2021监理工程师经典例题9篇

发布时间:2021-09-05
2021监理工程师经典例题9篇

2021监理工程师经典例题9篇 第1篇


征用耕地的土地补偿费,为该耕地被征用前三年平均年产值的(  )倍。

A.5~10
B.3~6
C.6~10
D.15

答案:C
解析:
本题考查的是工程建设其他费用。征用耕地的土地补偿费,为该耕地被征用前三年平均年产值的6~10倍。


下列选项中,关于合同生效的说法正确的有()。

A.依法成立的合同,自成立时生效
B.附生效条件的合同,自条件成就时生效
C.附解除条件的合同,自条件成就时生效
D.附生效期限的合同,自期限届至时失效
E.附终止期限的合同,自期限届满时失效

答案:A,B,E
解析:
2020版教材P20-37
选项C的正确说法,是附解除条件的合同,自条件成就时失效;
选项D的正确说法,是附生效期限的合同,自期限届至时生效。


某土方工程中,承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度慢,使得部分施工任务拖到雨季进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。
【问题】(4)承包人应提供的索赔文件有哪些?请协助承包人拟定一份索赔通知。

答案:
解析:
(4)承包人应提供的索赔文件有:①索赔信;②索赔报告;③索赔证据与详细计算书等附件。索赔通知的参考形式如下:索赔通知致甲方代表(或监理工程师):我方希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。1在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。2在合同文件未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。由于第1条,我方实际施工进度提前。由于第2条,我方实际生产率降低,而引起进度拖延,并不得不在雨季施工。上述条件变化,造成我方施工现场设计与原计有很大不同,为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求,具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中。承包人:×××××年××月××日


关于大型工程设备采购招标中交货期的描述,正确的有(  )。

A.约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B.如果交货时间不能接受,视为非响应投标
C.提前交货不考虑降低评标价
D.不允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
E.依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受

答案:A,B,C,E
解析:
考点:详细评审。选项D,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。


下列施工阶段的目标控制工作中,属于监理工程师质量目标控制工作的有()。

A.审查施工管理制度
B.审查施工组织设计
C.计量己完合格工程量
D.验收分部分项工程
E.审核竣工图

答案:B,D,E
解析:
为完成施工阶段质量控制任务,项目监理机构需要做好以下工作:协助建设单位做好施工现场准备工作,为施工单位提交合格的施工现场;审查确认施工总包单位及分包单位资格;检查工程材料、构配件、设备质量;检查施工机械和机具质量;审查施工组织设计和施工方案;检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境;控制施工工艺过程质量;验收分部分项工程和隐蔽工程;处置工程质量问题、质量缺陷;协助处理工程质量事故;审核工程竣工图,组织工程预验收;参加工程竣工验收等


关于施工安全风险评估报告中风险管控,生产经营单位应严格落实风险管控主体责任,结合生产经营业务风险管控需求,以及机构设置情况,按照( )原则,明确不同等级风险管控责任分工,并细化岗位责任。

A.分工管理
B.责任管理
C.分级管理
D.分区管理

答案:C
解析:
本题考查的是安全风险分级管控。关于施工安全风险评估报告中风险管控,生产经营单位应严格落实风险管控主体责任,结合生产经营业务风险管控需求,以及机构设置情况,按照“分级管理”原则,明确不同等级风险管控责任分工,并细化岗位责任。


下列情况属于没有实质性响应招标文件的有(  )。

A.超出经营范围投标
B.业绩不满足招标文件要求
C.投标保函的有效期超出
D.资格证明文件不全
E.单价计算的结果与总价不一致

答案:A,B,D
解析:
考点:初步评审。下列情况属于没有实质性响应招标文件:未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;超出经营范围投标;资格证明文件不全;投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;业绩不满足招标文件要求;投标保函的有效期不足;不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。


对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔,监理工程师应当(  )。

A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用
B.批准相应的直接工程费
C.批准相应的措施项目费
D.不予批准

答案:D
解析:
2020教材P178-184


下列应当公开招标的是()。

A.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂、有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目

答案:D
解析:
考点:《招标投标法实施条例》相关内容。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标。


2021监理工程师经典例题9篇 第2篇


根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但可以邀请招标的情形有()

A.技术复杂
B.受自然环境限制
C.采用公开招标方式的费用过高
D.有特殊要求,只有少量潜在投标人可供选择

答案:D
解析:
2020版教材P26-28
根据《招投标法实施条例》 ,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:
(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供应择;
(2) 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。


关于建设工程监理规划编写的说法,正确的是(  )。


A.监理规划的编写必须满足业主的要求,且宜粗不宜细

B.监理规划编写应留有审批时间,以便监理单位负责人对监理规划进行审批

C.监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容

D.监理规划编写阶段应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制

答案:C
解析:
考点:“建设工程监理规划编写的要求”。建设工程监理规划的基本构成内容应当力求统一。这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求。监理规划基本构成内容的确定,首先应依据建设监理制度对建设工程监理的内容要求。建设工程监理的主要内容是控制建设工程的投资、工期和质量,进行建设工程合同管理,协调有关单位间的工作关系。这些内容无疑是构成监理规划的基本内容。因此,对整个监理工作的组织、控制、方法、措施等将成为监理规划必不可少的内容。所以,选项C的叙述是正确的。在监理规划编写的过程中 , 应当充分听取业主的意见,最大限度地满足他们的合理要求,为进一步搞好监理服务奠定基础。所以,选项A的叙述是不正确的。监理规划一般要分阶段编写。监理规划的编写需要有一个过程,需要将编写的整个过程划分为若干个阶段。监理规划编写阶段可按工程实施的各阶段来划分,前一阶段工程实施所输出的工程信息就成为后一阶段监理规划信息。在监理规划的编写过程中需要进行审查和修改,因此,监理规划的编写还要留出必要的审查和修改的时间。所以,选项B、D的叙述均是不正确的。因此,本题的正确答案为C。


在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风 险事件发生的概率( )。A

在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风

险事件发生的概率( )。

A几乎为零B很小

C中等D较大

正确答案:D


采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是(  )。

A.计算工程量的方法不同
B.计算利税的方法不同
C.计算直接工程费的方法不同
D.计算措施费、间接费的方法不同

答案:C
解析:
实物法编制施工图预算的步骤与预算单价法基本相似,但在具体计算人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定的区别。实物法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格,编制出的预算可较准确地反映出实际水平,误差较小,适用于市场经济条件波动较大的情况。


关于质押担保方式的说法,正确的有( )。

A、质押中的质物需转移占有
B、专利权可以质押
C、股权不可质押
D、建设用地使用权不可质押
E、土地所有权可以质押

答案:A,B,D
解析:
[考点]担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的蕋金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。@##


建设工程监理规划在编写完成后,属于其审核内容的有()。

A.工作计划
B.监理工作制度
C.监理范围
D.监理单位的资质
E.编写人员资格

答案:A,B,C
解析:
2020教材P122-123
监理单位技术负责人审核监理规划时,审核的内容主要包括:
(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核;
(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核);
(3)工作计划的审核;
(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核;
(5)对安全生产管理监理工作内容的审核;
(6)监理工作制度的审核。


下列选项中,公司设立条件中,不属于股份有限公司设立条件的是()。

A.有公司住所
B.股东大会
C.股份发行、筹办事项符合法律规定
D.发起人符合法定人数

答案:B
解析:
2020版教材P58-59
设立股份有限公司,应当具备下列条件:
(1) 发起人符合法定人数;
(2) 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额;
(3) 股份发行、筹办事项符合法律规定;
(4) 发起人制订公司章程,采用募集方式设立的经创立大会通过;
(5) 有公司名称,建立符合股份有限公司要求的组织机构;
(6) 有公司住所。


承包人按批准的技术方案组织施工,实施期间如需变更,则( )。

A.重新报批
B.内部审核
C.专家论证
D.平行检验

答案:A
解析:
本题考查的是施工准备阶段影响因素的质量控制。承包人按批准的技术方案组织施工,实施期间如需变更,需重新报批。


根据《建设工程监理规范》(GBT 50319-2013),下列文件资料中,可作为监理实施细则编制依据的是()。

A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报

答案:B
解析:
《建设工程监理规范》规定了监理实施细则编写的依据:
⑴监理规划;
⑵工程建设标准、工程设计文件和技术资料;
⑶施工组织设计、(专项)施工方案。
还可以融入工程监理单位的规章制度和经认证发布的质量体系。


2021监理工程师经典例题9篇 第3篇


当承包商认为有工程延期事件发生时,关于工程延期审批过程的说法中,正确的有()。

A.承包单位在合同规定的有效期内,口头或书面通知监理工程师
B.承包单位在合同规定的有效期内,向监理工程师提交详细的申述报告
C.如延期时间具有持续性,在合同有效期内不能提交最终详细申述报告时,应向监理工程师提交阶段性申述报告
D.监理工程师在调查核实阶段性报告的基础上,应尽快作出延长工期的临时决定,临时决定的延期时间一般应超过最终批准的延期时间
E.对于一时难以作出结论的延期时间,如不属于持续性事件,不能作出临时延期决定,而应立即成立专门小组进行处理

答案:B,C
解析:
2020教材P133-135
选项A错误,当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知),以便于监理工程师尽早了解所发生的事件,及时作出一些减少延期损失的决定;选项D错误,监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间;选项E错误,对于一时难以作出结论的延期事件,即使不属于持续性的事件,也可以采用先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。这样既可以保证有充足的时间处理延期事件,又可以避免由于处理不及时而造成的损失。


关于专业施工分包人权利义务的说法,正确的有( )。

A:分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬
B:分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险,并支付保险费用
C:分包人不需要单独编制施工组织设计,可以根据承包人制定的施工组织设计施工
D:分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任
E:分包人在施工现场接受承包人的管理

答案:B,D,E
解析:
本题考查的是施工分包合同概述。选项A错误,施工专业分包规定为分包合同价格,即分包人独立完成约定的施工任务后,有权获得的包括施工成本、管理成本、利润等全部收入;选项C错误,施工专业分包合同规定,分包人应编制专业工程的施工组织设计和进度计划,报承包人批准后执行。参见教材P103~104。


某分部工程双代号网络计划如图所示。图中标出每个节点的最早时间和最迟时间.该计划表明(  )


A.工作①--③为关键工作
B.工作①--④的总时差为1
C.工作③--⑥的自由时差为1
D.工作⑥--⑩的总时差为3
E.工作④--⑧的自由时差为1

答案:B,D,E
解析:
由图分析可知,关键线路为①--②--③--⑤--⑦--⑧--⑩,工作①--③不是关键工作。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。工作的自由时差等于该工作完成节.占、的最早时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减其持续时间。


下列选项中,关于合同履行的一般规则说法正确的是()。

A.合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充
B.质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行
C.价款或者报酬不明确的,按照签订合同地的市场价格履行
D.履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行
E.履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担

答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材P20-37
本题考查的是《合同法》主要内容。选项C正确的说法是价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。


根据桩基激振后桩土的相对位移或桩身所产生的应变量不同,国内已用于工程检验的动测法分为( )。

A.抗拔承载力试验
B.水平静承载力试验
C.高应变
D.抗压承载力试验
E.低应变

答案:C,E
解析:
本题考查的是地基基础工程施工试验与检测。国内已用于工程检验的动测法分为高应变和低应变两大类。


项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后,下一步的工作是()

A、制订工作计划
B、编制与优化方案
C、进行项目评价
D、编制可行性研究报告

答案:B
解析:
可行性研究的基本工作步骤如下:


按照《建设工程施工合同(示范文本)》,工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或提出修改意见,时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见,则视为(  )。


A.工程师已同意,免除承包人应承担的计划缺陷责任

B.工程师已同意,不免除承包人应承担的计划缺陷责任

C.工程师未同意,承包人应修改进度计划

D.工程师未同意,承包人应等待工程师的进一步指示

答案:B
解析:
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见,时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。


(2018年)根据《建设工程监理规范》,不属于监理实施细则编写依据的是(  )。

A.已批准的监理规划
B.施工组织设计,专项施工方案
C.工程外部环境调查资料
D.与专业工程相关的设计文件和技术资料

答案:C
解析:
监理实施细则编写的依据:(1)已批准的建设工程监理规划;(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;(3)施工组织设计、(专项)施工方案。


(2016年真题)下列报审、报验表中,只需由专业监理工程师签署审查意见的有( )。

A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表
E.分包单位资格报审表

答案:C,D
解析:
本题考查的是现场施工准备质量控制。选项ABE均需由总监理工程师审批并签署意见


2021监理工程师经典例题9篇 第4篇


为了使施工进度控制目标更具科学性和合理性, 在确定施工进度控制目标时应考虑的因素包括()。

A.类似工程项目的实际进度
B.工程实施的难易程度
C.工程条件的落实情况
D.施工图设计文件的详细程度
E.建设总进度目标对施工工期的要求

答案:A,B,C,E
解析:


Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议,而需要工程项目参建各方共同签署,包括( )。

A.主要的材料设备供应单位
B.主要的分包单位
C.监理单位
D.建设单位
E.总承包单位

答案:A,B,D,E
解析:
本题考核的是Partnering模式的主要特征。Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议,而需要工程项目参建各方共同签署,包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。


双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了()。

A.表达不需要消耗时间的工作
B.表达不需要消耗资源的工作
C.表达工作间的逻辑关系
D.节省箭线和节点

答案:C
解析:
2020教材P37-43
本题考查的是双代号网络图的绘制。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。虚工作既不消耗时间,也不消耗资源。


对于一些工程量较小、工艺比较简单的工程,适用的施工图预算审查方法是( )。

A、全面审查法
B、标准预算审查法
C、分组计算审查法
D、重点审查法

答案:A
解析:
本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。逐项审查法又称全面审查法,即按定额顺序或施工顺序,对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致,审查质量高、效果好。缺点是工作量大,时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。参见教材P80。


工程网络计划费用优化的目的是为了寻求( )。

A、满足要求工期的条件下使总成本最低的计划安排
B、使资源强度最小时的最短工期安排
C、工期-成本的优化
D、使工程总成本最低时的工期安排
E、工程总费用固定条件下的最短工期安排

答案:A,C,D
解析:
费用优化又称工期成本优化,是指寻求工程总成本最低时的工期安排,或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。


安全生产事故发生后,单位负责人接到报告后,应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1
B.2
C.3
D.4

答案:A
解析:
2020版教材P44
事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。


监理工程师控制物资供应进度的工作内容是(  )。


A.决定物资供应分包方式及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

答案:C
解析:
考点: “控制物资供应计划的实施”。控制物资应计划的实施工内容有:①掌握物资供应全过程的情况。监理工程师要监测从材料、设备订货到材料、设备到达现场的整个过程,及时掌握动态,分析是否存在潜在的问题,②采取有效措施保证急需物资的供应。监理工程师对可能导致建设工程拖期的急需材料、设备采取有效措施,促使其及时运到施工现场;③审查和签署物资供应隋况分析报告。在物资供应过程中,监理工程师要审查和签署物资供应单位的材料设备供应情况分析报告;④协调各有关单位的关系。在物资供应过程中,由于某些干扰因素的影响,要进行有关计划的凋整。监理工程师要协调好建设、设计、材料供应和施工等单位之间的关系。因此,根据第③点可知,本题的正确答案为C。


按照《合同法》的规定,( )属于代理合同。
 

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同
B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同
C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同
D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

答案:C
解析:
知识点:代理关系。选项ABD并不是基于代理与被代理。主要判断原则,看是否以被代理人的名义工作。2020版教材P8。


在建设工程风险初始清单中,施工风险因素的典型风险事件有()。

A.施工工艺落后
B.未考虑施工可能性
C.施工安全措施不当
D.未考虑场地情况
E.施工技术和方案不合理

答案:A,C,D,E
解析:
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。建设工程风险初始清单中,施工风险因素的典型风险事件有:施工工艺落后,施工技术和方案不合理,施工安全措施不当,应用新技术新方案失败,未考虑场地情况等。


2021监理工程师经典例题9篇 第5篇


下列有关格式条款的表述中,错误的有()。
A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
D.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释
E.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

答案:A,D
解析:
格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。


对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程,只审批(  )。

A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.资金申请报告
D.初步设计和概算

答案:C
解析:
对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程,只审批资金申请报告。


编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图,体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的(??)措施。

A.组织
B.技术
C.经济
D.合同

答案:A
解析:
本题考查重点是“投资控制的措施”。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如下:(1)组织措施①在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工,②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。(2)经济措施:①编制资金使用汁划,确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策;②进行工程计量;③复核工程付款账单,签发付款证书;④在施工过程中进行投资跟踪控制,定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较;发现偏差,分析产生偏差的原因,采取纠偏措施;⑤协商确定工程变更的价款。审核竣工结算;⑥对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测,经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。(3)技术措施:①对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更;②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性;③审核承包人编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析。(4)合同措施:①做好工程施工记录,保存各种文件图纸,特别是注有实际施工变更情况的图纸,注意积累素材,为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜;②参与合同修改、补充工作,着重考虑它对投资控制的影响。因此,本题的正确答案为A。


根据《合同法》,关于撤销权消灭的说法,正确的是( )。

A.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起3年内没有行使撤销权的
B.具有撤销权的当事人知道撤销事由后必须出具相关书面文件证明放弃撤销权的
C.受损害的一方当事人可请求人民检察院或仲裁机构撤销合同
D.撤销权是指受损害的一方当事人对可撤销的合同依法享有的权利

答案:D
解析:
撤销权是指受损害的一方当事人对可撤销的合同依法享有的、可请求人民法院或仲裁机构撤销该合同的权利。D选项正确。
有下列情形之一的,撤销权消灭:
a. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权。A选项错。
b. 具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
BC选项作为迷惑干扰项,关于本题无相关依据。


由总承包单位或安装单位负责采购的设备,采购前应向()提交设备采购方案,并按相关程序审查批准后方可实施。


A.建设单位
B.设计单位
C.总承包单位或安装单位技术负责人
D.项目监理机构

答案:D
解析:
总承包单位或安装单位负责采购的设备,采购前应向项目监理机构提交设备采购方案,按程序审查同意后方可实施。


建设工程的质量风险和安全风险都会引起( )。A返工费用B医疗费 C造成工期延误的损失D第三

建设工程的质量风险和安全风险都会引起( )。

A返工费用B医疗费

C造成工期延误的损失D第三者责任损失

E对工程使用造成的损失

正确答案:CD


下列不属于注册监理工程师的权利的有( )


A.使用注册监理工程师称谓

B.依据本人能力从事相应的执业活动

C.保证执业活动成果的质量,并承担相应责任

D.不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业

E.遵守法律、法规和有关管理规定

答案:C,D,E
解析:
注册监理工程师的权利: ①使用注册监理工程师称谓;
②在规定范围内从事执业活动;
③依据本人能力从事相应的执业活动;
④保管和使用本人的注册证书和执业印章:
⑤对本人执业活动进行解释和辩护;
⑥接受继续教育;
⑦获得相应的劳动报酬;
⑧对侵犯本人权利的行为进行申诉。
CDE选项属于注册监理工程师应当履行的义务。


某小型勘察项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同(  )。


A.无效

B.甲方同意有效

C.成立

D.备案登记后成立

答案:C
解析:
《合同法》第三十六条规定,法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。


在设计过程中,如果业主改变其建设意图和要求,就会引起设计单位的设计变更,这体现了()会影响设计进度。

A.工程变更
B.设计各专业之间的协调配合
C.建设意图及要求改变
D.设计审批时间

答案:C
解析:
2020版教材P113-114
本题考查的是影响设计进度的因素。建设工程设计是本着业主的建设意图和要求而进行的,所有的工程设计必然是业主意图的体现。因此,在设计过程中,如果业主改变其建设意图和要求,就会引起设计单位的设计变更,必然会对设计进度造成影响。


2021监理工程师经典例题9篇 第6篇


双代号网络计划中的节点表示()。


A.工作的连接状态

B.工作的开始

C.工作的结束

D.工作的开始或结束

答案:D
解析:
考点:网络图的组成。双代号网络图又称箭线式网络图,它是以箭线及其两端节点的编号表示工作,同时,节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。


根据《建筑法》,下列关于建筑工程质量管理的说法中,正确的有( )。

A.建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得偷工减料
B.工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计
C.建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责
D.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料.建筑构配件和设备,可以指定生产厂.供应商
E.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,由分包单位对分包工程的质量负责

答案:A,B,C
解析:
考核《建筑法》主要内容。选项D错误,建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商;选项E错误,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。


设计施工总承包合同中,监理人获得发包人同意后应提前( )向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起( )天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求。

A.7天,90天
B.7天,30天
C.14天,90天
D.14天,30天

答案:A
解析:
知识点:开始工作。监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知;因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。2020版教材P127。


根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,多层及高层建筑的分项工程可按( )来划分检验批。

A.变形缝
B.施工工艺
C.楼层
D.工程量
E.施工段

答案:C,E
解析:
考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。通常,多层及高层建筑的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批。


为保证设备的质量,( )在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。

A.监理单位
B.建设单位
C.制造单位
D.安装单位

答案:C
解析:
考核设备运输与交接的质量控制。为保证设备的质量,制造单位在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案,项目监理机构审查。


下列对建设工程归档文件的要求中,属于质量要求的有()。

A、符合国家有关的技术规范、标准和规程
B、同一案卷内有不同保管期限的文件,该案卷保管期限应从长
C、同一案卷内有不同密级的文件,应以高密级为本卷密级
D、内容真实、准确,与工程实际相符
E、应采用耐久性强的书写材料

答案:A,D,E
解析:
本题考查的是建设工程档案编制质量要求与组卷方法。选项BC属于案卷封面的编制要求。(选项BC新教材已删除)


根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于()。

A、合同价格内的暂列金额
B、预留的部分工程预付款
C、业主的履约保证金
D、预留承包商的部分应得工程款

答案:D
解析:
本题考查的是保留金的定义。保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在建设单位手中,作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。


项目监理机构应根据工程的特点和具体情况,将材料进场报验、见证取样送检的范围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样方法等内容纳入( )。

A.监理规划
B.监理实施细则
C.见证取样送检工作制度
D.见证取样送检工作方案

答案:B
解析:
2020教材P148-149
项目监理机构应根据工程的特点和具体情况,制定工程见证取样送检工作制度,将材料进场报验、见证取样送检的范围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样方法等内容纳入监理实施细则,并可召开见证取样工作专题会议,要求工程参建各方在施工中必须严格按制定的工作程序执行。


在建设工程质量验收时,室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程,室外工程的子单位包括( )。

A.附属建筑
B.智能工程
C.道路工程
D.边坡工程
E.室外环境

答案:A,C,D,E
解析:
本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。室外工程的子单位包括道路、边坡、附属建筑、室外环境。


2021监理工程师经典例题9篇 第7篇


根据《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013),施工单位的下列行为中,总监理工程师应及时签发工程暂停令的是( )。

A.未按专项施工方案施工
B.拒绝项目监理机构管理
C.未按施工组织设计施工
D.施工存在安全事故隐患

答案:B
解析:
本题考查的是合同管理。项目监理机构发现下列情况之一时,总监理工程师应及时签发工程暂停令:(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;(4)施工单位违反工程建设强制性标准的;(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。


根据FIDIC《施工合同条件》的规定,下列工程师对承包商索赔的处理决定中,不正确的是()。

A、通过变更删减部分承包工作内容的,给予费用补偿并相应缩短合同工期
B、完成变更指令增加的施工项目,给予费用补偿并顺延合同工期
C、因不可预见的外界条件对施工的干扰,给予费用补偿并顺延合同工期
D、异常不利的气候条件影响导致施工暂停,费用不予补偿但顺延合同工期

答案:A
解析:
本题考查的是工程师对承包商索赔的处理。选项A工程师只有延长工期的权限,但无缩短合同工期的权限,缩短工期属于合同变更。


监理人的质量控制就是按照( )的质量标准对建设项目质量进行控制。

A.政府规定

B.合同规定

C.监理人规定

D.发包人规定

答案:B
解析:
监理的质量控制,是指监理单位受发包人委托,按照合同规定的质量标准对建设项目质量进行的控制。


进行工程监理评标时,对于建设单位要求在现场另建试验、检测中心的工程项目,属于应重点考查内容的是()。

A.投标人评价分析的能力
B.投标人人员配备情况
C.投标人撰写试验报告的能力
D.工具配备情况

答案:A
解析:
2020版教材P67-72
对于建设单位在现场另建试验、检测等中心的工程项目,应重点考查投标人评价分析、检验测量数据的能力。


某建设工程划分为4个施工过程,3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍分别为4天、6天、4天和2天,则流水步距为()天。

A.2
B.3
C.4
D.6

答案:A
解析:
2020教材P28-31
本题考查的是成倍节拍流水施工。成倍节拍流水施工的流水步距等于流水节拍的最大公约数。


(2014年真题)根据《标准施工合同》,暂列金额的主要特点有(  )。

A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款
B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用
C.不能用于计日工支付
D.属于签约合同价的一部分
E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

答案:A,B,D,E
解析:
2.签订合同时签约合同价内尚不确定的款项
(1)暂估价(一定发生)
  暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
  该笔款项属于签约合同价的组成部分,合同履行阶段一定发生,但招标阶段由于局部设计深度不够、质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因,要求承包人按暂估价格报价部分,合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。
(2)暂列金额(不一定发生)
  暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项,用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金


以下()情况能体现出CM模式的优点。

A.设计变更可能性较小的建设工程
B.质量因素较为重要的工程
C.投资控制比较严格的工程
D.时间因素最为重要的建设工程

答案:D
解析:
考点:CM模式。从CM模式的特点来看,在以下几种情况下尤其能体现出它的优点:(1)设计变更可能性较大的建设工程;(2)时间因素最为重要的建设工程;(3)因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程。


当事人对建设工程实际竣工日期有争议时,对竣工日期的确定不正确的是( )。

A.建设工程经竣工验收合格的,以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的,以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的,以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期

答案:A
解析:


项目监理机构组织协调工作中,不属于内部协调内容的是(  )。

A.建立信息沟通制度
B.与政府建设行政主管机构的协调
C.及时交流信息、处理矛盾,建立良好的人际关系
D.明确监理人员分工及各自的岗位职责

答案:B
解析:
考点:监理规划主要内容。项目监理机构的内部协调:总监理工程师牵头,做好项目监理机构内部人员之间的工作关系协调;明确监理人员分工及各自的岗位职责;建立信息沟通制度;及时交流信息、处理矛盾,建立良好的人际关系。


2021监理工程师经典例题9篇 第8篇


根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列工程中,需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的有()

A、深基坑工程
B、地下暗挖工程
C、脚手架工程
D、高大模板工程
E、拆除工程

答案:A,B,D
解析:
根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:①基坑支护与降水工程;②土方开挖工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准,由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。


勘察成果报告应包括下列内容(  )。

A.勘察工作概况
B.勘察报告编制深度
C.与勘察标准的符合情况
D.勘察任务书的完成情况
E.设计阶段的完成情况

答案:A,B,C,D
解析:
考点:“工程监理单位勘察质量管理的主要工作”。勘察成果评估报告应包括下列内容:勘察工作概况;勘察报告编制深度,与勘察标准的符合情况,勘察任务书的完成情况;存在问题及建议;评估结论。因此,本题的正确答案为ABCD。


关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法,正确的是(  )。


A.不应记入会议纪要,以免影响各方意见一致问题的解决

B.应将各方的主要观点记入会议纪要,但与会各方代表不签字

C.应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中

D.应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要

答案:C
解析:
本题考查重点是“监理例会会议纪要”。例会上意见不一致的重大问题,应将各方的主要观点,特别是相互对立的意见记入“其他事项”中。会议纪要的内容应准确如实,简明扼要,经总监理工程师审阅,与会各方代表会签,发至合同有关各方,并应有签收手续。因此,本题的正确答案为C。


某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由(  )。

A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失

答案:C
解析:
考点:保证在建设工程中的应用。建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,但工程已竣工移交,属于保险人的除外责任。


下列关于施工合同中监理人的地位,不正确的是( )。

A.监理人属于受发包人聘请的管理人,与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作

答案:B
解析:
2020版教材P91-92
既属于发包人一方的人员,但又不同于发包人的雇员,即不是一切行为均遵照发包人的指示,而是在授权范围内独立工作。故不是独立的第三方。


下列属于注册监理工程师的职业道德的有(  )。


A.维护国家的荣誉和利益

B.不断提高业务能力和监理水平

C.不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

D.坚持独立自主地开展工作

E.不出借执业印章

答案:A,B,D
解析:
本题考查重点是“注册监理工程师职业道德”。注册监理工程师在执业过程中也要公平,不能损害工程建设任何一方的利益,为此,注册监理工程师应严格遵守如下职业道德守则:①维护国家的荣誉和利益,按照“守法、诚信、公平、科学”的经营活动准则执业;②执行有关工程建设法律、法规、标准和制度,履行建设工程监理合同规定的义务;③努力学习专业技术和建设工程监理知识,不断提高业务能力和监理水平;④不以个人名义承揽监理业务;⑤不同时在两个或两个以上工程监理单位注册和从事监理活动,不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职;⑥不为所监理工程指定承包商、建筑构配件、设备、材料生产厂家和施工方法;⑦不收受施工单位的任何礼金、有价证券等;⑧不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项;⑨坚持独立自主地开展工作。所以,选项A、B、D符合题意。选项C属于FIDIC道德准则。选项E属于监理工程师的义务。因此,本题的正确答案为ABD。


建设工程质量保修书应由( )出具。

A.建设单位向建设行政主管部门
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位

答案:C
解析:
2020版教材P7-10
根据《建设工程质量管理条例》,建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。


工程监理企业经营活动准则中,工程监理企业要做到公平,必须做到( )

A.要具有丰富的经验
B.要坚持实事求是
C.要熟悉建设工程合同有关条款
D.要提高专业技术能力
E.要提高综合分析判断问题的能力

答案:B,C,D,E
解析:
工程监理企业要做到公平,必须做到以下几点:
①要具有良好的职业道德;
②要坚持实事求是;
③要熟悉建设工程合同有关条款;
④要提高专业技术能力;
⑤要提高综合分析判断问题的能力。


排列图的横坐标表示影响质量的各个因素或项目,按影响程度大小从左至右排列,直方形的高度示意某个
因素的影响大小。实际应用中,通常按累计频率划分,累计频率为 90%?100%的部分属于( )因素。

A.主要
B.一般
C.次要
D.特殊

答案:B
解析:
排列图法
按累计频率划分为(0%?80%)、(80%?90%)、(90%?100%)三部分,与其对应的影响因素分别为 A、B、C 三类。
A 类为主要因素,B 类为次要因素,C 类为一般因素。参见教材 P65。


2021监理工程师经典例题9篇 第9篇


“影响使用功能和工程结构安全,造成永久质量缺陷”的质量事故,是认定( )的一个条件。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.一级重大质量事故

D.四级重大质量事故

正确答案:A


组成《建设工程监理合同(示范文本)》的合同文件有:①监理与相关服务建议书;②委托书;③协议书;④通用条件;⑤专用条件及附录A、附录B,当上述文件内容出现歧义时,其解释顺序是( )。

A.④③②⑤①
B.③②①⑤④
C.②⑤③④①
D.③②⑤④①

答案:D
解析:
本题考查的是建设工程监理合同订立。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:(1)协议书;(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);(3)专用条件及附录A、附录B;(4)通用条件;(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。


关于抗震钢筋伸长率的复验,检验要求说法错误的是( )。


A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30
D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%

答案:B
解析:
2020版教材P79-87
抗震钢筋伸长率的复验,检验要求:
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
②钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
钢筋研究的是抗拉强度,不是抗压强度。


工程项目的设计成果完成后,由(  )负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。


A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

答案:D
解析:
考点:“设计合同履行管理”。设计的阶段成果(初步设计、技术设计、施工图设计)完成后,应由发包人组织鉴定和验收,并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。因此,本题的正确答案为D。


组织应具有的基本含义为( )。A目标是组织存在的前提B组织中人员应分工协作 C组织是生产要

组织应具有的基本含义为( )。

A目标是组织存在的前提B组织中人员应分工协作

C组织是生产要素之一D组织中的人员应明确权力层次

E组织有组织结构图表示

正确答案:ABD


建筑安装工程费包括( )。

A.工程保险费
B.设备购置费
C.基本预备费
D.专项费用
E.企业管理费

答案:B,D,E
解析:
本题考查的是建筑安装工程费。 建筑安装工程费包括直接费、设备购置费、措施费、企业管理 费、规费、利润、税金和专项费用。


下列关于BOT与ABS融资方式的说法正确的是()。

A.BOT融资方式中,经营权在特许经营期内是属于项目公司,项目的所有权归政府
B.ABS融资方式项目的所有权在债券存续期内归原始权益人
C.ABS融资方式经营权与决策权存续期内仍属于原始权益人
D.BOT融资方式中,所有权及经营权始终属于项目公司的

答案:C
解析:
2020版教材P52-63
BOT融资方式中,项目的所有权与经营权在特许经营期内是属于项目公司的,在特许期经营结束后,所有权与经营权将会移交给政府;在ABS融资方式中,根据合同规定,项目的所有权在债券存续期内由原始权益人转至S2020版教材PV,而经营权与决策权仍属于原始权益人,债券到期后,利用项目所产生的收益还本付息并支付各类费用之后,项目的所有权重新回到原始权益人手中。


合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.地震灾害导致施工暂停
D.图纸设计错误导致的工程返工

答案:D
解析:
2020版教材P8
本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。法律事实分为行为和事件。行为是主体有意识的活动,事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况,选项ABC均属事件。



某工程项目施工合同价为5 6 0万元。合同工期为6个月,施工合同中规定:(1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。(2)业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三个月底全部扣完。(3)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。(4)工程进度款按月结算,不考虑调价。(5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。(6)若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的9 0%时,业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。(7)经业主签认的施工进度计划和实际完成产值见表4-16。



该工程施工进入第四个月时,由于业主资金出现困难,合同被迫终止。为此,施工单位提出以下费用补偿要求:


(1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料,计50万元。(2)因设备撤回基地发生的费用1 0万元。(3)人员遣返费用8万元。


【问题】


1.该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?


2.第1~3月监理工程师各月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少?


3.合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元?


4.合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理?业主应补偿多少万元?


5.合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款?



答案:
解析:

1.工程预付款:5 60*20%=112(万元)保留金:5 6 0*5% =28(万元)


2.第一个月:


签证的工程款:70*(1 -0.1)=63(万元)应签发的付款凭证金额:63-8=55(万元)


第二个月:


本月实际完成产值不足计划产值的90%,即(90-80)/90=11.1%签证的工程款:80*(1-0.1)- 80*8%=65. 60(万元)应签发的付款凭证金额:65.6- 12=53. 60(万元)


第三个月:


本月扣保留金:28- (70+80)*10%=13(万元)签证的工程款:120-13=107(万元)应签发的付款凭证金额:107-15=92(万元)


3.合同终止时业主已支付施工单位各类工程款:112+55+53. 6+92=312. 60(万元)


4.业主应补偿的是:


(1)已购特殊工程材料价款补偿5 0万元的要求合理。(2)施工设备遣返费补偿1 0万元的要求不合理。应补偿:560 - 70 - 80 - 120/560*1 0=5. 18(万元)(3)施工人员遣返费补偿8万元的要求不合理。应补偿:560 - 70 - 80 - 120/560*8=4. 14(万元)合计:59. 32万元


5.合同终止后业主共应向施工单位支付的工程款:70+80+ 120+ 59. 32 -8- 12 -15=294. 32(万元)