2021监理工程师预测试题7章 第1章
设备安装经检验合格后，还必须进行试车。设备试车时，试运行应坚持的步骤有( )。
A. 先无负荷后有负荷
B. 先从动系统后主动系统
B. 先部件后组件，再单机、机组
D. 先高速后降至低速运转
E. 先手控、遥控、最后自控运转
某委托监理的工程,施工合同工期为20个月,土方工程量为2800m3,土方单价为18元/m3。施工合同中规定,土方工程量超出原估计工程量15%时,新的土方单价应调整为15元/m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图2所示（时间单位：月）。其中工作A、E、J共用一台施工机械且必须安顺序施工。2、当该计划执行3个月后,建设单位提出增加一项新的工作F。根据施工组织的不同,工作F可有两种安排方案,方案1：如图3所示；方案2：如图4所示。经监理工程师确认,工作F的持续时间为3个月。
【问题】比较两种组织方案哪一个更合理。为什么?
答案：
解析：
2、方案（1）工期为21个月,机械闲置时间为6个月;方案（2）工期为20个月,机械闲置时间为4个月;所以,方案（2）更合理,工期短,机械闲置时间少
某工程单代号搭接网络计划中工B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示，工作D和工作E的总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为（ ）天。
A.6
B.8
C.9
D.12
答案：C
解析：
考点: “单代号网络计划时间参数的计算”。其他工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值，
计算公式为：
建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（ ）。
A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
答案：C
解析：
本题考查的是成倍节拍流水施工。固定节拍流水施工相邻施工过程的流水步距相等，施工段之间没有空闲时间。加快的成倍节拍流水施工相邻专业工作队的流水步距相等，施工段之间没有空闲。非节奏流水施工相邻施工过程的流水步距不尽相等，有的施工段之间可能有空闲时间。
某工地发生生产安全事故，造成2人死亡，直接经济损失4000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）。
A.特别重大生产安全事故
B.重大生产安全事故
C.较大生产安全事故
D.一般生产安全事故
答案：C
解析：
考核《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。较大生产安全事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。
某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同 （示范文本）》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：
事件l：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。
事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。
问题：
事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？为什么？
答案：
解析：
（1）工期索赔成立（1分），理由：不可抗力导致工期延误可给予延期（1分）。
（2）费用索赔成立（1分），理由：不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏（1分），所造成的损失由建设单位承担（1分）。
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同，包括A～G共7项工作，工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同，包括M、N共两项工作，工期50天。土建与安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500元/台班，闲置补偿按80%计。规费和税金综合税率15%。
经甲乙双方协调，并经监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。
工程施工过程中发生如下事件：
事件1：基础工程B工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元，B工作时间延长5天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问，要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长5天，甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。
事件3：设备安装M工作开始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元，人工费0.5万元，M工作时间延长5天。设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天，费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元。
<1>?、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。
<2>?、事件1中，甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件？项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。
<3>?、事件2中，监理单位的做法是否妥当？甲施工单位的索赔是否成立？说明理由。
<4>?、事件3中，乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准？说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少？
答案：
解析：
【正确答案】 关键线路：A→C→E→G（或1→2→4→7→8）
B的总时差25天，自由时差20天；D总时差10天，自由时差0天；M总时差5天，自由时差0天。
【正确答案】 甲施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：索赔意向通知书；工程临时或最终延期报审表和费用索赔报审表。
项目监理机构应批准的工程延期是0天。因为B工作总时差25天，延期未超过其总时差，不影响工期。
项目监理机构应批准的费用补偿是8万元。因为地质资料不符是建设单位应承担的责任。
【正确答案】 业主代表的做法妥当。因为监理单位对质量有疑问时，可以要求再次剥离检查。
甲施工单位的索赔是不成立。因为再次剥离检查时存在质量问题，所以相应损失应由施工单位自行承担。
【正确答案】 增加材料费2.5万元，人工费0.5万元的补偿申请应批准，M工作时间延长5天应批准。因为是由业主采购的设备配件缺失造成的损失。
费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元不能批准，M工作延长3天不能批准。因为由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏造成的损失应由乙施工单位自行承担。
业主应补偿乙施工单位的费用=（2.5+0.5）×（1+15%）=3.45（万元）
2021监理工程师预测试题7章 第2章
某施工单位施工一综合楼工程施工某网络计划如图1所示，该计划已经被监理工程师审核批准。
图1 施工网络进度计划
＜1> 、当计划执行到第5天结束时检查，结果发现工作A已经完成4天的工作量，工作B已完成2天的工作量，工作C已完成3天的工作量，设各项工作为匀速进展，试绘制时标网络计划及实际进度前锋线，并判断实际进度状况对后续工作及总工期的影响。
＜2> 、如果在开工前监理工程师发出工程变更指令，要求增加一项工作J（持续时间为6天），该工作必须在工作D之后和工作F、H之前进行。试对原网络计划进行调整，画出调整后的双代号网络计划，并判断是否发生了工程延期事件。
答案：
解析：
＜1>、 时标网络计划如图2所示，实际进度前锋线如图2中虚线所示。
图2 时标网络进度计划
由于C工作为关键工作，所以C拖后2天将可能使总工期延长2天，其后续工作E、F、G、H、I将因其而全部顺延2天。
A工作为非关键工作，且有8天的自由时差，故其拖后1天不影响总工期，也不影响其后续工作。
B工作为非关键工作，有2天的总时差，故B工作拖延3天将使总工期延长1天。
综上分析，实际进度为工期延长2天，相应的后续工作顺延2天。
＜2>、
调整后的双代号网络计划如图3所示。
利用标号法分析：调整后的关键线路未发生变化，工期未变。
图3 调整后的网络计划
建设工程物资储备计划的编制依据有()。
A.物资供应计划
B.物资供应方式
C.物资需求计划
D.场地条件
E.市场供应信息
答案：B,C,D
解析：
物资储备计划编制依据：物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。
根据《招标投标法》中规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
A.1／2
B.1／3
C.2／3
D.3／4
答案：C
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是《招标投标法》主要内容。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应组织专家对涉及（ ）的专项施工方案进行论证、审查。
A、深基坑工程
B、地下暗挖工程
C、脚手架工程
D、设备安装工程
E、高大模板工程
答案：A,B,E
解析：
考点:《建筑工程安全生产管理条例》相关内容。根据《建设工程安全生产管理条例》第 26 条，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。参见教材 P36。
下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。
A.不视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错.漏或重复予以修正
C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除
D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除
答案：A
解析：
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后28 天内向承包人支付进度应付款。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
进口设备的关税计算公式为：进口关税＝（）*人民币外汇牌价*进口关税率
A．离岸价
B．到岸价
C．离岸价+国外运费
D．离岸价+国外运输保险费
将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比，其特点是（ ）。
A.增强投标的竞争性，且出现问题易于补救
B.增强投标的竞争性，但出现问题时补救工作开展较困难
C.减少投标的竞争性，但出现问题易于补救
D.减少投标的竞争性，且出现问题时补救工作开展较困难
答案：A
解析：
根据《招标投标法》的规定，全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。如果招标人有足够的管理能力，也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，其特点是：①可能发挥不同投标人的专业特长，增强投标的竞争性；②每个独立合同比总承包合同更容易落实，即使出现问题也是局部的，易于纠正或补救。但招标发包的数量多少要适当，合同太多会给招标工作和施工阶段的管理工作带来麻烦或不必要的损失。
2021监理工程师预测试题7章 第3章
根据FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润的事件是()
A、业主未能提供施工现场
B、工程师增加试验次数
C、设计图纸错误
D、业主原因暂停施工
答案：D
解析：
由于利润通常是包括在每项实施的工程内容的价格之内的，暂停施工，并未影响削减某些项目的实施，而导致利润的减少。所以不能索赔利润。
下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()
A、采用CM承发包模式
B、审查承包商递交的进度计划
C、办理工程进度款支付手续
D、建设工程变更管理制度
答案：D
解析：
进度控制的组织措施主要有：①建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；②建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；③建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；④建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等：⑤建立图纸审查、工程变更和设计管理制度。 @##
建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（ ）起决定性作用的检验项目。
A.节能
B.安全
C.环境保护
D.经济
E.主要使用功能
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是检验批质量验收。主控项目是指建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有()。
A.履行工程监理合同规定的义务
B.根据本人的能力从事相应的执业活动
C.不以个人名义承揽监理业务
D.接受继续教育
E.坚持独立自主地开展工作
赶工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为( )。
A.中标通知书、已标价工程量清单、技术标准
B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸
C.施工合同专用条款、图纸、已标价工程量清单
D.中标通知书、已标价工程量清单、投标书
合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有（ ）。
A.政府机关
B.法人的分支机构
C.大学所属二级学院
D.事业单位
E.社会团体
答案：A,B,D,E
解析：
合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。B选项属于其他组织中的内容，A、D、E选项是法人的内容，也就是具有法人条件的行政法人、事业单位、社会团体可以作为合同法律关系的主体。
下列选项中，属于建设工程进度调整系统过程中的工作内容有()。
A.进度计划执行中的跟踪检查
B.实际进度数据的加工处理
C.分析进度偏差对工作及总工期的影响
D.确定工期和后续工作的限制条件
E.实际进度与计划进度的对比
答案：C,D
解析：
考点:进度调整的系统过程。进度调整的系统过程：分析进度偏差产生的原因；分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；确定后续工作和总工期的限制条件；采取措施调整进度计划；实施调整后的进度计划。
2021监理工程师预测试题7章 第4章
在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的()。
A.申请人须知
B.申请人须知前附表
C.资格审查办法
D.资格审查办法前附表
E.资格预审公告
答案：A,C
解析：
2020版教材P39-40
施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”(申请人须知前附表除外)、“资格审查办法”(资格审查办法前附表除外)。
根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由( )组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人
答案：C
解析：
2020版教材P96-97
本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。
检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按（）进行划分。
A、工程量
B、施工段
C、楼层
D、工程特点
E、变形缝
答案：A,B,C,E
解析：
检验批是指按相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的，由一定数量样本组成的检验体。检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分
路面应具有下述一系列性能：（）指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能。
A.稳定性
B.耐久性
C.表面性能
D.强度和刚度
答案：B
解析：
路面应具有下述一系列性能：
(1)强度和刚度:指路面整体结构能够抵抗各种外力综合作用，而不发生破坏和过大变形的性能。
(2)稳定性:指路面在日光、大气、温度、湿度等自然因素影响之下，其整体强度不致迅速降低的性能。
(3)耐久性:指路面在自然因素和行车荷载多次重复作用下，材料不致迅速衰变、结构不致因疲劳而破坏的性能。
(4)表面性能:指路面表面的平整度和粗糙度，平整度用路面纵向凹凸量的偏差值表示，而粗糙度则用路面与轮胎的摩擦系数和路表纹理深度表示。
抵押权自登记时生效的包括（ ）。
A.生产设备
B.交通运输工具
C.已建成的建筑物和其它土地附着物
D.正在建造的建筑物
E.正在建造的船舶
答案：C,D
解析：
知识点:担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。2020版教材P15。
为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用指的是（）。
A.未明确项目准备金
B.基本预备费
C.建筑安装工程间接费
D.涨价预备费
答案：D
解析：
2020版教材P35-36
涨价预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用，亦称为价格变动不可预见费。
设计施工总承包合同文件规定中，（ ）是对“发包人要求”的响应文件。
A.承包人建议书
B.合同协议书
C.专用条款
D.通用合同条款
答案：A
解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。承包人建议书是对发包人要求的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。因此，本题的正确答案为A。
2021监理工程师预测试题7章 第5章
以下关于经济评价指标的描述中，正确的有（）。
A.投资收益率就是总投资收益率
B.净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率
C.采用线性内插法计算IRR只适用于具有常规现金流量的项目
D.净现值不考虑方案的寿命期
E.增量投资收益率大于基准收益率表明投资较大的方案可行
答案：B,C,E
解析：
2020教材P84-91
选项A错误，投资收益率包括总投资收益率和资本金净利润率两个具体应用；选项D错误，净现值不同于净年值，需要不同方案的寿命期相等，再行比较。
在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（ ）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
答案：D
解析：
本题考查的是关键路线法（CPM）。TFN＝LSN－ESN＝25－20＝5（天），自由时差为紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间之差的最小值，工作N的最早完成时间为第29天，所以自由时差为min{32－29，34－29}＝3（天）
对装配式混凝土构件等有特别要求的混凝土制备，应实施（ ）。
A.见证取样
B.抽样检测
C.巡视检查
D.驻厂（场）监理
答案：D
解析：
本题考查的是混凝土制备质量控制。对装配式混凝土构件等有特别要求的混凝土制备，应实施驻厂（场）监理。
下列监理单位用表中，可由专业监理工程师签发的是（ ）。
A.工程临时延期审批表
B.工程最终延期审批表
C.监理工作联系单
D.工程变更单
某高速公路工程项目，建设单位通过公开招标方式分别确定了某监理单位和甲施工单位，并按规定签订了监理合同和施工合同。施工合同约定的施工单位承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目，其中，子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分，在经监理工程师审查，并报建设单位同意后施工单位将拆除废弃建筑物部分分包给具有相应资质的乙施工单位。在该工程项目施工过程中发生了下列事件：事件1：由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员及有关专家参加的专家论证、审查会。会后，乙施工单位将该专项施工方案送交项目监理机构，要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施。事件2：在该工程项目开工前，建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内，将资质等级证书与专项施工方案报送工程所在地交通（建设）行政主管部门。事件3：受金融危机影响，建设单位于2012年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位，缓建尚未施工的子项目D、E。而此前，甲施工单位已按照批准的计划向某机械厂订购了用于子项目D、E的工程设备，并向其支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间，建设单位于2012年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。
【问题】2.指出事件2中建设单位的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
2.事件2中的不妥之处及正确做法如下：（1）“建设单位要求乙施工单位报送”不妥。正确做法：应由建设单位报送。（2）“在废弃建筑物拆除前7日报送”不妥。正确做法：应当在拆除工程施工15日前报送。（3）“报送工程所在地交通（建设）行政主管部门”不妥。正确做法：应当报送工程所在地县级以上人民政府交通（建设）行政主管部门。
总监理工程师不得将（ ）等工作委托给总监理工程师代表。
A.审批监理实施细则
B.组织审查施工组织设计
C.组织审核和处理工程变更
D.组织编写工程质量评估报告
E.组织审核竣工结算
设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（ ）。
A． 一次检验即达到性能保证值指标
B．一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行
C． 二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因
D．二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因
E．采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验
2021监理工程师预测试题7章 第6章
项目监理机构组织结构设计中，确定管理层次与管理跨度之后需要做的工作是（ ）。
A.制定岗位职责及考核标准
B.划分项目监理机构部门
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
答案：B
解析：
本题考查的是项目监理机构的设立。项目监理机构组织结构设计的步骤包括：（1）选择组织结构形式；（2）合理确定管理层次与管理跨度；（3）划分项目监理机构部门；（4）制定岗位职责及考核标准；（5）选派监理人员。
(2019年真题)《简明标准施工招标文件》适用的项目有（ ）
A.小型项目
B.设计和施工由同一承包人承担的项目
C.技术要求复杂的项目
D.工期不超过12个月的项目
E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
某高速公路建设项目，包括路基和路面工程（80km） ，大型桥梁（5座） ，业主把路基路面工程和桥梁工程分别发包给了两个承包人（单位） ，并签订了施工承包合同。业主委托某监理咨询公司负责该项目的施工监理工作，并签订了监理委托合同。
一、监理合同中部分内容如下：
1.在施工期间，任何工程变更均须经过监理单位审查、认可，并发布变更指令为有效，实施变更。
2.监理单位应在业主的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。
3.监理单位有发布开工令.停工令、复工令的权利。
4.监理单位为本工程项目的最高管理者。
5.监理单位应维护业主的权益。
6.监理单位主要进行质量控制，而进度与投资控制的任务主要由业主行使。
7.由于监理单位的努力，使合同工期提前的，监理单位与业主分享利益。
二、该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了编写监理计划，总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人组织人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本，将投标时的监理大纲进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主。
该项目监理计划内容包括：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④监理机构的组织形式；⑤监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。
在第一次工地会议上，业主根据委托监理合同宣布了总监理工程师的任命及授权范围。
总监理工程师根据监理计划介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中，监理工作内容如下：
①编制项目施工进度计划，报业主批准后下发施工单位执行。
②检查现场质量情况并与规范标准对比，发现偏差时下达监理指令。
③协助施工单位编制施工组织设计。
④审查施工单位投标报价的组成，对工程项目造价目标进行风险分析。
⑤编制工程量计量规则，依次进行工程计量。
⑥组织工程竣工验收。
问题：
1.上述监理合同有无不妥之处，怎样提恰当些?
2.项目总监应如何考虑建立监理组织结构形式?并说明理由，且绘出组织结构图。
3.指出该监理咨询公司编写“监理计划”的做法不妥之处，并写出正确的做法。
4.指出该项目“监理计划”内容中的缺项名称。
5.在总监理工程师介绍的监理工作内容中找出不正确的内容并改正
答案：
解析：
1.第1条不妥。正确的是：设计变更的审批权在业主。任何设计变更须经监理单位审查后，报业主审查、批准，同意后，再由监理单位发布变更指令，实施变更。
第2条正确。
第3条不妥。正确的是：监理单位在征得业主同意后，有权发布开工令、停工令、复工令。
第4条不妥。正确的是：监理单位受业主委托就工程项目的施工对承包人进行全面的监理、管理，对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。因此，监理单位不是也不可能是工程项目建设的唯一最高管理者。
第5条不妥。正确的是：在监理工作中，监理单位应当公正地维护有关方面的合法权益。
第6条不妥。正确的是：监理单位有实施工程项目质量、进度和投资三方面的监督控制权。
第7条不妥。正确的是：监理单位的努力使规定的建设工程提前，业主应按约定予以奖励，但不是利润分成。
2.宜采用直线式组织模式。因为该公路建设项目由两个承包人分别承包，而直线式的组织结构模式适用于监理项目能划分为若干相对独立子项的大、中型建设项目。其组织结构可用下图表示。
3.监理计划由监理公司技术负责人组织人员编写不妥，应由总监理工程师主持编写，专业监理工程师参加编写。监理公司总经理审核不妥，应由监理公司技术负责人审核。
4.缺项名称：监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。
5.监理工作内容：
①错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工进度计划。
③错误，应改为：审查并批准（审核、审查）施工单位报送的施工组织设计。
④错误，应改为：依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。
⑤错误，应改为：按招标文件的工程计量规定进行工程计量。
⑥错误，应改为：参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。
根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（??）个层次的文件构成。
A.二
B.三
C.四
D.五
答案：B
解析：
本题考查重点是“质量管理体系的建立”。质量管理体系是文件化的管理体系，应通过文件确定体系各方面的要求。将质量管理体系文件化是质量管理体系标准的基本要求，无论是出于认证需要还是出于管理需要，监理单位要贯彻实施质量管理体系标准，就必须编制质量管理体系文件。根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由三十层次的文件构成。第一层次：质量手册，第二层次：程序文件；第三层次：各种作业指导书、工作规程、质量记录等。因此，本题的正确答案为B。
在下列合同中,( )合同是可撤销的合同。A造成对方人身伤害而免责的 B恶意串通,损害国家、集体
在下列合同中，（ ）合同是可撤销的合同。
Ａ造成对方人身伤害而免责的
Ｂ恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的
Ｃ在订立时显失公平的
Ｄ违反法律强制规定的
某公司拟投资一项目，希望在4年内（含建设期）收回全部贷款的本金与利息。预计项目从第1年开始每年末能获得60万元，银行贷款年利率为6%。则项目总投资的现值应控制在（）万元以下。
A.262.48
B.207.91
C.75.75
D.240.00
答案：B
解析：
2020版教材P68-75
某工业项目有较多的焊接作业，在焊接过程中，专业监理工程师发现现场有一些易燃材料存在火灾乃至爆炸隐患。专业监理工程师口头要求操作人员暂停焊接，将易燃材料清除出现场后再继续焊接。但焊接人员认为清理现场易燃材料不是他们的事，且工期紧迫，因而仍继续焊接作业。
该工程于2013年11月1日经竣工验收合格后投入使用。2016年1月该工程供热系统的部分供热管道出现漏水，导致业主停产检修。经检验发现，漏水部分的供热管道的管壁太薄，与原设计文件要求不符，且与施工单位向监理工程师报验的材料不符。
如果全部更换厂房供热管道需工程费50万元，同时将造成该厂部分车间停产，经济损失30万元。
对此，业主提出如下要求：
（1）要求施工单位返工更换厂房全部供热管道，并赔偿停产损失的80％（共计人民币24万元）；
（2）要求监理单位对更换供热管道施工进行免费监理，并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿停产损失20％（共计人民币6万元）；
施工单位对业主的要求答复如下：
该厂房供热管道已超过保修期限，因而不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。
问题：
1．依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位、施工单位对此火灾和爆炸隐患应如何处理？
2．施工单位应承担什么责任？说明理由。
3．指出建设单位提出要求的不合理之处并说明理由。
4．对供热管道漏水问题，监理单位应承担什么责任？
答案：
解析：
1．（1）工程监理单位对此火灾和爆炸隐患应按以下方式进行处理：
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
（2）施工单位对此火灾和爆炸隐患应按以下方式进行处理：
施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。施工单位应停止焊接作业，并制定相关的安全技术措施。
2．（1）施工单位应承担业主停产损失。
（2）理由：此案例中，虽然已过供热系统的保修期限（2个采暖期），但供热管道漏水是由于施工单位使用不合格材料造成的，因而施工单位应负责更换不合格管材，并承担由此造成的业主方停产损失。
3．建设单位所提出要求的不合理之处及理由具体如下：
（1）建设单位要求施工单位返工更换厂房全部供热管道不合理。
理由：建设单位只应要求施工单位更换发生漏水部分的供热管道，相应的工程费用和停产损失均应降低；
（2）建设单位要求监理单位对停产损失承担连带赔偿责任不合理。
理由：根据《建设工程质量管理条例》第六十七条规定，监理单位并未与施工单位故意串通、弄虚作假，不应要求监理单位承担连带赔偿责任。
4．虽然监理单位在施工前要求施工单位对所用管材进行报验，但未能及时发现供热管道施工中的质量问题（实际使用的管材管壁太薄），因此，监理单位应承担失职责任，应对施工单位更换不合格供热管道的施工进行免费监理。
2021监理工程师预测试题7章 第7章
从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。
A.内容全面
B.可操作性
C.内容力求统一
D.针对性强
答案：C
解析：
2020版教材P124-125
本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足以下三方面要求：内容全面、针对性强、可操作性。
下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有( )。
A.物价上涨原因
B.设计原因
C.发包人原因
D.施工原因
E.客观原因
答案：B,C
解析：
2020教材P214-215
纠偏的主要对象是发包人原因和设计原因造成的投资偏差。
某住宅楼工程，基坑开挖完成后，经施工总承包单位申请，总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。首先，验收小组经检验确认了该基础不存在空穴、古墓、古井及其他地下埋设物；其次，根据勘察单位项目负责人的建议，验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验收工作。
<1> 、验槽的执行过程是否妥当？给出理由。
<2> 、该综合楼达到什么条件后方可竣工验收？
答案：
解析：
1. 不妥当。理由：分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。由于地基与基础分部工程情况复杂，专业性强，且关系到整个工程的安全，为保证工程质量，严格把关，规定勘察、设计单位项目负责人应参加验收，并要求施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。
2.单位工程竣工验收应当具备下列条件：
（1）完成设计和合同约定的各项内容；
（2）有完整的技术档案和施工管理资料；
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
（5）有施工单位签署的工程保修书。
当事人在（ ）的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的证据是伪造的
C.裁决所根据的证据不全面
D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊
答案：A,B,D,E
解析：
当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形包括：①没有仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。
抽样检验必然存在着第一类和第二类风险，关于两类风险控制的一般范围，说法正确的有（ ）。
A.第一类风险的范围在1％～5％
B.第二类风险的范围在1％～5％
C.第一类风险的范围在5％～10％
D.第二类风险的范围在5％～10％
E.两类风险的范围均不超过5％
答案：A,D
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。两类风险控制的一般范围：第一类风险的范围在1％～5％，第二类风险的范围在5％～10％。对于主控项目，两类风险的范围均不超过5％。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有（ ）。
A.基坑支护与降水工程
B.土方开挖工程
C.起重吊装工程
D.主体结构工程
E.模板工程和脚手架工程
经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。
A．债权转让
B．债务承担
C．由第三人向债权人履行债务
D．债务人向第三人履行债务
答案：C
解析：
合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：①部分义务由第二人履行属于介同内的约定，但当事人之间的权利义务义系并不因此而改变；②在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；③第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。
