2021监理工程师考试真题及详解6卷 第1卷
在施工单位的进度计划系统中，依据（ ）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.施工准备工作计划
D.分部分项工程进度计划
下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013规定的是（ ）。
A.招标控制价应包括项目的全部风险费用
B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用
C.总承包服务费由发承包双方协商确定
D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算
答案：D
解析：
考点:招标控制价及确定方法。招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用；措施项目费以项为单位计价的，价格包括除规费和税金以外的全部费用；编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，或参考相关规范计算。
在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 ( )。
A．须经工程师同意
B．不须经工程师同意
C．发生的费用由发包人承担
D．发生的费用由承包人承担
E．发生的费用由双方约定承担
关于美国AIA合同文本说法错误的有()。
A.AIA适用于类似的项目管理类型
B.B系列是雇主与建筑师之间合同的文本
C.D系列表示建筑师行业的有关文件
D.传统管理模式适用AIA编制的系列标准合同文本
E.代理型CM合同承担项目的实施风险
答案：A,E
解析：
本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，AIA适用于不同的项目管理类型；选项E错误，代理型CM合同不承担项目的实施风险。
监理工程师审查施工单位施工组织设计时，应审查的内容和质量控制要点包括（ ）。
A.编审程序应符合相关规定
B.施工组织设计的基本内容是否完整
C.有利于施工成本降低
D.技术措施应可行可靠
E.施工总平面布置应科学合理
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是施工组织设计的审查。审查的基本内容：（1）编审程序应符合相关规定（2）施工组织设计的基本内容是否完整，应包括编制依据、工程概况、施工部署、 施工进度计划等；（3）工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求；（4）资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要，施工方法及技术措施应可行与可靠；（5）施工总平面布置应科学合理。质量控制要点：施工组织设计具有可操作性，质量措施切实能保证工程质量，采用的“四新”应先进、适用、可靠。
根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价
答案：D
解析：
考核工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。参见教材P104。
下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有（ ）。
A.净现值指数
B.总投资收益率
C.利息备付率
D.项目投资财务净现值
E.项目资本金净利润率
答案：B,C,E
解析：
考点:“财务评价指标体系”。根据计算建设工程财务评价指标时是否考虑资金的时间价值，可将常用的财务评价指标分为静态指标(以非折现现金流量分析为基础)和动态指标(以折现现金流量分析为基础)两类。静态评价指标包括：总投资收益率；项目资本金净利润率；投资回收期．利息备付率；偿债备付率。动态评价指标包括：项目投资财务净现值；净现值指数；项目投资财务内部收益率；项目资本金财务内部收益率；投资各方财务内部收益率。所以．选项B、C、E符合题意。选项A的“净现值指数”、选项D的“项目投资财务净现值”均属于动态评价指标。因此，本题的正确答案为BCE。
初始注册者．可自资格证书签发之日起（ ）年内提出申请。逾期未注册的，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：C
解析：
考点:监理工程师资格考试和注册。初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未注册的，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。
根据《建设工程监理规范》，属于监理实施细则编写依据的是（ ）。
A.已批准的监理规划
B.施工组织设计，专项施工方案
C.工程外部环境调查资料
D.与专业工程相关的设计文件和技术资料
E.工程监理单位的规章制度和经认证发布的质量体系
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013规定了监理实施细则编写的依据：（1）已批准的建设工程监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）施工组织设计、（专项）施工方案。监理实施细则在编制过程中，还可以融入工程监理单位的规章制度和经认证发布的质量体系，以达到监理内容的全面、完整，有效提高工程监理自身的工作质量。
2021监理工程师考试真题及详解6卷 第2卷
下列选项中叙述正确的是()。
A.确定里程碑事件的计划进度目标属于总进度纲要的主要内容
B.建设项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务
C.在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性
D.建设项目总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目实施阶段确定的
E.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P4-5
本题考查的是建设项目总进度目标的论证。选项D，应在项目决策阶段确定。
下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（ ）。
A.建设单位管理费
B.建筑安装企业管理费
C.生产准备费
D.工程监理费
E.工程保险费
答案：A,D,E
解析：
与项目建设有关的费用包括：建设单位管理费；可行性研究费；研究试验费；勘察设计费；专项评价费；临时设施费；建设工程监理费；工程保险费；引进技术和进口设备其他费；特殊设备安全监督检验费；市政公用设施费。选项B属于企业管理费；选项C属于与未来企业生产经营有关的其他费用。
工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（ ）的质量范畴。
A.适用性
B.安全性
C.可靠性
D.与环境的协调性
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程质量。可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。如工程上的防洪与抗震能力、防雨隔热、恒温恒湿措施、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等，都属可靠性的质量范畴。
整个项目建设过程中最初阶段的工作是（ ）。
A.可行性研究
B.项目建议书
C.初步设计文件
D.委托项目监理
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程质量的形成过程及特点。项目建议书是整个项目建设过程中最初阶段的工作，它提出了对整个拟建项目的总体构想，同时项目建议书也是进行后续可行性研究和编制设计任务书的依据。
(2017年真题)建设工程施工招标投标过程中，招标人有权没收投标人投标保证金的情形包括（ ）。
A.投标人在投标有效期内撤销其投标文件的
B.投标人在投标有效期内修改其投标文件的
C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的
D.部分投标人对评标结果有异议的
E.投标人在投标有效期内，未按招标文件规定提交履约担保的
答案：A,B,C
解析：
投标人要求撤标或者修改投标文件的内容 在投标截止日期前投标人出于某种考虑要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书 面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。 【投标保证金的退还】
某国外设备的CIF投标价格为250万美元，评标中供货范围偏差调整为3万美元，商务偏差调整为2％，技术偏差调整为3％。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为：1美元兑人民币6．4元。则投标价格调整额为( )万美元。
A.8
B.10．5
C.12．5
D.15．5
答案：D
解析：
2020版教材P68-70
供货范围偏差调整额3万美元；商务偏差调整额=250×2％=5(万美元)；技术偏差调整额=250×3％=7．5(万美元)；价格调整额=3+5+7．5=15．5(万美元)。
下列关于检验批的说法，正确的有（ ）。
A.多层及高层建筑的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批
B.单层建筑的分项工程可按变形缝等划分检验批
C.地基与基础的分项工程、室外工程和工程量较大的分项工程可划分为一个检验批
D.屋面工程的分项工程可按不同楼层屋面划分为不同的检验批
E.散水、台阶、明沟等含在地面检验批中
答案：A,B,D,E
解析：
考点:检验批的划分。选项C，地基与基础的分项工程、室外工程和工程量较少的分项工程可划分为一个检验批。
下列不属于设计阶段进度控制的意义的是（ ）。
A、设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容
B、设计进度控制是供货进度控制的前提
C、设计进度控制是施工进度控制的前提
D、设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提
答案：B
解析：
设计阶段进度控制的意义
（一）设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容
（二）设计进度控制是施工进度控制的前提
（三）设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提
(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（ ）共同进行验收。
A．会同监理人在交货地点
B．会同发包人代表、监理人在交货地点
C．会同监理人在施工现场
D．会同发包人代表、监理人在施工现场
答案：A
解析：
（四）对发包人提供的材料和工程设备管理
发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。材料在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。
发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。
材料有质量或延期交付问题，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
2021监理工程师考试真题及详解6卷 第3卷
利用香蕉曲线比较法， 如果实际进度比按最迟开始时间安排的计划进度拖后， 则工程实际进展点应（）。
A.落在 ES 曲线的左侧
B.落在 LS 曲线的右侧
C.落在 ES 和 LS 线之间
D.落在 LS 左侧
在实践中,建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为( )。A在投资目标分解的各个层次上,实际
在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为（ ）。
Ａ在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资
Ｂ在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投
资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资
Ｃ在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的
较低层次上，实际投资均不超过计划投资
Ｄ实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际
投资超过计划投资的情况
Ｅ实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际
投资超过计划投资的情况
某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持，举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前交工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】4.上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？
答案：
解析：
4.该质量事故是由于甲承包单位的过错造成的，一般应由甲承包单位提出该质量事故的技术处理方案。技术处理方案核签后，总监理工程师应完成下列工作：（1）监督技术处理方案的实施；（2）组织检查、验收；（3）签发《工程复工令》。该质量事故报告应由甲承包单位提出。
某项目进口一批生产设备，离岸价价为 680 万元，到岸价为 850 万元，海上运输保险费费率为 0.5%，银行财务费率为 0.4%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率为 20%，增值税率为 17%。该批设备无消费税，则该批进口设备的抵岸价为（ ）万元。
A.1209.55
B.1208.87
C.1203.09
D.1179.97
工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（ ）事故。
A：一般
B：较大
C：重大
D：特别重大
答案：B
解析：
教材控制P166
本题考查的是工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。10人死亡的事故属于重大事故。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。
A.施工工艺
B.工程部位
C.工程量
D.专业性质
E.施工段
下列工作内容中，属于建设工程监理文件资料管理的有（ ）。
A、收发文与登记
B、文件起草与修改
C、文件传阅
D、文件分类存放
E、文件组卷归档
答案：A,C,D,E
解析：
[考点]建设工程监理文件资料管理要求。建设工程监理文件资料的管理要求体现在建设工程监理文件资料管理全过程，包括：监理文件资料收发文与登记、传阅、分类存放、组卷归档、验收与移交等。参见教材P171。
下列选项中，关于建筑工程发包与承包说法正确的有()。
A.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
B.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包
C.施工总承包的，建筑工程主体结构可以分包给有资质的分包单位
D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
E.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
答案：A,B,D,E
解析：
考点:《建筑法》主要内容。选项C的正确说法是施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进度检查与调整，以便进度计划更加合理，下列属于检查的内容有（ ）。
A.总工期是否满足合同要求
B.主要资源的供应能否得到保证
C.主要机具、材料等的利用是否均衡和充分
D.主要工种的工人能否满足连续、均衡施工的要求
E.各项工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。当施工进度计划初始方案编制好后，需要对其进行检查与调整，以便使进度计划更加合理，进度计划检查的主要内容包括：各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理；总工期是否满足合同规定；主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求；主要机具、材料等的利用是否均衡和充分。
2021监理工程师考试真题及详解6卷 第4卷
依据监理规划及监理实施细则规范，工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使建设工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱，这体现了()。
A.工作的时序性
B.职责分工的严密性
C.工作目标的确定性
D.权责一致性
答案：A
解析：
2020教材P91-94
工作的时序性，是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序开展，使建设工程监理工作能有效地达到目的而不至于造成工作状态的无序和混乱。
设计衬砌断面轴线选择原则（ ）。
A.衬砌断面的轴线应当尽量与断面压力曲线重合
B.当衬砌受径向分布的水压时，轴线以圆形最好
C.主要承受竖向压力，可采用三心圆拱和直墙式衬砌
D.当有沉陷可能和受底压力时，宜采用不设仰拱的曲墙式衬砌
E.当承受竖向压力和较大侧压力时，宜采用五心圆曲墙式衬砌
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是隧道工程施工准备。选项D错误，当有沉陷可能和受底压力时，宜加设仰拱的曲墙式衬砌。
建设单位应当将施工图送审查机构审查。建设单位可以自主选择审查机构，但审查机构不得与所审查项目的()有隶属关系或者其他利害关系。
A、设计单位
B、承包单位
C、建筑材料供应单位
D、勘察单位
E、建设单位
答案：A,D,E
解析：
建设单位可以自主选择审查机构，但审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计单位有隶属关系或者其他利害关系
质押包括( )。
A.动产质押
B.不动产质押
C.权利质押
D.固定资产质押
E.无形资产质押
下列选项中，不属于确定建设工程项目监理机构的组织形式和规模的因素有()。
A.服务内容
B.服务费用
C.工程规模
D.建设单位的性质
E.技术复杂程度
答案：B,D
解析：
考点:项目监理机构组织形式。建设工程项目监理机构的组织形式和规模，可根据建设工程合同约定的服务内容、服务期限以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。
厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和（ ）方式。
A.委托厂家监控
B.定点监控
C.定期监控
D.旁站监控
答案：B
解析：
本题考查的是设备制造的质量控制方式。厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和定点监控方式。
建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑( )因素。
A.投标价
B.付款条件
C.设备性能
D.寿命残值
E.燃料消耗费
答案：A,B,C
解析：
建设工程项目材料设备采购招标，综合评标法需要考虑的因素：①投标价；②运输费用；③交货期：④付款条件；⑤零配件和售后服务；⑥设备性能、生产能力。
注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有（ ）。
注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有( )。
A 遵守法规，诚实守信，维护国家的荣誉和利益
B 根据本人的能力从事相应的执业活动
C 加强学习，提升能力，积极参加专业培训
D 接受继续教育
E 保守秘密，抵制不正之风，廉洁从业
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P 64
遵守法规，严格监理，恪尽职守，团结协作，加强学习，维护形象。
下列属于可行性研究但不在项目建议书中的内容是（ ）。
A．编制投资估算
B．论证项目建设的必要性
C．移民安置规划
D．劳动安全与工业卫生的设计方案
答案：D
解析：
A、B、C选项是项目建议书和项目可行性研究报告都有的内容。
2021监理工程师考试真题及详解6卷 第5卷
关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（ ）。
A.预付款担保采用第三方保证的形式
B.担保方式不得采用无条件担保的形式
C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变
答案：C
解析：
预付款担保 标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为: (1)担保方式。担保方式也是采用元条件担保形式。 (2) 担保期限。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支 付证书说明已完全扣清预付款止。(3) 担保金额。担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额 相应递减。保函格式中明确说明，.本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额"。即保持担保金额 与剩余预付款的金额相等原则。
发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。
A.发包人与监理人
B.监理人与承包人
C.发包人与承包人
D.监理人与供货人
答案：B
解析：
本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。
下列工作流程中，监理工作涉及的有()。
A.分包单位招标选择流程
B.质量三检制度落实流程
C.隐藏工程验收流程
D.质量问题处理审核流程
E.开工审核工作流程
答案：C,D,E
解析：
监理工作涉及的流程包括：开工审核工作流程、施工质量控制流程、进度控制流程、造价(工程量计量)控制流程、安全生产和文明施工监理流程、测量监理流程、施工组织设计审核工作流程、分包单位资格审核流程、建筑材料审核流程、技术审核流程、工程质量问题处理审核流程、旁站检查工作流程、隐蔽工程验收流程、工程变更处理流程、信息资料管理流程等。
(2016年)工程暂停施工原因消失，具备复工条件时，关于复工审批或指令的说法，正确的是（ ）。
A.施工单位提出复工申请的，专业监理工程师应签发工程复工令
B.施工单位提出复工申请的，建设单位应及时签发工程复工令
C.施工单位未提出复工申请的，总监理工程师可指令施工单位恢复施工
D.施工单位未提出复工申请的，建设单位应及时指令施工单位恢复施工
答案：C
解析：
本题考查的是合同管理。当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申请的，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)规定，法律法规变化引起的合同价格调整问题，招标工程以（ ）为基准时间。
A.投标截止日前14天
B.投标截止日前28天
C.开标截止日前14天
D.开标截止日前28天
答案：B
解析：
法律法规变化引起的合同价格调整问题，招标工程以投标截止日前28天为基准时间，非招标工程以合同签订前28天为基准日。
某企业用50 万元购置一台设备，欲在10 年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%,则每年均等的净收益至少应为()万元。
A.7.893
B.8.849
C.9.056
D.9.654
桥梁按承重构件受力体系情况分为（ ）。
A.梁式桥
B.拱式桥
C.刚架桥
D.吊桥
E.斜拉桥
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是桥梁工程概述。桥梁按承重构件受力体系情况分为梁式桥；拱式桥；刚架桥；吊桥；组合体系桥。
在工程质量事故处理的鉴定验收中，验收结论通常包括（）
A.事故已排除，可以继续施工
B.隐患已消除，结构安全有保证
C.对结构补强的结论
D.对建筑物外观影响的结论
E.经修补处理后，完全能满足使用要求
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P190-196
验收结论通常有以下几种：
(1) 事故已排除，可以继续施工；
(2) 隐患已消除，结构安全有保证；
(3) 经修补处理后，完全能够满足使用要求；
(4) 基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件，例如限制荷载等；
(5) 对耐久性的结论；
(6) 对建筑物外观影响的结论；
(7) 对短期内难以作出结论的，可提出进一步观测检验意见。
(2019年真题)能较快发现问题，审查速度快，但问题出现的原因还需继续审查的施工图预算审查方法是( ）。
A.对比审查法
B.逐项审查法
C.标准预算审查法
D.“筛选”审查法
答案：D
解析：
本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。“筛选法”的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。
2021监理工程师考试真题及详解6卷 第6卷
在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是（ ）
A.总监理工程师指定的检测单位
B.建设单位指定的检测单位
C.政府批准的有资质的法定检测单位
D.监理工程师审查批准的施工单位试验室
答案：C
解析：
检测鉴定必须委托具有资质的法定检测单位进行。
下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A.雷电引起火灾
B.洪灾引起的沉降
C.台风导致脚手架坍塌
D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏
答案：D
解析：
本题考核的是建筑工程一切险的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失； (9) 除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范 围内或其周围的属于被保险人的财产的损失(10) 除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。
某新建化工项目，建设期为 3 年，共向银行贷款 1500 万，贷款情况为：第一年，400 万元；第二年，800 万元；第三年，300 万元，每年贷款资金均衡投入。年利率为 10%，则计算建设期利息后的本利和为（ ）万元。
A、1650.00
B、1747.20
C、1810.00
D、1996.50
答案：B
解析：
考点:建设期利息。第一年应计利息：1/2×400×10%＝20.00（万元）；第二年应计利息：（400＋20＋1/2×800）×10%＝82.00（万元）；第三年应计利息：（400＋20＋800＋82＋1/2×300）×10%＝145.20（万元）；建设期利息合计＝20＋82＋145.2＝247.20（万元）；本利和＝1500＋247.20＝1747.20（万元）。参见教材 P35。
（ ）应当是组织的一个永恒目标。
A.持续改进总体业绩
B.管理的系统方法
C.领导作用
D.以顾客为关注焦点
答案：A
解析：
考点: “ISO质量管理体系的质量管理原则及特征”。“持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。”任何事物都是不断发展变化的．都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样．持续改进是组织的一个永恒目标。在质量管理体系中，改进是指产品质量、过程及体系有效性和效率的提高。持续改进包括：了解现状；建立目标；寻找、评价和实施解决办法；测量、验证和分析结果，把更改纳入文件等活动，最终形成一个PDCA循环，并使这个循环不断地运行，使得组织能够持续改进。因此，本题的正确答案为A。
关于风险非保险转移对策的说法，错误的是（ ）。
A.建设单位可通过合同责任条款将风险转移给对方当事人
B.施工单位可通过工程分包将专业技术风险转移给分包人
C.非保险转移风险的代价会小于实际发生的损失，对转移者有利
D.当事人一方可向对方提供第三方担保，担保方承担的风险仅限于合同责任
答案：C
解析：
2020版教材P 178
本题考核的是非保险转移，非保险转移一般都要付出一定的代价，有时转移风险的代价可能会超过实际发生的损失，从而对转移者不利。
建设工程质量特性主要表现的方面有（）。
A.适用性
B.耐久性
C.节能性
D.隐蔽性
E.局限性
答案：A,B,C
解析：
考核建设工程质量特性。建设工程质量的特性主要表现在以下七个方面：（1）适用性；（2）耐久性；（3）安全性；（4）可靠性；（5）经济性；（6）节能性；（7）与环境的协调性。参见教材P1。
当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（ ）。
A.全部返工重做的，可重新评定质量等级
B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格
C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理
D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人.监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量评定。当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，处理后的质量等级按以列规定重新确定。（1）全部返工重做的，可重新评定质量等级。（2）经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格。（3）处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理；或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。
下列事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。
A.发包人施工现场人员的工伤事故
B.分包人人员的工伤事故
C.承包人造成的发包人施工现场人员的工伤事故
D.发包人造成的承包人施工人员的工伤事故
E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失
施工单位编制的施工组织设计经( )审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
A.施工单位负责人
B.施工单位项目负责人
C.施工单位技术负责人
D.施工单位主要负责人
答案：C
解析：
2020版教材P109-111
施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
