监理工程师答疑精华6章

⒈对社会和咨询业的责任
⑴承担咨询业对社会所负有的责任；
⑵寻求符合可持续发展原则的解决方案；
⑶在任何情况下，始终维护咨询业的尊严、地位和荣誉。

1.非随机抽样

人为、有意识地挑选取样即为非随机抽样。非随机抽样中，人的主观因素占主导作用，由此所得到的质量数据，往往会对总体作出错误的判断。例如，有些部门（如施工单位）希望抽取质量较好的试样,以便得到较好的检验结果;而有些部门（如质量监督部门）则希望抽取质量较差的试样，使工程整体质量得以提高。因此,采用非随机抽样方法所得的检验结论，其可信度较低。

2.随机抽样

随机抽样排除了人的主观因素,使待检总体中的每一个单位产品具有同等被抽取到的机会。只有随机抽取的样本才能客观地反映总体的质量状况。这类方法所得到的数据代表性强,质量检验的可靠性得到了基本保证。因此,随机抽样是以数理统计的原理,根据样本取得的质量数据来椎测、判断总体的一种科学抽样检验方法，因而被广泛使用。

1.主要考核考生对专项施工方案编审程序的掌握程度。
　　根据《建设工程安全生产管理条例》，事件1中起重吊装专项方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。
　　2.主要考核考生对专项施工方案的管理规定及专职安全生产管理人员要求的掌握程度。
　　事件1中，总监理工程师的做法不妥。理由：危险性较大的预制构件起重吊装专项方案没有报审并被签认，没有专职安全生产管理人员，总监理工程师应下达《工程暂停令》。
　　3.主要考核考生对紧急事件发生时是否可口头要求暂停施工的掌握程度。
　　发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师可以通过口头方式要求总承包单位暂停分包单位施工。
　　事件2中，总监理工程师可以口头要求暂停施工。理由：在紧急事件发生或确有必要时，总监理工程师有权口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内要书面确认。
　　4.主要考核考生对工程建设各参与方（建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位）质量责任的掌握程度。
　　事件2中，建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任及理由如下：
　　（1）建设单位没有责任。理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，与建设单位无关。
　　（2）监理单位没有责任。理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已尽责。
　　（3）总承包单位承担连带责任。理由：工程分包不能解除总承包单位的任何责任和义务。
　　（4）分包单位应承担责任。理由：因质量事故是由于其违反工程建设强制性标准而直接造成的。

考点:交货检验。交货检验的物理试验验收方法有：拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。选项AC属于经验鉴别法。

若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿： （1）施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工； （2）承包人破产，倒闭。

1、①按方案I组织施工,该时间参数计算（事件时间参数）结果见图7-11。计算工期T=274天总费用C=212800+（274-270）×3000=224800元②按方案II组织施工,该网络计划时间参数计算（事件时间参数）结果见图7-12。计算工期T=261天总费用C=222800+（261-270）×1000=213800元

2020版教材P123-126
不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定有两个供选择的条款：一是此风险由承包人承担；二是由发包人承担。因此，本题的正确答案为AC。

① 可以。
理由：本是建设单位的工作，属于监理工作范围外的工作，可以作为附加工作
②不可以。
理由:属于专业机构工作。
③④不能作为附加工作；　
理由：③④是监理的正常工作范围。

管理的系统方法：“将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率”。

（1）业主因素。所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商 付款等。 （2）勘察设计因素。施工图纸供应不及时、不配套等。 （3）施工技术因素。（4）自然环境因素。 （5）社会环境因素。外单位临近工程施工干扰；临时停水、停电、断路等。 （6）组织管理因素。计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节等。 （7）材料、设备因素。（8）资金因素。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2020版教材P158-161
根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3 种:
(1)根据合同变更的规定调整竣工时间;
(2)根据合同条件承包商有权获得工期顺延;
(3)由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍。

银行财务费一般是指银行手续费，以离岸价为计算基数。银行财务费=离岸价X人民币外汇牌价X银行财务费率。银行财务费率一般为0. 4%?0.5%。

2020教材P187-189
不按图施工或未经设计单位同意擅自修改设计，属于施工与管理不到位。

监理实施细则编写依据：已批准的建设工程监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计、（专项）施工方案。

本题考查的是数理统计基础。我们把反映某产品的某项质量特性指标的原始数据称为质量特性数据，简称为质量数据

2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项C，工作2—4的自由时差为0。

本题考查施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。

本题考查的是监理实施细则报审。监理实施细则可随工程进展编制，但必须在相应工程施工前完成，并经总监理工程师审批后实施。

本题考查的是时标网络计划时间参数的计算。选项B错误，当工作箭线中不存在波浪线工作箭线右 端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间；选项C错误，前提条件是起始时标值为0。

本题考查的是网络图的绘制。在单代号网络图中不存在虚箭线；工作A、B、C均为开始工作，应 增设一项虚拟的工作，作为该网络图的起点节点。

考点:建设工程风险管理。风险回避是指在完成建设工程风险分析与评价后，如果发现风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

质量手册：规定组织质量管理体系的文件。为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。

2020版教材P27-31
采用装运港船上交货价(FOB)时，卖方的责任是：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方；负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。
买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。
选项ABC均属于卖方义务。

不确定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析及概率分析。

建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3 人，并标明排列顺序

2020版教材P15
本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：
（1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；
（2）抵押权已登记的先于未登记的受偿；
（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。
监理教材和其他教材有点区别。

5、建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行中,双方所签书面协议是合同文件的组成部分。具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。因为仲裁与诉讼两者只可选其一。

本题考查的是监理试验室。对于钢绞线、锚具、防水、伸缩缝、支座等一些特殊材料，可由建设单位单独委托有资质的第三方试验。

考点: “施工进度控制目标的确定”。在确定施工进度分解目标时，还要考虑以下各十方面：①对于大型建设工程项目，应根据尽早提供可动用单元的原则，集中力量分期分批建设，以便尽早投入使用，尽快发挥投资效益；②合理安排土建与设备的综合施工；③结合本工程的特点，参考同类建设工程的经验来确定施工进度目标；④做好资金供应能力、施工力量配备、物资（材料、构配件、设备）供应能力与施工进度的平衡工作，确保工程进度目标的要求而不使其落空；⑤考虑外部协作条件的配合情况；⑥考虑工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件。因此，本题的正确答案为ACDE。

本题考核的是承包人提出索赔要求。承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔。承包人应在引起索赔事件发生后的28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书．详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期．并附必要的记录和证明材料。

建设工程信息的收集中项目决策阶段和设计阶段侧重于收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息。前者主要收集新技术、新设备、新工艺、新材料，专业配套能力方面的信息；后者主要收集其实际效果及存在问题，技术指标。

2020版教材P66-69
选择应缩短持续时间的关键工作。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：
1) 缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；
2) 有充足备用资源的工作；
3) 缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。

1．(1)评标委员会对F工程公司的投标文件不予评审。 理由：按照招标投标法的规定，对于超过招标文件要求的提交投标文件的截止时间的投标文件，即逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。
(2)评标委员会对G工程公司的投标文件不予评审。
理由：按照招标投标法的规定，在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则作为无效投标文件，不再进入评标。
2．A公司的做法不妥。
理由：根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定，工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。因此总承包单位应承担连带责任。本题中A公司与D公司是总包与分包的关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。
3．A公司的要求不合理。
理由：索赔的关键要看双方有没有合同关系。施工单位与建设单位有合同关系，与监理单位没有合同关系。因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承担，应由建设单位承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期；建设单位的损失再和监理单位商议解决。
4．监理工程师应该予以签认。
理由：根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定，对于发包人供应的材料设备，若到货时间早于合同约定时间，发包人承担由此发生的保管费用。所以业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人责任，应由业主承担由此发生的保管费用。
5．C公司的要求不合理。
理由：一方面，C公司作为分包单位，根据建设工程施工合同中关于分包工程的管理规定，分包单位与业主之间没有合同关系，只能够向承包单位提出要求，不应直接向业主提出采购要求；另一方面，根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定，对于发包人供应的材料设备，经清点移交后，交承包人保管，因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。

本题考查的是沥青路面。气温低于10℃或路面潮湿时，不应喷洒黏层沥青。

2020版教材P11
基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费)×基本预备费率=（2000+3000+600）×3%=168(万元)，则建设投资=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费=2000+3000+600+168=5768(万元)。

考点:行政法规。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程；(2)土方开挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊装工程；(5)脚手架工程；(6)拆除、爆破工程；(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的危险性较大的工程。