21年招标师每日一练8章
发布时间：2021-07-27
21年招标师每日一练8章 第1章
开标前，招标人需要对风险较大的招标因素进行有效控制，主要措施有 （）
A.合同履约担保
B.合同履约担保保险
C.严格资格预审
D.科学策划和编制招标文件
E.投标担保
B.合同履约担保保险
C.严格资格预审
D.科学策划和编制招标文件
E.投标担保
答案：C,D,E
解析：
解析 开标前，招标人需要对风险较大的招标因素，包括外部风险和投标方的风险等因素进行有效控制，主要包括：（1）严格资格预审；（2）科学策划和编制招标文件；（3）投标担保。@##
投融资服务是一项高级服务活动，需要咨询人员全身心投入现场工作，并迅速提出解决方案，采用（ ）管理组织形式最能满足客户要求。
A.职能式 B.项目式 C.矩阵式 D.组合式
答案：B
解析：
【说明】根据最新版教材，该考点已删除。
《招标投标法》是我国第一部规范（ ）的专门法律。
A.公共采购 B.企业采购 C.个人采购 D.招标活动
E.投标活动
E.投标活动
答案：A,D,E
解析：
九届全国人大常委会于1999年8月30日审议通过了《招标投标法》。这是我国 第一部规范公共采购和招标投标活动的专门法律，标志着我国招标投标制度进入了一 个新的发展阶段。
有关行政复议决定的规定，叙述正确的有()。
A、行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在42日内依法处理
B、申请人在申请行政复议时，一并提出对《行政复议法》所列有关规定的审查申请的，行政复议机关对该规定无权处理的，应当在14日内按照法定程序转送有权处理的行政机关依法处理，有权处理的行政机关应当在72日内依法处理
C、申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款，撤销违法集资、没收财物、征收财物、摊派费用以及对财产的查封、扣押、冻结等具体行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除对财产的查封、扣押、冻结措施，或者赔偿相应的价款
D、行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关无权处理的，应当在7日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理
E、申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合国家赔偿法的有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应当同时决定被申请人依法给予赔偿
B、申请人在申请行政复议时，一并提出对《行政复议法》所列有关规定的审查申请的，行政复议机关对该规定无权处理的，应当在14日内按照法定程序转送有权处理的行政机关依法处理，有权处理的行政机关应当在72日内依法处理
C、申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款，撤销违法集资、没收财物、征收财物、摊派费用以及对财产的查封、扣押、冻结等具体行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除对财产的查封、扣押、冻结措施，或者赔偿相应的价款
D、行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关无权处理的，应当在7日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理
E、申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合国家赔偿法的有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应当同时决定被申请人依法给予赔偿
答案：C,D,E
解析：
本题的考点为行政复议决定的规定。行政复议决定的规定包括：(1)申请人在申请行政复议时，一并提出对《行政复议法》所列有关规定的审查申请的，行政复议机关对该规定无权处理的，应当在7日内按照法定程序转送有权处理的行政机关依法处理，有权处理的行政机关应当在60日内依法处理；(2)行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在30日内依法处理；无权处理的，应当在7日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理；(3)申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合国家赔偿法的有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应当同时决定被申请人依法给予赔偿；(4)申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款，撤销违法集资、没收财物、征收财物、摊派费用以及对财产的查封、扣押、冻结等具体行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，解除对财产的查封、扣押、冻结措施，或者赔偿相应的价款。
对于国家发展和改革委员会确定的不适宜公开招标的国家重点项目，招标人申请邀请招标的，应由（ ）审批。
A.国务院 B.省级人民政府
C.国务院发展改革部门 D.有关行业主管部门
C.国务院发展改革部门 D.有关行业主管部门
答案：C
解析：
根据《招标投标法》第11条规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门批准，可以进行邀请招标。
关于确定中标人的程序，下列说法不正确的是()。
A、确定中标人一般在评标结果已经公示后
B、如果招标人授权评标委员会直接确定中标人的，应在评标报告形成后确定中标人
C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D、确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
B、如果招标人授权评标委员会直接确定中标人的，应在评标报告形成后确定中标人
C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D、确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
答案：D
解析：
确定中标人的程序中，基本要求包括：①确定中标人一般在评标结果公示期满，没有投标人或其他利害关系人提出异议和投诉，或异议和投诉已经妥善处理、双方再无争议时进行；②确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判变更；③招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。如果招标人授权评标委员会直接确定中标人的，应在评标报告形成后确定中标人。
服务招标中的各类资产所有权招标、资源经营权招标和使用权出让招标，大多以_竞争为主，结合经营或使用权受让方案的科学性、可行性、可靠性及其经营管理能力的竞争。（）
A.质量标准 B.服务人员素质能力
C.服务方案优劣 D.价格
C.服务方案优劣 D.价格
答案：D
解析：
解析 服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标，如企业资产或股权转让、土地使用权出让、基础设施特许经营权、科研成果与技术转让以及其他资源使用权的出让招标。此类招标大多以价格竞争为主，结合经营或使用权受让方案的科学性、可行性、可靠性及其经营管理能力的竞争。
某生产企业拟采购一批工程车辆，为了充分体现绿色采购、低碳经济，以及政府对于车辆尾气排放和强制报废的要求，本次采购最适合的评标方法是()。
A、全寿命周期成本计算法
B、栅栏评标法
C、性价比法
D、基于质量和成本的选择方法
B、栅栏评标法
C、性价比法
D、基于质量和成本的选择方法
答案：A
解析：
全寿命周期成本计算法是将工程或货物的建设、采购、安装、运行、维修服务、更新改造，直至报废（废弃成本）的全寿命周期成本进行合并计算并折算为现值比较的评标方法。全寿命周期成本计算法可以全面反映一次采购的全寿命成本，采购的决策不仅仅考虑初始采购成本，还综合考虑项目的长期经济成本，使采购决策更加科学和客观。采用全寿命周期成本计算法仅考虑工程或货物的各项财务成本，而不考虑技术、品牌、人员、资质、业绩等因素。
21年招标师每日一练8章 第2章
电子招标投标是以信息技术为支撑，数据电文为载体的现代化、无纸化招标手段。与纸质招标投标相比，电子招标投标的主要特点有（）。
A.降低采购成本，节约社会资源 B.有利社会监督和诚信自律
C.增加招标投标工作难度 D.有利于转变和规范行政监督方式
E.无法保证投标信息的安全
C.增加招标投标工作难度 D.有利于转变和规范行政监督方式
E.无法保证投标信息的安全
答案：A,B,D
解析：
电子招标投标特别有利于建立招标投标市场信息一体化共享体系，突破传统招标投标实施和管理封闭分割的缺陷，转变和完善招标投标行政监督方式，真正实现“公开、公平、公正”的价值目标，有效发挥社会监督和主体自律作用，建立健全招标投标信用体系，规范招标投标秩序，预防和惩治腐败交易行为。
技术服务项目一般发生在研究开发成果转让和技术项目实施( )。
A、之前
B、之后
C、同时
D、交替
B、之后
C、同时
D、交替
答案：B
解析：
某工程建设项目由A、B、C3个可独立施工的单位工程构成。经项目审批部门核准，招标人采取公开招标方式，分别确定了3个单位工程的中标人并签订了合同。3个单位工程具体情况如下：
情况1:A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，故采用固定总价合同，以减少双方的风险。合同条款约定：
（1）承包人按发包人代表批准的施工组织设计组织施工，发包人不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
（2）发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，但仅供承包人参考
使用。
（3）承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包人将分包的各工程再次分包给其他施工单位。
情况2:B工程签约合同价为9000万元，总工期30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列问题：
（1）工程开工后从第三个月开始，连续四个月发包人未按合同约定支付承包人应得的工程进度款。为此，承包人向发包人发出要求付款的通知，并提出对逾期支付的工程进度款计取利息的要求，起息日为工程师计量签字后第11天。发包人以该四个月，未支付工程款是因为抵扣预付款为由，拒绝支付。为此，承包人以发包人违反合同中关于预付款扣还的约定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求发包人承担违约责任。
（2）工程后期遭遇当地百年来最大的台风，被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，直接导致总工期拖延了两个月。为此，发包人要求承包人承担工期拖延所造成的经济损失和赶工责任。
情况3:C工程在招标文件中规定，工期按工期定额计算，为650天。但在施工承包合同中，双方按中标人的投标文件确定开工日期为2007年12月15日，竣工日期为2009年7月20日，日历天数为581天。
1.A工程选择总价合同形式是否妥当？说明理由。指出合同条款的不妥之处，并逐一说明理由。
2.B工程合同履行过程中出现的问题应如何处理？
3.C工程合同的合同工期应为多少天？
4.合同争议应如何解决？
情况1:A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，故采用固定总价合同，以减少双方的风险。合同条款约定：
（1）承包人按发包人代表批准的施工组织设计组织施工，发包人不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
（2）发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，但仅供承包人参考
使用。
（3）承包人不能将工程转包，但允许分包，也允许分包人将分包的各工程再次分包给其他施工单位。
情况2:B工程签约合同价为9000万元，总工期30个月，工程分两期进行验收，第一期为18个月，第二期为12个月。在工程实施过程中，出现了下列问题：
（1）工程开工后从第三个月开始，连续四个月发包人未按合同约定支付承包人应得的工程进度款。为此，承包人向发包人发出要求付款的通知，并提出对逾期支付的工程进度款计取利息的要求，起息日为工程师计量签字后第11天。发包人以该四个月，未支付工程款是因为抵扣预付款为由，拒绝支付。为此，承包人以发包人违反合同中关于预付款扣还的约定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求发包人承担违约责任。
（2）工程后期遭遇当地百年来最大的台风，被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，直接导致总工期拖延了两个月。为此，发包人要求承包人承担工期拖延所造成的经济损失和赶工责任。
情况3:C工程在招标文件中规定，工期按工期定额计算，为650天。但在施工承包合同中，双方按中标人的投标文件确定开工日期为2007年12月15日，竣工日期为2009年7月20日，日历天数为581天。
1.A工程选择总价合同形式是否妥当？说明理由。指出合同条款的不妥之处，并逐一说明理由。
2.B工程合同履行过程中出现的问题应如何处理？
3.C工程合同的合同工期应为多少天？
4.合同争议应如何解决？
答案：
解析：
1.（1）A工程采用总价合同不妥。
理由：因为设计尚未完成，工程量难以确定，不适合采用总价合同。
（2）合同条款中的不妥之处及理由如下：
第（2）条中“仅供承包人参考使用”的措辞不妥。理由：根据现行法规规定，发包人应保证相关的资料（数据）真实、准确，并承担相应责任。第（3）条中允许谷包人再分包不妥。理由：法规禁止分包人再分包。
2.（1）发包人以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口连续4个月未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，承包人要求对欠款计付利息是合理的，但计息期应当从合同约定的应付款之日起算，利率标准合同有约定从其约定，没有约定可参照相关法律法规（包括司法解释）的规定。
（2）百年一遇的台风可归于不可抗力，承包人因遭遇不可抗力被迫停工，发包人不应要求其承担经济补偿责任，应当给予工期相应顺延。
3.C工程合同工期为581天，理由：招标文件是要约邀请，投标人投标文件是要约，双方依法签订合同后以合同约定为准履行。
4.合同双方发生争议应按照合同约定的争议解决方式解决。一般而言，合同可以约定如下争议解决方式：（1）双方协商和解；（2）请有关部门或者机构调解；（3）按合同约定的仲裁条款或仲裁协议提请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。
理由：因为设计尚未完成，工程量难以确定，不适合采用总价合同。
（2）合同条款中的不妥之处及理由如下：
第（2）条中“仅供承包人参考使用”的措辞不妥。理由：根据现行法规规定，发包人应保证相关的资料（数据）真实、准确，并承担相应责任。第（3）条中允许谷包人再分包不妥。理由：法规禁止分包人再分包。
2.（1）发包人以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口连续4个月未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，承包人要求对欠款计付利息是合理的，但计息期应当从合同约定的应付款之日起算，利率标准合同有约定从其约定，没有约定可参照相关法律法规（包括司法解释）的规定。
（2）百年一遇的台风可归于不可抗力，承包人因遭遇不可抗力被迫停工，发包人不应要求其承担经济补偿责任，应当给予工期相应顺延。
3.C工程合同工期为581天，理由：招标文件是要约邀请，投标人投标文件是要约，双方依法签订合同后以合同约定为准履行。
4.合同双方发生争议应按照合同约定的争议解决方式解决。一般而言，合同可以约定如下争议解决方式：（1）双方协商和解；（2）请有关部门或者机构调解；（3）按合同约定的仲裁条款或仲裁协议提请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在项目风险管理中可以采用多种应对办法，采用不同的技术路项目风险管理应对策略中，属于风险转移对策的是()。
A、向保险公司投保
B、降低技术方案复杂性
C、建立应急储备资金
D、研发项目中并行开发两种互斥的技术
B、降低技术方案复杂性
C、建立应急储备资金
D、研发项目中并行开发两种互斥的技术
答案：A
解析：
本题的考点为项目风险管理方法。分担风险，也称为风险转移。有的项目可以通过利益攸关者来分担风险（和利益）；购买保险则是另一种分担风险造成费用损失的形式。
关于依法必须招标项目招标人发布招标公告，下列说法正确的是（ ）。
A.依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布
B.招标人只能在指定的媒介发布招标公告
C.指定报纸发布依法必须进行招标项目的国际招标公告不得收取费用
D.必须同时在省级发展改革部门指定媒介发布招标公告
B.招标人只能在指定的媒介发布招标公告
C.指定报纸发布依法必须进行招标项目的国际招标公告不得收取费用
D.必须同时在省级发展改革部门指定媒介发布招标公告
答案：A
解析：
A项，按照《招标公告发布暂行办法》规定，国家发展改革委（原国家发展计划委）经国务院授权，指定《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》为依法必须招标项目的招标公告的发布媒介；C项，指定媒介发布依法招标项目的境内资格预审公告、招标公告，不得收取费用，但发布国际招标公告的除外；BD两项，其中依法必须招标的国际招标项目的招标公告应在《中国日报》发布。招标人或招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告。指定报纸在发布招标公告的同时，应将公告如实抄送指定网络，在两个以上媒介发布同一招标项目的招标公告的内容应相同。
（）是指卖方在合同中规定的时间，在进口国境内（地区）境内的指定地点将货物交给买方处置时，完成交货。
A.工厂交货EXW （指定地点）
B.货交承运人FC
A.工厂交货EXW （指定地点）
B.货交承运人FC
A （指定地点）
C.完税后交货DDP （指定目的地）
D.运费和保险费付至CIP （指定目的地）
C.完税后交货DDP （指定目的地）
D.运费和保险费付至CIP （指定目的地）
答案：C
解析：
在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。
A、最早完成时间的最小值
B、最早完成时间的最大值
C、最迟完成时间的最小值
D、最迟完成时间的最大值
B、最早完成时间的最大值
C、最迟完成时间的最小值
D、最迟完成时间的最大值
答案：B
解析：
本题的考点为工作最早开始时间的计算。某工作为汇聚工作，即存在有多个紧前工作，则该工作的最早开始时间等于其所有紧前工作最早完成时间中的最大值。
关于定金合同的特点，下列说法错误的有()。
A、定金合同当事人与主合同当事人不一致性
B、定金合同是实践合同
C、定金合同是单向担保合同
D、定金合同的担保能力相对较强
E、定金罚则法定性
B、定金合同是实践合同
C、定金合同是单向担保合同
D、定金合同的担保能力相对较强
E、定金罚则法定性
答案：A,C,D
解析：
定金合同是当事人在合同订立或履行之前支付一定数额的金钱作为担保而订立的担保合同。定金合同一般具有以下特点：①定金罚则法定性；②定金合同是实践合同；③定金合同是双向担保合同；④定金合同的担保能力相对较弱；⑤定金合同当事人与主合同当事人一致性。
21年招标师每日一练8章 第3章
政府授权投资主体转让金融企业国有资产,应报_批准。 （ ）
A.上级人民政府 B.本级财政部门
C.国务院 D.国有资产监督管理机构
C.国务院 D.国有资产监督管理机构
答案：B
解析：
《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令第54号），财政部于2009年制定，办法规定了金融企业国有资产转让的原则、方式、方案制定、资产评估、审核材料报送、监督管理以及法律责任等，财政部门转让金融企业国有资产.应当报本级人民政府批准。政府授权投资主体转让金融企业国有资产,应当报本级财政部门批准。
工程量清单应由具有（ ）资格的人员编制。
A.经济师 B.注册造价工程师
C.咨询师（投资类） D.注册会计师
C.咨询师（投资类） D.注册会计师
答案：B
解析：
工程量清单是投标报价的统一基础，是工程招标文件的主要内容之一。编制工程量清单是--项十分重要的专业工作，需具有工程造价执业资格的人员承担。
根据《招标投标法》的规定，下列关于招标公告的表述中不正确的是( )。
A、招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告
B、招标公告内容应当真实、准确和完整
C、招标公告一经发出即构成招标活动的要约邀请，招标人不得随意更改
D、依法必须进行招标的项目的招标公告，可以通过各类报刊、信息网络或其他媒介公布
B、招标公告内容应当真实、准确和完整
C、招标公告一经发出即构成招标活动的要约邀请，招标人不得随意更改
D、依法必须进行招标的项目的招标公告，可以通过各类报刊、信息网络或其他媒介公布
答案：D
解析：
招标采购项目风险类别中，因信息不对称产生的风险是()。
A、利率风险
B、政治风险
C、道德风险
D、汇率风险
B、政治风险
C、道德风险
D、汇率风险
答案：C
解析：
在经济交易行为中，根据交易双方在信息占有方面的地位不同，可以将不完备信息状态区分为信息对称和信息不对称两种情况。信息对称条件下的风险往往指的是经济风险、政治风险等，即通常所说的客观事件的风险。在招标采购风险中，利率风险、汇率风险、政治风险等都属于对称信息条件下的风险。信息不对称条件下的风险指的是项目各相关方行为决策所引起的风险，即项目相关方行为风险。
某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（ ）。
A.由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘
B.选择其中3家国有大型施工单位进行考察
C.电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间
D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会
B.选择其中3家国有大型施工单位进行考察
C.电话通知购买招标文件的潜在投标人修改开标时间
D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会
答案：D
解析：
A项，按照《招标投标法》第21条和《招标投标法实施条例》第28条的规定，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场；但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场。B项，《评标委员会和评标方法暂行规定》第3条规定，评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则，第17条规定，招标文件中规定的评标标准和评标方法应当合理，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，不得妨碍或者限制投标人之间的竞争。C项，按照《招标投标法》第23条规定，关于招标人对招标文件澄清和修改应以书面形式通知所有招标文件收受人。
工程建设项目进度控制，是指工程建设的进度目标以及为实现这一目标所采取的一系列控制方法和措施，包括 （ ）
A.编制工程建设进度计划
B.确定各阶段的建设工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系
C.制定相应控制、预防或补救措施
D.制定科学、合理的招标工程建设项目进度目标和计划要求
E.适时调整和修改进度计划
B.确定各阶段的建设工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系
C.制定相应控制、预防或补救措施
D.制定科学、合理的招标工程建设项目进度目标和计划要求
E.适时调整和修改进度计划
答案：A,B,C
解析：
工程建设项目进度控制，是指工程建设的进度目标以及为实现这一目标所采取的 一系列控制方法和措施，包括编制工程建设进度 计划，确定各阶段的建设工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系，并制定相应控制、顸防或补救措施。
在招标实施之前，招标代理机构应当有针对性地制定周密和切实可行 的_，提交给招标人。 （）
A.招标说明书 B.招标邀约
C.招标时间 D.招标方案
C.招标时间 D.招标方案
答案：D
解析：
招标实施之前，招标代理机构凭借自身的经验，根据项目的特点，有针对性地制定周密和切实可行的招标方案，提交给招标人，使招标人能事先了解整个招标过程的情况，以便给予很好的配合，保证招标方案的顺利实施。
仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。
A、发出
B、当事人收到
C、申请撤销期限届满
D、作出
B、当事人收到
C、申请撤销期限届满
D、作出
答案：D
解析：
本题的考点为仲裁裁决书的生效时间。仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。
21年招标师每日一练8章 第4章
某政府投资工程施工招标项目，分A、B两个标段，一次招标完成。招标代理合同约定按规定的招标代理服务费收费标准进行收费，且不浮动。现招标结果如下：标段A的中标价为1800万元，标段B的中标价为2100万元，下列符合规定的代理服务费收取办法是（）。工程招标代理服务费收费标准见下表：
A. 向招标人收取16.7万元
B. 向招标人收取19.75万元
C. 向A标段中标人收取9.35万元，B中标人收取10.4万元
D. 向两个中标人共收取19.75万元，按中标金额比例分摊
E. 向两个中标人共收取16.7万元，按中标金额比例分摊
B. 向招标人收取19.75万元
C. 向A标段中标人收取9.35万元，B中标人收取10.4万元
D. 向两个中标人共收取19.75万元，按中标金额比例分摊
E. 向两个中标人共收取16.7万元，按中标金额比例分摊
答案：B,C
解析：
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。
业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%.
问题
1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2．该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人，A投标人的投标报价为8000万元。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%.
问题
1．业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
2．该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
答案：
解析：
业主对招标代理公司提出的要求是否正确的判断及理由如下。
（1）“业主提出招标公告只在本市日报上发布”的要求不正确。理由：按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，招标人采用公开招标方式的应当发布招标公告，必须进行招标项目的招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
（2）“业主要求采用邀请招标”不正确。
理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。
（3）“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”的要求不正确。理由：资质审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械和财务状况等。
2．（1）该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
（1）“业主提出招标公告只在本市日报上发布”的要求不正确。理由：按照《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的规定，招标人采用公开招标方式的应当发布招标公告，必须进行招标项目的招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当一致。
（2）“业主要求采用邀请招标”不正确。
理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。
（3）“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”的要求不正确。理由：资质审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械和财务状况等。
2．（1）该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
甲地注册的建设单位与在乙地注册的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同。合同规定：项目所在地为丁地，若发生争议，向丙地法院起诉。则该合同争议解决地的原则为()。
A、原告住所地
B、被告住所地
C、合同签订地
D、合同履行地
B、被告住所地
C、合同签订地
D、合同履行地
答案：C
解析：
对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。我国的民事诉讼法也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本题中，合同双方选择由合同签订地丙地人民法院管辖。
根据《招标投标法》的规定，下列关于评标纪律的表述中不正确的是( )。
A、评标委员会成员应客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见负责
B、评标委员会不得私下接触投标人
C、任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果
D、评标委员会不得透露评标的标准与原则
B、评标委员会不得私下接触投标人
C、任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果
D、评标委员会不得透露评标的标准与原则
答案：D
解析：
标委员会成员作为评标工作的直接参与者，对投标文件的评审和比较、推荐中标后选人及其他有关情况最为了解，评标委员会成员必须自觉遵守评标保密纪律，评标中和评标后均不得私下向外透露对投标文件的评审、推荐中标候选人和评标有关情况。
在建设工程总承包/设计——施工一体化合同中，发包人应当承担的主要义务有 （）
A.按照约定向承包人支付工程款
B.向承包人提供现场
C.按照发包人的要求终止合同
D.提供履约保证
E.负责工程的协调与恰当实施
B.向承包人提供现场
C.按照发包人的要求终止合同
D.提供履约保证
E.负责工程的协调与恰当实施
答案：A,B
解析：
解析 发包人一般承担的主要义务：（1）组织并完成生产工艺设计、方案设计（工程方案），编制材料设备品牌清单，编制工程总承包/设计——施工一体化承包的招标文件，发标回标，分两阶段组织分别的技术与商务评标，商签工程总承包/设计——施工一体化承包合同，确定施工质量监理单位，组织审核承包商编制的施工图/加工图纸，下达开工令；（2）向承包人提供现场，协助承包人申请有关许可、执照和批准，按照约定向承包人支付工程款，组织项目的工程验收（如含则包括组织工业生产设备的调试与试生产，最终达到设计生产纲领）。
关于招标投标活动中的公正原则，下列说法中正确的有（）。
A.是指程序规范，标准统一
B.要求评标标准应当具有唯一性，并在招标文件中载明
C.要求评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较
D.要求招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标的依据
E.只是对招标投标活动程序方面的要求
B.要求评标标准应当具有唯一性，并在招标文件中载明
C.要求评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较
D.要求招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标和中标的依据
E.只是对招标投标活动程序方面的要求
答案：A,B,C,D
解析：
招标投标活动中的公正原则，要求所有招标投标活动必须按照规定的时间和程序进行，以尽可能保障招投标各方的合法权益，做到程序公正；招标评标标准应当具有唯一性，对所有投标人实行同一标准，确保标准公正。公正原则不仅仅只是程序方面的要求，而且涉及到标准方面的要求。
关于评标委员会的职责，下列说法正确的有 （）
A.评标委员会成员对招标文件中的评标标准和方法产生疑义时，可以进行修改
B、评标委员会应对评标结果负责
C.招标人发现评标结果有问题时，评标委员会应即时更正
D.评标委员会成员应该对评标过程和结果严格保密
E.评标结束后，评标委员会成员可自行保留评标的各种文件资料
B、评标委员会应对评标结果负责
C.招标人发现评标结果有问题时，评标委员会应即时更正
D.评标委员会成员应该对评标过程和结果严格保密
E.评标结束后，评标委员会成员可自行保留评标的各种文件资料
答案：B,C,D
解析：
评标委f会成员在评标过程中需 要注意以下事项：（1）评标委员会无权修改招标文件中已经公布的评标标准和方法；（2）评标委员会成员对招标文件中的评标标准和方法产生疑义时，招标人或其委托的招标代理机构负责解释；（3）评标委员会应对评标结果负责，招标人如果发现问题，评标委员会应即时更正；（4）评标委 员会成员应该对评标过程和结果严格保密，不得泄露任何与评标相关的信息，评标结束后，评标委员会成员应将评标的各种文件资料、记录表、草稿纸交回招标人。
下列各项不属于融资服务主要目标的是（ ）。
A.防止资金链断裂
B.为建设项目筹资
C.转让存量资产以改善财务目标
D.为投资融通资金
B.为建设项目筹资
C.转让存量资产以改善财务目标
D.为投资融通资金
答案：A
解析：
投融资服务的目标都是工程建设项目总目标系统下的子目标。一般而言，投资服务的主要目标是为业主投资决策提供科学合理的依据，融资服务的主要目标是为投资融通资金，一是为建设项目筹资；二是转让存量资产以改善财务结构。
21年招标师每日一练8章 第5章
.起草工程设计合同的合同条件时应注意（ ）。
A.合同条件应基于得到行业广泛认可的合同条款
B.合同条件中双方责任和风险划分应充分体现公平、公正原则
C.尽量使用合同范本编写合同条件
D.工程设计质量控制条款的设置
E.工程设计进度控制条款的设置
B.合同条件中双方责任和风险划分应充分体现公平、公正原则
C.尽量使用合同范本编写合同条件
D.工程设计质量控制条款的设置
E.工程设计进度控制条款的设置
答案：A,C
解析：
起草工程设计合同合同条件时应注意的内容主要有：①合同条件应基于得到行业 广泛认可的合同条款；②合同条件中双方责任和风险划分应充分体现公平、合理原则；
③尽量使用合同范本编写合同条件。DE两项属于工程合同条款的设置问题的范畴。
③尽量使用合同范本编写合同条件。DE两项属于工程合同条款的设置问题的范畴。
建设工程合同订立的基本原则包括（ ）。
A.平等原则 B.自愿原则
C.公平、公正原则 D.双赢原则
E.守法原则
C.公平、公正原则 D.双赢原则
E.守法原则
答案：A,B,C,E
解析：
建设工程合同订立的基本原则包括：平等原则，自愿原则，公平、公正原则，诚实信用原则和守法原则。
根据相关法律规定，中央企业进行工程建设项目中机电产品的国际招标时，委托的招标代理机构应当具有（）资格。
A.机电产品国际招标 B.中央投资项目招标代理
C.工程建设项目招标代理 D.工程建设项目施工总承包
C.工程建设项目招标代理 D.工程建设项目施工总承包
答案：A
解析：
依据《机电产品国际招标机构资格管理办法》规定，获得机电产品国际招标机构资格的，可从事机电产品国际招标代理业务。
工程建设项目设计准备阶段，业主方项目管理的重要工作之一是()。
A、编制并报批项目建议书
B、确定项目的方案设计
C、编制项目进度总控计划
D、进行施工招标
B、确定项目的方案设计
C、编制项目进度总控计划
D、进行施工招标
答案：B
解析：
设计准备阶段是指自获得项目建议书批复到项目可行性研究报告获得批复的过程，这一阶段中将进行两大类工作：①项目功能需求（工艺设计）的详尽认证，形成方案设计（工程方案）任务书，最终获得多个可用的设计方案（工程方案）；②编制项目可行性研究报告，最终经技术与经济的综合比选，在上述多个可用方案或多条技术路线中确定最优、最可行的设计方案（工程方案），从而完成可行性研究报告的编制、评审与批复。
下列招标投标活动中，招标人可以不确定排名第一的中标候选人为中标人。（ ）
A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目
B.政府采购货物和服务招标项目
C.机电产品国际招标项目
D.金融保险服务项目
B.政府采购货物和服务招标项目
C.机电产品国际招标项目
D.金融保险服务项目
答案：D
解析：
按照《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目、政府采购货物和服务招标项目、机电产品国际招标项目.招标人只能确定排名第一的中标候选人为中标人。
建设单位委托专业机构对建设项目的设计成果提出评价和优化意见，以及为设计工作提供相关技术服务的合同是()。
A、工程造价咨询合同
B、项目前期咨询合同
C、设计咨询合同
D、项目管理咨询合同
B、项目前期咨询合同
C、设计咨询合同
D、项目管理咨询合同
答案：C
解析：
设计咨询合同是指建设单位委托专业机构对建设项目的设计成果提出评价和优化意见，以及为设计工作提供相关技术服务的合同。工程设计咨询工作一般应在设计文件审查、施工图交付施工之前进行。
编制招标采购项目管理方案的基础准备工作包括 （）
A.项目调查研究
B.分析项目特点提出对策建议
C.研究确定项目目标系统
D.制定招标采购工作计划
E.确定项目相关采购管理任务
B.分析项目特点提出对策建议
C.研究确定项目目标系统
D.制定招标采购工作计划
E.确定项目相关采购管理任务
答案：A,B,C
解析：
解析 编制招标采购项目管理方案的基础准备工作包括：（1）项目调查研究，采购项目的概况调查研究是保证招标采购项目管理方案有效性的基础；（2）分析项目特点提出对策建议；（3）研究确定项目目标系统；（4）合理设定并策划招标文件的合同条款。
属于项目采购基本原则的是( )。
A、服务原则
B、价格原则
C、批量原则
D、熟悉原则
B、价格原则
C、批量原则
D、熟悉原则
答案：C
解析：
21年招标师每日一练8章 第6章
降低招标采购交易成本，具体可采取的方式包括()。
A、各自制定招标制度规范
B、建立投标人信息库并及时跟踪维护
C、提高招标信息的透明度
D、完善招标文件范本
E、加强设计及预算审查
B、建立投标人信息库并及时跟踪维护
C、提高招标信息的透明度
D、完善招标文件范本
E、加强设计及预算审查
答案：B,C,D,E
解析：
降低招标采购交易成本的具体方式包括：①建立投标人信息库并及时跟踪维护；②提高招标信息的透明度；③加强设计及预算审查；④完善招标文件范本；⑤统一招标制度规范；⑥合理制定评标办法；⑦完善监管机制。
下列关于货物质量企业标准陈述错误的是( )。
A、企业标准不得与国家标准相抵触
B、企业标准不得与行业标准相抵触
C、凡没有国家标准、行业标准的产品，企业可根据自身需要制定企业标准
D、凡没有国家标准、行业标准的产品，都应该制定企业标准
B、企业标准不得与行业标准相抵触
C、凡没有国家标准、行业标准的产品，企业可根据自身需要制定企业标准
D、凡没有国家标准、行业标准的产品，都应该制定企业标准
答案：C
解析：
法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同()。
A、可变更
B、成立
C、可撤销
D、无效
B、成立
C、可撤销
D、无效
答案：B
解析：
本题的考点为合同的形式。《合同法》规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当在生产经营场所和员工宿舍设有()的出口。
A、安全报警器
B、标志明显、保持畅通
C、附带指示灯
D、安全围栏
B、标志明显、保持畅通
C、附带指示灯
D、安全围栏
答案：B
解析：
《安全生产法》第39条第2款、第3款规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。
国有建设用地使用权招标方案的编制依据有（ ）。
A.城市总体规划 B.城市控制性详细规划
C. 土地利用总体规划 D. 土地利用年度规划
E.储备开发土地情况
C. 土地利用总体规划 D. 土地利用年度规划
E.储备开发土地情况
答案：A,B,C,E
解析：
国有建设用地使用权招标方案的编制依据有：①市总体规划和控制性详细规划；②土地利用总体规划和年度土地供应计划；③储备开发土地情况和国家和地区产业发展政策等。
工程建设项目投资管理的参与主体可分为( )。
A、政府部门
B、投资者
C、项目策划人
D、投资主体
E、投资过程中某类任务的承担者或参与主体
B、投资者
C、项目策划人
D、投资主体
E、投资过程中某类任务的承担者或参与主体
答案：A,B,D,E
解析：
管理程序是工程建设项目投资管理的一项基本内容。不同的参与主体在投资活动中所处的地位和承担的职责不同，因而对工程建设项目投资管理有其不同的目标和内容。投资管理的参与主体大致可分为三类：第一类是政府部门;第二类是投资者或投资主体;第三类是投资过程中某类任务的承担者或参与主体。
关于服务项目采购特点的表述中，正确的有()。
A、服务项目采购的方式更加灵活
B、服务项目的采购不一定要交纳投标保证金
C、服务项目的采购必须要交纳履约保证金
D、服务项目的报价高低是选择服务方的主要因素
E、服务项目采购与货物、工程采购术语存在很大的差别
B、服务项目的采购不一定要交纳投标保证金
C、服务项目的采购必须要交纳履约保证金
D、服务项目的报价高低是选择服务方的主要因素
E、服务项目采购与货物、工程采购术语存在很大的差别
答案：A,B,E
解析：
本题的考点为服务项目采购特点。由于服务项目的特殊性，其采购过程具有如下特点：(1)服务项目的报价高低不是选择服务方的主要因素；(2)服务项目采购的方式更加灵活；(3)服务项目的采购不一定要交纳投标保证金和履约保证金；(4)服务项目采购与货物、工程采购术语存在很大的差别。
招标采购项目信息的()决定了工作效率的提升空间。
A、经济性
B、独立性
C、快捷性
D、准确性
B、独立性
C、快捷性
D、准确性
答案：C
解析：
本题的考点为招标采购项目信息管理的作用。信息的快捷性决定了工作效率的提升空间。工作效率本身就包涵了信息快捷性的需要。利用信息及时传递需要的管理内容，可以明显提高项目管理工作的反应能力和工作节奏。
21年招标师每日一练8章 第7章
招标代理机构在招标人委托的代理权限范围内组织招标投标活动，其代理行为的民事责任，应由（ ）承担。
A.招标人 B.投标人
C.招标代理机构 D.评标委员会
C.招标代理机构 D.评标委员会
答案：A
解析：
招标代理机构与招标人是代理关系，根据《民法通则》规定，在代理法律关系中，代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
利用海洋运输货物的缺点包括()。
A、成本较高
B、运送速度慢
C、受自然条件影响较大
D、环境复杂
E、安全性较低
B、运送速度慢
C、受自然条件影响较大
D、环境复杂
E、安全性较低
答案：B,C,D
解析：
在国际货物运输中，海洋运输是最主要的运输方式。与其他运输方式相比，海洋运输具有通过能力大，运量大，运费低的优点，但也存在不足之处，例如，海洋环境复杂，气象多变。船舶在航行途中随时都有遇上狂风、巨浪、暴风、雷电、海啸等人力难以抗拒的海洋自然灾害袭击的可能，遇险的可能性比陆路、江河运输要大；同时，海上运输还存在着社会风险，如受战争、罢工、贸易禁运等因素的影响。此外，海洋运输的速度也相对较慢。
关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是()。
A、国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制
B、国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式
C、国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商
D、FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的
B、国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式
C、国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商
D、FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的
答案：C
解析：
本题的考点为施工承包合同争议的解决方式。在我国，仲裁实行一裁终局制。故选项A错误。协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。故选项B错误，选项C正确。DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性。故选项D错误。
《2010年国际贸易术语解释通则》规定，FCA、CPT与CIP的相同之处表现在()。
A、交货地点相同
B、风险划分界限相同
C、适用的运输方式相同
D、都是由买方负责订立运输合同
E、都是由卖方负责办理出口清关手续
B、风险划分界限相同
C、适用的运输方式相同
D、都是由买方负责订立运输合同
E、都是由卖方负责办理出口清关手续
答案：A,B,C,E
解析：
FCA、CPT与CIP的相同之处表现为：①交货地点相同，三者交货地点都在合同规定的出口国内地或者港口；②风险划分界限相同，三者都以货交承运人为界；③适用的运输方式相同，三者都适用于各种运输方式；④办理出口清关手续方相同，三者都是由卖方负责办理出口清关手续。在F组术语下，买方负责订立运输合同和指定承运人；在C组术语下，卖方负责订立运输合同。
关于投标限价，下列说法正确的是（?? ）。
A.招标文件中可以规定最高投标限价和最低投标限价
B.最高投标限价，可以在开标前2日内公布
C.最高投标限价或其计算方法应当在招标文件中明确规定
D.最高投标限价应当在开标现场公布
B.最高投标限价，可以在开标前2日内公布
C.最高投标限价或其计算方法应当在招标文件中明确规定
D.最高投标限价应当在开标现场公布
答案：C
解析：
招标人可以自行决定是否编制标底，招标项目可以不设标底，进行无标底招标。按照《招标投标法实施条例》第27条和《工程建设项目施工招标投标办法》第34条的规定，标底的编制应当掌握以下几点：
1）任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底；
2）一个招标项目只能有一个标底，分标段招标的，按标段编制标底；
3）标底在开标前必须保密；
4）接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。
按照《招标投标法实施条例》第27条规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。
1）任何单位和个人不得强制招标人编制或报审标底，或干预其确定标底；
2）一个招标项目只能有一个标底，分标段招标的，按标段编制标底；
3）标底在开标前必须保密；
4）接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。
按照《招标投标法实施条例》第27条规定，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。
开标会议应当做好的书面记录包括 （）
A.开标时间、地点、程序B.唱标情况C.开标会议程序 D.评标报告
E.投标人的相关异议
E.投标人的相关异议
答案：A,B,C
解析：
开标会议应当做好书面记录。开标工作人应认真核验并如实记录投标文件的密封、标识以及投标报价、投标保证金等开标、唱标情况，以及开标时间、地点、程序，出席开标会议的单位和代表，开标会议程序、唱标记录、公证机构和公证结果（如有）等信息。投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等应在开标记录上签字确认，存档备查。
下列有关仲裁的事项中，不属于《仲裁法》规定仲裁协议应当具有的内容是()。
A、仲裁事项
B、选定的仲裁委员会
C、请求仲裁的意思表示
D、仲裁裁决的效力
B、选定的仲裁委员会
C、请求仲裁的意思表示
D、仲裁裁决的效力
答案：D
解析：
本题的考点为仲裁协议的内容。仲裁协议的内容包括：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。
下列监督内容，属于招标投标行政监督部门职责的有（?? ）。
A.依法必须招标项目是否存在以化整为零的方式规避招标的行为
B.公证机构是否在开标现场进行公证
C.评标委员会的组成、产生程序是否符合法律规定?
D.实际执行的合同是否与中标合同内容一致
E.依法必须招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布
B.公证机构是否在开标现场进行公证
C.评标委员会的组成、产生程序是否符合法律规定?
D.实际执行的合同是否与中标合同内容一致
E.依法必须招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布
答案：A,C,E
解析：
从监督内容看，政府针对招标投标活动实施行政监督主要分为程序监督和实体监督两方面。程序监督，是指政府针对招标投标活动是否严格执行法定程序实施的监督；实体监督，是指政府针对招标投标活动是否符合《招标投标法》及有关配套规定的实体性要求实施的监督。具体内容主要包括：
1）依法必须招标项目的招标方案（含招标范围、招标组织形式和招标方式）是否经过项目审批部门核准。
2）依法必须招标项目是否存在以化整为零或其他任何方式规避招标等违法行为。
3）公开招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布。
4）招标人是否存在以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，或者对潜在投标人试行歧视待遇，强制要求投标人组成联合体共同投标等违法行为。
5）招标代理机构是否存在泄露应当保密的与招标投标活动有关情况和资料，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益等违法行为。
1）依法必须招标项目的招标方案（含招标范围、招标组织形式和招标方式）是否经过项目审批部门核准。
2）依法必须招标项目是否存在以化整为零或其他任何方式规避招标等违法行为。
3）公开招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布。
4）招标人是否存在以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，或者对潜在投标人试行歧视待遇，强制要求投标人组成联合体共同投标等违法行为。
5）招标代理机构是否存在泄露应当保密的与招标投标活动有关情况和资料，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益等违法行为。
21年招标师每日一练8章 第8章
关于救济的特征，下列说法错误的是()。
A、有严格的受理范围和处理程序
B、处理期限明确
C、受理机关可由当事人约定
D、处理、审理方式明确
B、处理期限明确
C、受理机关可由当事人约定
D、处理、审理方式明确
答案：C
解析：
在招标投标活动中，当事人的权利受到损害时，当事人可以按照法律规定的方式和渠道寻求救济。救济有以下特征：①受理机关法定；②有严格的受理范围和处理程序；③有明确的申请、起诉、受理、处理期限；④处理、审理方式明确。
关于风险转移中工程担保和工程保险的说法错误的是( )。
A、工程保险是一种损失基金机制，它是对投保者对抗不可预见的不利事件和因素的一种补偿
B、工程担保是一种基于被担保人的信用程度和工程建设的专业经验而设置的规避损失的机制
C、二者均可以中途撤销
D、工程保险防范的风险是无法控制的、偶然的、意外的风险
B、工程担保是一种基于被担保人的信用程度和工程建设的专业经验而设置的规避损失的机制
C、二者均可以中途撤销
D、工程保险防范的风险是无法控制的、偶然的、意外的风险
答案：C
解析：
根据《2010年国际贸易术语解释通则》的规定，C组贸易术语包括()。
A、货交承运人
B、成本加运费
C、边境交货
D、运费付至
E、运费、保险费付至
B、成本加运费
C、边境交货
D、运费付至
E、运费、保险费付至
答案：B,D,E
解析：
按其共同特性，《2010年国际贸易术语解释通则》将11种贸易术语归纳为E、F、C和D四组。其中，C组贸易术语包括：①CFR(CostandFreight)成本加运费；②CIF(CostInsuranceandFreight)成本加保险费、运费；③CPT（CarriagePaidto）运费付至；④CIP(CamageandInsurancePaidto)运费、保险费付至。
有关行政许可的申请规定的规定，叙述错误的是()。
A、申请人必须自行提出行政许可申请，不可以委托代理人
B、申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本
C、申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容
D、公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请
B、申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本
C、申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容
D、公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请
答案：A
解析：
本题的考点为行政许可的申请。行政许可的申请规定：(1)公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请。申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本。申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容；(2)申请人可以委托代理人提出行政许可申请。
假设开发某产品的期望报酬率为25%，标准离差为15%，则开发该产品的期望报酬率的标准离差率为（ ）。
A.10%
B.40%
C.60%
D.167%
B.40%
C.60%
D.167%
答案：C
解析：
本题考查标准离差率的计算。参加教材P203。
某市以招标方式出让某商品住宅用地，招标公告的内容应当包括的因素有 （）
A.建设用地的规划设计要求
B.投标人的资格要求和索取招标文件的时间、地点和方式
C.评标委员会的组建和评标专家的专业结构
D.确定中标人的标准和方法
E.中标合同的签约方式和时限
B.投标人的资格要求和索取招标文件的时间、地点和方式
C.评标委员会的组建和评标专家的专业结构
D.确定中标人的标准和方法
E.中标合同的签约方式和时限
答案：A,B,D
解析：
国有建设用地使用权出让招标公告应当包括：（1）出让人的名称和地址；（2）出让宗地的位置、现状、面积、使用年限、用途、规划设计要求；（3）投标人的资格要求及申请取得投标资格的办法；（4）索取招标文件的时间、地点及方式；招标时间、地点、投标期限、投标方式等；（5）确定中标人的标准和方法；（6）投标保证金和其他需要公告的事项等内容。
下列不属于盈利能力指标的是( )。
A、财务内部收益率
B、利息备付率
C、财务净现值
D、项目投资回收期
B、利息备付率
C、财务净现值
D、项目投资回收期
答案：B
解析：
B项属于偿债能力指标。
某国有企业国际招标采购进口楼宇自控系统，采用综合评价法评标，规定投标人的评标价等于评标基准价的得满分，则评标基准价应是（）。
A.所有有效投标报价的算术平均值
B.最低有效投标报价的评标价
C.有效投标报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值
D.所有有效投标报价的算术平均值乘以一个合理的下降系数
B.最低有效投标报价的评标价
C.有效投标报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值
D.所有有效投标报价的算术平均值乘以一个合理的下降系数
答案：C
解析：
有效的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（在投标人数量较少时，也可以不去掉最高值和最低值），或该平均值再乘以一个合理下降系数，作为评标基准价。然后按规定的办法计算各投标人评标价的评分。
上一篇：21年招标师历年真题解析6章
下一篇：21年招标师答疑精华7篇
