21年监理工程师考试题目下载7卷 第1卷
职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。
A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金
B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金
C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金
D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责任
答案：C,E
解析：
被保险人自意外伤害发生之日起 180 日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。如第 180 日治疗仍未结束的，按第 180 日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。
下列费用支出中，形成建设项目新增固定资产的有( )。
A．建设期利息
B．土地使用权出让金
C．生产准备费
D．联合试运转费
E．样品样机购置费
关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。
A.计划系统由不同层次网络计划组成
B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接
C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容
D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法
E.能够保证建设工程所需资源的连续性
答案：A,D,E
解析：
五、多级网络计划系统
多级网络计划系统是指由处于不同层级且相互有关联的若干网络计划所组成的系统。在该系统中，处于不同层级的网络计划既可以进行分解，成为若干独立的网络计划；又可以进行综合，形成一个多级网络计划系统。
特点：
1、多级网络计划系统应分阶段逐步深化，其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过
程，并且贯穿在该实施计划系统的始终。
2、多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关。一般来说，建设工程规模越大，其分解的层次越多，需要编制的进度计划(子网络)也就越多。
3、在多级网络计划系统中，不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制。总体网络计划由决策层人员编制，局部网络计划由管理层人员编制，而细部网络计划则由作业层管理人员编制。
4、多级网络计划系统可以随时进行分解和综合，即可以将其分解成若干个独立的网络计划，又可在需要时交过些相互有关联的独立网络计划综合成一个多级网络计划系统。
编制原则：整体优化原则；连续均衡原则；简明适用原则。
编制方法：自顶向下、分级编制。
对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有()
A、对投资、进度、质量目标进行定性分析
B、将投资、进度、质量目标分别进行分析论证
C、掌握客观规律，充分考虑制约因素
D、对未来的、可能的收益不宜过于乐观
E、将目标规划和计划结合起来
答案：C,D,E
解析：
在确定建设工程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析。在分析时要注意以下几个方面的问题：①掌握客观规律，充分考虑制约因素；②对未来的、可能的收益不宜过于乐观；③将目标规划和计划结合起来。
项目监理机构组织结构设计中，确定管理层次与管理跨度之后需要做的工作是（ ）。
A.制定岗位职责及考核标准
B.划分项目监理机构部门
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
答案：B
解析：
本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计的步骤包括：（1）选择组织结构形式；（2）合理确定管理层次与管理跨度；（3）划分项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。
21年监理工程师考试题目下载7卷 第2卷
某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件：
事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：
投资控制：①组织协调设计方案优化；②处理费用索赔；③审查工程概算；④处理工程价款变更；⑤进行工程计量。
进度控制：①审查施工进度计划；②主持召开进度协调会；③跟踪检查施工进度；④检查工程投入物的质量；⑤审批工程延期。
质量控制：①审查分包单位资质；②原材料见证取样；③确定设计质量标准；④审查施工组织设计；⑤审核工程结算书。
事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：①主持编制项目监理规划；②审批项目监理实施细则；③审查和处理工程变更；④调解合同争议；⑤调换不称职监理人员。
事件3：该项目监理规划内容包括：①工程项目概况；②监理工作范围；③监理单位的经营目标；④监理工作依据；⑤项目监理机构人员岗位职责；⑥监理单位的权利和义务；⑦监理工作方法及措施；⑧监理工作制度；⑨监理工作程序；⑩工程项目实施的组织；（11）监理设施；（12）施工单位需配合监理工作的事宜。
事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。
事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。
问题：
1．指出事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处，说明理由。
2．指出事件2中的不妥之处，说明理由。
3．指出事件3中项目监理规划内容中的不妥之处。根据《建设工程监理规范》，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。
4．指出事件4中的不妥之处，说明理由。
5．写出项目监理机构处理事件5的程序。
答案：
解析：
1．事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处如下：
(1)投资控制：
1)“组织协调设计方案优化”不妥，因属于设计阶段投资控制工作；2)“审查工程概算”不妥，因属于设计阶段投资控制工作。
(2)进度控制：
“检查工程投入物的质量”不妥，因属于施工阶段质量控制工作。
(3)质量控制：
1)“确定设计质量标准”不妥，因属于设计阶段质量控制工作；2)“审核工程结算书”不妥，因属于施工阶段投资控制工作。
2．事件2中，总监理工程师不应将下列工作委托给总监理工程师代表：
(1)主持编制项目监理规划；(2)审批项目监理实施细则；(3)调解合同争议；(4)调换不称职监理人员。
3．事件3中，项目监理规划内容中的不妥之处如下：
(1)监理单位的经营目标；(2)监理单位的权利和义务；(3)工程项目实施的组织；(4)施工单位需配合监理工作的事宜。
该项目监理规划还应包括的内容：
(1)监理工作内容；(2)监理工作目标；(3)项目监理机构的组织形式；(4)项目监理机构的人员配备计划。
2014年新教材的监理规划的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。
4．事件4中，项目监理规划修改后直接报送建设单位不妥。理由：监理规划编写完成后必须进行审核并经工程监理单位技术负责人签字认可。
5．项目监理机构处理事件5的程序如下：
(1)报告建设单位；(2)签发工程暂停令；(3)就工期、费用补偿问题使建设单位和施工单位达成一致意见；(4)督促文物保护措施方案的落实；(5)文物保护措施落实后，签发复工令。
建设工程监理规划在编写完成后，属于其审核内容的有()。
A.工作计划
B.监理工作制度
C.监理范围
D.监理单位的资质
E.编写人员资格
答案：A,B,C
解析：
2020教材P122-123
监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：
(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；
(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；
(3)工作计划的审核；
(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；
(5)对安全生产管理监理工作内容的审核；
(6)监理工作制度的审核。
工程建设涉及的主要险种中，（ ）是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
A.建筑工程一切险
B.安装工程一切险
C.机器损坏险
D.人身意外伤害险
答案：A
解析：
2020版教材P19-22
本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
下列属于招标人与投标人串通投标情形的有()。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价
D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
E.投标人之间约定中标人
答案：B,C,D
解析：
考点:行政法规。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的,必须进行招标
答案：B
解析：
2020版教材P26-28
选项A：建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包，多以公开招标或邀请招标方式择优确定承担单位。选项C：邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3 个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。选项D：，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100 万元人民币以上的，必须进行招标。
21年监理工程师考试题目下载7卷 第3卷
某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事 件是（ ）
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
答案：B
解析：
【保险责任范围=要赔的】 （1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现 象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。 【除外责任=不赔的】（每年都考） （1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。 （2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。 （3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。 （4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收 合格或实际接收的部分）不 保。
推行全面质量管理的思想基础是（ ）。
A.质量第一
B.用户至上
C.预防为主
D.全面管理
答案：A
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。“质量第一”是推行全面质量管理的思想基础。
砌筑施工符合的规定描述错误的是（ ）
A.边坡防护作业应设警戒区，并设置明显的警示标志。
B.砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品
C.砌筑作业中，脚手架下不得有人操作及停留，可重叠作业
D.高边坡的防护应编制专项安全方案
答案：C
解析：
砌筑施工应符合下列规定：
①边坡防护作业应设警戒区，并设置明显的警示标志。
②砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品。
③高度超过2m作业时应设置脚手架并应符合高处作业的有关要求。
④砌筑作业中，脚手架下不得有人操作及停留，不得重叠作业。
⑤不得自上而下顺坡卸落、抛掷砌筑材料。
⑥高处运送材料宜使用专用提升设备。
⑦高边坡的防护应编制专项安全方案。
下列属于按抽取样本的次数分类的有（ ）。
A.预防性抽样检验
B.一次抽样检验
C.多次抽样检验
D.监督抽样检验
E.序贯抽样检验
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是抽样检验原理。A、D错误，属于按统计抽样检验的目的分类。
当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先( )。
A.确定需要采取的调整措施
B.确定后续工作和总工期的限制条件
C.确定进度偏差的原因
D.确定可调整进度的范围
答案：D
解析：
本题考核的是进度调整的系统过程。当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先确定可调整进度的范围，主要指关键节点、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。
21年监理工程师考试题目下载7卷 第4卷
建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（ ）。
A、编制设备监造方案
B、选择合格的供货厂商
C、确定主要技术参数
D、选择适宜的运输方式
答案：B
解析：
本题考查的是市场采购设备质量控制。选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。参见教材P134。
某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的（ ）。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
下列关于进口设备阐述，正确的有（ ）。
A.进口产品增值税额=CIF×增值税率
B.CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费
C.进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率
D.消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率
E.消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率
答案：B,C,E
解析：
考点:设备购置费的构成和计算。到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费；消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1-消费税率)×消费税率；进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率。
路面应具有下述一系列性能：（）指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能。
A.稳定性
B.耐久性
C.表面性能
D.强度和刚度
答案：B
解析：
路面应具有下述一系列性能：
(1)强度和刚度:指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。
(2)稳定性:指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能。
(3)耐久性:指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能。
(4)表面性能:指路面表面的平整度和粗糙度，平整度用路面纵向凹凸量的偏差值表示，而粗糙度则用路面与轮胎的摩擦系数和路表纹理深度表示。
项目监理机构应履行对施工单位的混凝土制备站或商品混凝土制备的质量进行控制，应重点抓好（ ）工作。
A.进厂（场）材料合格性验收审查
B.混凝土配合比审查
C.制备生产记录检查
D.见证取样和检验报告审核
E.生产人员的资格检查
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是混凝土制备质量控制。项目监理机构应履行对施工单位的混凝土制备站或商品混凝土制备的质量进行控制。根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,应重点抓好进厂（场）材料合格性验收审査、混凝土配合比审査、制备生产记录检查、见证取样和检验报告审核等工作。
21年监理工程师考试题目下载7卷 第5卷
某业主（甲方）与某工程公司（乙方）订立了施工合同,同时与某指定承包人订立了设备供应合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同,每一分项工程的工程量增减风险系数为10%；主导施工机械一台（乙方自备）,台班费为400元／台班,其中台班折旧费为50元／台班。施工网络计划如图7-3所示（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：（1）由于设备供应问题致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日；（2）8月21～22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。（3）因设计变更,工作E工程量由300m3增至350m3,该工作原综合单价为55元Im3,经协商调整单价为50元/m3；（4）为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量l5m3,该工作综合单价为78元／m3；（5）工作G开始前,甲方指令乙方在工作G之前增加一项监时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
【问题】2、每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
答案：
解析：
2、事件（1）：工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。事件（2）：8月21～22日停工,工期延长,可索赔工期：2天。事件（3）：因E为关键工作,可索赔工期：（350_300）m3／300m3/6天=l天。事件（5）：因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期：1天。总计索赔工期：0天十2天+1天+1天=4天。
建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招 标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知 书。上述程序正确的排列顺序是（ ）。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
答案：D
解析：
【标准施工招标文件组成及适用范围】
某实施监理的工程，合同工期15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如图5-1所示。
工程实施过程中发生下列事件：
事件1：项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题，要求施工单位返工整改。
事件2：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截止第8个月末，未完工作尚需作业时间见表5-1。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表5-1。
<1> 、该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些？C和F工作的总时差和自由时差分别为多少？
<2> 、事件1中，对于A工作出现的质量问题，写出项目监理机构的处理程序。
<3> 、事件2中，逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。
<4> 、针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
<5> 、针对事件3，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？
答案：
解析：
1.工程施工进度计划中，关键工作有：A、B、D、E、G、I。非关键工作有：C、F、H。其中，C工作的总时差为3个月，自由时差为3个月；F工作的总时差为3个月，自由时差为2个月。
2. 事件1中，项目监理机构发现A工作出现质量问题后的处理程序如下：
（1）发出《监理通知单》，要求施工单位返工整改；
（2）跟踪、检查施工单位返工整改情况；
（3）签收施工单位在自检后填报的《监理通知回复单》；
（4）重新验收A工作。
3. 事件2中：
（1）C工作拖后3个月，由于其自由时差和总时差均为3个月，故不影响总工期和后续工作。
（2）E工作拖后2个月，由于其为关键工作，故其后续工作G、H和I的最早开始时间将推迟2个月，影响总工期2个月。
（3）F工作拖后2个月，由于其自由时差为2个月，故不影响总工期和后续工作。
4.事件2中，项目监理机构批准工程延期2个月，因为总工期的延长是因建设单位提出工程变更而造成（或非施工单位原因造成）的。
5.事件3中，最佳调整方案是：缩短I工作1个月，缩短E工作1个月，由此增加的费用为14＋18＝32（万元）。
某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。
A、4
B、5
C、8
D、12
答案：C
解析：
K=min[4,6,4,2]=2;b1=4/2=2;b2=6/2=3;b3=4/2=2;b4=2/2=1；n=2+3+2+1=8，[4，6，4，2]=2b1=4/2=2b2=6/2=3b3=4/2=2b4=2/2=1n＇=8
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送( )。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：B
解析：
施工组织设计的报审应遵循下列程序及要求：
1.施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。
2.总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认。
3.已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。
4.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经总监理工程师审查同意。
21年监理工程师考试题目下载7卷 第6卷
当采用非匀速进展横道图比较法时，如果表示实际进度的横道线起点落在计划横道线起点的右侧，则二者之间的差距表示工作（ ）。
A. 实际早开工的时间
B. 实际晚开工的时间
C. 超额完成的工作量
D. 拖欠的工作量
答案：B
解析：
2020版教材P93
本题考查的是采用非匀速进展横道图比较法时工作实际进度与计划进度之间的关系。采用非匀速进展横道图比较法时，用涂黑粗线标出工作的实际进度，从开始之日标起，同时反映出该工作在实施过程中的连续与间断情况。
《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的相同点包括（ ）。
A.基本原理和原则相同
B.使用工具相同
C.基本理念相同
D.目标相同
E.评价方式相同
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P54-55
《卓越绩效评价准则》与ISO 9000的相同点包括：(1)基本原理和原则相同；(2)基本理念和思维方式相同；(3)使用方法(工具)相同。选项DE属于两者的不同点。
项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动，是指（）。
A.巡视
B.旁站
C.见证取样
D.平行检验
答案：D
解析：
考核见证取样与平行检验。平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。参见教材P125。
根据概算文件的质量要求，设计概算的负责人、审核人和审定人应由（ ）担任。
A.国家注册造价工程师
B.国家注册监理工程师
C.具有相应资质的工程造价咨询人
D.具有相应资质的监理人
答案：A
解析：
本题考查的是设计概算的审查。根据概算文件的质量要求及有关规定，概算负责人、审核人和审定人应由国家注册造价工程师担任。
施工图设计文件会审之后，工程开工前，（ ）应组织并主持召开工程设计技术交底会。
A、建设单位
B、施工单位
C、项目监理机构
D、设计单位
答案：A
解析：
考点:图纸会审与设计交底。图纸会审和设计交底都由建设单位组织并主持。参见教材 P106。
21年监理工程师考试题目下载7卷 第7卷
工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（ ）。
A、必须将关键工作压缩成非关键工作
B、压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C、优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D、多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
答案：D
解析：
本题考查的是费用优化。当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象。当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合下列两条原则：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间；缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。参见教材P71。
下列选项中，属于监理实施细则编写依据的有()。
A.已批准的建设工程监理规划
B.施工方案
C.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料
D.监理大纲
E.施工组织设计
答案：A,B,C,E
解析：
考点:监理实施细则编写依据和要求。监理实施细则编写的依据：(1)已批准的建设工程监理规划；(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；(3)施工组织设计、(专项)施工方案。
某高速公路的业主采用公开招标的方式选定了施工承包单位。在签订合同时，业主为了确保承包人能履行合同义务与责任、保证工程质量，要求承包人支付一定比例的定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等均做出了具体约定。该项目中有一项互通立体交叉工程，在施工合同履行时，因该互通立交工程与当地城市道路规划不一致，需要重新论证该互通立交的设置，导致该工程停工3个月。恢复施工后，由于该承包人施工组织管理的失误，造成其进度计划中关键线路上的某项工作停工15天。这两次停工，该承包人均在合同规定的时限内向监理工程师提交了索赔报告，并提交了相关的证据资料及施工记录。
【问题】3.承包人的上述两次索赔是否成立？为什么？
答案：
解析：
3.第一次索赔成立。因为工程停工，不是由于承包人的原因或责任，而是由于工程规划设计的原因造成的，这不是承包人的责任，应视为发包人的风险，而且承包人已按合同规定提交了索赔通知、有关证明材料及记录。第二次索赔不成立。因为造成工程停工是承包人的原因和责任，承包人自己应承担的由此造成的损失或损害。
下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有()
A、具有独立法人资格且注册资本不少于300万元
B、企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验
C、注册造价工程帅不少于2人
D、有必要的工程试验检测设备
E、2年内独立监理过3个以上相应专业三级工程项目
答案：B,D
解析：
专业乙级资质的标准如下：①具有独立法人资格且注册资本不少于100万元。②企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历。③注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师累计不少于15人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表≯中要求配备的人数，注册造价工程师不少于1人。④有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度。⑤有必要的工程试验检测设备。⑥申请工程监理资质之日前1年内没有规定禁止的行为。⑦申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任造成质量事故。⑧申请工程监理资质之日前1年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生2起以上四级工程建设安全事故。
将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月进行分解，并用实物、货币工作量及形象进度表示，是按（ ） 分解。
A.项目组成
B.计划期
C.施工阶段
D.专业项目
答案：B
解析：
本题考查的是施工进度控制目标体系。按计划期分解，组织综合施工。将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月(或旬)进行分解，并用实物工程量、货币工作量及形象进度表示，将更有利于监理工程师明确对各承包单位的进度要求。
