2021监理工程师考试试题题库8章

2020版教材P159-179
主要使用功能抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员商定，并用计量、计数的方法抽样检验。

本题考查的是路面工程常见质量问题。沥青路面常见的病害类型：龟裂、块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、沉陷、车辙、波浪拥包、坑槽、松散、泛油。

2020版教材P194-197
本题考查的是CM模式。从CM模式的特点来看，在以下几种情况下尤其能体现出它的优点：(1)设计变更可能性较大的建设工程；(2)时间因素最为重要的建设工程；(3)因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程。

涉及安全和使用功能的安装部分工程，应进行有关见证取样送去试验或抽样检测。

2020版教材P131-135
本题考查的是目标控制。加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。

3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为2个月。理由：处于关键线路上的E工作拖后2个月，影响总工期2个月，其他工作没有影响工期。

2020版教材P6-9
本题考核的是合同法律关系的客体。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。

2020版教材P6-9
本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体 。

根据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件时，不承担风险，但不包括气候条件。ABD三项属于业主应承担的风险。

本题考查的是流水施工参数。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台数和采用的工作班次等因素确定。参见教材P24。

《招标投标法》要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②国家投资、融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。国家计委颁布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。@##

需要总监理工程师签字并加盖执业印章的表式有：工程开工令；工程暂停令；工程复工令；工程款支付证书；施工组织设计或(专项)施工方案报审表；工程开工报审表；单位工程竣工验收报审表；工程款支付报审表；费用索赔报审表；工程临时或最终延期报审表。

考点:法律。选项A错误，正确表述应为：依法必须招标的项目，评标委员会成员人数为5人以上单数；选项C错误，正确表述应为：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密；选项D错误，正确表述应为：评标时，设有标底的，应当参考标底。

本题考查的是工程质量管理主要制度。选项A不是光申请，必须得到用地批复；选项C不是领取拆迁许可证，而是拆迁进度满足施工的要求；选项D资金已落实，非到位。

本题考查的是质量管理体系标准。质量体系的建立和运行的步骤一般是：企业领导决策；编制工作计划；分层次教育培训；分析企业特点；落实各项要素；编制质量体系文件。其中首要条件是企业领导决策。

本题考查的是工程质量统计分析方法。双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。

考核工程质量控制的原则。以合同为依据，坚持质量标准的原则，是指质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。参见教材P5。

施工图预算对施工单位的作用：(1)施工图预算是确定投标报价的依据。在竞争激烈的建筑市场，施工单位需要根据施工图预算造价，结合企业的投标策略，确定投标报价。(2)施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。施工图预算的、料、机分析，为施工单位材料购置、劳动力及机具和设备的配备提供参考。(3)施工图预算是控制施工成本的依据。根据施工图预算确定的中标价格是施工企业收取工程款的依据，企业只有合理利用各项资源，采取技术措施、经济措施和组织措施降低成本，将成本控制在施工图预算以内，企业才能获得良好的经济效益。

本题考查的是担保方式。土地所有权不能抵押，机器可以抵押，但不强制登记，签订合同时即可设立。

考点:“工程质量管理主要制度”。工程质量检测工作师对工程质量进行监督管理的重要手段之一。工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。在建设行政主管部门领导和标准化管理部门指导下开展检测工作，其出具的检测报告具有法定效力。法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。因此，本题的正确答案为B。

《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。

考点:工程建设涉及的主要险种。选项ACD属于责任范围。选项B属于非外力引起的机械或电气装置的本身损失。

2020教材P154-158
专业监理工程师对《分包单位资格报审表》提出审查意见后，由总监理工程师审核签认。
选项BCD都应是由专业监理工程师审查合格后予以签认。

E错，初初始清单只是为了便于人们较全面地认识风险的存在，而不至于遗漏重要的建设工程风险，但并不是风险识别的最终结论。

考核建设工程质量特性。建设工程质量的特性主要表现在以下七个方面：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、节能性、与环境的协调性。参见教材P1。

本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。计算劳动量和机械台班数。所有的工程量为：240+360+720=1320（m3），则该工作的综合时间定额为：（240/30＋360/60＋720/80）÷1320＝0.017工日/m3。

考点:“进度目标控制的措施”。进度目标控制的具体措施包括：①进度控制的组织措施。包括：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；②进度控制的技术措施。包括：建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划；③进度控制的经济措施。包括：对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等；④进度控制的合同措施。包括：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度。根据第②点可知，选项C符合题意。因此，本题的正确答案为C。

物资储备计划的编制
编制依据：物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。
作用：为保证施工所需材料的连续供应而确定的材料合理储备。

本题考查的是工程质量评定。堤防工程，按长度或功能划分分部工程。

安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批。

施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过工程付款控制、工程变更费用控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

　1.工期延误和费用增加的承担责任划分：
　　事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。
　　理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10天，费用3000元。
　　事件2：工期延误3天应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。
　　理由：因大风大雨，按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位的工期3天。
　　事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。
　　理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力（合同中约定的大雨）引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位工期1天。建设单位应补偿承包单位的费用为30工日×30元/工日=900（元）。
　　事件4：应由承包单位承担由此造成的工期延误和增加费用。
　　理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。
　　事件5：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。
　　理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3天。建设单位应补偿承包单位费用为：60×30×60%+1000×9×60% =6480（元）。
　　2.建设单位应给予承包单位补偿工期为：10+3+1+3 =17（天）；
　　建设单位应给予承包单位补偿费用为：3000+900+6480=10380（元）

建立和完善建设工程数据库需要经历较长的时间，在确定数据库的结构之后，数据的积累、分析就成为主要任务，也可能在应用过程中对已确定的数据库结构和内容还要作适当的调整、修正和补充。

2020版教材P40-49
招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。

考点:单价合同的计量。计量依据一般有质量合格证书、工程量清单前言、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。也就是说，计量时必须以这些资料为依据。

考点: “建筑工程施工质量验收的划分”。具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。因此，本题的正确答案为A。

本题考查的是施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

2020版教材P103
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法；如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不作调整。

本题考查的是保险责任。选项A，如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。选项C，承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保；选项D，发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保。@##

对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制。因此，本题的正确答案为B。

本题考查的是工程质量控制的主体和原则。工程项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计、质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。

问题1：
　　事件1中，施工单位自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，应通知监理单位在约定的期限内检查。监理单位应按时到场检查。经监理单位检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，施工单位才能进行覆盖。监理单位未按约定的时间进行检查的，除监理另有指示外，施工单位可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理单位，监理单位应签字确认。
问题2：
发生4.5级地震属于不可抗力事件。因此：
（1）施工单位提出的工期索赔成立。理由：由于不可抗力导致工期延误，可给予延期。
（2）施工单位提出的费用索赔成立。理由：由于不可抗力导致施工场地用于施工的材料损坏，其损失由发包人承担。
问题3：
事件3中，若检验构件质量合格，试验检验费用由发包人承担。

⑴扩大单价法
首先根据概算定额编制成扩大单位估价表(概算定额基价)。概算定额一般以分部工程为对象，包括分部工程所含的分项工程，完成某单位分部工程所消耗的各种材料、人工、机具的数量额度，以及相应的费用。扩大单位估价表是确定单位工程中各扩大分部分项工程或完整的结构构件所需全部材料费、人工费、施工机具使用费之和的文件。
完整的编制步骤为：
1)根据初步设计图纸和说明书，按概算定额中划分的项目计算工程量。
2)根据计算的工程量套用相应的扩大单位估价，计算出材料费、人工费、施工机械使用费三者之和。
3)根据有关取费标准计算企业管理费、规费、利润和税金。
4)将上述各项费用累加，其和为建筑工程概算造价。
采用扩大单价法编制建筑工程概算比较准确，但计算较繁琐。在套用扩大单位估价表时，若所在地区的工资标准及材料预算价格与概算定额不符，则需要重新编制扩大单位估价或测定系数加以修正。
当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，可采用这种方法编制建筑工程概算。

2020版教材P25
本题考查的是流水步距的定义。流水步距是指组织流水施工时.相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。

考点:建设单位的质量责任。建设单位的质量责任有：(1)要根据工程特点和技术要求，按有关规定选择相应资质等级的勘察设计单位和施工单位：(2)应根据工程特点，配备相应的质量管理人员：(3)在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续：(4)按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求，对发生的质量问题，应承担相应的责任。@##

本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。总监理工程师应签认单位工程竣工验收的相关资料，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人签字后报建设单位。

1．建设工程招标应具备以下条件： (1)招标人已经依法成立；
(2)初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
(3)有相应资金或资金来源已经落实；
(4)有招标所需的设计图纸及技术资料。
2．根据《中华人民共和国招标投标法》第十三条的规定，招标代理机构应当具备下列条件：
(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。
(3)有从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平的专家、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
3．(1)不妥之处：开标会议由公证机构组织并主持不妥。正确做法：根据《中华人民共和国招标投标法》第三十五条的规定，开标会议应该由招标人主持，邀请所有投标人参加。
(2)不妥之处：评标委员会的成员组成不合理。正确做法：根据《中华人民共和国招标投标法》第三十七条的规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
4．工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容：投标邀请书；投标人须知；合同条款及格式；投标文件格式；工程量清单；技术标准和要求；图纸；评标办法；招标人对招标文件的澄清与修改。
【命题点与拓展】
本案例第l题主要考查建设工程招标应具备的条件。
依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件后方可进行：招标人已经依法成立；初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案；有相应资金或者资金来源已经落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。
本案例第2题主要考查招标代理机构进行招标代理应满足的条件。
招标人如不具备自行组织招标的能力条件．应当委托招标代理机构办理招标事宜。《中华人民共和国招标投标法》第十三条规定，招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库等。
本案例第3题主要考查开标与评标的内容。
招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标．邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人参加。评标委员会成员名单一般应于开标前确定：评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表．以及有关技术、经济等方面的专家组成．成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
本案例第4题主要考查施工招标文件的内容。
《标准施工招标文件》共包含封面格式和四卷八章的内容，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容；第二卷由第六章图纸组成；第三卷由第七章技术标准和要求组成；第四卷由第八章投标文件格式组成。标准招标文件相同序号标示的节、条、款、项、目，由招标人依据需要选择其一形成一份完整的招标文件。另外，根据《标准施工招标文件》的规定，招标人对招标文件的澄清与修改也作为招标文件的组成部分。

本题考查投标报价审核方法。根据计价规范，计算分部分项工程与单价措施项目的综合单价时，需要考虑风险费用。选项C，因为招标文件中没有提及到的风险，投标人也应当予以考虑，保证项目的顺利完成。

1、发包人代表
（1）发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14 天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
（3）发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。
（4）发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
（5）发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。
（6）被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。
（7）紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。
（8）发包人代表应在临时书面指示发出后24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
（9）更换发包人代表
第一，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。
第二，发包人收到通知后7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。

项目监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：①施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；②因非施工单位原因造成施工进度滞后；③施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。可行性研究报告通过审核后，才允许编制初步设计文件及设计概算，初步设计文件及设计概算批复后，才允许编制施工图设计文件及施工预算。

4、甲施工单位的说法不正确。因为乙施工单位与建设单位没有合同关系,乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。

考核进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。参见教材P91。

本题考核专业监理工程师职责。
　　4.监理员职责（在专业监理工程师领导下）
　　（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；
　　（2）进行见证取样；
　　（3）复核工程计量有关数据；
　　（4）检查工序施工结果；
（5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

本题考查的是施工总进度计划的编制。确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系王要应考虑以下几点：（1）同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散。（2）尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材料的供应在整个工期范围内达到均衡。（3）尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用。（4）急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工。对于某些技术复杂、施工周期较长、施工困难较多的工程，亦应安排提前施工，以利于整个工程项目按期交付使用。（5）施工顺序必须与主要生产系统投入生产的先后次序相吻合。同时还要安排好配套工程的施工时间，以保证建成的工程能迅速投入生产或交付使用。（6）应注意季节对施工顺序的影响，使施工季节不导致工期拖延，不影响工程质量。（7）安排一部分附属工程或零星项目作为后备项目，用以调整主要项目的施工进度。（8）注意主要工种和主要施工机械能连续施工。

中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

专利技术使用费可以包含在投标报价内。

考点:工程监理基本表式及其应用说明。《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位法定代表人签字，并加盖单位公章。

监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：①监理合同的当事人双方应当是具有民事权力能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人；②监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规；③委托监理合同的标的是服务。

本题考查的是工程变更。按引发的原因不同，工程变更一般可归纳为如下几种情况：（1）因设计不合理而引起的工程变更；（2）发包人想扩大工程规模、提高设计标准或加快施工进度而出现的工程变更；（3）为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更；（4）为优化设计方案而出现的工程变更；（5）因发包人风险或监理人责任等原因而引起的工程变更；（6）因承包人的施工质量事故而引起的工程变更

双代号网络计划可以有虚箭线，其关键节点，必须处在关键线路上，但由关键节点细成的线路不一定是关键线路。故D、E两项不正确。单代号网络计划中，总时差最小的工作为关键工作，将其相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零，而构成的线路就是关键线路。故C项正确。双代号时标网络计划中凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路，故B项正确。单代号搭接网络计划，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作时间间隔为零的就是关键线路。