一级建造师经典例题7卷 第1卷
关于导线连接要求,错误的说法是（）。
A.跨越河流的导线不允许有接头
B.跨越铁路的导线允许有接头
C.电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍
D.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
答案：B
解析：
2020版教材P85 / 2019版教材P74
五导线连接要求每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线不得有接头
（二）
背景资料：沿海地区某单线铁路中的某一段，设计揭示为海相沉积的中～厚层软土。该段中有一座铁路中桥，设计为4跨16米简支t梁，钻孔桩基础，桩直径1.2米，桩长55米（摩擦桩），台后路基填土高度3.0米。设计要求对桥台及路基范围内的基底均采用袋装砂井处理，处理深度为12米。该桥按正常工期编制施工组织计划，采用常规方法进行钻孔桩、承台、墩（台）身施工，并如期完成。
桥梁建成通车半年后，发现该桥出现桥台移位，梁缝压死。事后，在对施工期间的内业资料检查中，发现无软土路基的沉降观测记录，其他质检资料的记录结果显示施工质量均符合设计和规范要求。在现场实地调查中，发现桥梁施工质量合格，但软土地基处理深度仅为8米。
问题：
1．该桥出现桥台移位，梁缝压死的原因是什么？
2．施工单位在质量管理方面存在哪些问题？
3．为防止桥台移位的进一步加剧，保证列车的通行，先期可以采用什么措施进行临时处理？
答案：
解析：
（二）
1．（共6分）
①桥台及台后的地基未按设计要求施工，导致地基承载力达不到设计要求（3分）；
②台后路基填筑过程中未进行沉降观测，不能正确指导路基的填筑速率（3分）。
由于上述两种原因，而导致台后软土出现较大的侧压力，挤动桥台。
2．（共8分）
①不按图施工（2分）；②工序管理失控（2分）；③偷工减料（2分）；④质检资料弄虚作假（2分）。
3．（共6分）
先期为保证通车，可以临时采取在两个桥台的胸墙间，设置穿过1-3号墩顶的通长纵向钢支撑，从而控制两个桥台间的相对位置，阻止桥台的进一步移位。（其它可行的加固方案根据情况酌情给分）
劳动争议申请仲裁的时效期间为()。
A.1年
B.2年
C.6个月
D.4年
答案：A
解析：
2020版教材P169 / 2019版教材P168
劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。
山坡陡峭的路堑不宜采用（ ）。
A.柱板式锚杆挡土墙
B.加筋土挡土墙
C.重力式挡土墙
D.壁板式锚杆挡土墙
答案：B
解析：
本题考查的是常用路基挡土墙工程施工技术。加筋土挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。参见教材P35。
（2019年真题）下列费用中，属于工程建设其他费用中的联合试运转费的是()
A.试运转过程中所需的专家指导费
B.试运转过程中因施工质量原因发生的处理费用
C.单台设备调试及试车费用
D.试运转过程中设备缺陷发生的处理费用
答案：A
解析：
P177-182
联合试运转费是指新建或新增生产能力的工程项目，在交付生产前按照批准的设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出。包括试运转所需材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人工费、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费。 联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。
沉桩施工时，桩位放样后进行的工序是（ ）。
A.桩架提升
B.桩架安装
C.桩架加固
D.桩架对位
露天矿防排水工程的主要内容有排水工程和( )。
A.挖渠道
B.建围堰和设水仓
C.防洪工程
D.疏干工程
答案：C
解析：
露天矿的防排水工程除排水工程外，显然就是防水工程。挖渠道、建围堰和设水仓均属于排水工程的内容，疏干工程又是一项排水后单独的工程，故只有防洪工程属于防水工程为答案内容。本题C。
（2011年真题）A 公司以 EPC 交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价 2.5 亿美元。合同约定， 总工期 36 个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。 工程进度款每月 10 前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠 1d，业主需 支付双倍利息给 A 公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而 作调整。施工过程中发生下列事件。
事件 1：A 公司因
（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误 30d，直接经济损失 30 万美元；
（2）原材料涨价，增加费用 150 万美元；
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误 5d，共计增加劳务工工资 50 万美元；
（4）美元贬值，损失人民币 1200 万元；
（5）进度款多次拖延支付，影响工期 5d，经济损失（含利息）40 万美元；
（6）所在国税率提高，税款比原来增加 50 万美元；
（7）遇百年一遇大洪水，直接经济损失 20 万美元，工期拖延 10d。
【问题】 1.A 公司除自身的风险外还有哪些风险? 2．针对事件 1，计算工期索赔和费用索赔
答案：
解析：
1.国际合同除了自身的风险外还有环境风险，包括①政治风险；②市场和收益风险；③财经风险；④ 法律风险；⑤不可抗力风险。 2.（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误 30 天，直接经济损失 30 万美元；本事件为不可抗力， 可索赔工期 30 天；战乱不同于自然灾害，经济损失可以进行协商索赔，故可索赔费用 30 万美元 （2）原材料涨价，增加费用 150 万元；按合同约定不能索赔。 （3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误 5 天，共计增加劳务工资 50 万美元；按合同约定人工 费用上涨不可以索赔。 （4）美元贬值，损失人民币 1200 万元；按合同约定不能索赔。 （5）进度款多次拖延支付，影响工期 5 天，经济损失（含利息）40 万美元；可索赔工期 5 天，费用 40 万美元。 （6）所在国税率提高，税款比原来增加 50 万美元；按合同约定得不到索赔。（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失 20 万美元，工期拖延 10 天，为不可抗力，可索赔工期 10 天，直接经济损失费用如果只是设备人员窝工等损失，通常得不到索赔。 综上，以上事件可索赔工期 30+5+10=45 天；可索赔费用：30+40=70 万元。
造成机场土基过湿的水源来自（ ）和冻胀水源。
A.大气降水
B.冲积水源
C.地下水源
D.水管漏水
E.内涝水
答案：A,B,C
解析：
2020版教材页码P35-37
造成机场土基过湿的水源有：大气降水、冲积水源、地下水源、冻胀水源。
一级建造师经典例题7卷 第2卷
框架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（ ）。
A、板、主梁、次梁
B、板、次梁、主梁
C、次梁、板、主梁
D、主梁、次梁、板
答案：B
解析：
教材P107
【知识点】钢筋工程。板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。
民航常用雷达包括：空管一次监视雷达、空管二次雷达、精密进近雷达和（）。
A.着陆雷达
B.测距雷达
C.测雨雷达
D.场面监视雷达
E.测风雷达
采用偏心异径管(大小头)时，蒸汽管道的变径应（ ）安装在水平管路上。
A.错变量不宜超过管壁厚度的10%
B.管顶相平
C.管底相平
D.管顶或管底相平
答案：C
解析：
采用偏心异径管(大小头)时，蒸汽管道的变径应管底相平(俗称底平)安装在水平管路上，以便于排出管内冷凝水；热水管道变径应管顶相平(俗称顶平)安装在水平管路上，以利于排出管内空气。
公路供配电线路构成中，下列选项中错误的是()。
A.10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路
B.10kV高压线路只能采用电缆线路
C.低压配电线路一般采用电缆线路
D.按电压等级可分为10KV高压线路、380/220ⅴ低压配电线路
答案：B
解析：
2020版教材P284/2019版教材P278
公路低压配电一般采用电缆线路，10kV高压可采用架空电线路或电缆线路。
平硐施工的通风可选用对旋式风机和直径（）左右的不燃性胶质风筒向工作面进行压入式供风。
A.500mm
B.600mm
C.800mm
D.1000mm
答案：D
解析：
2020版教材页码P125-130
平硐施工的通风可选用对旋式风机和直径1000mm左右的不燃性胶质风筒向工作面进行压入式供风。当通风距离达到1000m以上时，需要再增加一趟风筒向工作面供风，以满足排除炮烟以及汽车尾气和工作面施工人员和各种机械的用风要求。
全断面开挖法采取（ ）一次开挖成形，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。
A.自左向右
B.自下而上
C.自上而下
D.自前向后
答案：C
解析：
本题考核的是全断面开挖法。全断面开挖法采取自上而下一次开挖成形，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。
无备淤深度的航道疏浚工程设计底边线以内水域()。
A.允许有不超过检查点总数5％的浅点
B.严禁存在浅点
C.允许有不超过检查点总数10％的浅点
D.允许有不超过10cm的浅点
在电梯安装单位自检试运行结束并提交记录后,负责对电梯校验和调试的单位是（ ）。2017真题
A.建设单位
B.使用单位
C.特种设备安全监督管理单位
D.制造单位
答案：D
解析：
本题考查的是电梯安装的施工程序。电梯安装单位自检试运行结束后，整理记录，并向制造单位提供，由制造单位负责进行校验和调试。
下列各项中,关于仲裁员的产生,说法不正确的是()。
A.当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员
B.第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定,首席仲裁员从3名仲裁员中推选产生
C.当事人约定由1名仲裁员成立仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员
D.当事人未在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成的方式或者选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定
答案：B
解析：
2020版教材P361 / 2019版教材P360
根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
一级建造师经典例题7卷 第3卷
广播电视发射系统天线的主要参数有( )。
A.反射系数
B.效率
C.增益系数
D.行波系数
E.工作频率范围
职业健康安全管理体系与环境管理体系培训的目的是（ ）。
A.使有关人员了解建立体系的重要性
B.使有关人员了解标准的主要思想
C.使有关人员了解标准的主要内容
D.证实体系处于有效运行状态
E.表明组织对职业健康安全管理与环境管理的承诺
答案：A,B,C
解析：
2020教材P211/ 2019教材P209
培训的目的是使有关人员具有完成对职业健康与环境有影响的任务的相应能力，了解建立体系的重要性，了解标准的主要思想和内容。
组织应制定一个或多个方案，其作用是保证环境（ ）的实现。
A．目标与指标
B．目标与职责
C．职责和权力
D．职权和指标
（2019年真题）机械设备联轴器装配时，需要测量的项目有（ ）。
A.两轴心径向位移
B.外径光洁度
C.联轴器的外径圆度
D.两轴线倾斜
E.联轴器的端面间隙
答案：A,D,E
解析：
联轴器装配时，应两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙。
灌浆型防火玻璃的特点包括（）。
A.生产工艺复杂，生产效率低
B.不耐水
C.有较好的隔声性能
D.灌浆材料对玻璃有较大的腐蚀作用
E.透明度高
答案：C,E
解析：
防火玻璃的特性：
（1）多层粘合型防火玻璃：生产工艺复杂、生产效率低、透明度好、防火、强度高。
（2）灌浆型防火玻璃：生产工艺简单、生产效率高、透明度高、防火、 防水性好、还具有较好的隔声性能。
照明电源电压可以用36V的场所有()。
A.高温场所
B.人防工程
C.金属容器内
D.比较潮湿的场所
E.净高低于2.5m的工人宿舍
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P175 / 2019教材P177
1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V;2)潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V;3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V；
在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工怍的自由时差，则（ ）。
A.不影响总工期，影响后续工作
B.不影响后续工作，影响总工期
C.对总工期及后续工作均不影响
D.对总工期及后续工作均有影响
答案：C
解析：
2020教材P213 / 2019教材P215
工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。未超过该工作的自由时差，则不影响该工作的最早开始时间，即对后续工作均不影响。
建设工程施工劳务分包合同中，属于承包人主要义务的是（ ）。
A．组织施工，确保工程质量达到约定的标准
B．科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期
C．负责与发包人、监理、设计及有关部门联系
D．负责为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
Ⅰ类民用建筑工程室内装修， 采用的人造木板及饰面人造木板必须达到（）。
A.A类
B.B类
C.E1级
D.E2级
一级建造师经典例题7卷 第4卷
线路施工测量的主要内容包括()。
A.线路复测
B.路基边坡放样
C.线路初测
D.恢复测量
E.线路竣工测量
根据现行《企业会计准则》，企业在生产经营活动中所缴纳的税金属于（ ）。
A：资本性支出
B：收益性支出
C：营业外支出
D：利润分配支出
答案：B
解析：
收益性支出指某项效益仅基于本会计年度（或一个营业周期）的支出，这种支出应在一个会计期间内确认为费用，如企业生产经营所发生的外购材料、支付工资及其他支出，以及发生的管理费用、营业费用、财务费用等；另外，生产经营过程中所缴纳的税金、有关费用等也包括在收益性支出之内，它是企业得以存在并持续经营的必要的社会性支出。
下列不属于桥梁设计作用中偶然作用的是（ ）。
A. 地震作用
B. 船舶的撞击作用
C. 漂流物的撞击作用
D. 汽车撞击作用
答案：A
解析：
公路桥涵设计采用的作用分为永久作用、可变作用和偶然作用和地震作用四类。偶然作用包括：船舶的撞击作用、漂流物的撞击作用、汽车撞击作用。
《仲裁法》可以解决（ ）纠纷。
A. 未成年人保护
B. 建设合同
C. 刑事判决
D. 继承
E. 买卖合同
答案：B,E
解析：
2005年建设工程法规真题第85题
根据《仲裁法》的规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。但下列纠纷不能仲裁：（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；（二）依法应当由行政机关处理的行政争议。
BE项：属于平等主体间的合同纠纷，能够仲裁。因此BE项正确。
AD项：属于收养和继承纠纷，不能仲裁。故AD项错误。
C项：刑事判决作为法院作出的判决文书，是不能仲裁的，只能提出上诉或抗诉。故C项错误。
综上所述，本题正确答案是BE。
可与截流戗堤结合，利用开挖弃渣，并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工，我国应用最广泛的围堰形式是()。
A.草土围堰
B.纵向围堰
C.不过水围堰
D.土石围堰
答案：D
解析：
2020/2019教材P54
土石围堰可与截流戗堤结合，可利用开挖弃渣，并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工，是我国应用最广泛的围堰类型。
关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（ ）。2014
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程质量保证金。选项A施工单位不履行保修义务，处10万元以上20万元以下的罚款。选项B承担费用后不能免除赔偿责任。选项D时间是一年内，不是半年。
在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（ ）的高压输电线路。
2013
A．500KV 及以上
B．220?330KV
C．110KV
D．35KV 及以下
答案：C
解析：
本题考查的是防雷与接地装置的安装要求。110kV 线路，一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但杆塔仍应逐基础接地。
资本积累率指标的计算公式为（ ）。
A．本年所有者权益增长额/年初所有者权益×l00%
B．本年所有者权益增长额/上年所有者权益×l00%
C．本年所有者权益增长额/企业历史最好水平的权益增长额×l00%
D．本年所有者权益增长额/国际平均水平的权益增长率×100%
根据下列逻辑关系表绘制的双代号网络图如下图所示.其存在的错误是（ ）。
A.节点编号不对 B.逻辑关系不对C.有多个终点节点 D.有多个起点节点
答案：C
解析：
双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点，⑧、⑨两个点都是终点节点. 故C项错误。
一级建造师经典例题7卷 第5卷
综合通信大楼的接地方式，应按（ ）的原理设计。
A．单点接地 B．多点接地 C．重复接地 D．复合接地
重力式码头基床整平时，对于块石间不平整部分，宜用二片石填充，二片石间不平整部分宜用碎石填充，其碎石层厚度不应大于（ ）mm。
A．30
B．50
C．80
D．100
从空间上界定会计工作具体核算范围的假设，称之为（ ）。
A、会计主体
B、持续经营
C、会计分期
D、货币计量
答案：A
解析：
2020教材P93 /2019教材P91
1.会计主体假设会计主体又称会计实体，强调的是会计为之服务的特定单位。这个组织实体从空间上界定了会计工作的具体核算范围。
轨枕螺旋道钉锚固作业时，应采用的锚固材料是（ ）。
A.水泥砂浆
B.CA 砂浆
C.硫碳水泥砂浆
D.锚固剂
消防工程验收程序通常为（）等阶段。
A.验收受理
B.工程移交
C.现场检查
D.结论评定
E.现场分析
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P237 / 2019版教材P224
2.消防工程验收程序：验收程序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。
某工程的时标网络计划如下图所示，下列工期延误事件中，属于共同延误的是（ ）。
A.工作A 因发包人原因和工作B 因承包人原因各延误2 周
B.工作C 因发包人原因和工作G 因承包人原因各延误2 周
C.工作D 因发包人原因和工作F 因承包人原因各延误2 周
D.工作E 因发包人原因和工作F 因承包人原因各延误2 周
答案：A
解析：
当两个或两个以上的延误事件从发生到终止的时间完全相同时，这些事件引起的延误称为共同延误。
背景
某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程，合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源，以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热，电力紧张，市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。因乙方工程安装部分已经结束，只等联调，故机场方希望建筑安装公司停工3d，以弥补这几日其他项目电力供应的不足。
问题
(1)若要求该建筑安装公司停工，机场方应进行哪些工作，接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作?
(2)停工造成的费用应由哪一方来承担?
答案：
解析：
分析与答案 (1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工，妥善保护好已完成的工程，直到机场代表向其提出复工要求后，再复工。
(2)此次停工是因机场方供电不到位造成的，是机场方的责任，由机场方承担因停工造成的经济损失，并应允许工期顺延。
4．解析
建设工程施工合同管理规定：甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48h内不予答复，应承担由此造成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。
为确保进度目标的实现，应编制与进度相适应的资金需求计划，资金需求计划是（ ）的重要依据。
A．设计变更
B．选择承发包商模式
C．工程融资
D．质量控制
基础工程施工安全控制的主要内容不包括（ ）。
A．边坡与基坑支护安全
B．降水设施与临时用电安全
C．防水施工时的防火、防毒安全
D．作业面交叉施工及临边防护
一级建造师经典例题7卷 第6卷
甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。
A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同
B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同
C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全
答案：C
解析：
2020版教材P166 / 2019版教材P164
不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报（ ）。
A.项目名称
B.施工场所
C.可能产生的环境噪声值
D.项目主要负责人
E.所采取的环境噪声污染防治措施
答案：A,B,C,E
解析：
在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
下列属于《刑法》中主刑范畴的有（ ）。
A．有期徒刑
B．没收财产
C．罚金
D．管制
E．拘留
答案：A,D
解析：
《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产；(4)驱逐出境。
某施工企业2017年的经营业绩为：营业收入3000万元，营业成本1800万元，税金及附加180万元，期间费用320万元，投资收益8万元，营业外收入20万元。2018真题则该企业2017年利润总额为（）万元。2018真题
A、908
B、720
C、728
D、700
答案：C
解析：
本题考查利润表的内容。利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。其中，营业利润=营业收入-去营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动+投资收益。则，利润总额=3000-1800-180-320+8+20=728（万元）
评标中的初步评审，其审查内容包括（ ）等。
A．投标资格审查
B．投标文件完整性审查
C．投标担保的有效性
D．与招标文件是否有显著的差异和保留
E．投标书技术方案的先进性
广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括( )。
A.室内消火栓
B.自动喷水灭火系统
C.气体灭火系统
D.灭火器
E.消防车
施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（ ）。2014
A.目标成本
B.预算成本
C.固定成本
D.实际成本
答案：A
解析：
本题考查的是按施工成本组成编制施工成本计划的方法。施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（ ）拘留。
A. 15日以下
B. 15日以上
C. 25日以下
D. 25日以上
答案：A
解析：
2005年建设工程法规真题第40题
根据《安全生产法》第九十一条规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
综上所述，本题正确答案是A。
填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟均应设置（ ）。
A.排水层（或管.洞）
B.反滤层
C.透水层
D.防冻层
E.封闭层
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是渗沟。渗沟有填石渗沟、管式渗沟和洞式渗沟三种形式，三种渗沟均应设置排水层（或管、洞）、反滤层和封闭层。参见教材P36。
一级建造师经典例题7卷 第7卷
连续刚构桥悬臂拼装施工的主要工艺顺序正确的是（ ）。
A.块件预制→预应力张拉→移运→整修→施工接缝处理→吊装定位
B.块件预制→移运→整修→吊装定位→预应力张拉→施工接缝处理
C.块件预制→预应力张拉→施工接缝处理→移运→整修→吊装定位
D.块件预制→移运→整修→预应力张拉→吊装定位→施工接缝处理
答案：B
解析：
2020版教材P203/2019版教材P197
悬臂拼装主要工序的主要工序包括：块件预制、移运、整修、吊装定位、预应力张拉、施工接缝处理等，各道工序均有其不同的要求，并对整个拼装质量具有密切影响。
港航工程C30 ~C55无抗冻要求混凝土用细骨料总含泥量（以重量百分比计）的限值是（ ）。
A.≤1.0 B.≤3.0 C.≤5.0 D. ≤7.0
铁路隧道锚喷支护中喷射混凝土的作用有（ ）。
A.支承围岩
B.承受松弛荷载
C.填平补强围岩
D.阻止围岩松动
E.限制围岩变形
答案：A,C,D
解析：
锚喷支护作用：锚杆有支承围岩、加固围岩、提高层间摩阻力，形成"组合梁""悬吊"作用；喷射混凝土有支承围岩、"卸载"、填平补强围岩、覆盖围岩表面减缓风化、阻止围岩松动、分配外力作用；钢拱架有加强限制围岩变形、作为超前支护后支点、承受部分松弛荷载作用。
某工程为了更好地进行施工成本控制，需要获取大量信息。获取工程实际完成量、成本实际支付情况等的重要信息，主要是通过（ ）。
A．工程承包合同
B．工程变更
C．施工成本计划
D．进度报告
在城市桥梁工程钻孔灌注桩施工中，导管的埋置深度宜控制在（ ）m之间。
A．2～3
B．2～6
C．3～6
D．3～7
关于保修范围和最低保修期限说法正确的有()。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年
C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期
D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年
E.外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P327 / 2019版教材P326
本题考察的知识点：建设工程质量的最低保修期限。《 建设工程质量管理条例 》规定 ，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为 ： ( 1 )基础设施工程 、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程 ， 为设计文件规定的该工程的合理使用年限 ；（ 2 ) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏 ， 为5 年；（ 3 ) 供热与供冷系统，为 2 个采暖期 、供冷期；（ 4 ) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
观察验槽的内容主要有（ ）。
A．基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度
B．槽壁、槽底土质类型、均匀程度
C．观察基坑四周支护情况
D．基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓
E．基槽边坡外缘与附近建筑物的距离
下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（ ）。
A.建筑面积为15000m2的展览馆
B.建筑面积为13000m2的客运车站
C.建筑面积为12000m2的饭店
D.建筑面积为10000m2的会堂
答案：C
解析：
具有下列情形之一的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：
1.建筑总面积大于20000m2的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅。
2.建筑总面积大于15000m2的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。
3.建筑总面积大于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场。
4.建筑总面积大于2500m2的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂。
5.建筑总面积大于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。
6.建筑总面积大于500m2的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。
（2019 年真题）下列混凝土性能中，不适宜用于钢管混凝土拱的是（ ）。
A.早强
B.补偿收缩
C.缓凝
D.干硬
答案：D
解析：
P367。（二）基本规定（1）钢管上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔等。（2）钢管混凝土应具有低泡、大流动性、补偿收缩、延缓初凝和早强的性能。（3）混凝土浇筑泵送顺序应按设计要求进行，宜先钢管后腹箱。（4）钢管混凝土的质量检测应以超声波检测为主，人工敲击为辅。
