监理工程师经典例题8辑 第1辑
总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是（ ）。
A.签发工程开工令、暂停令和复工令
B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料
C.确定项目监理机构人员及其岗位职责
D.组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料
答案：A
解析：
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。选项A属于总监理工程师的职责，不得委托。
下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有（ ）。
A.砂浆制备过程
B.墙体砌筑过程
C.商品混凝土制备过程
D.设备安装过程
E.外墙面装修过程
答案：B,D,E
解析：
考点:“施工过程”。根据其性质和特点不同．施工过程一般分为三类，即建造类施工过程、运输类施工过程和制各类施工过程。①建造类施工过程。是指在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程。它是建设工程施工中占有主导地位的施工过程，如建筑物或构筑物的地下工程、主体结构工程、装饰工程等。由于建造类施工过程占有施工时象的空间，直接影响工期的长短，因此必须列入施工进度计划，井在其中大多作为主导施工过程或关键工作；②运输类施工过程。是指将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程；③制备类施工过程。是指为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程。如砂浆、混凝土、各类制品、门窗等的制备过程和混凝土构件的预制过程。运输类与制各类施工过程一般不占有施工对象的工作面，不影响工期，故不需要列入流水施工进度计划之中。只有当其占有施工对象的工作面．影响工期时，才列入施工进度计划之中。例如，对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，钢筋混凝土构件的现场制作过程就需要列入施工进度计划之中；同样．结构安装中的构件吊运施工过程也需要列入施工进度计划之中。因此，本题的正确答案为BDE。
下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的有（ ）。
A.施工备忘录签发制度
B.施工组织设计审核制度
C.工程变更处理制度
D.监理工作日志制度
E.监理业绩考核制度
答案：D,E
解析：
㈤监理工作制度
为全面履行建设工程监理职责，确保建设工程监理服务质量，监理规划中应根据工程特点和工作重点明确相应的监理工作制度。
下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有（ ）。
A.永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
B.承包人设备的损坏由承包人承担
C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用
D.停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担
E.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人需支付逾期竣工违约金
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P110
本题考核的是不可抗力造成损失的分担。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口关税为21万元，增值税税率为17%，不计消费税，则增值税税额为（ ）万元。
A.35．77
B.37．57
C.39．27
D.39．44
答案：C
解析：
考点:“进口设备增值税的计算”。增值税=(210+21) ×17% = 39. 27（万元）。因此，本题的正确答案为C。
对于危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，如果生产经营规模较小，如小加油站、化工用品零售商店，可以不建立应急救援组织，但应当（ ）。
A.委托应急救援机构
B.委托第三方应急救援管理机构
C.指定兼职的应急救援人员
D.指定专职的应急救援人员
答案：C
解析：
考核《安全生产法》主要内容。对于危险物品的生产、经营、储存单位及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。
某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（ ）万元。
A.60
B.80
C.350
D.300
答案：A
解析：
招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P33。
根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，（ ）负责测设施工控制网。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
答案：A
解析：
考点:承包人的义务。承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。
下列投资方案经济评价指标中，属于偿债能力指标的是（ ）。
A、资本金净利润利率
B、投资回收期
C、利息备付率
D、内部收益率
监理工程师经典例题8辑 第2辑
（ ）组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A.建设单位负责人
B.建设单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
答案：D
解析：
考点:工程变更的控制。总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（ ）认可。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、项目监理机构
答案：D
解析：
本题考查的是工程施工质量验收基本规定。重复利用已有检验成果应事先报项目监理机构认可。参见教材P143。
下列选项中，属于指定代理关系终止条件的是()。
A.代理期间届满
B.作为代理人的法人终止
C.代理事项完成
D.被代理人死亡
答案：D
解析：
考点:代理关系。指定代理或法定代理关系终止原因包括：(1)被代理人取得或恢复民事行为能力；(2)被代理人或代理人死亡；(3)指定代理的人民法院或指定单位撤销指定；(4)监护关系消灭。选项ABC均为委托代理的终止条件。
物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出()。
A.申请量和采购量
B.采购量和库存量
C.库存量和供应量
D.供应量和申请量
答案：A
解析：
考点:物资供应进度控制的工作内容。物资供应计划的编制，是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出申请量和采购量。
下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。
A.合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同
B.合同解除后，承包人应撤离施工场地
C.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同
D.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担
E.因未及时退货造成的损失由责任方承担
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是不可抗力。合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应撤离施工场地。合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，监理人与当事人双方协商后确定。
下列费用中，属于建设单位管理费的是()2016监理质量、投资、进度控制考试真题
A 可行性研究费
B 工程竣工验收费
C 环境影响评价费
D 劳动安全卫生评价费
答案：B
解析：
本题考查的是工程建设其他费用，选项ACD与建设单位管理费并列，属于项目建设有关的其他费用，参加教材P31.@##
《建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（ ）的质量。
A.安装工程
B.地基基础工程
C.承重构件
D.主体结构
E.装饰工程
答案：B,D
解析：
考点:“中华人民共和国建筑法——建筑工程质量管理”。《建筑法》第六十条规定，建筑物在合理馋用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。因此，本题的正确答案为BD。
工作的总时差是指在不影响()的前提下，工作可以利用的机动时间。
A.总工期
B.紧后工作最早开始时间
C.紧后工作自由时差
D.紧后工作最迟完成时间
答案：A
解析：
2020教材P45-46
本题考查的是网络计划时间参数的概念。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。
工程建设其他费用可以分为三类，其中包括（）
A.建设用地费
B.与项目建设有关的费用
C.与未来企业生产经营有关的费用
D.建筑工程费
E.安装工程费
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P1-2
工程建设其他费用可分为三类：第一类是建设用地费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金；第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等；第三类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。
监理工程师经典例题8辑 第3辑
根据《建设工程监理规范》，属于监理员职责的有()。
A.检查工序施工结果
B.参与验收分部工程
C.进行见证取样
D.进行工程计量
E.参与整理监理文件资料
答案：A,C
解析：
⒋监理员职责
监理员是在专业监理工程师领导下从事工程检査、材料的见证取样、有关数据复核等具体监理工作的人员。监理员应履行下列职责：
⑴检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；
⑵进行见证取样;
⑶复核工程计量有关数据；
⑷检查工序施工结果；
⑸发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。
工程项目竣工后，建设单位应及时组织（ ）等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。
A.质量监督机构
B.设计单位
C.施工单位
D.工程监理单位
E.使用者
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是建设单位的质量责任。工程项目竣工后，建设单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。
以下不属于综合评估法初步评审内容的是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.项目管理机构评审
答案：D
解析：
考点:综合评估法。综合评估法初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个部分。
在材料设备采购招标中，最低投标法，是（ ）作为比较要素，选择总价格最低者中标。
A.材料设备的报价
B.运费
C.寿命期内所需的燃料消耗费
D.零配件费用
E.寿命期内的维修费用
答案：A,B
解析：
本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。最低投标价法，仅以报价和运费作为比较要素，选择总价格最低者中标。
建设工程信息管理系统的功能有()。
A.实现监理信息的及时收集和可靠存储
B.提供标准化、结构化的数据
C.提供预测、决策所需要的信息及分析模型
D.提供建设工程目标动态控制的分析报告
E.提供解决建设工程监理问题的多个备选方案
答案：B,C,D,E
解析：
考点:信息管理。建设工程信息管理系统的目标是实现信息的系统管理和提供必要的决策支持。建设工程信息管理系统可以为监理工程师提供标准化、结构化的数据；提供预测、决策所需要的信息及分析模型；提供建设工程目标动态控制的分析报告；提供解决建设工程监理问题的多个备选方案。
旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（ ）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。
A.所有部位
B.所有工序
C.关键部位
D.关键工序
E.主体工程
答案：C,D
解析：
本题考查的是施工阶段质量控制概述。旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题，如实准确地记录好旁站监理值班记录。
在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明()。
A.接受施工单位应负的责任
B.批准合同工期延长
C.施工进度计划满足合同工期要求
D.同意施工单位在合理状态下施工
答案：D
解析：
2020教材P120-124
监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不是对工程延期的批准，他只是要求承包单位在合理的状态下施工。
在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。
A.监理人
B.承包人
C.发包人
D.分包人
答案：C
解析：
2020版教材P93-95
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。
在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则（ ）。
A. 影响工程总工期
B. 该项工作会变成关键工作
C. 对后续工作及工程总工期无影响
D. 使其紧后工作不能按最早时间开始
答案：D
解析：
2020版教材P45
本题考查的是自由时差和总时差的计算。自由时差是指不影响其紧后工作的最早开始时间的前提下，本工作的紧后工作最早开始时间，减去本工作的最早完成时间所得之差的最小值。工序拖延的时间超过其自由时差会使其紧后工作不能按最早时间开始。
监理工程师经典例题8辑 第4辑
某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，其应为（??）所致。
A.违背建设程序的原因
B.施工与管理不到位的原因
C.地质勘察失真的原因
D.片面追求进度的原因
答案：A
解析：
本题考查重点是“工程质量缺陷的成因——违背基本建设程序”。基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不接建设程序办事，例如，未搞清地质情况就仓促开工，边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等，因此，本题的正确答案为A。
某公路建设项目,业主（A）与某一级施工企业（B）和某甲级监理单位（C）分别签订了工程施工合同和施工监理合同。工程开工后发生了下列一些事件：1在某桥梁工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现及时口头指示后并书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指令执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工,继续基础混凝土施工。由此造成的经济损失由承包方承担,工期拖延不予延长,监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主代表书面提出：出现质量事故,监理单位也应负一定责任,要求扣除1％的监理费作为罚金。2在地下通信电缆管道施工中,管道铺设完毕后,承包方曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量。但监理方收到质量验收通知单后,在合同约定的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包方即将管沟予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检验管道质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理,经监理方检验质量合格予以确认后,将管沟重新回填。为此,承包方提出：除管道返工费用由于承包方原因造成的质量不合格应自己承担外,要求发包方补偿再度剥露费用（包括重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和工期延长8天。3在某段路堑开挖过程中,在地下发现大量化石和古人类文明遗迹。经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址,有重大考古价值。经国家有关部门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与文物发掘工作。经40天发掘工作基本完成。为此,承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元,由于工程暂停和延期所造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元,及20％管理费和10％利润,并且工期延长40天。
【问题】1、作为监理方是否接受业主代表要求扣除1％的监理费作为罚金?为什么?
答案：
解析：
监理方不能接受业主代表要求扣除1％的监理费作为罚金。因为是承包方违章作业造成的质量事故,不是由于监理的过失或错误指令造成的,故不属于监理方责任。
某公路工程的建设单位通过公开招标的方式，将土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。同时，委托某监理单位实施施工监理。在该工程施工过程中发生了如下事件：事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为大型支架的拆除工程危险性较大，要求甲施工单位编制支架拆除工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，项目总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员，遂即将方案报送总监理工程师签认。事件2：土建工程开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报送的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失控，随即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”要求整改。在巡视时发现乙施工单位安装的某监控设备存在严重质量隐患，随即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求停工整改。事件4：建设单位采购的钢材在监理工程师见证下进行了取样送检，经有资质的检测单位检测，钢材力学性能合格，监理工程师同意进场使用，但在使用中发现，钢材焊接质量不合格。经进一步对钢材进行检验，最终确认该批钢筋焊接质量不符合要求。事件5：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
【问题】1.指出事件1中大型支架拆除工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
1.事件1中，大型支架拆除工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处及正确做法如下：（1）“凭以往经验进行安全估算”不妥。正确做法：应进行安全验算。（2）“质量检查员兼任施工现场安全员”不妥。正确做法：应配备专职安全生产管理人员。（3）“遂即将方案报送总监理工程师签认”不妥。正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认。
下列选项中，属于风险识别方法的有()。
A.专家调查法
B.财务报表法
C.德尔菲法
D.流程图法
E.初始清单法
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。专家调查法包括头脑风暴法、德尔菲法和访谈法，选项C已经包含在选项A中。
下列属于内部审核主要目的的是（??）。
A.确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度
B.为受审核方提供质量改进的机会
C.选择合适的合作伙伴
D.证实合作方持续满足规定的要求
答案：A
解析：
本题考查重点是“质量管理体系审核的分类与目的”。审核的目的包括：(1)内部审核的目的。内部审核的主要目的有：①确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度；②验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行；③评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性；④作为一种重要的管理手段和自我改进机制，及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使体系不断改进；⑤在外部审核前做好准备。(2)外部审核的目的。外部审核的主要目的有：①确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度；②为受审核方提供质量改进的机会；③选择合适的合作伙伴，确保提供的服务符合规定要求(针对顾客审核)；④证实合作方持续满足规定的要求(针对顾客审核)；⑤促进合作方改进质量管理体系(针对顾客审核)；⑥确定现行的质量管理体系的有效性(针对第三方组织的审核)；⑦确定受审核方的质量管理体系能否被认证(针对第三方组织的审核)；⑧提高组织声誉，增强竞争能力(针对第三方组织的审核)。因此，本题的正确答案为A。
（ ）是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
A.合同价格
B.投标报价
C.招标控制价
D.签约合同价
答案：D
解析：
本题考查的是工程费用监理的含义、依据、目标、任务与措施。“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
根据《合同法》，属于委托合同的有()。
A.工程勘察合同
B.工程设计合同
C.建设工程监理合同
D.施工合同
E.项目管理合同
答案：C,E
解析：
(三)《合同法》主要内容
《合同法》中的合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。《合同法》中的合同分为15类，其中，
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同；
建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。
关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有（ ）。
A、监理单位之间的配合需建设单位协调
B、监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理
C、建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调
D、各家监理单位各负其责
E、建设单位合同管理工作较为容易
答案：A,C,D
解析：
考点:建设工程监理委托方式。建设单位委托多家工程监理单位针对不同施工单位实施监理，需要分别与多家工程监理单位签订工程监理合同，这样，各工程监理单位之间的相互协作与配合需要建设单位进行协调。采用这种委托方式，工程监理单位的监理对象相对单一，便于管理，但建设工程监理工作被肢解，各家工程监理单位各负其责，缺少一个对建设工程进行总体规划与协调控制的工程监理单位。参见教材P101。
某项工作的工程量为400m3，时间定额为0.5工日／m3。如果每天安排2个工作班次、每班10人完成该工作，则其持续时间为（ ）d。
A.10
B.15
C.20
D.25
监理工程师经典例题8辑 第5辑
下述有关虚工作的说法正确的是（ ）。
A.有工作内容
B.不消耗资源
C.不消耗时间
D.用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系
E.在绘制双代号网络图时可能引用
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查重点是“网络计划技术的基本概念”。在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，我们称之为虚工作。所以，选项A的叙述是不正确的，选项E的叙述是正确的。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源。所以，选项B、C的叙述是正确的。虚工作主要用来表示相邻两项工作之问的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。所以，选项D的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为BCDE。
如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内
答案：D
解析：
2020版教材P111
本题考查的是索赔程序。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔连续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是()。
A.建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定
B.发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂
D.总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
答案：C
解析：
第二十五条 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得 指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。
建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。
A.停止侵害
B.恢复原状
C.警告
D.没收财产
E.排除妨碍
在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ ）招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购
答案：A
解析：
考点:工程设计招标管理。设计招标，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
总监理工程应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。
A.5
B.7
C.10
D.14
答案：B
解析：
考点:现场施工准备质量监控。总监理工程师应在开工日期前7天前向施工单位发出工程开工令。参见教材p115。
美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括()。
A.现代化模式
B.NEC模式
C.CM模式
D.设计—建造模式
E.集成化管理模式
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是美国AIA合同文本。美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本，适用于不同的项目管理类型和管理模式，包括传统模式、CM模式、设计—建造模式和集成化管理模式。
监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（ ），并审查设备运输方案。
A.运输安全措施
B.设备包装质量
C.海关及保险手续
D.起重工和加固方案
答案：B
解析：
2020版教材P203
为保证设备的质量，制造单位在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。项目监理机构要对设备包装质量进行检查，并审查设备运输方案。
下列费用中，属于其他直接费中检验试验费的是（ ）。
A．对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用
B．新材料的试验费
C．建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验的费用
D．对构件进行破坏性试验的费用
答案：A
解析：
检验试验费是对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。
监理工程师经典例题8辑 第6辑
以下对索赔的表述中，正确的有( )。
A.索赔的要求不需经对方同意
B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书
C.承包人应在索赔影响结束后的28天内递交最终索赔通知书
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P110-112
本题考查的是索赔管理。选项E，监理人应首先通过与当事人双方协商争取达成一致，分歧较大时在协商基础上确定索赔的金额和缺陷责任期延长的时间。承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决 。
下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（ ）。
A、发包人名称
B、承包人名称
C、发承包项目名称
D、提供施工场地的约定
E、工程价款结算的约定
答案：D,E
解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P6。
建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。
A.工程量
B.楼层
C.施工段
D.变形缝
答案：B
解析：
考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。多层及高层建筑的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批；单层建筑的分项工程可按变形缝等划分检验批；地基与基础的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批；屋面工程的分项工程可按不同楼层屋面划分为不同的检验批；其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批。参见教材P156。
关于被动控制的说法，正确的有()。
A、被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率
B、被动控制可以降低目标偏离的严重程度
C、被动控制表现为一个循环过程
D、被动控制是一种面对现实的控制
E、被动控制是一种前馈控制
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是被动控制。(1)被动控制：是从计划的实际输出中发现偏差，通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，以使偏差得以纠正，使工程实施恢复到原来的计划状态，或虽然不能恢复到计划状态但可以减少偏差的严重程度。(2)被动控制最大特点是一种面对现实的控制。(3)被动控制是一种事中控制和事后控制；是一种反馈控制；是一种闭环控制，即循环控制。（本知识点新教材已经删除）
工程监理企业有权对承建单位的( )进行监督。 A 建设行为B不当建设行为 C经营活动D不当经
工程监理企业有权对承建单位的（ ）进行监督。
Ａ 建设行为Ｂ不当建设行为
Ｃ经营活动Ｄ不当经营活动
(2017年)项目监理机构应签发《监理通知单》的情形有（ ）。
A.未按审查通过的工程设计文件施工的
B.未经批准擅自组织施工的
C.在工程质量方面存在违规行为的
D.在工程进度方面存在违规行为的
E.使用不合格的工程材料的
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是工程监理基本表式及其应用说明。施工单位有下列行为时，项目监理机构应签发《监理通知单》：1）施工不符合设计要求、工程建设标准、合同约定；2）使用不合格的工程材料、构配件和设备；3）施工存在质量问题或采用不适当的施工工艺，或施工不当造成工程质量不合格；4）实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期；5）未按专项施工方案施工；6）存在安全事故隐患；7）工程质量、造价、进度等方面的其他违法违规行为。选项AB是属于签发工程暂停令的情形。
监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。
A.提前支付
B.竣工后一次支付
C.确认后一次支付
D.与工程进度款同期支付
答案：D
解析：
考核工程款支付管理。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。参见教材P107。
某公路工程建设项目,其中包括桥梁（2座）、路基和路面工程（80公里）。建设单位将桥梁工程和路基路面工程分别发包给了两家施工单位,并签订了建设工程施工合同。某一监理单位受建设单位委托承担了该公路工程的施工阶段监理任务,并签订了建设工程委托监理合同。监理合同中部分内容如下：（1）监理单位为本工程项目的最高管理者；（2）监理单位应维护建设单位的权益；（3）建设单位参与监理的人员同时作为业主代表,负责与监理单位联系；（4）上述业主代表可以向承包商下达指令；（5）监理单位仅进行质量控制,而由业主来行使进度与投资控制任务；（6）由于监理单位的努力,使合同工期提前的,监理单位与业主分享利益。
【问题】（1）监理合同中有何不妥之处,为什么?
答案：
解析：
（1）监理合同中内容不妥之处：1）监理单位虽然受建设单位委托就工程项目的施工对施工单位进行全面的监督、管理,但对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此,监理单位不是也不可能是工程项目建设惟一的、最高管理者。2）监理单位应作为公正的第三方,以批准的项目建设文件,有关的法律、法规以及监理合同和工程建设合同为依据进行监理。因此,监理单位应站在公正立场上行使自己的处理权,既要维护业主的合法权益,也要维护被监理方的合法权益。3）业主方参与监理的人,工作时不能作为业主的代表,只能以监理单位名义和人员进行活动。4）业主代表不可以直接向承包商下达指令,必须通过监理工程师下达。5）监理的三大控制目标是相互联系的,让监理单位只控制一个目标是不切实际的。6）监理单位努力使规定的建设工期提前,建设单位应按约定给予奖励,但不是利润分成。
业主提供满足监理工作需要的设施不包括( )。A办公设施B交通设施 C检查设施D生活设施
业主提供满足监理工作需要的设施不包括（ ）。
Ａ办公设施Ｂ交通设施
Ｃ检查设施Ｄ生活设施
监理工程师经典例题8辑 第7辑
下列协调工作中，不属于项目监理机构内部组织关系协调的是（ ）。
A.合理安排监理人员的工作
B.及时消除工作中的矛盾或冲突
C.明确规定每个部门的目标、职责和权限
D.设置配套的管理部门
答案：A
解析：
本题考查重点是“项目监理机构内部组织关系的协调”。 项目监理机构内部组织关系的协调可从几个方面来进行：
①在目标分解的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，设置配套的管理部门；
②明确规定每个部门的目标、职责和权限，最好以规章制度的形式作出明文规定；
③事先约定各个部门在工作中的相互关系；
④建立信息沟通制度，例如，采用工作例会、发会议纪要、业务碰头会、工作流程图或信息传递卡等方式来沟通信息，这样可使局部了解全局，服从并适应全局需要；
⑤及时消除工作中的矛盾或冲突。
因此，本题的答案为A。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》（建设部第86号令）规定，下列建设工程必须实行监理（）。
A.成片开发的建筑面积在6万平方米的住宅工程
B.项目总投资在800万元的水土保持项目
C.总投资在200万元的体育场馆项目
D.项目总投资在3500万元的铁路工程
E.项目总投资在1000万元的石油工程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P4
本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。
建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理，5万平方米以下的是否实行监理，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定；
学校、体育场馆项目不论其规模大小必须实行监理；总投资额在3000万元以上的基础设施项目必须实行监理。
下列工作中，总监理工程师可以将其委托给总监理工程师代表的是（ ）。
A.组织审查和处理工程变更
B.组织编制监理规划，审批监理实施细则
C.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算
D.签发工程开工令、暂停令和复工令
答案：A
解析：
2020版教材P102-106
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。
总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：(1)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(2)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；(3)组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；(4)签发工程开工令、暂停令和复工令；(5)签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；(6)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(7)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(8)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
答案：D
解析：
考点:“担保方式——保证”。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求堡证人在其保证范围内承担保证责任。因此，本题的正确答案为D。
当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理。进度计划检查的主要内容包括()。
A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理
B.总工期是否满足合同规定
C.主要工种的工人能否满足连续、均衡施工的要求
D.主要资源的供应能否得到保证
E.主要机具、材料等的利用是否均衡和充分
答案：A,B,C,E
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括：(1)各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理；(2)总工期是否满足合同规定；(3)主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求；(4)主要机具、材料等的利用是否均衡和充分。
在损失控制计划系统中，应急计划应包括的内容有（ ）。
A.援救及处理伤亡人员
B.调整整个建设工程的施工进度计划
C.调整材料、设备采购计划
D.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
E.准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告
多级网络计划系统的编制原则有()。
A.整体优化原则
B.费用合理原则
C.连续均衡原则
D.简明适用原则
E.工期最优原则
答案：A,C,D
解析：
考点:多级网络计划系统。根据多级网络计划系统的特点，编制时应遵循以下原则：整体优化原则、连续均衡原则、简明适用原则。
下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是（ ）。
A.施工单项合同估算价在500万元人民币以上的
B.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
C.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的
D.勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
答案：D
解析：
2000年5月1日开始施行的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会令第3号)进一步明确了工程招标的范围和规模标准的五类项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； ②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同佑算价在50万元人民币以上的；
④单项合同估算价低于前三项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。因此，本题的正确答案为D。
依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据
答案：B
解析：
考点:索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。
监理工程师经典例题8辑 第8辑
根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全生产教育培训的说法中，不正确的是()。
A.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职
B.施工单位应当对管理人员和作业人员每三年进行一次安全生产教育培训
C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训
D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训
答案：B
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
选项B错误，施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。
根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法。正确的有（ ）。
A、工程师可以行使施工合同中规定的权力
B、除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C、工程师应当以雇主的名义作出指示
D、工程师在施工合同履行期间独立工作
E、工程师属于雇主人员
答案：A,B,D,E
解析：
[考点]FIDIC施工合同条件部分条款。选项C错误，工程师在施工合同履行期间独立工作。
工程质量检测机构出具的检测报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（ ）归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量管理主要制度。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。
在监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（ ）。
A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失
B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失
C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失
D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出
E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额
答案：A,D,E
解析：
在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则包括：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。
根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件有（ ）。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
C.开工需要的资金已落实
D.已经确定工程监理单位
E.有保证工程质量和安全的具体措施
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P 20
建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件
①已经办理建筑工程用地批准手续;
②依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;
③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;
④已经确定建筑施工企业;
⑤有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;
⑥有保证工程质量和安全的具体措施。
某工作是由三个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q＝2300m3，Q2＝3400m3，Q3＝2700m3；H1＝0.15工日/m3，H2＝0.20工日/m3 ，H3＝0.40工日/m3。则该工作的综台时间定额是（）工日/m3。
A．0.35
B．0.33
C．0.25
D．0.21
答案：C
解析：
考点: “计算劳动量的机械台班数”。当某工作项目是由若干个分项工程合并而成时，则应分别根据各分项工程的时间定额（或产量定额）及工程量，按以下公式计算出合并后的综合时间定额（或综合产量定额）。综合时间定额的计算公式为
因此，本题的正确答案为C。@##
关于旁站的说法，正确的有（ ）。
A.旁站是监理工作中用以监督工程质量和安全的有效手段
B.旁站方案应在编制监理规划时，明确工作范围、内容、程序和人员职责
C.监理人员所旁站部位的施工作业内容及质量情况需记录下来
D.监理人在旁站过程中发现工程质量问题时，可签发工程暂停令要求施工单位整改
E.监理单位应在工程竣工验收前，将旁站资料记录存档
答案：B,C
解析：
2020版教材P 147
本题考核的是旁站的工作要求。监理人员实施旁站时，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，故选项D错误。在工程竣工验收后，工程监理单位应当将旁站记录存档备查，故选项E错误。
根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当()。
A.要求施工单位暂停施工
B.及时报告建设单位
C.要求施工单位整改
D.及时向有关主管部门报告
答案：C
解析：
2020版教材P3-6
本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。《建设工程安全管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
依据《建设工程监理规范》，项目监理机构批准工程延期时，应依据施工进度滞后（ ）等条件。
A.是否具有持续性
B.是否涉及费用
C.影响到施工合同约定的工期
D.对建设单位的影响程度
答案：C
解析：
考点:“建设工程监理规范——工程延期及工期延误”。《建设工程监理规范》第6．5．4条规定，项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件：①施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；②因非施工单位原因造成施工进度滞后；③施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。根据第③点可知，选项C符合题意。因此，本题的正确答案为C。
