监理工程师模拟试题9卷 第1卷
施工单位向项目监理机构申请()时，使用《__报验、报审表》。
A.工程材料和构配件报验
B.隐蔽工程报验
C.检验批、分项工程的报验
D.为施工单位提供服务的试验室的报审
E.工程竣工报验
答案：B,C,D
解析：
⑸施工控制测量成果报验表(表B.0.5)。
施工单位完成施工控制测量并自检合格后，需要向项目监理机构报送《施工控制测量成果报验表》及施工控制测量依据和成果表。专业监理工程师审查合格后予以签认。
⑹工程材料、构配件、设备报审表(表B.0.6)。
施工单位在对工程材料、构配件、设备自检合格后，应向项目监理机构报送《工程材料、构配件、设备报审表》及清单、质量证明材料和自检报告。专业监理工程师审查合格后予以签认。
⑺____报验、报审表(表B.0.7)。
该表主要用于隐蔽工程、检验批、分项工程的报验，也可用于为施工单位提供服务的试验室的报审。专业监理工程师审查合格后予以签认。
某建设项目，当i1=25%时，净现值为200万元，当i2=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为（ ）。
A.21．25%
B.28．50%
C.28．85%
D.32．16%
答案：C
解析：
考点: “财务内部收益率的计算分析”。用线性插入法计算财务内部收益率(FIRR)的近似值，其公式为：
某拟建项目，预计年生产能力为12000件，已建同类项目的建设投资额为8000万元，生产能力为6000件。若价格调整系数为1.5，为简化计算，设生产能力指数为1，若采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额为()万元。
A、16000
B、24000
C、28000
D、30000
答案：B
解析：
建设投资估算的生产能力指数法公式：C2=C1（χ2/χ2）n*Cf。式中：C2——拟建项目或装置的投资额；C1——已建同类型项目或装置的投资额；χ2——拟建项目的生产能力；χ2——已建同类型项目的生产能力；Cf——价格调整系数：n——生产能力指数。将本题目中的数据代入上式，建设投资额=8000*12000/6000*1.5=24000(万元)。
总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容。会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草。
【问题】总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。
答案：
解析：
（1）不妥之处一：项目监理规划在第一次工地会议上报送建设单位代表。
正确做法：根据法律法规规定，监理单位应在第一次工地会议前将项目监理规划报送建设单位。
（2）不妥之处二：项目监理规划完成后直接报送建设单位代表。
正确做法：监理规划编写完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，才可报送建设单位。
（3）不妥之处三：第一次工地会议上仅介绍了
项目监理规划的主要内容不够全面。
正确做法：总监理工程师还需要：
介绍监理工作的目标、范围和内容；
项目监理机构及人员职责分工；
监理工作程序、方法和措施；
对施工准备情况提出意见和要求。
（4）不妥之处四：总监理工程师以“谁主持会议谁起草”为由，拒绝起草会议纪要。
正确做法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表签字确认。
施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（ ）评审的内容。
A、资格
B、程序
C、响应性
D、形式
答案：D
解析：
本题考查的是经评审的最低投标价法。“投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致”属于形式评审。参见教材P41。
下列影响建设工程进度的情况中，属于业主原因的是( )。
A.所提供的场地不能满足工程正常需要
B.临时停水、停电
C.汇率浮动和通货膨胀
D.不可靠技术的应用
答案：A
解析：
2020教材P1-2
影响建设工程进度的情况中，业主因素：如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。
建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。
A.竣工验收合格
B.提交竣工验收报告
C.缺陷责任期满
D.保修期满
答案：D
解析：
考核建设工程施工进度控制工作流程。建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止。参见教材P120。
检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（ ）。
A.8%
B.9%
C.10%
D.5%
答案：D
解析：
对于主控项目，其合格质量水平的错判概率a、漏判概率β均不宜超过5%；对于一般项目合格质量，a不宜超过5%，β不宜超过10%。
《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有()年以上同类工程监理工作经验的人员承担。
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：C
解析：
《建设工程监理规范》3.1.3规定，监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。总监理工程师应由具有3年以上同类工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师代表应由具有2年以上同类工程监理工作经验的人员担任；专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
监理工程师模拟试题9卷 第2卷
建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及（）。
A.设备安装调试
B.交接程序
C.检验方式
D.质量要求
E.合同价款的支付
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P140-141
建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。因此，本题的正确答案为BCDE。
工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有( )。A守法B诚信C公正D独立E科学
工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有（ ）。
Ａ守法Ｂ诚信
Ｃ公正Ｄ独立
Ｅ科学
(2019年真题)对于实行项目法人责任制的项目，属于项目总经理职权的工作是（ ）。
A.提出项目开工报告
B.提出项目竣工验收申请报告
C.编制归还贷款和其他债务计划
D.聘任或解聘项目高级管理人员
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理相关制度。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。选项ABD属于项目董事会的职权。
在设计合同的履行期内，发包人可能发生的违约行为包括（）。
A.审查工作的延误
B.侵犯设计人的知识产权
C.拒绝支付设计人设计费
D.设计错误
E.延误提供设计文件
下列设计招标工程中不需要采用公开招标的情形是（ ）。
A.对于单项合同估算价在100万元人民币以上的设计服务的采购
B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股的工程
C.国务院发展和改革部门确定的国家重点项目
D.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
答案：D
解析：
考点:工程设计招标管理。选项A，对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购，需要公开招标，那么在100万元以上的设计服务的采购更需要公开招标。选项D属于邀请招标的情形。
某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
答案：B
解析：
本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。
下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是()。
A.进度控制的方法和措施
B.进度计划协调性分析
C.工程材料的进场安排
D.保证工期的技术组织措施
答案：A
解析：
考点:建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则主要包括：(1)施工进度控制目标分解图；(2)施工进度控制的主要工作内容和深度；(3)进度控制人员的职责分工；(4)与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；(5)进度控制的方法(包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等)；(6)进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等)；(7)施工进度控制目标实现的风险分析；(8)尚待解决的有关问题。
下列现场监督检查的内容不包括（ ）。
A.开工前的检查
B.工序施工中的跟踪监督、检查与控制
C.对于重要的工序和工程部位应在现场进行施工过程的跟踪监督与检查
D.对工程质量有重大影响的工序和工程部位应在现场进行施工过程的旁站监督与控制
答案：C
解析：
现场监督检查的内容包括：①开工前的检查，主要是检查开工前的准备工作的质量，能否保证正常施工及工程施工质量。②工序施工中的跟踪监督、检查与控制。③对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工序过程质量。
发包人是否负责提供施工设备和临时设施，在通用条款中给出的选择包括（ ）。
A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备
B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式
C.发包人不提供施工设备或临时设施
D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式
E.发包人提供部分施工设备或临时设施
答案：C,E
解析：
考点:“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。发包人是否负责提供施工设备和临时设施，在通用条款中也给出两种不同的供选择条款：一种是发包人不握供施工设备或临时设施；另一种是发包人提供部分施工设备或临时设施。因此，本题的正确答案为CE。
监理工程师模拟试题9卷 第3卷
下列关于格式条款的表述中，正确的有（ ）。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款
C.提供格式条款一方设置免除其责任的条款无效
D.对条款有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款方的解释
E.对条款有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款方的解释
答案：B,C,E
解析：
格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利和义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款。按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
根据《公司法》，公司制工程监理企业主要有有限责任公司和股份有限公司两种形式，关于有限责任公司的表述中，正确的是（ ）。
A、有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的 40%
B、一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币 5 万元
C、有限责任公司设董事会，其成员为 3～19 人
D、有限责任公司由 50 个以下股东出资设立
答案：D
解析：
考点:工程监理企业组织形式。选项 A 错误，有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的 20%，且不得低于法定的注册资本最低限额；选项 B 错误，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币 3 万元，但一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币 10 万元；选项 C 错误，有限责任公司设董事会，其成员为 3～13 人。参见教材 P60。
图纸会审之前，设计单位在设计文件交付施工时，需按法律规定的义务进行（ ）。
A.设计说明
B.设计交底
C.设计会审
D.图纸解释
答案：B
解析：
设计交底与图纸会审不仅是工程建设中的惯例，而且是法规规定的相关各方的义务。设计交底是指在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细的说明。
某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
答案：
解析：
4、该质量事故是由于甲承包单位的过错造成的,一般应由甲承包单位提出该质量事故的技术处理方案。技术处理方案核签后,总监理工程师应完成下列工作：（1）监督技术处理方案的实施；（2）组织检查、验收；（3）签发《工程复工令》。该质量事故报告应由甲承包单位提出。
已建项目A主要设备投资占项目静态投资比例60%，拟建项目B需甲设备900台，乙设备600套，单价分别为5万元和6万元，用比例估算法估算B项目静态投资为（ ）万元。
A.20250
B.13500
C.8100
D.4860
答案：B
解析：
本题考查的是投资估算编制方法。拟建项目B的设备购置费=900×5+600×6=8100万元
静态投资=8100/60%=13500万元
工程质量事故处理的目的是消除质量缺陷，其基本要求为（）
A.安全可靠，不留隐患
B.满足建筑物的功能和使用要求
C.满足建筑物环保绿化的要求
D.正确确定事故性质和处理范围
E.技术可行，经济合理
答案：A,B,E
解析：
2020教材P190-196
工程质量事故处理基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理。
某承包商通过投标承包了一大型建设工程的设计和施工任务，下列属于能够提出工程延期条件的是（ ）。
A.施工图纸未按时提交
B.公用供电网停电
C.施工机械未按时到场
D.分包商返工
E.施工场地未按时提供
答案：B,E
解析：
由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：①监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；②合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；③异常恶劣的气候条件；④由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；⑤除承包单位自身外的其他任何原因。在本题中，设计是由承包商承担的，因此延期交图不能成为索赔的理由。
资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格预审申请文件
D.资格预审文件澄清
答案：A
解析：
考核标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材P50。
下列属于合同的内容的是（ ）
A.数量
B.标的
C.价款
D.履行期限
E.招标公告
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P20-37
合同内容由当事人约定，一般包括:①当事人的名称或姓名和住所;②标的;③数量;④质量;⑤价款或者报酬@履行期限、地点和方式;⑦违约责任;③解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
监理工程师模拟试题9卷 第4卷
见证取样的检验报告应满足的基本要求有（ ）。
A、试验报告应手工书写
B、试验报告采用统一用表
C、试验报告签名一定要手签
D、注明取样人的姓名
E、应有“见证检验专用章”
答案：B,C,E
解析：
考点:见证取样。对见证取样检验报告有五点要求：（1）试验报告应电脑打印；（2）试验报告采用统一用表；（3）试验报告签名一定要手签；（4）试验报告应有“见证检验专用章”统一格式；（5）注明见证人的姓名。参见教材P162。
某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。这种审查方法称为( )。
A、标准预算审查法
B、筛选审查法
C、分组计算审查法
D、对比审查法
答案：B
解析：
“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这些基本指标用来筛选各分部分项工程，对不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。
“筛选法”的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
关于资金成本性质的说法，正确的是()。
A.资金成本是指资金所有者的利息收入
B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用
C.资金成本一般只表现为时间的函数
D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数
答案：B
解析：
2020版教材P46-48
资金成本的性质包括：1、资金成本是资金使用者向资金所有者和中介机构支付的占用费和筹资费。2、资金成本与资金的时间价值既有联系，又有区别。两者的区别主要表现在两个方面：第一，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用；第二，资金的时间价值一般表现为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。3、资金成本具有一般产品成本的基本属性。
监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿
答案：A
解析：
考核监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批，但监理人不对计划本身的错误承担责任。参见教材P98。
在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法，错误的是( )。
A.工程建设的工期较长时一般不用
B.购买的标的物要分批交付
C.买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相互依存的已交付标的物
D.买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相互依存的未交付标的物
答案：A
解析：
2020版教材P141-142
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。分期交付买卖，是指购买标的物要分批交付。买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。选项A，分期交付买卖，工程建设的工期较长，这种交付方式很常见 。
一、某城市建设项日，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。工程实施中发生了下列事件：
事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现，甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。
事件2：桩基施工过程中，出现断桩事故。经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。乙施工单位按处理方案实施。
事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。
事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案的验收并直接办理档案移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。甲施工单位收到建设单位发文后将该文转发给乙施工单位。
事件5：项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现，缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：按建设单位要求，乙施工单位自行办理工程档案的验收及移交；在检查乙施工单位的工程档案时发现，缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。
问题：
1.事件1中，项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和内容是什么？
2.项目监理机构应如何处理事件2中的断桩事故？
3.事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。
4.指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。
5.分别说明事件5中甲施工单位和乙施工单位的解释有何不妥？对甲施工单位和乙施工单位工程档案中存在的问题，项目监理机构应如何处理？
正确答案：
【参考答案】
1．（1）审查甲施工单位报送的分包单位资格报审表，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。
（2）对乙施工单位资格审核以下内容：
①营业执照、企业资质等级证书；
②公司业绩；
③乙施工单位承担的桩基工程范围；
④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
2．（1）及时下达《工程暂停令》；
（2）责令甲施工单位报送断桩事故调查报告；
（3）审查甲施工单位报送断桩处理方案、措施；
（4）审查同意后签发《工程复工令》；
（5）对事故的处理和处理结果进行跟踪检查和验收；
（6）及时向建设单位提交有关事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
3．（1）指派专业监理工程师修改监理实施细则做法正确。总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责。
（2）审批监理实施细则的做法不妥。应由总监理工程师审批。
4．要求监理单位和甲施工单位各自对工程档案进行验收并移交的做法不妥。应由建设单位组织建设工程档案的（预）验收，并在工程竣工验收后统一向城市档案管理部门办理工程档案移交。
5．（1）甲施工单位应汇总乙施工单位形成的工程档案（或：乙施工单位不能自行办理工程档案的验收与移交）；
乙施工单位应将工程质量事故处理记录列入工程档案。
（2）与建设单位沟通后，项目监理机构应向甲施工单位签发《监理工程师通知单》，要求尽快整改。
（2017年真题）保证合同的担保范围包括（ ）。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理原因的是()
A、合同签订时遗漏条款、表达失当
B、节假日交通、市容整顿的限制
C、有关方拖欠资金，资金不到位
D、不可靠技术的应用
答案：A
解析：
选项B是社会环境因素.选项C是资金因素，选项D是施工技术因素，只有A项合同签订时遗漏条款、表达失当属于组织管理因素。
《建设工程监理规范》规定，工程项目的重点部位、关键工序应由（ ）共同确认。
A.建设单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.施工单位
E.施工分包单位
监理工程师模拟试题9卷 第5卷
对于施工现场临时用电设备数量在（ ）及以上,或用电设备容量在（ ）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。
A.5台，50kW
B.3台，30kW
C.5台，30kW
D.3台，100kW
答案：A
解析：
对于施工现场临时用电设备数量在5台及以上,或用电设备容量在50kW及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。
列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后（ ）个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。
A.1
B.2
C.3
D.6
答案：C
解析：
考点:管理要求。列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。
下列法人中，属于特别法人的是（ ）。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.农村集体经济组织法人
答案：D
解析：
本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。
施工图设计评审的总体审核中，首先应审核（）。
A.工艺合理性
B.施工图纸的完整性及各级的签字盖章
C.总图在平面和空间布置上是否有交叉和矛盾
D.工艺流程及装置是否满足规范
答案：B
解析：
2020版教材P100-102
总体审核。首先审核施工图纸的完整性及各级的签字盖章。其次要重点审核工艺和总图布置的合理性，项目是否齐全，有无遗漏项，总图在平面和空间布置上是否有交叉和矛盾；工艺流程及装置、设备是否满足标准、规程、规范等要求。
在NEC 合同文本中，目标合同（ ）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定
C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同
答案：B
解析：
目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。
在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作（ ）。
A.最早开始时间的最大值
B.最迟开始时问的最小值
C.最迟开始时间的最大值
D.最早开始时问的最小值
答案：B
解析：
工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作最迟开始时间的最小值。
下列关于工程量清单编制的说法，错误的是（）。
A.采用工程量清单方式招标的，招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责
B.拟定的招标文件应作为工程量清单编制的依据
C.施工现场情况、工程特点及专项施工方案应作为工程量清单编制的依据
D.工程量清单的组成中包括规费和税金清单
答案：C
解析：
2020教材P130-133
选项C错误，施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案是工程量清单编制的依据。不包括专项施工方案。
选择一个合格的供货厂商，是（ ）设备质量控制工作的首要环节。
A.市场采购
B.向厂家订购
C.招标采购
D.订货采购
答案：B
解析：
选择一个合格的供货厂商，是向厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此．设备订购前应做好厂商的初选入围与实地考察。
建设工程实施过程中投入的生产要素包括 （ ）。
A.工程设备
B.设计图纸
C.目标控制措施
D.施工方法
E.信息
答案：A,D,E
解析：
控制流程的每一循环始于投人。投人的生产要素包括：人力（管理人员、技术人员和工人）、建筑材料、工程设备、施工机具、资金、施工方法和信息等。
监理工程师模拟试题9卷 第6卷
就专业化建设项目管理公司的服务对象来说,应用最为普遍的是( ) 的 项目管理。A为业主服务B
就专业化建设项目管理公司的服务对象来说，应用最为普遍的是（ ） 的
项目管理。
Ａ为业主服务Ｂ为设计单位服务
Ｃ为施工单位服务Ｄ为材料、设备供应单位服务
根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案：B
解析：
知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。九部委发布的《标准施工招标文件》在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。2020版教材P19。
采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。
A．改变非关键线路上有关工作的逻辑关系
B．优先压缩自由时差大的工作持续时间
C．有关工作的进度拖延时间不能超过总时差
D．采用增加资源投入措施
E．被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上
答案：D,E
解析：
二、当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有：改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。
㈠改变某些工作间的逻辑关系
当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及组织分段流水作业等，都可以有效地缩短工期。
㈡缩短某些工作的持续时间
这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。一般可分为以下三种情况：
⒈网络计划中某项工作进度拖延的时间已超过其自由时差但未超过其总时差
⒉网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差
⒊网络计划中某项工作进度超前
下列费用不属于企业管理费的是（ ）。
A.特殊地区施工增加费
B.基本费用
C.主副食运费补贴
D.职工探亲路费
答案：A
解析：
本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。选项A属于措施费。企业管理费由基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补贴和财务费用五项组成。
标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（ ）。
A.担保期限
B.担保方式
C.担保金额
D.担保当事人
E.担保事项
答案：A,B
解析：
考点:“施工合同标准文本”。标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现为以下两个方面的特点：①担保期限；②担保方式。因此，本题的正确答案为AB。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由()组织相关单位制定专项验收要求。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
施工图设计文件审查合格后，（ ）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。
A.建设单位
B.施工单位
C.项目监理机构
D.设计单位
答案：A
解析：
建设单位、监理单位、施工单位等相关单位，在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。应参加建设单位主持的图纸会审会议。
下列建设工程中，不属于必须监理范围的是（ ）。
A.国家重点建设工程
B.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
C.小型公用事业工程
D.成片开发建设的住宅小区工程
答案：C
解析：
考点:建设工程监理的法律地位和责任。下列建设工程必须实行监理：国家重点建设工程；大中型公用事业工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；国家规定必须实行监理的其他工程。
建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法，而不论采用何种风险
识别方法组合，都必须包含（ ）。
Ａ专家调查法Ｂ初始清单法
Ｃ经验数据法Ｄ风险调查法
监理工程师模拟试题9卷 第7卷
关于设备采购合同的违约责任说法，错误的有（ ）。
A.每延误一周交货，赔偿费按交货价的0．3%计收
B.误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%
C.卖方未能履行合同规定的义务可以终止合同
D.卖方未能在合同规定的期限内提供货物可以终止合同
E.卖方达到误期赔偿费的最高限额，买方只需索赔费用
答案：A,E
解析：
考点:违约责任。选项A，每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0．5%计收，直至交货或提供服务为止。选项E，一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的分类，说法错误的是（ ）
A.公路建设项目中三级以上等级公路需编制环境影响报告书
B.1000m以上的独立隧道需编制环境影响报告书
C.主桥长度1000m以上的独立桥梁需编制环境影响报告书
D.涉及环境敏感区的三级以下等级公路需编制环境影响报告书
答案：D
解析：
依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的分类:
(1)公路建设项目中三级以上等级公路、1000m以上的独立隧道、主桥长度1000m以上的独立桥梁需编制环境影响报告书。
(2)涉及环境敏感区的三级以下等级公路需编制环境影响报告表。
(3)其他公路填报环境影响登记表。
某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。
A.500
B.375
C.300
D.125
答案：C
解析：
考核投资估算编制方法。应付账款周转次数=360/流动资金最低周转天数=360/15=24；应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料费用/应付账款周转次数=7200/24=300（万元）。参见教材P82。
双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机荷载不得超过额定起重量的（ ）。两机应协调起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢
A.80%
B.60%
C.70%
D.50%
答案：A
解析：
双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机荷载不得超过额定起重量的80%。两机应协调起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢
下列属于标准施工招标文件中应不加修改引用的是()。
A.《标准施工招标文件》投标人须知
B.《标准施工招标文件》投标人须知前附表
C.《标准施工招标文件》评标办法
D.《标准施工招标文件》评标办法前附表
E.《标准施工招标文件》通用合同条款
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P39-40
应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的"申请人须知"(申请人须知前附表除外)、"资格审查办法" (资格审查办法前附表除外) ，以及《标准施工招标文件》中的"投标人须知" (投标人须知前附表和其他附表除外)、"评标办法" (评标办法前附表除外)。各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的"通用合同条款"。
某工程采用固定节拍流水施工，有4个分项工程，平面上划分为4个施工段，各分项工程在各施工段上流水节拍为3天，该工程工期()天。
A.12
B.15
C.18
D.21
答案：D
解析：
2020教材P26-28
本题考查的是固定节拍流水施工。
T=(m+n-1)×t=(4+4-1)×3=21(天)。
用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（）。
A.施工过程
B.施工段
C.流水步距
D.流水节拍
答案：A
解析：
考核流水施工参数。工艺参数主要是用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，包括施工过程和流水强度。参见教材P23。
评审工程设计成果需要进行的工作有：①邀请专家参与评审；②确定专家人选；③建立评审制度和程序；④收集专家评审意见；⑤分析专家评审意见。其正确的工作步骤是()。
A.①-②-④-③-⑤
B.①-③-②-④-⑤
C.③-②-①-④-⑤
D.②-①-④-③-⑤
答案：C
解析：
㈣工程勘察设计阶段其他相关服务
⒈工程索赔事件防范
⒉协助建设单位组织工程设计成果评审
工程监理单位应协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审。工程设计成果评审程序如下：
⑴事先建立评审制度和程序，并编制设计成果评审计划，列出预评审的设计成果清单；
⑵根据设计成果特点，确定相应的专家人选；
⑶邀请专家参与评审，并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等；
⑷组织相关专家对设计成果评审会议，收集各专家的评审意见;
⑸整理、分析专家评审意见，提出相关建议或解决方案，形成会议纪要或报告，作为设计优化或下一阶段设计的依据，并报建设单位或相关部门。
⒊协助建设单位报审有关工程设计文件
工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，首先，需要了解政府设计文件审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息，以做好充分准备；其次，提前向相关部门进行咨询，获得相关部门咨询意见，以提高设计文件质量；第三，应事先检查设计文件及附件的完整性、合规性；第四，及时与相关政府部门联系，根据审批意见进行反馈和督促设计单位予以完善。
⒋处理工程勘察设计延期、费用索赔
下列关于监理合同生效说法错误的是()。
A.建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同
B.合同双方当事人依法订立后合同即生效
C.建设工程监理合同属于有生效条件的委托合同
D.委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理合同履行。建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同，因此，合同双方当事人依法订立后合同即生效。即：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后合同生效。@##
监理工程师模拟试题9卷 第8卷
验收建筑节能分部工程质量，应由（ ）组织。
A、施工单位技术负责人
B、总监理工程师
C、建设单位项目负责人
D、施工单位项目负责人
答案：B
解析：
本题考查的是分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。
《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A、对方当事人降低注册资金
B、对方当事人银行贷款数额激增
C、对方当事人的法定代表人变更
D、对方当事人经营状况严重恶化
答案：D
解析：
本题考查的是合同履行中的抗辩权。应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据就中止履行合同应当承担违约责任。（本知识点新教材已经删除）
根据《公司法》，公司制工程监理企业主要有有限责任公司和股份有限公司两种形式，关于有限责任公司的表述中，正确的是()。
A.有限责任全体股东的首次出资额不得低于注册资本的30％
B.一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币3万元
C.有限责任公司设董事会，其成员为5～19人
D.有限责任公司由50个以下股东出资设立
答案：D
解析：
考点:工程监理企业组织形式。选项A错误，有限责任全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20％，且不得低于法定的注册资本最低限额；选项B错误，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元，但一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币10万元；选项C错误，有限责任公司设董事会，其成员为3～13人。
下列验收层次中，验收合格规定包括观感质量验收项目的有（ ）。
A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单项工程
E.单位工程
答案：C,E
解析：
考点:分部工程质量验收。分部工程和单位工程的质量验收合格规定中均包括观感质量应符合要求。
承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（ ）。
A.施工期
B.合同工期
C.缺陷责任期
D.保修期
答案：A
解析：
2020版教材P99
本题考核的是施工期。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。
根据《建设工程监理规范》，下列表式中，不需要总监理工程师加盖执业印章，但需要建设单位盖章的是()。
A.施工组织设计报审表
B.专项施工方案报审表
C.工程开工报审表
D.工程复工报审表
答案：D
解析：
⒊需要建设单位审批同意的表式
⑴B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)；
⑵B.0.2 工程开工报审表；
⑶B.0.3 工程复工报审表；
⑷B.0.11 工程款支付报审表
⑸B.0.13 费用索赔报审表；
⑹B.0.14 工程临时或最终延期报审表。
在巡视检查要点中，关于施工人员的检查，包括的内容有（）。
A.技术员、安全员等关键岗位人员是否到位
B.各项管理制度和质量保证体系是否落实
C.特种作业人员是否持证上岗
D.对现场管理人员是否进行了技术交底并有记录
E.现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品
答案：B,C,E
解析：
2020版教材P120-124
检查施工人员：
(1)施工现场管理人员，尤其是质检员、安全员等关键岗位人员是否到位，能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实；
(2)特种作业人员是否持证上岗，人证是否相符，是否进行了技术交底并有记录；
(3)现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品。
建筑工程采用CM承发包模式，监理工程师在建设工程设计早期即可参与项目的实施，并对工程设计提出合理化建议，从而使进度控制能够实现()。
A.使设计与施工能够充分地搭接，有利于缩短建设工期
B.避免因设备供应工作的组织和管理不当而造成的工程延期
C.避免出现因设计进度拖延而导致施工进度受影响
D.减少施工阶段因修改设计而造成的实际进度拖后
答案：D
解析：
考点:建筑工程管理方法。建筑工程采用CM承发包模式，监理工程师在建设工程设计早期即可参与项目的实施，并对工程设计提出合理化建议，使设计方案的施工可行性和合理性在设计阶段就得到考虑和证实，从而可以减少施工阶段因修改设计而造成的实际进度拖后。
下列选项中，注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，应给予的处罚措施是()。
A.终身不予注册
B.5年内不予注册
C.责令停止执业3个月以上1年以下
D.吊销执业资格证书
答案：A
解析：
考点:建设工程监理的法律地位和责任。注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
监理工程师模拟试题9卷 第9卷
(2019年真题)根据《建设工程施工合同(示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后( ）天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：A
解析：
本题考查的是。监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。
我国的标准设计施工总承包合同，分别给出（ ）可供发包人选择的合同模式。
A.固定工期
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
答案：C,D
解析：
考点:“设计施工总承包的特点”。我国的标准设计施工总承包合同，分别给出可以补偿或不补偿两种可供发包人选择的合同模式。因此，本题的正确答案为CD。
下列关于邀请招标的描述中，正确的是( )。
A.邀请招标也称为无限竞争性招标
B.只有少量潜在投标人可供选择可采用邀请招标
C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目必须采用邀请招标
D.邀请招标一般采用资格预审的方式
答案：B
解析：
2020版教材P39-40
对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。
采用工程量清单方式招标时，由( )负责工程量清单的准确性和完整性。
A.招标人
B.投标人
C.评标委员会
D.监理单位
答案：A
解析：
2020教材P130-133
工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。
担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
答案：C
解析：
保证的概念
（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。
总监理工程师负责制的原则的内涵包括( )
A.总监理工程师是工程监理的责任主体
B.总监理工程师是工程监理的造价主体
C.总监用工程师是工程监理的利益主体
D.总监理工程师是工程监理的权力主体
E.总监理工程师是工程监理的质量主体
答案：A,C,D
解析：
总监理工程师负责制的原则的内涵包括：总监理工程师是工程监理的责任主体；总监理工程师是工程监理的权力主体；总监理工程师是工程监理的利益主体。@##
下列工作职权中，属于项目法人单位总经理的职权的有（ ）。
A.组织项目后评估
B.提出工程开工报告
C.确定工程监理中标单位
D.提出项目施工验收申请报告
E.负责组织项目试生产和单项工程预验收
答案：A,C,E
解析：
考点:“项目法人单位总经理的职权”。项目法人单位总经理的职权有：①组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；②组织工程设计、工程监理、工程施工和材料设备采购招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；③编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划和建设进度计划；④编制项目财务预算、决算；⑤编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；⑥组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；⑦在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整；⑧根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；⑨负责生产准备工作和培训人员；⑩负责组织项目试生产和单项工程预验收；(11)拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案；(12)组织项目后评估，提出项目后评估报告；(13)按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；(14)提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。所以，选项A、C、E符合题意。选项B、D均属于建设项目董事会的职权。因此，本题的正确答案为ACE。
从事电焊、气焊作业的工人，必须（ ）。
A.戴护目镜或面罩
B.穿绝缘鞋，戴护目镜或面罩
C.戴焊接专用手套、穿绝缘鞋和戴护目镜或面罩
D.戴面罩
答案：C
解析：
本题考查的是通用作业的安全监理要点。电工、焊接与热切割作业人员应按规定正确佩戴、使用劳动防护用品。专用手套、绝缘鞋和护目镜或面罩
建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有()。
A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的
B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的
C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的
D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的
E.泰中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的
答案：B,C,D
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。没收投标保证金的情况有：(1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
