2021一级建造师考试题目下载7章 第1章
关于印花税的说法,正确的是()。
A.营业账簿免纳印花税
B.应纳税额不足5角的,免纳印花税
C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额
D.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税
答案:C
解析:
2020 / 2019版教材P51
纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额。
斜坡堤陆上土工织物铺设后,( )。
A.及时覆盖,防止日晒老化 B.及时覆盖,防止风雨冲刷
C.表面涂覆,防止日晒老化 D.表面涂覆,防止风雨冲刷
有盖水池满水试验程序为( )。
A.水池注水→池内水位观测→整理试验结论
B.试验准备→水池注水→池内水位观测→整理试验结论
C.水池注水→池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论
D.试验准备→水池注水→蒸发量测定→整理试验结论
关于企业存货管理的说法,正确的是( )。
A.存货管理是要在存货成本与存货效益之间做出权衡,达到两者之间的最佳结合
B.存货管理的目标是最大限度地降低存货成本
C.财务部门存货管理的职责是选择供应单位及筹集订货资金
D.根据存货管理的ABC 分析法,应对C 类存货实施严格控制
答案:A
解析:
存货占用资金是有成本的,占用过多会使利息支出增加并导致利润的损失;各项开支的增加更直接使成本上升。进行存货管理,就要尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡,达到两者的最佳结合。这也就是存货管理的目标。决定进货项目和选择供应单位是销售部门、采购部门和生产部门的职责。财务部门的职责是决定进货时间和进货批量。从财务管理的角度来看,A 类存货种类虽然较少,但占用资金较多,应集中主要精力,对其经济批量进行认真规划,实施严格控制;C 类存货虽然种类繁多,但占用资金很少,不必耗费过多的精力去分别确定其经济批量,也难以实行分品种或分大类控制,可凭经验确定进货量;B 类存货介于A 类和C 类之间,也应给予相当的重视,但不必像A 类那样进行非常严格的规划和控制,管理中根据实际情况采取灵活措施。
根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,编制各层(各级)进度计划的紧前工作是( )。
A.确定项目的工作编码
B.调查研究和资料收集
C.进行项目结构分析
D.进行进度计划系统的结构分析
答案:A
解析:
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下:
(1)调查研究和收集资料;
(2)项目结构分析;
(3)进度计划系统的结构分析;
(4)项目的工作编码;
(5)编制各层进度计划;
(6)协调各层进度计划的关系,编制总进度计划;
(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标,则设法调整;
(8)若经过多次调整,进度目标无法实现,则报告项目决策者。
2007年2月2日甲与乙签订了一个合同,合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙,租期为2007年3月1日—2008年3月1日。但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙,租期为2007年2月25日~6月25日,则()。
A.甲要承担缔约过失责任
B.乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任
C.乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任
D.乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任
答案:B
解析:
2020版教材P183 / 2019版教材P182
承租人应当按照约定将租赁物交付承租人,并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。 在租赁期间出租人应担保没有第三人对租赁物主张权利。该题目里甲将其租赁给乙的挖掘机再次租赁,自其再次租赁之日起,乙可要求甲承担违约责任。
建筑安装工程费用定额是按( )划分的。
A. 按照投资的费用性质
B. 按照专业性质
C. 按照主编单位和管理权限
D. 按同一性质的施工过程
答案:A
解析:
2005年建设工程经济真题第55题
本题考查的是建设工程定额的分类。
按投资的费用性质,可将建设工程定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等。
综上所述,本题正确答案为A项。
对铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿,应当建造( )进行贮存、处置。
A.地下库
B.防辐射库
C.尾矿库
D.地面库
答案:C
解析:
《中华人民共和国放射性污染防治法》第三十七条规定,对铀(钍)矿和伴生放射性矿开发利用过程中产生的尾矿,应当建造尾矿库进行贮存、处置。因此,答案为C。
2021一级建造师考试题目下载7章 第2章
某施工企业从银行取得借款500 万元,期限1 年,年利率6%,采用贴现法支付利息,则该笔借款的实际利率为( )。
A. 6%
B. 6.38%
C. 7%
D. 12%
答案:B
解析:
本题考查的是短期借款利率的内容。
一般来讲,借款企业可以用以下三种方法支付银行贷款利息:收款法、贴现法、加息法,其中贴现法是银行向企业发放贷款时,先从本金中扣除利息部分,而到期时借款企业则要偿还贷款全部本金的一种计息方法。
分析题干,某企业从银行取得借款500万元,期限1年,年利率(即名义利率)为6% ,利息额为30(=500 × 6%)万元;
按照贴息法付息,企业实际可利用的贷款为470(= 500-30)万元,该项贷款的实际利率为30/470=6. 38%
综上所述,正确选项为B。
为有效提高建设项目的经济效果,在项目建设过程中进行价值工程活动的重点应放在( )阶段。
A. 施工
B. 设计
C. 竣工验收
D. 保修
答案:B
解析:
2009年建设工程经济真题第7题
本题主要考查了提高价值的途径。
在产品形成的各个阶段都可以应用价值工程提高产品的价值。但在不同阶段提高产品价值工程活动,其经济效果的提高幅度却是大不相同的。对于建设工程,应用价值工程的重点是在规划和设计阶段,因为这两个阶段是提高技术方案经济效果的关键环节。
综上所述,本题正确答案为B项。
根据《关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人申请证据保全的,应在( )提出。
A.举证期限届满前
B.首次开庭前15 日
C.不迟于举证期限届满前7 日
D.一审法庭辩论终结前
答案:C
解析:
证据保全,是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,法院根据申请人的申请或依职权,对证据加以固定和保护的制度。当事人向人民法院申请保全证据的,不得迟于举证期限届满前7 日。
连续生产线上的设备安装标高测量应选用( )基准点。
A.简单标高
B.预埋标高
C.中心标板
D.木桩式标高
答案:B
解析:
考查标高基准点。一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。例如,简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用
下列施工合同风险中,属于管理风险的是( )。
A.业主改变设计方案
B.对环境调查和预测的风险
C.自然环境的变化
D.合同所依据法律环境的变化
答案:B
解析:
选项 A 属于项目组织成员资信和能力风险,选项 C、D 属于项目外界环境风险。
在竖向荷载作用下,框架结构的传力途径是( )。
A.板一次梁一主梁一柱一基础
B.板一主梁一次梁一墙一柱一基础
C.板一次梁一主梁一墙一柱一基础
D.板一主梁一次梁一柱一基础
下列纠纷解决途径中,可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。2014
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.行政调解
E.仲裁
答案:A,B,E
解析:
本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。依据我国《民事诉讼法》,人民法院作出的判决书、调解书,具有强制执行效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。
正线轨道有条件时,特大桥、大桥及长度大于1000m的隧道内,宜采用( )。
A.碎石道床
B.有砟道床
C.无砟道床
D.一级碎石道砟道床
2021一级建造师考试题目下载7章 第3章
根据物资采购合同的规定,交货日期的确定可以按照( )方式。
A. 供货方负责送货的,以采购方收货戳记的日期为准
B. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品,一般以向承运单位提出申请的日期为准
C. 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品,一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
D. 采购方提货的,以供货方按合同规定通知的提货日期为准
E. 供货方负责送货的,以供货方发出日期为准
答案:A,C,D
解析:
本题主要考查交货日期。
交货日期的确定可以按照下列方式:(1)供方负责送货的,以采购方收货戳记的日期为准;(2)需采购方提货的,以供方按合同规定通知的提货日期为准;(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品,一般以供方发运产品时承运单位签发的日期为准。
综上所述,本题正确选项为ACD项。
根据《节水供水重大水利工程建设质量监督巡查实施细则》对勘察设计单位巡查的内容包括( )。
A.现场服务情况
B.现场质量控制情况
C.施工资料完整情况
D.工程实体质量情况
E.设计变更是否符合规定
当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时争议解决方式为()。
A.和解
B.调解
C.诉讼
D.仲裁
答案:C
解析:
2020版教材P332 / 2019版教材P331
本题考查的是民事纠纷的法律解决途径。 《中华人民共和国合同法 》(以下简称《 合同法 》)规定 ,当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解 、 调解或者和解 、 调解不成的 ,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的 ,可以向人民法院起诉 。该题合同中只约定了调解,没有订立仲裁协议,所以调解不成时只能进行诉讼。
民事诉讼的参与人不包括( )。
A.证人
B.第三人
C.审判长
D.鉴定人
企业有一台起重机,原价500000元,预计净残值为10000元,总工作台班为4900台班,8月工作台班为100台班,则应提的折旧额为( )元。
A.10000
B.18000
C.24000
D.20000
答案:A
解析:
每工作台班折旧额=应计折旧额/总工作台班=(500000-10000)×100/4900=10000(元)。
关于双代号网络图中间节点的表述,正确的有( )。
A.节点应用圆圈表示
B.要求箭尾节点的编号大于其箭头节点的编号
C.一项工作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点
D.编号顺序应从小到大,可不连续,但不允许重复
E.网络图中只有内向箭线的节点
答案:A,C,D
解析:
2020/2019教材P120
原文:(3)中间节点即网络图中既有内向箭线,又有外向箭线的节点。双代号网络图中,节点应用困阁表示,并在圆罔内标注编号。一项工作应当只有唯一的一条箭线和相应的一对节点,且要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号,即ij。网络图节点的编号顺序应从小到大,可不连续,但不允许重复。
某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度,并一致认为损害程度严重,需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人,9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定,该施工合同解除的时间应为()
A 9月10日
B 9月15日
C 9月17日
D 9月18日
正确答案:C
2.C【解析】《合同法》第93条规定,当事人协商一 致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同 的条件。解除合同的条件成就时,解除权人可以解 除合同。<合同法》第96条规定,当事人一方依照 本法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知 到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法 院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政 法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的, 依照其规定。
对新技术、新工艺和新材料使用进行技术经济分析可以分为( )和施工阶段进行的技术经济分析。
A、决策阶段进行的技术经济分析
B、初步可行性阶段进行的技术经济分析
C、详细可行性阶段进行的技术经济分析
D、设计阶段进行的技术经济分析
答案:D
解析:
2020版教材80 / 2019版教材P78
1.对新技术应用进行技术经济分析,常常按分析的时间或阶段不同分为事前和事后进行的技术经济分析,设计阶段和施工阶段进行的技术经济分析。
2021一级建造师考试题目下载7章 第4章
开标工作由( )主持。
A.招标人
B.招标代理人
C.评标委员会
D.政府监管部门
答案:A
解析:
2020版教材P93 / 2019版教材P92
开标由招标人主持,邀请所有投标人参加
任何单位和个人不得非法干预、影响评标的( )。
A.过程和结果
B.过程和内容
C.程序和结果
D.程序和对象
飞机在进近着陆过程中,需要从仪表着陆系统(ILS)中获取( )信息。
A.航向道
B.速度
C.距离
D.下滑道
E.通信
不符合管道系统压力试验条件要求的是( )。
A. 管道上的膨胀节已拆下加以短管替代管道上的(无临时约束装置)
B. 压力表精度等级不得低于1.5 级(精度不得低于1.6 级)
C. 相关资料已经建设单位和有关部门复查
D. 无关系统用盲板隔开
E. 压力表准备了1 块(不得少于两块)
按照《劳动合同法》及相关法规的规定,下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中,正确的是()。
A.劳动者提前7天以书面形式通知用人单位,可解除劳动合同
B.劳动者试用期内提前15天通知用人单位,可解除劳动合同
C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的,无需告知用人单位可立即解除劳动合同
D.劳动者不满意用人单位的严格管理,可随时解除劳动合同
答案:C
解析:
2020版教材P153 / 2019版教材P152
用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。
不属于成本核算应遵循的原则是( )。
A.以预算成本代替实际成本
B.权责发生制原则
C.收入与费用配比原则
D.真实、准确、及时地反映成本费用开支情况
答案:A
解析:
成本核算应严格按照《施工企业会计制度》相关规定逐月进行。成本核算对象、方法一经确定,最好不要随意改变,同时应与施工项目管理目标成本的界定范围一致。应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则,真实、准确、及时地反映成本费用开支情况,不应以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本。
在编制铁路工程质量计划时,计划的主要内容应该有( )。
A.编制依据、项目概况
B.质量目标、组织机构、质量控制及管理组织协调的系统描述
C.必要的质量控制手段,施工过程、服务、检验和试验程序等、确定关键工序和特殊过程及作业指导书
D.与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求、更改和完善质量计划的程序
E.施工完成后的工务维修质量措施
斜坡堤砂垫层施工的质量要求,顶面宽度不小于设计宽度,每侧超宽不大于 ( ),当有基槽时不超出已挖基槽宽度。
A. 1m B. 3m
C. 5m D.7m
2021一级建造师考试题目下载7章 第5章
施工现场应设置各类必要的职工生活设施,并符合( ),职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。
A.照明要求
B.业务要求
C.卫生要求
D.通风要求
E.现代要求
答案:A,C,D
解析:
施工现场应设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。
某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款,并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为()之日。
A.抵押合同签字、盖章
B.房产行政主管部门登记
C.到公证部门公证
D.贷款合同生效
答案:B
解析:
2020 / 2019版教材P37
当事人以下列财产抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立:(1) 建筑物和其他土地附着物;(2 )建设用地使用权;(3 )以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4 )正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立,未经登记,不得对抗善意第三人:(1 )生产设备、原材料、半成品、产品;(2 )交通运输工具;(3 )正在建造的船舶、航空器。@##
地下室外墙卷材防水层施工做法中,正确的是()。
A、卷材防水层铺设在外墙的迎水面上
B、卷材防水层铺设在外墙的背水面上
C、外墙外侧卷材采用空铺法
D、铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直
答案:A
解析:
本题考查的是地下防水工程施工。选项C,结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。选项D,铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
应用内河航运水工建筑工程定额时,编制概算时可()。
A.直接使用
B.各项加扩大系数后使用
C.套用定额算出定额直接费后加扩大系数
D.各项加大3%后使用
涂刷防水涂料时,第二层涂刷的方向应与第一层( )。
A.一致
B.相反
C.斜交叉
D.垂直
答案:D
解析:
涂刷涂料应分多遍完成,后一次涂刷层必须待前一层干燥后进行,第二层涂刷的方向应与第一层相垂直,同层涂膜的先后搭接应不小于5mm。
1、背景资料
某矿斜井深度为1200m,断面为20m2,坡度为-15°。采用矿车提升。根据地质资料显示,井筒涌水量为20m3/h。施工单位在井口安装了阻车器,在井口下方安设了一道挡车栏,在下部装矸地点上方安设了一道挡车栏。
某日上午10时,发生一起矿车跑车事故造成井下2人死亡,3人重伤。施工单位项目经理立即组织人员进行抢救,并安排专人将矿车提升至地面,同时恢复生产。
下午2时,项目经理将事故报告县级安全生产监督管理部门,事后经调查,直接经
济损失450万元。2、问题:
(1)斜井装岩设备有哪些?
(2)防跑车装置设置是否合理?
(3)采用几级排水、水泵流量等如何确定?
(4)发生的事故是几级事故,该级事故的标准是什么?
(5)项目经理的做法是否合理,为什么?
答案:
解析:
(1)斜井装岩设备有哪些?答:常用的装矸设备有:耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。
(2)防跑车装置设置是否合理?答:不合理。
斜井内应按规定设置一坡三挡装置。即在斜井上口入口处安装一道阻车器,在变坡点下方略大于1列车长度的地点,设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏,在下部装矸地点上方20-40m处安设了一道可移动式挡车器。
在井筒中部设固定式井内挡车器。由于井筒长度较大,还需要在井筒中间安设悬吊式自动挡车器。显然未设中间挡车器。
(3)采用几级排水、水泵流量等如何确定?答:应设置三级排水。
一级排水设置在工作面。二级排水设置在工作面后方的适当位置,距工作面设备距离至少5m。排水设备至少
配备二台,一台工作,一台备用。每台水泵流量为涌水量2-3倍。即40-60m3/h。三级排水设置在井筒大至中间位置。水泵能力与二级排水能力相同即可。
(4)发生的事故是几级事故,该级事故的标准是什么?
答:发生的事故等级为一般事故。
该级事故标准为:死亡3人以下(不包括3人,下同),或者重伤10人以下,或者直接经济损失1000万元以下。
(5)项目经理的做法是否合理,为什么?答:不合理。
出现事故后,现场作业人员应当立即报告给项目经理,项目经理应当于1h内报告给事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。而不应该在事故发生4h后方才上报。
项目经理接到事故报告后,应立即启动事故相应应急救援预案,或采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。妥善保护事故现场以及相关证据。任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因事故抢险救援必须改变现场状况的,应当绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。
抢险救灾结束后,现场抢险救援指挥部应当及时向事故调查组提交抢险救援报告及有关图纸、记录等资料。而不应该在抢救完伤员后就安排专人将矿车提升至地面,同时恢复生产。
在建筑装饰装修施工现场中,临时用电是一项重要的现场安全管理内容。因此,在配电箱的壳体和底板一般采用规定材料制作。配电箱不得安装在( )建筑装修材料上。
A.A级
B.B1级
C.B2级
D.B3级
E.B4级
违反海上航行警告和航行通告规定,造成海上交通事故,构成犯罪的,依法追究()责任。
A.民事
B.行政
C.刑事
D.玩忽职守法律
2021一级建造师考试题目下载7章 第6章
下列选项中不属于水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点的是( )。
A.混凝土材料的检查与试验
B.混凝土配合比设计和试件的试验
C.锯缝时间和养生的掌握
D.施工缝留设和接缝时间的掌握
答案:D
解析:
2020版教材P322/2019版教材P316
水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点(1)基层强度、平整度、高程的检查与控制。(2)混凝土材料的检查与试验,水泥品种及用量确定。(3)混凝土拌和、摊铺设备及计量装置校验。(4)混凝土配合比设计和试件的试验。混凝土的水灰比、外掺剂掺加量、坍落度应控制。(5)混凝土的摊铺、振捣、成型及避免离析。(6)切缝时间和养护技术的采用。
矿业工程环境管理中,施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并有隔离措施,且必须采用封闭围挡,高度不得小于()m。
A.3.6
B.3.0
C.2.5
D.1.8
答案:D
解析:
本题考核的是施工现场的施工环境要求。施工现场必须采用封闭围挡,高度不得小于1.8m。施工现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并有隔离措施。
【背景资料】某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工,该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建,已基本完工。安装公司进场后,按合同工期要求,与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈,明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60 天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划(双代号网络图),其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见表。在主机设备基础检验时,安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符,主机设备基础检查时,发现混凝土强度不符合设计要求,验收不合格,要求建筑公司整改,重新浇捣混凝土基础,经检验合格,使基础检验的工作时间用了40 天。制药厂生产设备工程在施工时,因主机设备及控制设备在运输过程中,受到台风的影响,使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10 天。安装公司按照建设单位的要求,增加劳动力,改变施工方法,调整进度计划,使制药生产设备仍按合同规定的工期完成。制药厂生产设备安装工作内容、逻辑关系及持续时间表
【问题】1.绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划(双代号网络图)。2.分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?3.设备基础强度应如何复测?基础检验工作增加到40 天会不会影响总工期?4.主机设备及控制设备晚到10 天是否影响总工期?说明理由。
答案:
解析:
1.安装公司编制的制药厂生产设备施工进度计划(双代号网络)。
2.影响工期的关键工作是:设备订货,主机安装,调试,试运行。总工期为180 天。
3.设备基础强度检測,可请有检测资质的工程检测单位,采用回弹法或钻芯法等对基础的强度进行复测。基础验收工作增加到40 天,比计划时间多了10 天,不会影响总工期,因为基础验收在非关键线路上,10天的偏差小于总时差20 天。
4.主机设备晚到10 天,要影响总工期。因为该工作在关键线路上。控制设备晚到10 天,不会影响总工期,因为该工作在非关键线路上,有时差55 天。
水运工程评标委员会成员组成的原则包括()。
A.必须有招标人的代表
B.总人数为5人以上的单数
C.有关的技术、经济专家人数不得少于成员总数的2/3
D.必须有交通行政主管部门的人员
E.招标人的代表人数不得少于2人
答案:A,B,C
解析:
2020版教材页码P219-P221
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。其评标委员会成员由招标人的代表及有关技术、经济等方面的专家组成,人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
国际工程投标报价组成中,下列不属于待摊费的是( )。
A、检验试验费
B、临时设施工程费
C、固定资产使用费
D、现场清理费
答案:D
解析:
2020版教材P314 / 2019版教材P308
国际工程投标报价组成中,待摊费包含现场管理费和其他待摊费,其中现场管理费包括:工作人员费、办公费、差旅交通费、文体宣教费、固定资产使用费、国外生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费、其他费用;其他待摊费包括:临时设施工程费、保险费、税金、保函手续费、经营业务费、工程辅助费、贷款利息、总部管理费、利润、风险费。现场清理费属于开办费,
下列对建设单位的质量责任和义务说法错误的是( )。
A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位,并不得将建设工程肢解发包
B.房屋建筑使用者在装修过程中,不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构
C.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查
D.建设单位在领取施工许可证或者开工报告后再办理工程质量监督手续
答案:D
解析:
2020/2019教材P179
建设单位在领取施工许可证或者开工报告前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
新设法人融资项目的资本金筹措方式有( )。。
A.股东直接投资
B.发行股票
C.政府投资
D.股东增资扩股
E.发行债券
对海上交通事故的发生,拒不加强管理或在限期内达不到安全要求的,海事局有权责令其( )。
A.停航
B.警告通报
C.改航
D.经济处罚
E.停止作业
答案:A,C,E
解析:
2020版教材页码P249-P253
对拒不加强管理或在限期内达不到安全要求的,海事局有权责令其停航、改航、停止作业,并可采取其他必要的强制性处置措施。
2021一级建造师考试题目下载7章 第7章
下列属于公路建设市场信用信息中最高信用等级的是( )。
A.AA级
B.A级
C.B级
D.D级
答案:A
解析:
2020版教材P446/2019版教材P437
被省级及以上交通运输主管部门评价为最高信用等级(AA级)的记录。P448-449:9.公路施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级,各信用等级对应的企业评分X分别为:AA级:95分≤X100分,信用好;A级:85分≤X95分,信用较好;B级:75分≤X85分,信用一般;C级:60分X75分,信用较差;D级:X60分,信用差。
某施工企业现有长期资本总额为20000 万元,其中长期借款4000 万元,长期债券10000万元,普通股6000 万元,各种长期资金成本率分别为5%、7%、10%,则该企业综合资金成本率为( )。
A. 5%
B. 11%
C. 6.5%
D. 7.5%
答案:D
解析:
综合资金成本是对各种个别资金成本迸行加权平均而得的结果,因此,也称为加权平均资金成本。它是指企业以个别资金成本为基数,以各种来源资本占全部资本的比重为权数计算以各种方式筹集的全部长期资金的总成本。综合资本成本的计算公式为:
式中,Kw—— 综合资本成本;
Kj —— 第j 种个别资本成本;
Wj —— 第j种个别资本占全部资本的比重。
具体到本题,第一步,计算各种长期资本占全部资本的比例。
长期借款资金比例= 4000/20000X100%=20%
长期债券资金比例=10000/20000=50%
普通股资金比例=6000/20000 =30%
第二步,测算综合资金成本。
综合资金成本= 5 % X 20 % + 7% X 50 % + 10% X 30 % = 7.5 %
综上所述,本题正确选项为D。
真空预压工程应作好施工监测和效果检验,应进行( )等的观测,膜下真空度应稳定在80kPa以上,以保证效果。
A.孔隙水
B.位移
C.土的抗压强度
D.沉降
E.真空度
答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材页码P76-P79
真空预压法施工监测和效果检验真空预压工程应进行真空度、沉降、位移、孔隙水等的观测膜下真空度应稳定在80kPa以上,以保证效果。
世界气象组织规定,中心最大风力为()级的风暴称为热带风暴。
A. 6 ~8 B. 8 ~9
C. 10 ~11 D. ≥12
1.背景
某大型机场航站楼内安全检查系统工程(涵盖旅客人身、随身行李、托运行李等安全检查设施的安装),托运行李采用后置式五级安检。因专业性强、工期紧,对施工单位的施工设备和施工经验较同类要求高。该机场方在对相关单位进行考察以后,于2015年6月2日向具备承担该项目能力的A、B、C三家承包商发出了投标邀请函,三家承包商均接受了邀请,并于投标截止时间前递交了投标文件。经合法的开标、评标,按照招标文件中规定的综合评标标准,承包商C中标,并于2015年7月10日收到了中标通知书。作为中标的施工单位承包商C与机场签订了该机场施工的承包合同,合同中约定了工程款6000万元。双方按照法律规定备案。但机场方希望价格再低一些,于是于2015年7月12日~18日与承包商C负责人就合同价格进行了多次谈判,最终使承包商C将合同价降到了机场方要求的5200万元,双方于2015年7月20日重新签订了书面合同。
2.问题
(1)该安全检查系统工程主要涉及哪些安全检查设备的现场安装调试?
(2)该机场在招标过程中仅邀请了三家承包商,是否违反《招标投标法》?
(3)机场方与承包商C进行的价格谈判是否符合我国《招标投标法》?
答案:
解析:
(1)主要涉及高速x射线自动安检机、CT安检机、安检门、手提行李X射线安检机等。
(2)不违反。根据《招标投标法》规定,对于技术复杂的工程,允许采取邀请招标的方式,邀请参加投标的单位不得少于三家。
(3)不符合。按照我国《招标投标法》规定,中标通知书发出后,招标人不应与中标人就价格进行谈判。
以下关于施工缝的留设位置说法错误的是( )
A.单向板留在平行短边的任何位置
B.有主次梁的楼板,施工缝应留置在梁端部1/3范围内
C.墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内
D.与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托,留置在梁托下部
答案:B
解析:
有主次梁的楼板,应留置在次梁跨中1/3范围内。墙:门洞口过梁跨中1/3范围内或纵横墙的交接处。
以下各项纠纷中,属于《仲裁法》调整范围的是()
A 某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
B 某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
C 某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
D 建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
E 钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
正确答案:ACD
86.ACD【解析】B项属于农业承包合同纠纷仲裁, E项属于劳动仲裁范围。
港口与航道工程费用索赔中,分包费用一般包括( )。
A.人工、材料、现场管理费
B.人工、材料、机械使用费
C.人工、现场管理费、机械使用费
D.材料、现场管理费、机械使用费
答案:A
解析:
本题考核的是分包费用。(1)分包费用指的是分包人提出的索赔费用,一般也包括人工、材料、船机使用费的索赔;(2)现场管理费指施工现场增加的工地管理费,包括管理人员工资、办公费等。