2021监理工程师预测试题6节 第1节
某承包单位通过投标承接了一大型建设项目的施工任务，在施工过程中因某些原因造成实际进度拖后，该承包单位有权提出延长工期申请的原因有()。
A.租赁的施工机械未按时到场
B.施工图纸未按时提交
C.施工现场未按时提供
D.发现地下文物
E.分包商返工
答案：B,C,D
解析：
考点:工程延期的申报与审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：(1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；(2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；(3)异常恶劣的气候条件；(4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；(5)除承包单位自身以外的其他任何原因。
某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是（ ）。
A.补充单位计价表计算是否准确
B.定额消耗量标准是否合理
C.分项工程单价是否与预算单价相符
D.有关取费标准是否符合规定
评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( ) 。
A.投标有效
B.投标无效，退还其投标保证金
C.由评标委员会代签
D.投标无效，没收其投标保证金
专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，检查复核的内容包括()。
A.测量管理制度
B.测量设备检定证书
C.施工高程控制网
D.施工平面控制网
E.施工临时水准点
答案：B,C,D,E
解析：
㈢查验施工控制测量成果。
专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见，并应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。
施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，包括:①施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书；②施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。
项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由专业监理工程师审查。专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。
下列关于工程费用的工作原则，说法正确的有（ ）。
A.费用监理是一项法律性.政策性.经济性和技术性很强的工作
B.监理人员在进行工程费用监理时必须以实际情况为依据
C.在工程施工及承包合同履行过程中，监理人员处于主导地位
D.监理人员对工程费用的签认，直接涉及发包人和承包人的利益，要使工程费用既合理又准确，只有监理人员保持公正才有可能
E.保持公正立场，是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是工程费用监理的作用、工作原则与方法。选项B，监理人员在进行工程费用监理时必须以合同条款为依据。
当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师职责的表述中，正确的是()。
A.监理工程师只需要承担施工方面的监理职能
B.监理工程师只负责设计方面的管理工作
C.监理工程师必须采取有效措施，使工程设计与施工能协调地进行
D.监理工程师只需负责设计方面的协调工作
答案：C
解析：
考点:建筑工程管理方法。当采用建筑工程管理方法时，监理工程师不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能。因此，监理工程师必须采取有效措施，使工程设计与施工能协调地进行，避免出现因设计进度拖延而导致施工进度受影响的不正常情况，最终确保建设工程进度总目标的实现。
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
【问题】（3）监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什么?
答案：
解析：
（3）监理工程师判定承包人索赔成立的条件：①与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误；②造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人承担的责任,包括行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。
2021监理工程师预测试题6节 第2节
根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是（ ）。
A.设计标准可以高于国家规范的强制性要求
B.技术设计文件应满足编制方案设计文件的需要
C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要
D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求
答案：C
解析：
考点:设计深度要求。设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定．
下列组织形式特点中，属于矩阵制监理组织形式特点的是（ ）。
A、具有较大的机动性和适应性，纵横向协调工作量大
B、直线领导，但职能部门与指挥部门易产生矛盾
C、权力集中，组织机构简单，隶属关系明确
D、信息传递路线长，不利于信息相互沟通
答案：A
解析：
[考点]项目监理机构组织形式。矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，将上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂问题，有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。参见教材P112。
一般情况下由（ ）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人
答案：C
解析：
本题考查的是竣工验收管理。除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
“保证各种与质量管理体系有关的文件之问的协调，不产生矛盾，保证各自为实现总目标承担好相应的任务”体现监理单位组织编制质量管理体系文件时（ ）的原则。
A.符合性
B.确定性
C.相容性
D.可操作性
答案：C
解析：
考点:质量管理体系的建立。相容性，各种与质量管理体系有关的文件之间应保持良好的相容性，即不仅要协调一致不产生矛盾，而且要各自为实现总目标承担好相应的任务，从质量策划开始就应当考虑保持文件的相容性。
在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（ ）检测。
A.抽样
B.全数
C.无损
D.见证取样
答案：A
解析：
本题考查的是工程施工质量验收基本规定。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检验。
根据《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定，由监理单位长期保存的文件包括（ ）。
A.工程暂停令
B.质量事故报告及处理意见
C.项目监理机构总控制计划
D.监理实施细则
E.工程复工令
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是建设工程监理文件资料管理要求。选项C错误，项目监理机构总控制计划由建设单位长期保存，监理单位短期保存；选项D错误，监理实施细则由建设单位长期保存，监理单位短期保存。
PFI 融资费方式的主要特点()。
A.适用于公益项目
B.适用于私营企业出资的项目
C.项目的控制权由私营企业掌握
D.项目的设计风险由政府承担
答案：C
解析：
PFI 模式的主要优点表现在；
⑴PFI 有非常广泛的适用范围,不仅包括基础设施项目,在学校、医院、监狱等公共项目上也有广泛的应用。
⑵推行PFI 方式,能够广泛吸引经济领域的私营企业或非官方投资者,参与公共物品的产出,这不仅大大地缓解了政府公共项目建设的资金压力,同时也提高了政府公共物品的产出水平。
⑶吸引私营企业的知识、技术和管理方法,提高公共项目的效率和降低产出成本,使社会资源配置更加合理化,也使政府摆脱了受到长期困扰的政府项目低效率的压力,有更多的精力和财力用于社会发展更加急需的项目建设。
⑷ PFI 方式是政府公共项目投融资和建设管理方式重要的制度创新,这也是PFI 方式最大的优势。
⒊PFI 方式与BOT 方式的比较
PFI 与BOT 方式在本质上没有太大区别,但在一些细节上仍存在不同,主要表现在适用领域、合同类型、承担风险、合同期满处理方式等方面。
2021监理工程师预测试题6节 第3节
在建设工程管理中，（ ）是建设工程管理的主导者和责任人。
A.政府部门
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量管理制度体系。在建设工程管理中，建设单位是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。
下列对于应急费的阐述，正确的是（ ）。
A.包括未明确项目的准备金和不可预见准备金
B.不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长
C.不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用
D.未明确项目准备金是用来补偿估算的误差
答案：A
解析：
考点:世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成。应急费包括：①未明确项目的准备金，只用于不可能明确的潜在项目，不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿估算的任何误差，因此它是估算不可缺少的一个组成部分；②不可预见准备金，针对物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。只是一种储备，可能不动用。选项B描述的是建设成本上升费用。
发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，称为（ ）。
A.设计施工总承包合同
B.施工承包合同
C.施工分包合同
D.设计承包合同
答案：A
解析：
考点:建设工程合同的种类。发包人将工程建设的勘察、设计、施工等任务发包给一个承包人的合同，即为建设工程设计施工总承包合同。
关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。
A.明显不符合技术规格的允许澄清
B.投标文件记载项目完成期限超过招标文件规定的允许说明
C.大小写不一致的不影响其标书的有效性
D.缺少联合体共同协议的允许补正
答案：C
解析：
2020版教材P56
本题考查的是评标程序。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的属于投标报价有算术错误的。评标委员会可以按照“投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准”的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。
设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
答案：A
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
监理实施细则的内容之一是监理工作方法与措施，根据措施实施内容不同，可将监理工作措施分为（ ）。
A、技术措施
B、经济措施
C、组织措施
D、事前控制措施
E、合同措施
答案：A,B,C,E
解析：
考点:监理实施细则主要内容。根据措施实施内容不同，可将监理工作措施分为技术措施、经济措施、组织措施和合同措施；根据措施实施时间不同，可将监理工作措施分为事前控制措施、事中控制措施及事后控制措施。参见教材 P137。
2014年交通运输部提出了（ ）的发展战略决策。
A.综合交通
B.智慧交通
C.绿色交通
D.平安交通
E.经济交通
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是环境保护相关的法律法规和方针政策。2014年交通运输部提出了“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的发展战略决策，为交通运输的科学发展指明了方向。
2021监理工程师预测试题6节 第4节
关于竣工结算与竣工决算的说法，错误的是（ ）。
A.工程竣工结算的编制单位是承包方的预算部门
B.工程竣工决算最终反映承包方完成的施工产值
C.工程竣工结算中承包方承包施工的建筑安装工程的全部费用
D.工程竣工决算的编制单位是项目业主的财务部门
答案：B
解析：
考点: “工程竣工结算和工程竣工决算的区别”。竣工结算是承包方将所承包的工程按合同规定全部完工交付后，向发包单位进行的最终工程价款结算。
竣工决算与竣工结算的区别如下表。
因此，本题的正确答案为B。
根据我国招标投标法的规定，有关勘察设计开标的说法正确的是（）。
A.应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.由招标人主持并邀请部分投标人参加
C.由招标人宣读投标书
D.按照报价髙低排定标价次序
E.对开标的异议应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录
答案：A,E
解析：
1、工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
2、开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。
3、开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人、勘察设计服务期限及其他内容。
4、如采用电子招投标，则投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布上述内容，并记录在案。
5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。
施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按（ ）来划分。
A.设计系统
B.安装工艺
C.主要工种
D.楼层
E.设备组别
答案：A,E
解析：
本题考查的是检验批的划分。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。
根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（ ）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
答案：C
解析：
知识点:设计合同的履约担保。合同附件格式。无条件担保是指担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。2020版教材P76。
关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有（ ）。
A.施工图预算是施工单位确定投标报价的依据
B.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据
C.施工图预算是报审项目投资额的依据
D.施工图预算是工程造价管理部门监督检查执行定额标准的依据
E.施工图预算是控制施工成本的依据
(2017年真题)关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的有（ ）。
A．通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天
B．承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格
C．合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同成本高低来决定.
D．适用于工期在12个月以内的《简明施工合同》的通用条款应设有调价条款
E．工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
答案：A,B,E
解析：
2.调价条款
合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定。
（1）简明施工合同的调价规定
适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。
（2）标准施工合同的调价规定
工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。
但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。
下列选项中，属于施工单位的安全责任的有（ ）。
A.保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入
B.落实安全生产责任制度
C.编制专项施工方案
D.建立健全安全生产责任制度
E.组织编制保证安全生产的措施方案
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设各方安全责任。选项E属于项目法人的安全责任。
2021监理工程师预测试题6节 第5节
对建设工程质量进行全方位控制，包括对()进行控制。
A、建设工程所有工程内容的质量
B、建设工程各个阶段工作的质量
C、建设工程质量目标的所有内容
D、建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡
E、影响建设工程质量目标的所有因素
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是建设工程质量控制的含义。对建设工程质量进行全方位控制应从以下几个方面着手：(1)对建设工程所有工程内容的质量进行控制。(2)对建设工程质量目标的所有内容进行控制。(3)对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制。从不同角度加以归纳和分类，分为人、机、料、法、环五个方面。质量控制的全方位控制，就是要对这五方面因素都进行控制。选项B属于全过程控制。（本知识点新教材已经删除）
下列哪项不属于建设工程项目投资的特点（ ）
A.建设工程项目投资数额巨大
B.建设工程项目投资差异明显
C.建设工程项目投资不需要单独计算
D.建设工程项目投资确定依据复杂
答案：C
解析：
建设工程项目投资的特点包括：①建设工程项目投资数额巨大；②建设工程项目投资差异明显；③建设工程项目投资需单独计算；④建设工程项目投资确定依据复杂；⑤建设工程项目投资确定层次繁多；⑥建设工程项目投资需动态跟踪调整。
下列方法中，可以用于编制施工图预算的有（ ）。
A.定额单价法
B.实物量法
C.扩大单价法
D.标准预算法
E.工程量清单单价法
答案：A,B,E
解析：
考点:施工图预算的编制方法。施工图预算编制方法包括单价法和实物量法，其中单价法又包括定额单价法和工程量清单单价法。
计数标准型二次抽样检验方案为（n1、C1、r1；n2、C2），其中c为合格判定数，r为不合格判定数，若n1中有d1个不合格品，n2中有d2个不合格品，则可判断送检品合格的情况有（ ）。
A.d1=c1
B.d1
C.d2
D.d2="c2"
（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（ ）。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
答案：D
解析：
本题考查的是法律事实的内涵。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件；选项C，发生法律效力的法院判决是法律事实。
根据《建设工程量清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（ ）以及一定范围内的风险费用。
A.人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润
B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费
C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金
D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费
某公路工程项目在施工过程中，发生如下4项事件：事件1：在基础开挖过程中，个别部位实际土质与业主在招标时提供的《参考资料》中给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5万元，相应工序的持续时间增加了4天；事件2：施工单位为了保证质量，扩大了基坑底面尺寸，造成开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序的持续时间增加了3天；事件3：在基础砌筑过程中，因业主提供的施工图纸有误，实际工程量增加3.8万元，相应工序的持续时间增加了2天；事件4：当年进入雨季施工，恰逢30年一遇的大暴雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。在以上事件中，除第4项外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件，施工单位按照合同规定提出如下索赔要求：（1）增加合同工期13天；（2）增加费用11.8万元。
【问题】2.如果在工程缺陷责任期间发生了由施工单位原因引起的质量问题，在监理工程师多次书面指令施工单位修复而施工单位一再拖延的情况下，业主另请其他施工单位修复，则所发生的修复费用该如何处理？
答案：
解析：
2.所发生的维修费用应由施工单位承担，业主可从质量保证金中扣除。
2021监理工程师预测试题6节 第6节
依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（ ）。
A.直接代理
B.间接代理
C.法定代理
D.指定代理
答案：C
解析：
考点:“代理关系”。法定代理是指根据据法律的直接垫定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。因此，本题的正确答案为C。
根据《建设工程监理规范》（ GB/T50319-2013 ），工程质量评估报告应包括的内容有（ ）。
A.工程概况与参建单位
B.工程竣工验收情况
C.工程质量事故及处理情况
D.竣工资料审查情况
E.工程质量评估结论
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。工程质量评估报告的主要内容：（1）工程概况；（2）工程参建单位；（3）工程质量验收情况；（4）工程质量事故及其处理情况；（5）竣工资料审查情况；（6）工程质量评估结论。
(2016年真题)用于工程的钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括( ）。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
答案：A,B,D
解析：
主要检验项目包括：拉力试验（屈服点或屈服强度）、抗拉强度、伸长率（断后伸长率A. 最大力总伸长率）； 冷弯试验；反复弯曲试验。必要时，进行化学分析。
根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是（ ）。
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
答案：B
解析：
考核监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据包括：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。
下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（ ）。
A.工程招标费
B.可行性研究费
C.工程监理费
D.竣工验收费
E.固定资产使用费
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是工程建设其他费用的组成。其中，与项目建设有关的其他费用，包括建设单位管理费、可行性研究费（B）、场地准备和临时设施费、工程监理费（C）和工程保险费等。建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支，具体包括工作人员工资、工资性补贴、固定资产使用费（E）、工程招标费（A）、完工清理费、竣工验收费（D）等。
某地拟建设一项公路工程,建设单位在该工程项目的设计文件完成后,通过招标选择了一家监理单位。该监理单位的工作范围被限定在施工招标和施工阶段。监理合同签订后,总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点,准备按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制订监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。
【问题】3、本案例中的监理组织机构设置步骤有何不妥?应该怎样改正?
答案：
解析：
3、设置步骤中不应包含“确定管理层次”,且其他步骤顺序不对；正确的步骤应是：确定监理目标、确定监理工作内容、组织结构设计、确定监理工作流程。
为了履行设计合同，按期提交施工图设计文件，设计单位应采取的进度控制措施有()。
A.审查进度计划的合理性和可行性
B.编制切实可行的设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计进度作业计划
C.坚持按基本建设程序办事，尽量避免进行“边设计、边准备、边施工”的“三边”设计
D.建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程项目设计进度计划的编制
E.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P114
本题考查的是设计单位的进度控制。为了履行设计合同，按期提交施工图设计文件，设计单位应采取有效措施，控制建设工程设计进度：(1)建立计划部门，负责设计单位年度计划的编制和工程项目设计进度计划的编制；(2)建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核；(3)实行设计工作技术经济责任制，将职工的经济利益与其完成任务的数量和质量挂钩；(4)编制切实可行的设计总进度计划、阶段性设计进度计划和设计进度作业计划；(5)认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行；(6)坚持按基本建设程序办事，尽量避免进行“边设计、边准备、边施工”的“三边”设计；(7)不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计进度控制工作水平。
