21年监理工程师考试真题及答案6辑 第1辑
在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批
答案：D
解析：
考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。检验批是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。参见教材P156。
根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（ ）。
A.综合评价法
B.综合评估法
C.综合评分法
D.经评审的最低投标价法
E.最低投标价法
答案：B,D
解析：
知识点:标准设计施工总承包招标的方法。标准设计施工总承包招标文件和标准施工招标文件的评标办法都包括综合评估法和经评审的最低投标价法。只有两种方法。2020版教材P60。
以下（ ）属于勘察资质序列。
A.劳务资质
B.综合资质
C.专业资质
D.行业资质
E.专项资质
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。选项DE属于设计资质序列。
下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有()。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查
E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
答案：B,D
解析：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包工作需要征得发包人同意。除发包人己同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，下列清单项目中，属于其他项目清单的有()
A、暂列金额
B、暂估价
C、应急费
D、未明确项目的准备金
E、计日工
答案：A,B,E
解析：
其他项目清单包括：①暂列金额；②暂估价；③计日工；④总承包服务费。
某隧道二次衬砌为厚度40cm的C25模筑混凝土。承包人施工中存在泵送混凝土水灰比偏大；局部欠挖超过限值未凿除；模板移动部分钢筋保护层厚度不足等问题,造成其中一段衬砌完工后顶部、侧墙均出现环向裂缝,局部地段有斜向裂缝,严重者出现纵、环向贯通裂缝,形成网状开裂,缝宽最小0.1mm,最大4mm,必须进行补救处理。
【问题】2、简述隧道衬砌开裂对隧道结构安全及营运将产生哪些危害?
答案：
解析：
2、隧道衬砌开裂会降低衬砌承载力,损害外观形象,出现渗漏水病害,对照明、通风设备的保养,运营期间的安全等造成极大的危害；开裂严重者会使隧道遭受严重破坏而不能使用。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全责任包括（ ）。
A.设置安全生产管理机构
B.施工单位负责人对工程项目的安全施工负责
C.配备专职安全生产管理人员
D.施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明
E.及时、如实报告生产安全事故
21年监理工程师考试真题及答案6辑 第2辑
质量管理体系文件的编制原则包括下列（ ）。
A.符合性
B.确定性
C.相容性
D.持续受控
E.可操作性
答案：A,B,C,E
解析：
考点:质量管理体系的建立。监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循以下原则：符合性、确定性、相容性、可操作性、系统性和独立性。
根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ ）负责检查并做出检查结论。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.现场监理员
D.施工单位质量负责人
答案：A
解析：
施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，总监理工程师进行检查，并做出检查结论。
根据《标准施工合同》，履约担保的特点包括（）。
A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B.采用有条件担保方式
C.当承包人有违约情况时，需要承包人确认
D.采用无条件担保
E.当承包人有违约情况时，无需承包人确认
答案：A,D,E
解析：
考核施工合同标准文本。履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。履约担保采用无条件担保方式。参见教材P90。
下列选项中，不属于工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作的是()。
A.组建生产管理机构
B.征地、拆迁和场地平整
C.准备必要的施工图纸
D.办理工程质量监督手续
答案：A
解析：
考点:工程建设程序。工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作。其中包括：征地、拆迁和场地平整；完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；准备必要的施工图纸；办理工程质量监督和施工许可手续。
根据《建设工程质量管理条例》，属于施工单位质量责任和义务的是（ ）。
A.申领施工许可证
B.办理工程质量监督手续
C.建立健全教育培训制度
D.向有关主管部门移交建设项目档案
答案：C
解析：
施工单位的质量责任和义务包括：①工程承揽；②工程施工质量责任和义务，其中包括建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；③质趟检验。选项A、B、D属于建设单位的质量责任和义务。
(2014年真题)根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续
A.1
B.3
C.6
D.12
答案：C
解析：
按规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求（）予以增加。
A.监理单位
B.人民法院
C.人民检察院
D.建设行政主管部门
答案：B
解析：
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。因此，本题的正确答案为B。
21年监理工程师考试真题及答案6辑 第3辑
关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（ ）。
A.不动产既可用于抵押，也可用于质押
B.动产既可用于抵押，也可用于质押
C.动产既可用于抵押，但不可用于质押
D.不动产可用于抵押，但不可用于质押
E.动产既可用于质押，但不可用于抵押
答案：B,D
解析：
质押 1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。
2.质押分为动产质押和权利质押 ①质权自出质人交付质押财产时设立； ②质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。 【可以质押的权利】 （1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （2）依法可以转让的股份、股票； （3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权； （4）依法可以质押的其他权利。 【注意】不动产只能抵押，不能质押。 能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押
根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权有（ ）。
A.负责筹措建设资金
B.编制项目财务预算
C.提出项目开工报告
D.提出项目竣工验收申请报告
E.审定偿还债务计划
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是建设实施阶段的工作内容。建设项目董事会的职权有：（1）负责筹措建设资金；（2）审核、上报项目初步设计和概算文件；（3）审核、上报年度投资计划并落实年度资金；（4）提出项目开工报告；（5）研究解决建设过程中出现的重大问题；（6）负责提出项目竣工验收申请报告；（7）审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；（8）聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。选项B属于项目总经理职权。
根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列有关监理人对承包人提交文件批准的说法中，正确的有（）。
A.监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作
B.监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为未获批准，承包人不得继续进行后续工作
C.对于监理人已批准的承包人文件，监理人此后无权拒绝该项工作
D.对于监理人已批准的承包人文件，监理人此后仍有权拒绝该项工作
答案：A,D
解析：
承包人文件
1、承包人文件中最主要的是设计文件。
2、监理人未在约定的期限内提出否定的意见，视为已获批准。
3、不论是监理人批准或视为已批准的承包人文件，均不影响监理人在以后拒绝该项工作的权力。
下列监理工程师的权利和义务中，属于监理工程师义务的是()
A、使用注册监理工程师的称谓
B、在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
C、保管和使用本人的注册证书和执业印章
D、依据本人能力从事相应的执业活动
答案：B
解析：
监理工程师应当履行下列义务：①遵守法律、法规和有关管理规定；②履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；③保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；④接受继续教育，努力提高执业水准；⑤在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；⑥保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；⑦不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；⑧不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；⑨在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；⑩协助注册管理机构完成相关工作。
施工图预算审查方法中，审查质量高、效果好但工作量大的是( )。
A.标准预算审查法
B.重点审查法
C.逐项审查法
D.对比审查法
答案：C
解析：
2020教材P125-128
逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
(2011年真题)某工程，施工单位于3月10日进入施工现场开始搭设临时设施，3月15日开始拆除旧有建筑物，3月25日开始永久性工程基础正式打桩，4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为（ ）。
A.3月10日
B.3月15日
C.3月25日
D.4月10日
答案：C
解析：
不需要开槽的工程，以正式开始打桩的日期作为开工日期。
下列选项中，不属于建设工程监理文件资料填写依据的是()。
A.绩效评价
B.工程合同
C.设计文件
D.工程施工质量验收标准
答案：A
解析：
考点:管理职责。建设工程监理文件资料应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收标准、建设工程监理规范等为依据填写。
21年监理工程师考试真题及答案6辑 第4辑
根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），监理月报应包括的内容有（ ）。
A.问题分析及处理情况
B.工程进展情况
C.监理工作成效
D.监理合同履行情况
E.工程质量情况
进口设备的交货方式有（ ）。
A. 内陆交货
B. 目的地交货
C. 场址交货
D. 装运港交货
E. 海上交货
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P28
本题考查的是设备购置费的构成和计算。进口设备的交货方式可分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。
建设工程监理合同协议书主要包括的内容有（ ）。
A.对当事人双方有约束力的合同组成文件
B.委托人和监理人名称
C.总监理工程师、监理工作质量符合的标准和要求
D.监理人计划开始监理的日期和监理服务期限
E.履约保证金格式
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。合同协议书是合同组成文件中唯一需要委托人和监理人签字盖章的法律文书。合同协议书除明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括委托人和监理人名称；实施监理的项目名称；签约合同价；总监理工程师；监理工作质量符合的标准和要求；监理人计划开始监理的日期和监理服务期限
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44 号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工
福利费，可以包括（ ）发生的费用。
A、夏季防暑降温
B、工作服
C、专业技术人员继续教育
D、职工死亡丧葬补助费
答案：A
解析：
考点:按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。根据 44 号文（费用项目组成）的规定，企业支付的职工退休金、夏季防暑降温费用等，属于企业管理费中的劳动保险和职工福利费；工作服，属于企业管理费中的劳动保护费；专业技术人员继续教育所发生的费用，属于企业管理费中的职工教育经费；职工死亡丧葬补助费、抚恤费，应列入规费中的养老保险费。参见教材 P15。
某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工，但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，则该工程合同款应（ ）。
A、调增60万元
B、调增90万元
C、调增120万元
D、不予调增
答案：D
解析：
招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
但因承包人原因导致工期延误的，按上述规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图设计文件审查合格后，施工图审查机构应当在（ ）个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。
A：5
B：7
C：10
D：15
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量管理主要制度。审查机构应当在5个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。参见教材P10。
下列关于双代号时标网络计划一般规定说法错误的是（ ）。
A.以水平时间坐标为尺度表示工作时间
B.当工作有总时差时，用波形表示
C.节点中心必须对准相应的时标位置
D.宜按最早时间编制
答案：B
解析：
本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。选项B错误，以波形线表示工作的自由时差。
21年监理工程师考试真题及答案6辑 第5辑
分析论证建设工程总目标，应遵循下列（ ）基本原则。
A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准
B.定性分析与定量分析相互独立
C.定性分析与定量分析相结合
D.不同建设工程三大目标具有相同的优先等级
E.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级
答案：A,C,E
解析：
考点:“建设工程三大目标的确定与分解”。建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提，也是建设工程监理成功与否的重要判据。确定建设工程总目标，需要根据建设工程投资方及利益相关者需求，并结合建设工程本身及所处环境特点进行综合论证。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：①确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准；②定性分析与定量分析相结合；③不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。总之，建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。因此，本题的正确答案为ACE。
某施工单位承担了某公路工程的施工任务,并与建设单位签订了该项目工程施工合同,签约合同价为3200万元人民币,合同工期28个月。工程未投保任何保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工监理任务,并签订了监理合同。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔通知,并附索赔有关的材料和证据。索赔通知中的基本要求如下：1、遭受暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任。2、给已建成部分工程造成破坏,损失26万元,应由建设单位承担修复的经济责任。3、该暴风雨灾害使施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元,建设单位应给予补偿。4、施工单位进场的已投入使用的施工机械设备受到损坏,造成损失6万元；由于现场停工造成机械台班费损失2万元,工人窝工费4.8万元,建设单位应承担施工机械设备修复和停工的经济责任。5、该暴风雨灾害造成现场停工5天,要求合同工期顺延5天。6、由于工程被破坏,清理现场需费用2.5万元,应由建设单位支付。
【问题】2、不可抗力发生风险承担的原则是什么?如何处理施工单位提出的要求?
答案：
解析：
2、（1）不可抗力风险承担责任的原则：①工程本身的损害由业主承担；②人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用；③施工单位的机械设备损坏及停工损失,由施工单位承担；④工程所需清理、修复费用,由建设单位承担；⑤关键工作延误的工期可相应顺延。（2）按所提要求逐条处理如下：①经济损失按上述原则由双方分别承担,关键工作延误的工期应予顺延；②工程修复、重建26万元工程款由建设单位支付；③2.8万元的医疗费用和补偿金不予认可,由施工单位承担；④6万元的施工机械设备损坏费用、2万元的停工机械台班损失费用、4.8万元的人工窝工损失费用不予认可,由施工单位承担；⑤现场停工5天索赔应予以认可,可顺延合同工期5天；⑥清理现场2.5万元索赔应认可,由建设单位承担。
工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（ ）。
A、必须将关键工作压缩成非关键工作
B、压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C、优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D、多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
答案：D
解析：
考点:费用优化。当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象。当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合下列两条原则：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间；缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。参见教材 P71。
建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（ ）因素。
A.投标价
B.付款条件
C.设备性能
D.寿命残值
E.燃料消耗费
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后服务；设备性能、生产能力。
工程设计招标通常采用的评标方法是()
A、最低评标价法
B、经评审的最低投标价法
C、综合评估法
D、设计费比选法
答案：C
解析：
鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
某工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备及工、器具购置费3000万元，工程建设其他费600万元，基本预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为（）万元
A.5600
B.5768
C.5948
D.6108
答案：B
解析：
2020版教材P11
基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费)×基本预备费率=（2000+3000+600）×3%=168(万元)，则建设投资=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费=2000+3000+600+168=5768(万元)。
某分部工程如下表：（4）请计算C,E,H三项工作的六项时间参数（最早开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、最迟开始时间、总时差、自由时差）
答案：
解析：
（4）答：C、E、H三项工作日六项时间参数为
21年监理工程师考试真题及答案6辑 第6辑
根据《招标投标法实施条例》规定，符合中标环节规定的有（ ）。
A.招标人应当自收到异议之日起7d内作出答复
B.国有资金占控股的招标项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
C.作出答复前，应当暂停招标投标活动
D.投标人对依法进行招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
E.招标人应当自收到评标报告之日起3d内公示中标候选人，公示期不得少于3d
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是行政法规。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
某工程，施工过程中发生如下事件：
事件1：监理单位参加了建设单位主持召开的图纸会审会议，并整理了会议纪要，与会各方会签。
事件2：项目监理机构审查了施工单位报审的施工组织设计，并要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。
事件3：基础工程经专业监理工程师验收合格后已隐蔽，但总监理工程师怀疑隐蔽的部位有质量问题，要求施工单位将其剥离后重新检验。经检验隐蔽工程质量合格，承包单位要求费用与延误工期的补偿。
事件4：现浇钢筋混凝土拆模后，出现蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即向施工单位下达了《监理通知单》，随后要求施工单位整改。
事件5：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了《工程暂停令》，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。
事件6：按施工合同约定，施工单位选定甲分包单位承担装饰工程施工，并签订了分包合同。装饰工程施工过程中，因施工单位资金周转困难，未能按分包合同约定支付甲分包单位的工程款。为了不影响工期，甲分包单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向甲分包单位签发了支付证书。
<1>?、事件1中，会议参与方的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。
<2>?、根据事件2，简述施工组织设计的报审程序。
<3>?、事件3中，总监理工程师的做法是否妥当？承包单位要求的费用与工期补偿是否合理？说明理由。
<4>?、根据事件4，请将工程质量缺陷的处理程序补充完整。
<5>?、根据《建设工程安全生产管理条例》，指出事件5中施工单位和监理单位是否应承担责任？说明理由。
<6>?、指出事件6项目监理机构做法的不妥之处，说明理由。
答案：
解析：
【正确答案】 不妥之处：监理单位参加了建设单位主持召开的图纸会审会议，并整理了会议纪要；
正确做法：图纸会审的会议纪要由施工单位整理。
【正确答案】 （1）施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报项目监理机构；
（2）总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认；
（3）已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位；
（4）施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。
【正确答案】 （1）总监理工程师要求剥离后重新检验合理；理由：总监理工程师有权对已隐蔽的工程提出剥离后重新检验的要求。
（2）施工单位要求费用与工期的索赔合理；理由：检验合格时，建设单位应承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期；检验不合格时，施工单位应承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
【正确答案】 （1）发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行处理；
（2）施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案；
（3）工程监理单位审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见；
（4）施工单位按审查认可的处理方案实施修复处理，并对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收；
（5）对处理记录整理归档。
【正确答案】 （1）施工单位应承担责任。理由：生产安全事故是因施工单位不执行整改指令造成的。
（2）监理单位不承担责任。理由：监理单位已履行法定职责（或下达了工程暂停令并报告政府有关主管部门）。
【正确答案】 事件6中，项目监理机构做法的不妥之处：受理甲分包单位的支付申请（或向甲分包单位签发了支付证书）；理由：因甲分包单位与建设单位没有合同关系。
能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是( )监理组织形式的优点。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
采用流程图法进行风险识别的主要作用在于( )。A指导风险管理人员进行风险评价B给决策者一个
采用流程图法进行风险识别的主要作用在于（ ）。
Ａ指导风险管理人员进行风险评价
Ｂ给决策者一个总体印象
Ｃ帮助风险管理人员进行风险因素分析
Ｄ辅助决策者进行风险对策决策
以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A.高空作业工程
B.地下暗挖工程
C.大爆破工程
D.深水作业工程
答案：B
解析：
2020版教材P97
本题考查的是承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()
A、9月5日
B、10月5日
C、1O月20日
D、11月5日
答案：A
解析：
在竣工验收阶段，有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的14天内完成检验工作。本题中承包商在规定时间内完成了检验工作，并通过了工程竣工验收，因此实际竣工日为工程竣工验收通过，承包人送交验收报告的日期。本题中应为9月5日。
造成工程质量缺陷的最基本因素包括（ ）等。
A.未实施监理
B.违背基本建设程序
C.地质勘察数据失真
D.施工与管理不到位
E.自然环境因素
答案：B,C,D,E
解析：
考点:工程质量缺陷的成因。造成工程质量缺陷的最基本因素包括：(1)违背基本建设程序；(2)违反法律法规；(3)地质勘察数据失真；(4)设计差错；(5)施工与管理不到位；(6)操作工人素质差；(7)使用不合格的原材料、构配件和设备；(8)自然环境因素；(9)盲目抢工；(10)使用不当。
