涵管、土明沟及盲沟组成。
A.盖板明沟
B.排水井
C.排水坡度
D.抽水泵
答案：A
解析：
机场排水系统由调节部分、导水部分、容泄区、排水系统中的其他构筑物组成，场内排水通常是指飞行场区内的排水，它主要排除道面和土面区的水等。飞行区排水系统主要由盖板明沟、涵管、土明沟及盲沟组成。
海港工程钢结构防腐蚀措施中的阴极保护法对()是无效的。
A.泥下区
B.水下区
C.水位变动区
D.浪溅区
E.大气区
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（ ）。
A、直接费
B、安全文明施工费
C、材料费
D、总承包服务费
答案：B
解析：
2020版教材P244 / 2019版教材P238
措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
21年一级建造师模拟冲刺试题集8卷 第8卷
施工单位取得《许可证》后，当（ ）发生变化时，须重新申请、办理新的《许可证》。
A.作业项目
B.作业地点
C.作业范围
D.作业单位
E.施工作业人员
答案：A,B,C,D
解析：
许可证上注明的实施施工作业的单位、活动内容、水域发生变更的，建设单位或者主办单位应当重新申请许可证。
项目职业健康安全风险控制措施计划应由项目负责人(经理)主持编制，经有关部门批准后，由（）进行现场监督实施。
A.标准员
B.施工员
C.质量员
D.安全员
答案：D
解析：
项目职业健康安全风险控制措施计划应由项目负责人(经理)主持编制，经过有关部门批准后，由专职安全管理人员进行现场监督实施。
锤击沉桩的控制应根据()综合考虑。
A.地质条件
B.水流条件
C.波浪情况
D.锤型
E.桩长
热力管道钢管对口时的质量检验项目包括（）。
A．坡口质量
B．对口间隙
C．错边量
D．焊缝表面质量
E．纵焊缝位置
建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，超过（）日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。
A.30
B.20
C.15
D.45
答案：A
解析：
2020/2019教材P62
建筑施工企业因暂时生产经营困难无法按劳动合同约定的日期支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。超过30日不支付劳动者工资的，属于无故拖欠工资行为。
光学经纬仪主要是用于机电设备安装中的（ ）测量。
A.中心线
B.水平度
C.垂直度
D.标高
E.水平距离
答案：A,C
解析：
教材P29
二、经纬仪2.例如，光学经纬仪：它的主要功能是测量纵、横轴线（中心线）以及垂直度的控制测量
双绞线主要指标包括（ ）。
A.衰减串扰比
B.接地电阻
C.近端串扰
D.线缆直径
E.衰减
答案：A,C,E
解析：
双绞线主要指标包括衰减、近端串扰、衰减串扰比。
按照编制单位和适用范围，可将建设定额分为国家定额、行业定额和（ ）。
A. 地区定额
B. 专业专用定额
C. 企业定额
D. 补充定额
E. 预算定额
答案：A,C
解析：
本题考查的是建筑工程定额的分类。
建筑工程定额按编制单位和适用范围分类分为：国家定额、行业定额、地区定额、企业定额。
综上所述，本题正确选项为AC。
