2021一级建造师试题7节 第1节
影响混凝土强度的主要因素包括（）。
A.水泥石的自身强度
B.水泥与骨料间的粘结力
C.拌合物的搅拌均匀与密实程度
D.混凝土结构的大小
E.水泥的水化充分程度
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P31-37
影响混凝土强度的主要因素：
（1）混凝土基本成分的影响。混凝土成分的影响包括水泥石的自身强度、骨料的强度以及水泥与骨料间的粘结力。决定水泥石自身强度及其粘结力的主要因素是水泥的强度等级及所采用的水灰比，过高的水灰比会严重降低混凝土强度。影响水泥与骨料间粘结力的因素包括水泥用量与骨料级配的配合，以及骨料的粗糙程度及其形态等。
（2）拌合物的搅拌与振捣程度。拌合物搅拌和振捣充分可以使水泥充分水化，混凝土更密实，有利于提高混凝土强度及其均匀性。混凝土的和易性要求也是为了在施工中容易通过搅拌与振捣使拌合物更密实和均匀。
（3）混凝土的养护。
滑坡、潜蚀、冻胀、翻浆等不良地质现象其共同的影响因素是()。
A、风
B、水
C、温度
D、湿度
答案：B
解析：
2020教材P22 / 2019教材P21
（二）（1）水与土体相互作用，可以使土体的强度和稳定性降低，导致路基或地下构筑物周围土体软化，并可能产生滑坡、沉陷、潜蚀、管涌、冻胀、翻浆等危害。
已知年利率12%，每月复利计息一次，则季实际利率为（ ）
A. 1.003%
B. 3.00%
C. 3.03%
D. 4.00%
答案：C
解析：
2007年建设工程经济真题第2题
折旧基数随着使用年限变化而变化的折旧方法是（）。
A.平均年限法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
【答案】C
本题考核的是年数总和法的概念。年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法，其折旧率与折旧额都会随着年限的变化而逐年递减。
下列关于二次雷达说法正确的是（）。
A. A/C模式二次雷达采用选址询问
B. A/C模式二次雷达不易受到混扰和串扰的影响
C. S模式二次监视雷达可以兼容加装常规模式应答机的飞机
D. S模式二次监视雷达监视能力已接近极限
混凝土振捣采用插入式振动器的振捣顺序宜从近模板处开始，先外后内，移动间距不应大于振动器有效半径的（ ）倍。
A. 1 B. 1.5
C. 2 D. 3
2021一级建造师试题7节 第2节
正确拟定（ ）和选择施工机具是合理组织施工的关键。
A、施工方法
B、新技术
C、施工顺序
D、新工艺
答案：A
解析：
2020教材P315 / 2019教材P317
（二）施工机具正确拟定施工方法和选择施工机具是合理组织施工的关键，
以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是（ ）。
A.未按规定提取安全技术措施专项费
B.未及时、如实报告安全事故
C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故
D.违章指挥、强令工人冒险作业
答案：C
解析：
矿山企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业，因而发生重大伤亡事故的，依照刑法有关规定追究刑事责任。矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施，因而发生重大伤亡事故的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 选项D，没有涉及发生重大伤亡事故，否则也是应追究刑事责任。选项C是涉及因无视事故隐患而发生重大伤亡事故，故应追究刑事责任。
根据新建建筑节能相关规定,下列对相关单位义务的说法,正确的是（）。
A.施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能推荐标准对施工图设计文件进行审查
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工
C.建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节推荐制性标准进行查验
D.设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,可以按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理
答案：B
解析：
2020版教材P210 / 2019版教材P209
本题考核了施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查,故A错。建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验,故C错。设计单位、施工单位、工程监理单位及其注册执业人员,应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计、施工、监理,D错。
（2019年真题）施工阶段项目成本控制要点包括（ ）。
A.落实成本计划
B.成本预测
C.成本计划分解
D.成本考核
答案：A
解析：
施工阶段项目成本的控制要点 （1）对分解的成本计划进行落实。 （2）记录、整理、核算实际发生的费用，计算实际成本。 （3）进行成本差异分析，采取有效的纠偏措施，充分注意不利差异产生的原因，以防对后续作业成本产 生不利影响或因质量低劣而造成返工现象。 （4）注意工程变更，关注不可预计的外部条件对成本控制的影响。
投资项目决策阶段，所投入的费用约为投资的( )。
A．1％ B．2~／0． C．5％ D．0．5％
在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是（ ）。
A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道
答案：D
解析：
教材P88
长输管道是指产地、储存库、用户间的长距离输送油、气介质的管道。
2021一级建造师试题7节 第3节
某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据《中华人民共和国个人独资企业法》规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）
A.甲某 B.乙某 C.丙某 D.丁某
答案：B
解析：
本题考核的是《中华人民共和国个人独资企业法》的内容。根据规定，个人独资企业的设立条件包括：投资人为一个自然人，且只能是中国公民；投资人应当具有完全民事行为能力，甲某籍贯不明、丙某是英国人，不能在中国设立个人独资企业；丁某17岁，未满18周岁，是未成年人，是具有限制民事行为能力的人，也不符合设立条件。所以选B。
高强度螺栓的轴力与高强度螺栓的（ ）有关。
A.扭矩
B.螺栓直径
C.扭矩系数
D.加工精度
E.结合面摩擦系数
某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成6人死亡，10人重伤，经调查，为现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。
A.操作责任的较大事故
B.操作责任的重大事故
C.指导责任的较大事故
D.指导责任的重大事故
答案：C
解析：
因为属于管理人员未进行交底，所以为指导责任事故。
钢材应进行抽样复验的情况有（ ）。
A.重要建筑结构所用钢材
B.混批钢材
C.国外进口钢材
D.大跨度钢结构所用钢材
E.质量有疑义的钢材
答案：B,C,E
解析：
2020教材P404 / 2019教材P405
（2）对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验，其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。1）国外进口钢材；2）钢材混批;3）板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板；4）建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；5）设计有复验要求的钢材；6）对质量有疑义的钢材。
根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（ ）。
A.法律 B.部门规章 C.行政法规 D.单行条例
答案：C
解析：
法的形式：行政法规是由国务院制定的，包括《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。
以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指（ ）。
A.成本预测
B.成本计划
C.成本核算
D.成本考核
答案：B
解析：
2020/2019教材P71
施工成本计划是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，它是建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础。
2021一级建造师试题7节 第4节
在综合布线系统中，从建筑群配线架到各航站楼的布线属于（ ）子系统。
A.建筑群主干布线
B.航站楼主干布线
C.支线布线
D.工作区布线
耙吸船开挖淤泥质土宜选用的耙头是（ ）。
A. IHC耙头 B.文丘里耙头
C.加利福尼亚耙头 D.滚刀耙头
施工总承包模式和施工总承包管理模式相同点是（）。
A.两者都是在全部的施工图纸完成之后才开始招标
B.对分包承担相同的总体管理和协调的责任
C.分包合同均应由业主与分包单位直接签订的
D.各个分包单位的工程款只能是由业主直接支付的
答案：B
解析：
施工总承包模式和施工总承包管理模式的相同点是：对分包承担相同的总体管理和协调的责任。A项错误，施工总承包管理模式只需要部分施工图纸即可开始施工，C项错误，施工总包模式下，分包商一般与总包签合同。D项错误，分包商的价款即可由业主给付，也可由总包管理方支付。
竣工图是水利工程档案的重要组成部分，其中的项目总平面图应由（ ）进行编制。
A．施工单位
B．项目法人
C．监理
D．设计单位
水泥质量检验试验项目有（ ）。
A.标准稠度用水量
B.凝结时间
C.安定性
D.胶砂强度
E.和易性
港口工程地质勘察成果中，用于确定淤泥性土分类的指标有()。
A.空隙比
B.含水量
C.黏聚力
D.标准贯人击数
E.静力触探试验资料
2021一级建造师试题7节 第5节
预制浮运沉井在注水下沉前进行的工作是（ ）。
A.精确定位
B.施工准备
C.起吊、滑道下水
D.清理基底
答案：A
解析：
2020版教材页码P54-56
预制浮运沉井的施工工序：施工准备→预制→起吊、滑道下水→浮运到位→悬浮状态下接高及下沉→精确定位→下沉→接高再下沉到设计位置→清理基底→封底→填芯、浇盖板。
某综合楼项目地下 2 层， 地上 15 层 m， 层高均为 3m。
施工过程中， 发生如下事件：
事件 1： 现场监理人员巡视时发现， 施工单位在施工电梯 3m 处埋设地下临时电缆， 并在施工电梯2m 范围内搭设坚固的单层防护棚。
在使用施工电梯运输易燃物品时， 未履行相关手续且钢丝绳磨损且一个节距中断丝数超过 10%严重， 要求施工电梯停止运行并立即将钢丝绳报废。
事件 2： 施工总承包单位采用附墙方式安装物料提升机时， 将附墙架与脚手架连接并采用钢丝绑扎。安装完毕后， 监理单位组织相关单位对物料提升机的安全停靠装置； 缓冲器等安全装置进行检查验收。
问题：
1.事件 1 中， 指出不妥之处， 并说明理由； 补充施工电梯停止运行、 钢丝绳报废的情形还有哪些？
2.事件 2 中， 补充物料提升机安装装置。 指出不妥之处， 并给出正确做法。
答案：
解析：
1.（1） 事件 1 中的不妥之处有：
①施工单位在施工电梯 3m 处埋设地下临时电缆不妥。
因为根据固定， 施工电梯周围 5m 范围内不得挖沟开槽。
②施工单位在施工电梯 2m 范围内搭设坚固的单层防护棚不妥。
因为根据规定， 应在施工电梯 2.5m 范围内搭设坚固的防护棚， 且应搭设双层（该建筑物高度超过 24m）。
③使用施工电梯运输易燃物品时， 未履行相关手续不妥。
因为根据规定， 载运易燃物品时， 应由技术部门会同安全、 机务和其他有关部门制定安全措施向操作人员交底后方可载运。
（2） 下列情形施工电梯应停止运行： ①天气恶劣； ②灯光不明、 信号不清； ③机械发生故障，未彻底排清。
（3） 钢丝绳报废情形还有： 钢丝绳锈蚀； 表面磨损达 40%； 死弯； 结构变形； 绳芯挤出。
2.（1） 物料提升机的安全装置还有： 断绳保护装置； 吊篮安全门； 上、 下极限限位器； 紧急断点开关； 信号装置； 超载限制器； 通信装置等。
（2） 事件 2 中的不妥之处有：
①施工总承包单位安装物料提升机不妥。
正确做法为， 无聊提升机应由具有相应资质的单位安装。
②将附墙架与脚手架连接并采用钢丝绑扎不妥。
正确做法为， 附墙架不得连接在脚手架上， 应与建筑物连接， 且应采用刚性件连接， 严禁使用钢丝绑扎。
③监理单位组织相关单位验收不妥。
正确做法为， 应由施工总承包单位组织相关单位验收
机电工程设备基础分类中，按基础的结构形式不同划分，可分为（ ）。
A.大块式基础
B.箱式基础
C.独立基础
D.绝热层基础
E.框架式基础
答案：A,B,E
解析：
教材P58
（三）结构形式不同的基础种类及应用1.大块式基础2.箱式基础3.框架式基础。
背景资料
某沉箱重力式码头工程，其主要施工工序如下：
建设单位与施工单位甲有施工合同，建设单位将混凝土盖板预制分包给了其子公司乙。
施工中发生如下事件：
（1）由于混凝土盖板养护不够导致耽误工期1.5 周，甲公司配合工日30 个，窝工6 工日；
（2）由于现场土质变化，使得抛石量由30000m3 变到了36000m3；
（3）施工单位为了使沉箱安放得更稳定，把基床整平工作外扩0.5m，结果多了300m3
的抛石量；
（4）在施工结束前，甲方派其到旁边一个合同外项目施工，增加了基槽挖泥工作量
5000m3，原项目的工作量为25000m3。
合同约定，人工费45 元/工日，基床抛石的单价为180 元/m3，基槽挖泥的单价为80 元/m3，
当增加工程量超过合同约定工程量20%的时候，超过部分进行单价调整，按照合同价的90%计算。
问题：
绘出双代号网络图，并标绘关键路线。
根据现行《建设工程价款结算暂行办法》，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有（ ). (2013)
A．向发包人催促按约定支付工程结算价款
B．将该工程留置不予交付使用
C．向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息
D．与发包人协商将该工程折价抵款
E．向人民法院申请将该工程依法拍卖
答案：A,C,D,E
解析：
承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如来达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款。
某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。
A.抵押合同签字、盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门公证
D.贷款合同生效
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P37
当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1) 建筑物和其他土地附着物；（2 )建设用地使用权；（3 )以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；（4 )正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：（1 )生产设备、原材料、半成品、产品；（2 )交通运输工具；（3 )正在建造的船舶、航空器。@##
2021一级建造师试题7节 第6节
为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。
A.型号
B.极化方式
C.高度
D.俯仰角
D.水平方向角
答案：A,C,D,E
解析：
对于电磁辐射超过限值的区域，可采取以下调整设备技术参数的措施控制电磁辐射超过限值标准: (1)调整设备的发射功率。(2)调整天线的型号。(3)调整天线的高度。(4)调整天线的俯仰角。(5)调整天线的水平方向角。
某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有（ ）等。
A 工程质量监督部门
B 幕墙设计单位
C 设备安装单位
D 建设单位
E 幕墙玻璃供应商
答案：A,B,D
解析：
监控主体包括：建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门。
C 选项设备安装单位是施工方，属于自控主体；E 选项教材未明确。
关于高强螺栓连接，下列说法正确的是（）。
A.高强螺栓采用高强钢材制作，可施加较大的预紧力
B.高强螺栓分为摩擦型和承压型连接
C.摩擦型高强螺栓连接具有在动力载荷下不易松动的优点
D.承压型高强螺栓连接在摩擦力被克服之后剪切变形较大
E.承压型高强螺栓常用于直接承受动力载荷结构的连接
答案：A,B,C,D
解析：
高强螺栓采用高强钢材制作，并对螺杆施加有较大的预应力。根据螺栓的作用特点，高强螺栓分为摩擦型连接和承压型连接。高强螺栓具有连接紧密、受力良好、耐疲劳、安装简单迅速、施工方便、便于养护和加固以及动力荷载作用下不易松动等优点。广泛用于工业与民用建筑钢结构中，也可用于直接承受动力荷载的钢结构。@##
质量控制的基本原理是运用（ ），进行质量的事前预控、事中控制和事后纠偏控制。
A.全面全员全过程质量管理的思想和动态控制的原理
B.全方位质量管理的思想和动态控制的原理
C.全员参与质量管理的思想和动态控制的原理
D.全过程质量管理的思想和动态控制的原理
答案：A
解析：
2020/2019教材P168
施工质量控制应贯彻全面、全员、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制和事后控制。
采用旋喷桩处理软土地基时，可作为加固料的材料有（ ）。
A．水泥 B．生石灰 C．粉煤灰 D．粗砂 E．石屑
我国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为（）。
A.25MHz
B.45MHz
C.75MHz
D.95MHz
答案：C
解析：
我国 GSM 通信系统采用 900MHz 和 1800MHz 两个频段。对于 900MHz 频段，上行(移动台发、基站收)的频带为 890 ~ 915MHz ，下行(基站发、移动台收)的频带为 935 ~ 960MHz ，双工间隔为 45MHz ，工作带宽为25MHz； 对于 1800MHz 频段，上行(移动台发、基站收)的频带为 1710 ~ 1785MHz ，下行(基站发、移动台收)的频带为 1805 ~ 1880MHz ，双工间隔为 95MHz ，工作带宽为 75MHz。
2021一级建造师试题7节 第7节
近海航区，系指中国渤海、黄海及东海距岸不超过（ ）海里的海域。
A.100
B.150
C.200
D.250
答案：C
解析：
近海航区，系指中国渤海、黄海及东海距岸不超过200海里的海域;台湾海峡、南海距海岸不超过120海里（台湾岛东海岸、海南岛东海岸及南海岸距岸不超过50海里）的海域。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由发包人承担的是（ ）。
A.承包人人员伤亡
B.因工程损害导致第三方人员伤亡
C.停工损失
D.承包人的施工机械设备损坏
正确答案：B
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并应承担相应费用；(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，应由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。故答案为B。
某本地传输网工程，包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同，合同工期16周；交越过路手续和赔补由建设单位负责，钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准，如图2所示(每周按7天计算)。
施工过程中发生了下列事件：
事件1：开工后建设单位办理穿越铁路手续时，铁路部门要求另选地点穿越。为此，施工单位配合选址10个工日，人员误工30个工日。根据新的穿越方案，施工单位增加费用5万元挖沟进度延迟3d。
事件2：钢管到货后，经检验为未镀锌钢管，施工单位进行镀锌处理造成误工20工日，进度延迟4d。
事件3：在光缆接续时，由于光纤熔接机故障造成误工10个工日，进度延迟5d。
事件4：部分坡坎强度达不到要求，重新加固增加30个工日，增加材料费6000元，进度延迟3d。
事件5：为加快进度，施工单位在系统测试时增加了人员和仪表，使得该工作进度缩短了1周。
其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。
【问题】?
1．施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些?计算工期是多少??
2．针对上述每个事件，分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。
3．本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天?总工期比原计算工期提前或拖后多少天??
4．若在合同中约定人工费综合工日为100元／工日，误工费为50元／工日，计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。
5．施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件??
6．在与原有光缆交越施工时，施工单位应采取哪些措施保护原有光缆的安全?
答案：
解析：
1．关键工作有：(1)路由复测；(2)挖沟；(3)布放光缆；(4)光缆连接；(5)中继段测试；(6)系统测试。 计算工期为15周(105d)。
2．事件1：可以提出工期和费用的索赔，因为办理穿越铁路手续是建设单位的责任。
事件2：不能提出索赔，因为不合格的材料是由施工单位采购的。
事件3：不能提出索赔，因为熔接机是施工单位提供的。
事件4：不能提出索赔，因为这是施工单位的质量问题。
事件5：不能提出索赔，因为这是施工单位自己为了加快进度采取的措施。
3．该工程能得到的工期补偿为3d。
-3-5+7=-1d，因此，总工期比原计划工期拖后1d。
4．工程结算时，施工单位得到的赔偿是：10×100+30×50+50000=52500元。
5．施工单位索赔时应向建设单位提交的文件：(1)索赔信(通知或申请)；(2)索赔报告(款项、工期内容)；(3)索赔款项计算依据。
6．保护原有光缆安全应采取的措施：(1)开挖前详细了解原有光缆的位置情况；(2)人工(小心)开挖；(3)开挖后加装保护管。
对海上交通事故发生负有责任的人员，海事局可以根据其责任的性质和程度依法给予()处罚。
A.警告
B.罚款
C.扣留职务证件
D.行政处分
E.追究刑事责任
水利质量监督机构履行（ ）职能。
A.质量评定
B.质量仲裁
C.项目划分
D.政府部门监督
答案：D
解析：
2020版教材P216 / 2019版教材P219
根据《水利工程质量监督规定》（水建【1997】339号），水行政主管部门主管质量监督工作，水利工程质量监督机构是水行政主管部门对工程质量进行监督管理的专职机构，对水利工程质量进行强制性的监督管理。
下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（ ）。( 2015真题 )
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员
答案：C
解析：
本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。
