一级建造师历年真题和解答6篇

本题考查的是民事诉讼时效的规定。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。所以正确答案为B。

2020版教材P147 / 2019版教材P140
考点:企业盈利能力指标。反映企业盈利能力的指标很多，常用的主要有营业净利率，净资产收益率和总资产净利率。

建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。

初步设计文件审批后，不得任意修改和变更。如涉及总体布局、工艺系统、主要设备、建筑面积、建设标准、总定员和概算等，必须修改的需报原设计审批部门批准。

参加并监督矿山事故的调查和处理，调查和处理重大矿山事故。故D说法不正确，选D。

《担保法》规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。

综上所述，本题正确答案为B。

A 错误，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前 10 日前向招标人书面提出异议；B 错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场当场提出异议C 错误，投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标人提出。

疏泼与吹填工程施工组织设计编制依据:包括施工合同、设计文件、采用的规范与标准、会议纪要等。

十字板剪切试验——系指用十字板剪切仪在原位直接测定饱和软黠土的不排水抗剪强度和灵敏度的试验。十字板剪切强度值，可用于地基土的稳定分析、检验软基加固效果、测定软弱地基破坏后滑动面位置和残余强度值以及地基土的灵敏度。

1.



2.



（1）业主不能及时供应光缆，是业主的责任，因为只有E 工作在关键线路上，B、G 不在关键线路上，且延误时间没有超过其总时差。所以可以索赔工期2 天。
（2）因挖掘机发生故障检修是施工单位的责任，不能索赔。
（3）该方案变更，是建设单位的责任，单C 工作不在关键线路上，且延误3 天没有超过总时差，因此不能提出工期索赔。
（4）因停电是业主应承担的风险责任，且K 工作在关键线路上，所以可以索赔工期1 天。
（5）采取加快施工的技术措施是施工单位的责任（因为保证进度是施工单位的责任，且工期提前有奖励），不能索赔工期。
可索赔工期：2+1=3 天
4.关键线路因F 增加2 天、J 增加1 天、H 减少4 天而改变为A-D-F-J
实际工期为：22+16+（19+2）+（2+1）=82 天
5.提前奖：（80+3-82）×10000=10000 元

本题考查的是工业管道施工程序。（1）与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求并办理了交接手续。临时供水、供电、供气等设施已满足安装施工要求。（2）与管道连接的设备已找正合格、固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求。（3）管道组成件及管道支承件等已检验合格。（4）管子、管件、阀门等内部清理干净，无杂物，其质量应符合设计文件的规定。（5）在管道安装前完成有关工序。如脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕。

常用建筑钢材主要有：（1）热轧圆盘条：常用的热轧圆盘条主要有Q215、Q235两种牌号。
（2）热轧光圆钢筋：常用的热轧光圆钢筋级别为I级，强度等级代号为HPB300。
（3）热轧带肋钢筋：常用的热轧带肋钢筋级别为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，牌号主要有HRB335、HRB400、HRB500三种。
（4）余热处理钢筋：常用的余热处理钢筋级别为Ⅲ级，强度等级代号为KL400。
（5）钢绞线：按极限强度主要有1570MPa和1860MPa两种。
（6）预应力钢丝：分为光面钢丝、刻痕钢丝和螺旋肋钢丝等。

【知识点】有效利率的计算。年有效利率=（1+r/m）m-1=（1+8%/2）2-1=8.16%，固比名义利率高8.16%-8%=0.16%。

基层起主要承重作用的层次。

2013年建设工程法规真题第14题

本题考查的知识点是仲裁庭的组成。

仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。（一）合议仲裁庭 当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。（二)独任仲裁员 当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。但是当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。

C项：第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。故C项正确。

A项：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。故A项错误。

B项：各自选定两名仲裁员即4名，法律规定要么是3人组成合议庭，要么是1人独任庭。故B项错误。

D项：首席仲裁庭既可以由当事人双方约定产生，也可以由仲裁委员会主任指定产生。故D项错误。

综上所述，C项正确。

2020版教材P185 / 2019版教材P179
“建设管理费是指为组织完成工程项目建设在建设期内发生的各类管理性质费用。包括建设单位管理费、代建管理费、工程监理费、监造费、招标投标费、设计评审费、特殊项目定额研究及测定费、其他咨询费、印花税等。”

2020教材P281 / 2019教材P282
（三）（3）采用综合评估的方法，但不能任意提高技术部分的评分比重，一般技术部分的分值权重不得高于40%，报价和商务部分的分值权重不得少于60%。@##

2020版教材P272/2019版教材P266
视频监控系统由沿线、隧道、桥梁等地设置的遥控及固定摄像机及编码设备，传输通道以及监控分中心的视频监视、管理、存储等设备组成。监控分中心视频监控设备包括以太网交换机、视频服务器、视频存储设备、视频工作站、监视器、大屏幕拼接屏、视频解码器等。

2020版教材P342 / 2019版教材P341
《民事诉讼法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。

逆变设备通电测试检验内容包括:输入直流电压、输出交流电压、稳压精度、谐波含量、频率精度、杂音电流应符合技术指标要求。

2020教材P235 / 2019教材P232
应急预案的制定，首先必须与重大环境因素和重点危险源相结合，特别是与这些环境因素和危险源一旦控制失效可能导致的后果相适应，还要考虑在实施应急救援过程中可能产出的新的伤害和损失。

2009年建设工程法规真题第33题

本题考查的是招标文件的法定要求。

根据《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

综上所述，本题的正确答案为A。

2020版教材P309 / 2019版教材P303
三、进行各项调查研究开展各项调查研究是标价计算之前的一项重要准备工作，是成功投标报价的基础，主要内容包括以下方面。（一）市场、政治、经济环境调查1.工程所在国的政治形势2.工程所在国的经济状况3.当地的法律法规4.项目所在国工程市场的情况

1．本工程挖泥船开工展布工作应包括定船位，抛锚，架设水上、水下及岸上排泥管线等。 2．本工程挖泥船采用三缆横挖法施工时，其分条宽度由船的长度和摆动角确定，摆动角宜取70°～90°，最大宽度不宜大于船长的1．4倍。
3．本工程淤泥宜选用前端直径较大的冠形平刃绞刀、可塑黏土宜选用直径较大的冠形方齿绞刀、松散砂宜选用前端直径较大的冠形平刃绞刀。
4．挖掘生产率的影响因素主要有：挖掘的土质、绞刀功率、横移绞车功率等。本工程各种疏浚土质的绞刀挖掘系数为：

绞吸挖泥船挖掘生产率W=60K× D×T×V
W——绞刀挖掘生产率(m3／h)；
K——绞刀挖掘系数，与绞刀实际绞切的泥土断面积等因素有关，可取0．8～0．9；
D——绞刀前移距(m)；
T——绞刀切泥厚度(m)；
V——绞刀横移速度(m／min)。
本工程的挖掘生产率W=Q×ρ
Q——泥泵、管路的工作流量(m3／h)；
P——泥浆浓度(％)。

2020/2019教材P34
水泥的适用范围 ( 1 ) 水位变化区域的外部混凝土、溢流面受水流冲刷部位的混凝土，应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥，避免采用火山灰质硅酸盐水泥。 ( 2 ) 有抗冻要求的混凝土，应优売选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、硅酸盐大坝水泥，并掺用引气剂或塑化剂，以提高混凝土的抗冻性。当环境水兼硫酸盐侵蚀时，应优先选用抗硫酸盐硅酸盐水泥。 ( 3 ) 大体积建筑物内部的混凝土，应优先选用矿渣硅酸盐大坝水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等，以适应低热性的要求。 ( 4 ) 位于水中和地下部位的混凝土，宜采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等。

对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量，一般测量科目应实行同级换手测量。彻底换手测量，须更换全部测量人员、仪器及计算资料；同级换手测量，须更换观测和计算人员。

本题主要考查纠偏措施。

项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：


调整进度管理的方法和手段来对项目目标进行纠偏，属于纠偏措施中的管理措施。

综上所述，本题正确选项是B项。

2020版教材P112 / 2019版教材P110
期间费用是指企业本期发生的，不能直接或间接归入营业成本，而是直接计入当期损益的各项费用。包括销售费用、管理费用和财务费用。管理费用具体包括以下内容：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、税金、其他：其它：技术转让费、技术开发费、招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费

水土流失是指在水力、重力、风力等外动力作用下，水土资源和土地生产力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀和水土损失。其中降雨是产生水土流失的基本动力。