21年监理工程师考试题目下载8辑 第1辑
某调水工程采用《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款，合同类型为可调价格单价合同，合同规定工程主材价格发生波动时根据当地信息价调差。2017年3月在建设过程中地质条件发生变化，遇到膨胀土。
【事件】
事件1：为增强渠道的稳定性，对工程量清单“换土填方”子项改为4%水泥掺量改性土（简称改性土）换填。换土填方变为改性土后其土料挖装运、铺料、碾压工艺差别不大，但需新增改性土拌制，改性土运输等工序。
事件2：对于翻晒及碎土工序，招标文件中对土方填筑工程土料粒径并无明确要求，而根据设计单位要求的改性土施工标准规定，与换土填方相比，改性土拌制工艺对土料粒径要求更高，原换土填方单价中已考虑的翻晒工艺和碎土工艺已不能满足改性土拌制要求。承包商土料开采后不得已增加翻晒、预破碎、二次碎土后才能进行改性土拌制，同时改性土运输运距增加1.85km。
事件3：承包商认为，由于改性土工程量的增加导致原投标报价已不适用于变更后的项目。要求重新确定单价，新的单价在换土填方投标报价基础上增加新增工序进行组价， 同时要求在改性土单价中再摊入增加的削坡费用。
承包商提出下表所示的变更工程单价调整方法。
变更工程单价调整（承包商）
【问题】
1.事件1中，换土填方变为改性土的指示应当由谁向承包商发出？根据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》相关规定，本次换土填方变为改性土，属于哪种变更情形？
2.事件2中，翻晒和碎土工艺的变化，承包商根据定额计算出土料翻晒和碎土工序综合单价能否直接摊入改性土工程单价？为什么？
3.事件3中，改性土单价中是否应该再摊人增加的削坡费用？
4.事件3中，改性土填筑以合同工程量清单换土填方单价为基础换算，水泥按投标价格计算是否合理？
答案：
解析：
问题1：
根据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》第15.2款变更权规定，该指示应当由监理人发出。
该工程将“换土填方”子项改为4%水泥掺量改性土（简称改性土），该子项质量或特性发生改变，而且施工工序发生改变，因此符合《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》第15.1款中的第（2）和第（4）目规定，即：“改变合同中任何一项工作的质量或其他特性”和“改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序”。因此应进行变更。
问题2：
不能直接摊人改性土工程单价。原合同换土填方单价中已考虑翻晒工艺及承包人投标时的竞价因素，需要对根据定额计算出的单价折减。
问题3：
由于改性土削坡难度远大于素土削坡难度，改性土单价中应该再摊人增加的削坡费用，但应扣除原单价中已考虑的削坡费用。
问题4：
不合理，水泥价格应当考虑工程变更时水泥价格的变化。
为了确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理结果，通常还需要( )。
A. 请专家论证 B. 进行定期观测
C. 做必要的试验和鉴定工作 D. 请工程质量监督机构认可
项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是（ ）人选，将是建设单位重点考察的对象。
A.监理员
B.技术负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
答案：D
解析：
考点:“建设工程监理投标工作内容——投标文件编制”。建设工程监理招标、评标注重对工程监理单位能力的选择。因此，工程监理单位在投标时应在体现监理能力方面下功夫，应着重解决下列问题：①投标文件应对招标文件内容作出实质性响应；②项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是总监理工程师人选，将是建设单位重点考察的对象；③应有类似建设工程监理经验；④监理大纲能充分体现工程监理单位的技术、管理能力；⑤监理服务报价应符合国家收费规定和招标文件对报价的要求，以及建设工程监理成本一利润测算；⑥投标文件既要响应招标文件要求，又要巧妙回避建设单位的苛刻要求，同时还要避免为提高竞争力而盲目扩大监理工作范围，否则会给合同履行留下隐患。因此，本题的正确答案为D。
在招标工作程序中，编制发放资格预审文件之后的工作是( )。
A.确定招标方式
B.向建设主管部门申请招标
C.发布投标邀请书
D.组织现场踏勘
答案：D
解析：
2020版教材P40-49
本题考查的是施工招标概述。招标工作程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告(或投标邀请书)、编制发放资格预审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。选项ABC均为编制发放资格预审文件之前的工作 。
监理工程师每人最多可以申请（ ）个专业注册。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
考点:监理工程师资格考试和注册。监理工程师每人最多可以申请两个专业注册。
下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是( )。
A.单位建筑工程概算
B.安装工程概算
C.铺底流动资金概算
D.设备购置费用概算
答案：C
解析：
考点:设计概算的内容和编制依据。参见教材P66。
项目建议书是拟建项目单位向政府投资主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，应包括的内容有（ ）。
A.项目提出的必要性和依据
B.项目社会稳定风险评估
C.项目建设地点的初步设想
D.项目的进度安排
E.项目融资风险分析
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是策划决策阶段的工作内容。项目建议书的内容视工程项目不同而有繁有简，但一般应包括以下几方面内容：（1）项目提出的必要性和依据；（2）产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；（3）资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；（4）投资估算、资金筹措及还贷方案设想；（5）项目进度安排；（6）经济效益和社会效益的初步估计；（7）环境影响的初步评价。
根据《建设工程文件归档整理规范》(GB／T50328—2001)，《工程延期报告及审批》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是（ ）。
A.长期、短期
B.长期、长期
C.永久、长期
D.永久、永久
答案：C
解析：
考点:管理要求。《工程延期报告及审批》由建设单位永久保存、监理单位长期保存。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第2辑
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策角度审批的事项有()。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.工程预算
E.开工报告
答案：A,B,C
解析：
对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。
监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的( )。
A．专家会议法
B．书面协调法
C．情况介绍法
D．访问协调法
(2012年真题)关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（ ）。
A.招标人给予口头答复即可
B.招标人答复只给予提问者
C.招标人答复作为招标文件的组成部分
D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
答案：C
解析：
投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分，如果与发售 的招标文件出现矛盾或歧义，以时间靠后的文件为准。
以下有关单价合同的说法，正确的是（ ）。
A.承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险
B.业主承担的风险较小
C.价和量方面的风险分配对合同双方公平
D.可缩短招投标时间，有利于尽早开工
E.多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项AB适用于固定总价合同。
某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出()
A、在第1月内，本工作按计划进行
B、到第2月末，本工作拖欠5%的任务量
C、在第4月内，本工作没有进行
D、到5月末，本工作拖欠5%的任务量
E、本工作已按计划完成
答案：C,D,E
解析：
1月末，计划累计完成百分比为20%，实际累计完成百分比为15%，故选项A错误；第2月末实际累计完成百分比为45%，计划累计完成百分比为40%，超前5%的任务量，选项B错误；第3月末和第4月末的实际累计完成百分比都是60%，故第4月内，工作没有进行，选项C正确；第5月末，实际累计完成百分比为80%，计划累计完成百分比为85%，拖欠5%的任务量，选项D正确。至工作结束，即6月末工作计划和实际累计完成百分比都是100%，故本工作已按计划完成，选项E正确。
设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（ ）。
A.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失
B.发包人仅承担承包人由此引起的工期损失
C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失
D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失
答案：C
解析：
2020版教材P123-126
设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
在损失控制计划系统中，使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复并减少进一步损失的计划是()。
A.应急计划
B.恢复计划
C.灾难计划
D.预防计划
答案：A
解析：
考点:建设工程风险管理。应急计划就是事先准备好若干种替代计划方案，当遇到某种风险事件时，能够根据应急预案对建设工程原有计划范围和内容作出及时调整，使中断的建设工程能够尽快全面恢复，并减少进一步的损失，使其影响程度减至最小。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有( )条。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2020教材P46-55
关键线路一共有两条：A→D→G→J→K；A→D→E→I。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第3辑
在施工合同履行中,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时,承包人可以(
在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后５６天仍不支付结算价款时，承包人可以（ ）。
Ａ与发包人协议将该工程折价
Ｂ留置该工程
Ｃ自行拍卖该工程
Ｄ申请人民法院将该工程依法拍卖
Ｅ申请仲裁或者向人民法院起诉
工程实施过程中， 会因为新情况的产生、 各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化， 这就要求进度控制人员必须掌握（）。
A.静态控制原理
B.动态控制原理
C.事前控制原理
D.事后控制原理
施工进度计划调整的组织措施不包括（ ）。
A.采用更先进的施工机械
B.改善劳动条件
C.增加工作面，组织更多的施工队伍
D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿
E.增加劳动力和施工机械的数量
答案：A,B,D
解析：
缩短某些工作的持续时间的具体措施包括组织措施、技术措施、经济措施和其他配套措施。其中，组织措施包括以下几个方面：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间(如采用三班制等)；③增加劳动力和施工机械的数量。
某承包商通过投标承包了一大型建设工程的设计和施工任务，下列属于能够提出工程延期条件的是（ ）。
A.施工图纸未按时提交
B.公用供电网停电
C.施工机械未按时到场
D.分包商返工
E.施工场地未按时提供
答案：B,E
解析：
由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：①监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；②合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；③异常恶劣的气候条件；④由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；⑤除承包单位自身外的其他任何原因。在本题中，设计是由承包商承担的，因此延期交图不能成为索赔的理由。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中，不属于必须实行监理工程范围的是（）。
A.4万m2住宅建设工程
B.亚洲银行贷款工程
C.总投资3000万元以上的大中型市政工程
D.总投资3000万元以上的基础设施工程
答案：A
解析：
2020版教材P3-6
本题考查重点是“建设工程监理范围和规模标准规定——建设工程监理的工程范围”。
《建设工程监理范围和规模标准规定》第二条规定，下列建设工程必须实行监理：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程；③成片开发建设的住宅小区工程；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；⑤国家规定必须实行监理的其他工程。选项B属于利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。选项C属于大中型公用事业工程。选项D属于国家规定必须实行监理的其他工程。
建筑面积在5 万m2以上的住宅建设工程必须实行监理，5 万m2以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。故选项A不属于必须实行监理工程的范围。
当高强度螺栓连接副保管时间超过（ ），应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。
A.3个月
B.5个月
C.6个月
D.1年
答案：C
解析：
本题考查的是钢结构工程试验与检测。当高强度螺栓连接副保管时间超过6个月，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。
（ ）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.发包人
答案：D
解析：
本题考查重点是“承包人现场查勘”。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断负责。因此，本题的正确答案为D。
关于承包人的设计义务，下列说法正确的有()。
A.设计应满足标准规范的要求
B.设计应满足消费者的要求
C.设计应符合合同要求
D.设计应符合物业管理的需要
E.设计应符合发包人要求
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是设计管理。承包人的设计应满足标准规范的要求、符合合同要求，并符合发包人的要求。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第4辑
关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是()。
A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作
C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系
D.工程总费用会随着工期的缩短而增加
答案：A
解析：
在压缩关键工作的持续时间以达到缩短工期的目的时，应将直接费用率最小的关键工作作为压缩对象。当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将它们的直接费用率之和(组合直接费用率)最小者作为压缩对象。
必须同时具备( )条件的生产资料称为固定资产。A为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有B
必须同时具备（ ）条件的生产资料称为固定资产。
Ａ为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
Ｂ单位尺寸在一定限额以上
Ｃ单位重量在一定限额以上
Ｄ使用寿命超过一个会计年度
单位建筑工程概算的审查内容，通常包括（ ）。
A.计算的工程量
B.采用的定额或指标
C.各项费用的计取
D.定额基价的换算
E.材料价格及供销部门手续费
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是设计概算的审查。建筑工程概算的编制工作主要包括计算工程量、套定额（或概算指标）、计取相关费用等方面，审查的内容也应与此对应。
既有公路的干湿类型，可以根据路基的（ ）来划分。
A.液限
B.相对含水率
C.塑限
D.分界稠度
E.天然含水率
答案：B,D
解析：
本题考查的是路基工程概述。原有公路路基的干湿类型，可以根据路基的分界相对含水率或分界稠度划分
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用()方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。
A.投资补助
B.资本金注入
C.贷款贴息
D.直接投资
E.转贷
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P10-11
根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。
根据《建设工程监理规范>)(GB／T 50319--2013)，以下各项中，属于附录中“A类表”的是（ ）。
A.通用表
B.施工单位报审用表
C.工程监理单位用表
D.施工单位报验用表
答案：C
解析：
考点:《建设工程监理规范》GB／T50319—2013的主要内容。附录包括三类表，即：(1)A类表：工程监理单位用表。由工程监理单位或项目监理机构签发；(2)B类表：施工单位报审、报验用表。由施工单位或施工项目经理部填写后报送工程建设相关方；(3)C类表：通用表。是工程建设相关方工作联系的通用表。
某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为125，人工成本指数为80，设备合同价为8．2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货，采用动态结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是（ ）万美元。
A.8．3152
B.8．5232
C.9．3152
D.9．5232
答案：C
解析：
本题考查重点是“采用价格指数调整价格差额法”。价格调整公式为：
{图}
式中△P——需调整的价格差额，
P0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重(即不调部分的权重)；
B1，B2，B3……Bn——各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)，为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1,Ft2,Ft3……Ftn——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01,F02,F03……F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
{图1}
因此，本题的正确答案为C。
确定施工进度控制目标的主要依据不包括（）。
A.建设工程总进度目标对施工工期的要求
B.施工进度控制目标分解图
C.工期定额.类似工程项目的实际进度
D.工程难易程度和工程条件的落实情况
答案：B
解析：
考核施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。参见教材P118。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第5辑
下列关于进度偏差(SV)的说法中，正确的是（ ）。
A.进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP)-计划工作预算投资(BCWS)
B.进度偏差SV为负值，说明完成的工作少于计划的工作
C.进度偏差SV为正值，说明进度提前，实际进度快于计划进度
D.进度偏差SV为负值，说明完成的工作多于计划的工作
E.进度偏差SV为正值，说明进度拖后，实际进度慢于计划进度
答案：A,B,C
解析：
进度偏差(SV)=已完工作预算投资(BCWP)-计划工作预算投资(BCWS)。当进度偏差(SV)为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差(SV)为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。
下列选项中，属于损失控制计划系统中灾难计划应满足的要求有()。
A.安全撤离现场人员方案
B.援救及处理伤亡人员方案
C.控制事故发展和减少资产损害措施
D.调整施工进度计划方案
E.调整材料和设备采购计划方案
答案：A,B,C
解析：
考点:建设工程风险管理。灾难计划的内容应满足以下要求：安全撤离现场人员；援救及处理伤亡人员；控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害；保证受影响区域的安全尽快恢复正常。
依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()
A、发出终止合同通知，终止监理合同
B、发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
C、发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
D、发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止
答案：B
解析：
如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复，可在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。
某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了要求。会后,项目监理机构起草了会议纪要,由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划,报送建设单位。事件2：施工过程中,由于施工单位遗失工程某部位设计图纸,施工人员凭经验施工,现场监理员发现时,该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师,总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算,该部位结构能够满足安全和使用功能的要求,设计单位电话告知建设单位,可以不作处理。事件3：由于事件2的发生,项目监理机构认为施工单位未按图施工,该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延,向项目监理机构提出了工程延期申请。事件4：主体结构施工时,由于发生不可抗力事件,造成施工现场用于工程的材料损坏,导致经济损失和工期拖延,施工单位按程序提出了工期和费用索赔。事件5：施工单位为了确保安装质量,在施工组织设计原定检测计划的基础上,又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时,施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用,但被总监理工程师拒绝。
【问题】3、事件3中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确?说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请?为什么?
答案：
解析：
3、（1）不正确。理由：设计单位核算后认为结构能够满足安全和使用功能的要求,该部位可以进行验收,给予计量。（2）不应批准。理由：停工是由于施工单位不按图纸施工造成的。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A、监理单位
B、分公司
C、建设单位
D、施工企业
答案：D
解析：
法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括：法人的分支机构，不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。这些组织应当是合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织。其他组织与法人相比，其复杂性在于民事责任的承担较为复杂。按照本题的题干说明，材料供应合同的当事人应该是某施工企业和材料供应公司，分公司只是施工企业的分支机构，是不具备法人资格的组织，不能独立地承担民事责任。
下列关于合同包数量的说法中，不正确的是()。
A.合同数量少，合同管理相对单一
B.合同数量少，投标竞争的激烈程度降低
C.合同数量少，会有较少的分包，发包人对分包人的施工不能进行有效控制
D.合同数量多，施工阶段的管理、协调复杂
答案：C
解析：
考点:招标准备阶段的工作。合同数量少，合同管理相对单一，有能力参与竞标的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度降低，会有较多的分包，发包人对分包人的施工不能进行有效控制。
下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。
A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收
B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收
C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收
D.工程质量控制资料应齐全完整
答案：D
解析：
2020版教材P180
选项A，经返工或返修的检验批，应重新进行验收。选项B，经有资质的检测机构检测鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收。选项C，经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收。
采用工程量清单方式招标时，由( )负责工程量清单的准确性和完整性。
A.招标人
B.投标人
C.评标委员会
D.监理单位
答案：A
解析：
2020教材P130-133
工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第6辑
关于样本中位数的说法，正确的是( )。
A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值
B.中位数反映了样本数据的分散状况
C.中位数反映了中间数据的分布
D.样本中位数是样本极差值的平均值
答案：A
解析：
样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。当样本数n为奇数时，数列居中的一位数即为中位数；当样本n为偶数时，取居中两个数的平均值作为中位数。
下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（ ）。
A.在资金使用多次发生
B.与资金使用时间的长短有关
C.可作为筹资金额的一项扣除
D.与资金筹集的次数无关
答案：C
解析：
本题考查的是资金筹集成本特点。资金筹集成本一般属于一次性费用，在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，因此可作为筹资金额的一项扣除。
对建设工程进度计划执行情况进行跟踪检查发现问题后，进度调整系统过程中应开展的工作有()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.实际进度数据的整理、统计和分析
C.采取措施调整进度计划
D.分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
E.进行实际进度与计划进度的比较
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P91-92
本题考查的是进度调整的系统过程。建设工程进度系统调整过程包括：(1)分析进度偏差产生的原因；(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；(3)确定后续工作和总工期的限制条件；(4)采取措施调整进度计划；(5)实施调整后的进度计划。
对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经( )后实施。
A.专业监理工程师审核、总监理工程师签字
B.施工单位技术负责人、总监理工程师签字
C.建设单位、施工单位、监理单位签字
D.专家论证、施工单位技术负责人签字
答案：B
解析：
《建设工程安全生产管理条例》第十条规定，施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案．对达到一定规 模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
在单代号搭接网络图中，工作G的持续时间为4天，紧前工作有D、E工作。工作D→G之间的搭接关系为STF=12天，工作E→G之间的搭接关系为STS=6天，D、E工作的时间参数如下图所示，则G工作的最早开始时间为（ ）。
A.12天
B.14天
C.16天
D.18天
答案：C
解析：
本题考查的是搭接网络计划方法。搭接网络图中各种搭接关系的含义：STF为开始到结束的时间间隔；STS为开始到开始的时间间隔。由D和G的关系可知，G最早开始时间为6+12-4=14天；由E和G的关系可知G的最早开始时间为10+6=16天，所以二者取大为16天。
下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是（ ）。
A.安全可靠，不留隐患
B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行，经济合理
答案：B
解析：
工程质量事故处理的基本要求是：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术可行，经济合理。
某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，若年利率为10％，则该贷款的实际年利率为（）。
A.10.00％
B.10.38％
C.9.35％
D.10.47％
答案：D
解析：
2020教材P68-75
根据公式，该贷款的年实际利率=(1+10％／12)12-1=10.47％。
项目融资过程中，投资决策后首先应进行的工作是()。
A.融资谈判
B.融资决策分析
C.融资执行
D.融资结构设计
答案：B
解析：
2020版教材P48-52
本题考查的是项目融资的特点和程序。项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第7辑
工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握()。
A.静态控制原理
B.事后控制原理
C.循环控制原理
D.动态控制原理
答案：D
解析：
考点:进度控制的概念。进度控制人员必须掌握动态控制原理，在计划执行过程中不断检查建设工程实际进展情况，并将实际状况与计划安排进行对比，从中得出偏离计划的信息。
对用于工程的主要材料，在材料进场时（ ）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检
测报告，审查不合格者一律不准用于工程。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师代表
答案：A
解析：
工程材料构配件设备质量控制的要点。
对用于工程的主要材料，在材料进场时专业监理工程师应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。参见教材 P115。
采用FIDIC《施工合同条件》，尽管先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商的工作包括（）。
A.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换
B.对不符合合同规定的任何工作进行返工
C.根据变更和调整的规定指示的工作
D.实施任何因事故.不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作
E.提高业主竣工工程的效率或价值
答案：A,B,D
解析：
考核《施工合同条件》典型条款分析。尽管先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商：（1）将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换；（2）对不符合合同规定的任何工作进行返工；（3）实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作。参见教材P154。
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。项目监理机构批准的施工进度计划如图6-1所示，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。
施工过程中发生如下事件：
事件1：施工准备期间，由于施工设备未按期进场，施工单位在合同约定的开工日前第5天向项目监理机构提出延期开工的申请，总监理工程师审核后给予书面回复。
事件2：施工准备完毕后，项目监理机构审查《工程开工报审表》及相关资料后认为：施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需要，施工单位现场管理人员已到位，但其他开工条件尚不具备。总监理工程师不予签发《工程开工报审表》。
事件3：工程开工后第20天下班时刻，项目监理机构确认：A、B工作已完成；C工作已完成6天的工作量；D工作已完成5天的工作量；B工作未经监理人员验收的情况下，F工作已进行1天。
问题：
1．总监理工程师是否应批准事件1中施工单位提出的延期开工申请？说明理由。
2．根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000)，该工程还应具备哪些开工条件，总监理工程师方可签发《工程开工报审表》？
3．针对图6 -1所示的施工进度计划，确定该施工进度计划的工期和关键工作。并分别计算C工作、D工作、F工作的总时差和自由时差。
4．分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响。此时，预计总工期延长多少天？
5．针对事件3中F工作在B工作未经验收的情况下就开工的情形，项目监理机构应如何处理？
答案：
解析：
1．事件1中，总监理工程师的书面回复中应不批准施工单位的延期开工申请，理由是：
(1)施工单位因自身原因不能按期开工；(2)按照《建设工程施工合同（示范文本）》对延期开工条款的规定，承包人要求延期开工，应在合同约定的开工日7天前提出延期申请，施工单位在开工日前5天提交申请不符合合同规定的程序。
2．事件2中，应满足开工条件的情况还包括：
(1)施工单位的主要施工机具、人员已进场；(2)前期施工需要的主要工程材料已落实；(3)进场道路及水、电、通信等工作已满足开工要求；(4)施工单位编制的施工组织设计已获总监理工程师批准。
3．针对工程网络计划图的分析结果如下：
(1)施工总工期75天；(2)关键工作包括：A、D、E、H、K；(3)C工作的总时差为37天，自由时差为27天；D工作的总时差和自由时差均为0；F工作的总时差为21天，自由时差为0。
4．开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况如下：
(1)C工作推迟5天，不影响总工期，不影响紧后工作的最早开始时间；D工作推迟6天，影响总工期6天，影响紧后工作的最早开始时间6天；F工作推迟1天，不影响总工期，影响紧后工作的最早开始时间1天。(2)施工总工期将延长6天。
5．事件3中，B工作的完成是F工作开始的前提条件。为了保证工程施工的质量，项目监理机构应就B工作未经验收的情况下就开始F工作施工的情况，下达F工作的《工程暂停令》，要求施工单位先对完成的B工作进行报验。
下列费用中，应列入其他项目清单的是（ ）。
A、专业工程暂估价
B、安全文明施工费
C、二次搬运费
D、夜间施工增加费
答案：A
解析：
（三）其他项目清单编制
（1）暂列金额
（2）暂估价
暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价。
（3）计日工
（4）总承包服务费
按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议
B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款
答案：C
解析：
《合同法》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行，则对于价款或报酬不明的，可按订立合同时履行地的市场价格履行。
下列费用中，不属于静态投资的是（ ）。
A.设备及工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
答案：C
解析：
考点:建设工程项目投资的概念。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费组成。选项C属于动态投资。
根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（ ）。
A.总承包合同的承包人应是是独立承包人
B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系
C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议
D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
答案：D
解析：
总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体，A 错；合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，B 错；履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议，C 错。
21年监理工程师考试题目下载8辑 第8辑
工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（ ）。
A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书
B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划
C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算
D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送
答案：C
解析：
2020版教材P127-128
承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本；故选项A错误。设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；故选项B错误。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；故选项D错误。
按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括（ ）。
A.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证
B.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准编号、标准名称
C.产品合格证、检验单
D.双方当事人共同封存的样品
E.供货方采用的发货方式
答案：A,B,C,D
解析：
按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：①双方签订的合同；②供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；③合同内约定的质量标准，应写明执行的标准编号、标准名称；④产品合格证、检验单；⑤图纸、样品或其他技术证明材料；⑥双方当事人共同封存的样品。
某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A、自行负责
B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C、不予补偿，但应合理顺延合同工期
D、由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
答案：D
解析：
因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但在过程中受到了干扰，是工程师指令失误造成的，停工责任在发包人，因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿，合同工期相应顺延。
（ ）是工程进度控制的经济措施。
A.严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款
B.及时进行计划费用与实际费用的分析比较
C.按合同支付工程质量补偿金或奖金
D.确保资金的及时供应
答案：D
解析：
本题考查重点是“监理规划主要内容——工程进度控制”。工程进度控制的具体措施：①组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；②技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划；③经济措施：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确堡资金的及时供应等；④合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。因此，本题的正确答案为D。
某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加（或减少）超过招标文件中工程量的10％以上时调整单价；工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台（乙方自备）,台班费为400元／台班,其中施工机械台班折旧费为50元／台班。施工网络计划见下图（单位：天）。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：（1）降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日；（2）8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日；（3）因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10％；合同中该工作的综合单价为55元／m3,经协商调整后综合单价为50元／m3；（4）为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元／m3；（5）在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
【问题】（2）每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
答案：
解析：
2、事件（1）：工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。事件（2）：8月21日至8月22日停工,工期延长,可索赔工期：2天。事件（3）：因工作E为关键工作,可索赔工期：（350-300）m3／（300m3／6天）=1天。事件（5）：因E、C均为关键工作,在该两项工作之间增加工作K,则工作K也为关键工作,索赔工期：1天。总计索赔工期：0天+2天+1天+1天=4天。
（2019年）下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的有（ ）。
A.提供的场地不能满足工程正常需要
B.施工计划安排不周密导致相关作业脱节
C.临时停水、停电、断路
D.不能及时向施工承包单位付款
E.外单位临近工程施工干扰
答案：A,D
解析：
本题考查的是建设工程进度影响因素。来自于业主的影响因素主要有：
1）如业主使用要求改变而进行设计变更；
2）应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；
3）不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等。B项属于组织管理因素； C项、E项都属于社会环境因素。
（5）社会环境因素。如外单位临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临 时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢 工、企业倒闭等。
（6）组织管理因素。如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条 款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不 力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上 发生矛盾等。
（7）材料、设备因素。如材料、构配件、机具、设备供应环节的差错，品种、规格、 质量、数量、时间不能满足工程的需要；特殊材料及新材料的不合理使用；施工设备不配 套，选型失当，安装失误，有故障等。
（8）资金因素。
某公路工程施工项目,业主通过公开招标与某施工企业和某监理单位分别签订了施工合同和施工监理合同。该工程在施工过程中发生了下列一些事件：1、在某桥梁工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移,在混凝土浇筑不久后,监理方发现这一问题,并及时指示承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指示执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工,继续基础混凝土施工。监理方认为由此造成的经济损失由承包方承担,工期拖延不予延长,监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主方书面提出：出现该质量事故,监理单位也应负一定责任,要求扣除1%的监理服务费作为违约赔偿金。2、在地下通信电缆管道施工中,管道铺设完毕后,承包方自检合格后曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量。但监理方收到质量验收通知单后,在合同约定的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包方即将管沟予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检验管道铺设质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道铺设的返工处理,在监理方对返工工程进行质量检验确认合格后,承包方将管沟重新回填。为此,承包方提出,除因施工质量不合格造成管道铺设返工的费用应由自己承担外,要求发包方补偿因检验管道铺设质量而产生的再度剥露费用（包括管沟重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和延长工期8天。3、在某段路堑开挖过程中,在地下发现大量化石和古人类文明遗迹。经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址,有重大考古价值。于是监理方书面指示施工方暂时停止施工。经国家有关部门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与文物发掘工作。经40天的紧张工作,发掘工作全部完成。为此,承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元,由于工程暂停和延期所造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元,及20%管理费和10%利润,并且延长工期40天。
【问题】4、在施工中发现地下化石及文物后,监理单位应按照什么程序处理?
答案：
解析：
4、施工中发现文物、化石及其他有考古、地质研究等有价值的物品时,承包方应立即采取必要的措施保护好现场,并立即书面通知监理工程师,并抄送业主。监理工程师在收到书面通知后应尽快报告当地文物管理部门,并按有关管理部门的要求采取妥善的保护措施。必要时,可下达书面的暂停施工的指令。此外,监理方还应与承包方互相配合,一方面要做好保护工作；另一方面要采取措施设法尽量减少由于暂停施工给工程和承包方带来的损失。
采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象作出定量的结果的价值判断是指（ ）
A.定量评价法
B.定性评价法
C.综合评价法
D.逐一评价法
答案：A
解析：
定量评价是指采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。
