21年一级建造师考试答案7卷 第1卷
重力式方块码头建筑物，方块安装时，在立面上，有（ ）安装三种方法。
A.阶梯状安装
B.分段分层安装
C.长段分层安装
D.垂直分层安装
E.水平、垂直混合安装
在铁路建设活动中建造师、监理工程师等注册执业人员因过错造成重大质量事故时,其受到的处罚是（ ）。
A.一年内不得在铁路建设市场执业
B.三年内不得在铁路建设市场执业
C.五年内不得在铁路建设市场执业
D.国家有关部门吊销执业资格
棚式明洞按构造可分为（ ）。
A.墙式
B.刚架式
C.柱式
D.遮光式
E.梁式
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P228/2019版教材P222
按构造，棚式明洞又可分为墙式、刚架式、柱式和悬臂式等。
背景资料：
某施工单位承建了一段山区高速公路，其中有一座21×40m先简支后连续T型预应力混凝土梁桥，北岸桥头距隧道出口30m，南岸桥头连接浅挖方路堑，挖方段长约2km。大桥采用双柱式圆形截面实心墩，墩身高度10～40m，大桥立面布置示意图如图3所示。
事件1：施工单位考虑到水源、电力状况、进出场道路和成品梁运输等情况，需在大桥附近设置T梁预制梁场，T梁预制梁场平面布置示意图如图4所示。
事件2：施工单位拟采用双导梁架桥机架设40mT梁。架设方法如下：
(1)将轨道上拼装的架桥机前端推移到后跨，固定好架桥机；
(2)将预制梁由运梁车运至架桥机安装跨，两端同时起吊，横移桁车置于梁跨正中并固定；
(3)将梁纵移到后跨，固定纵移桁车，用横移桁车将梁横移到设计位置，下落就位；
(4)待一跨梁全部架设完，前移架桥机，重复上述程序进行下一跨梁的安装。
事件3：为保证架设安全，施工单位对施工现场进行了重大安全风险辨识和评估，制定了双导梁架桥机架设T梁的安全专项施工方案，报监理工程师审核，并组织专家对专项方案进行论证。在施工前进行技术和安全交底，最后安排人员进行了T梁架设。
问题：
1．根据大桥的地形条件，针对图3的A、B、C位置，T粱预制梁场应设置在哪里合适说明理由。
2．写出图4T梁预制梁场示意图中区域D和E的名称。
3．在事件2中，施工单位拟采用的双导梁架桥机架设方法中下划线处描述的位置是否正确如错误，请写出正确的位置。
4．在事件3中，施工单位在双导梁架桥机架设T梁前，将编写安全专项方案并组织专家论证，会议由谁组织参加专家论证会的成员应包括哪些人员
答案：
解析：
1．T梁预制场应设置在B处(南岸路基上)合适。因为A离隧道出口过近，不能建设预制场地；C为桥下位置，且位于施工水位以下；B在浅挖方路堑地段，是设置T梁预制场的合适位置。 2．区域D的名称是存梁区；区域E的名称是制梁区(或预制台座)。
3．事件2中正确与否的判断及改正。
(1)不正确，应是安装孔。
(2)不正确，应是后跨。
(3)不正确，应是安装跨。
(4)正确。
4．专家论证会应当由施工单位组织召开，实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开。
应当参加专家论证会的人员有：(1)专家组成员；(2)建设单位项目负责人或技术负责人；(3)监理单位项目总监理工程师及相关人员；(4)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员；(5)勘察，设计单位项目技术负责人及相关人员。
某施工合同签订于2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日，工程开工时间为2004年7月1日，工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2006年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2006年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。
A.2007年7月1日
B.2007年10月1日
C.2008年1月1日
D.2009年7月1日
答案：D
解析：
2020版教材P345 / 2019版教材P344
三、诉讼时效期间的种类1.普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年四、本题中最后的诉讼时效期间为2006年7月1日至2009年7月1日。
根据《建设工程勘察设计管理条例》规定，对下列建设工程的勘察、设计，可以直接发包的有（ ）。
A．河北省人民政府确定的地方重点项目
B．全部使用国有资金项目，但因其专业性较强，故符合条件的潜在投标人有限
C．采用特定的专利且已经过有关主管部门批准的建设工程
D．建筑艺术造型无特殊要求的建设工程
根据质量事故产生的原因，属于管理原因引发的质量事故是（ ）。
A.盲目追求利润引发的质量事故
B.材料检验不严引发的质量事故
C.采用不适宜施工方法引发的质量事故
D.对地质情况估计错误引发的质量事故
答案：B
解析：
2020/2019教材P190
：（2）管理原因:指引发的质量事故是由于管理上的不完善或失误。例如，施工单位或监理单位的质量管理体系不完善，质量管理措施落实不力，施工管理混乱，不遵守相关规范，违章作业，检验制度不严密，质量控制不严格，检测仪器设备管理不善而失准，以及材料质量检验不严等原因引起质量事故。
题 在FIDIC合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间，承包人（ ）。
A．可以延误相应工作
B．不应延误任何工作
C．可以停止相应工作
D．可以停止任何工作
建设项目工程总承包方的工作程序先后关系正确的是()1.项目启动2.设计阶段3.采购阶段4.施工阶段
A.1-2-3-4
B.2-1-3-4
C.1-3-2-4
D.1-2-4-3
答案：A
解析：
2020/2019教材P36
项目总承包方的工作程序：( 1 )项目启动；( 2 )项目初始阶段；( 3 )设计阶段；( 4 )采购阶段；( 5 )施工阶段；( 6 )试运行阶段；( 7 )合同收尾；( 8 )项目管理收尾。
21年一级建造师考试答案7卷 第2卷
根据测距仪台设置及其对场地环境的要求，下列说法正确的是（ ）。
A.测距仪和仪表着陆相配合时，应设置在中指点信标台
B.测距仪和机载设备配合工作为航空器提供距离信息
C.测距仪与全向信标相配合时，测距天线必须与全向信标中央天线同轴安装
D.测距仪周围场地的地容地貌会影响其测距精度
E.测距仪台单独设台时，进入测距仪台内的电源线应埋入地下
当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决，这种解决纠纷的方式叫作（ ）。
A．调解
B．和解
C．诉讼
D．仲裁
在工程经济分析中,利息常常被看成是资金的一种( )。
A、使用价值
B、使用效益
C、时间价值
D、机会成本
答案：D
解析：
2020/2019版教材P2
在工程经济分析中,利息常常被看成是资金的一种机会成本。这是因为如果放弃资金的使用权利,相当于失去收益的机会,也就相当于付出了一定的代价。
可提供一次性无问断信道的交换方式是( )。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完全“透明”的信号通路。
A.电路交换
B.报文交换
C.数据报方式分组交换
D.虚电路方式分组交换
企业获准认证的有效期一般为（ ）年。
A．1
B．3
C．5
D．10
行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A.10
B.15
C.30
D.60
答案：B
解析：
2020版教材P378 / 2019版教材P377
经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书起15日内诉讼；若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，应当在行政复议期满之日起15日内起诉。
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.建设单位或工程监理单位
B.建设单位和工程监理单位
C.施工单位质量管理人员
D.质量监督部门
答案：A
解析：
施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或工程监 理单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
一、背景
某机电工程公司总包了1000MW机组的建设工程项目，协议规定设备和主要物资由业主采购，监理单位有业主委派，所有施工、设施、设备和物资等场地均由业主提供和租赁；该机电工程公司考虑专业化管理，将大件(含进口)设备的运输工作分包给了专门的物资管理公司，将机炉电等工程的试运行委托给了试验所等等。
在设备运输中，主变压器途径多省市，鉴于该设备的超宽超高和道路状况，无法由制造厂公路运输至施工现场，只有采用：从制造厂陆路运输至码头；再从码头水路运输至所在地码头；最后从所在地码头陆路运输至施工现场。经物资管理公司的多方协调，以及施工现场道路作业，使得运输工作顺利完成。在安装过程中，由于对汽轮机转子测量不到位，使得其在调试过程中出现抖动，好在不是设备质量问题，经简单处理抖动消除。
二、问题
1．该机电工程公司与有合同契约关系的要协调的单位有哪些?
2．物资管理公司在主变压器运输过程中要与哪些单位协调?
3．就主变压器运输，阐述施工现场道路作业的主要内容。
4．在汽轮机安装过程中，对汽轮机转子要做哪些测量?
5．该机电工程公司与有洽谈协商记录的要协调的单位有哪些?
答案：
解析：
1．该机电工程公司与有合同契约关系的要协调的单位有：业主及其监理单位、物资供应单位、物资管理公司、试验所。
2．主变压器的整个运输过程主要涉及两地的装卸车、大型浮吊的落驳和起驳、港务码头的泊位、船舶的水运及设备的定位加固、港监的水上监督、陆路运输的指挥及护送、线路管理所的空中排障等，参与整个运输作业的有很多家单位。具体主要有：制造商、制造和到达地交管局、制造和到达地运输公司、制造和到达地电力管理部门、港口码头、航道局。
3．道路两侧用大石块填充并盖厚钢板加固；车辆停靠指定位置后，考虑顶升、平移、拖运等作业工作，在作业区内均铺设厚钢板增加承载力；沿途其他施工用的障碍物要尽数拆除和搬离。
4．转子安装可以分为：转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。转子要做的测量主要包括：轴颈圆度、圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。
5．该机电工程公司与有洽谈协商记录的要协调的单位有：工程设计单位；市政供水、供气、供热、供电单位；通信、环保管理单位等。
安全检查的评价分为（ ）几个等级。
A.好、中、差
B.优秀、合格、不合格
C.优良、合格、不合格
D.优良、中、合格、差
答案：C
解析：
2020教材P259 / 2019教材P261
等级的划分原则:施工安全检查的评定结论分为优良、合格、不合格三个等级，依据是汇总表的总得分和保证项目的达标情况。
21年一级建造师考试答案7卷 第3卷
某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于( )事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
答案：B
解析：
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
GPS全球卫星定位系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统，能为各类用户提供精密的（ ）、速度和时间。
A.平面坐标 B.三维坐标
C.高程 D.平面尺寸
对一些关键设备、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资设计概算进行审查宜采用的方法是（ ）。
A、对比分析法
B、查询核实法
C、重点审查法
D、联合会审法
答案：B
解析：
2020版教材P223 / 2019版教材P217
查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图纸不全、难以核算的较大投资进行多方査询核对，逐项落实的方法。
工程网络计划中的关键工作是指（ ）的工作。
A．自由时差最小
B．总时差最小
C．工作持续时间最长
D．时距为零
下列不属于银行主要结算方式的是( )。
A．支票结算方式 B．商业汇票结算方式
c．现金结算方式 D．委托收款结算方式
工程项目管理信息系统中，进度控制的功能有（）（2014）
A．编制资源需求量计划
B．根据计划执行进展进行施工成本预测
C．进度计划执行情况的比较分析
D．项目估算的数据计算
E．确定关键工作的关键路线
答案：A,C,E
解析：
进度控制的功能
( 1 ) 计算工程网络计划的时间参数，并确定关键工作和关键路线；
( 2 ) 绘制网络图和计划横道图；
( 3 ) 编制资源需求量计划；
( 4 ) 进度计划执行情况的比较分析;
( 5 ) 根据工程的进展进行工程进度预测
施工作业交底是最基层的技术和管理交底活动，（ ）要对施工作业交底进行监督。
A. 业主方
B. 施工总承包方
C. 设计方
D. 工程监理机构
E. 政府主管部门
答案：B,D
解析：
本题主要考查施工作业交底。
施工作业交底是最基层的技术和管理交底活动，施工总承包方和工程监理机构都要对施工作业交底进行监督。
综上所述，本题正确选项为BD项。
下列属于PHC桩的裂损控制措施的是（ ）。
A．合适的桩锤
B．合适的冲程
C．合适的桩垫材料
D．控制总锤击数
E．打桩船
复合硅酸盐水泥，当复掺混合材料少于（）时，它的性能与普通水泥相似。
A．5%
B．8%
C．12%
D．20%
答案：D
解析：
复合硅酸盐水泥介于普通水泥与火山灰水泥、矿渣水泥以及粉煤灰水泥性能之间，当复掺混合材料较少（少于20%）时，它的性能与普通水泥相似，随着混合材料复掺量的增加，性能也趋向所掺混合材料的水泥。
21年一级建造师考试答案7卷 第4卷
国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（ ）决定其使用方式和额度。
A．计入承包商工程总报价，由承包商
B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方
C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师
D．计入承包商工程总报价，由业主工程师
当引航道采用模袋混凝土护面，其表面平整度允许偏差为（ ）。
A.陆上不应大于100mm，水下不应大于150mm
B.陆上不应大于150mm，水下不应大于150mm
C.陆上不应大于100mm，水下不应大于200mm
D.陆上不应大于150mm，水下不应大于200mm
关于项目实施阶段策划的说法，正确的是（ ）。
A.策划是一个封闭性的.专业性较强的工作过程
B.项目目标的分析和再论证是其基本内容之一
C.项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划
D.实施阶段策划的范围和深度有明确的统一规定
答案：B
解析：
建设丁.程项目实施阶段策划的基本内容包括：（1)项目实施的坏境和条件调査与分析； (2)项目目标的分析和再论证；（3)项目实施的组织策划；（4)项目实施的管理策划；（5)项目实 施的合同策划；（6)项目实施的经济策划；（7)项目实施的技术策划；（8)项B实施的风险策 划等。
大体积混凝土养护期间必须控制混凝土内外温差，当设计无要求时，应控制在（ ）以内。
A.10℃
B.15℃
C.20℃
D.25℃
答案：D
解析：
2020版教材P101
1 ） 混凝土入模温度不宜大于 30 °C ; 混凝土浇筑体最大温升值不宜大于 50°C 。 2 ） 在覆盖养护或带模养护阶段 ， 混凝土浇筑体表面以内 40 100mm 位置处的温度 与混凝土浇筑体表面温度差值不应大于 25°C ; 结束覆盖养护或拆模后 ， 混凝土浇筑体表 面以内 40 lOOrnm 位置处的温度与环境温度差值不应大于 25°C 。 3 ） 混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于 25 °C 4 ） 混凝土的降温速率不宜大于 2.0°C /d ; 当有可靠经验时 ， 降温速率要求可适当 放宽 。
企业财务分析中，用于衡量资产管理效率的指标有（ ）。
A.总资产净利率
B.应收账款周转率
C.资本积累率
D.资产负债率
E.存货周转率
答案：B,E
解析：
基本财务比率指标
（1）资产负债率、流动比率、速动比率属于偿债能力比率；
（2）总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率属于营运能力比率；营运能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标。
（3）盈利能力比率指标主要有净资产收益率和总资产净利率；
（4）发展能力比率指标主要有营业增长率和资本积累率；
净化空调系统的检测和调整，应在系统正常运行（ ）h及以上，达到稳定后进行。
A.8
B.12
C.18
D.24
答案：D
解析：
净化空调系统的检测和调整，应在系统正常运行24h及以上，达到稳定后进行。
质量手册是规定建筑业企业建立质量体系的文件，其内容包括（）。
A.企业的质量方针和目标
B.质量手册的发行数量
C.体系基本控制程序:
D.质量手册的评审、修改和控制的管理办法
E.质量标准和规章制度
答案：A,C,D
解析：
本题考核的是质量手册的内容。质量手册是规定企业组织建立质量管理 体系的文件，对企业质量管理体系作系统、完整和概要的描述。其内容一般包括：.企 业的质量方针、质量目标;组织抖构及质量职责;：体系要素或基本控制程序;质量手 册的评审、修改和控制的管理办法。
矿山井巷工作面预注浆时，宜作为水泥浆液材料的水泥是（ ）。
A．硅酸盐水泥
B．粉煤灰硅酸盐水泥
C．火山灰硅酸盐水泥
D．矿渣硅酸盐水泥
（2019年真题）关于仲裁调解的说法，正确的是()
A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解
B.在调解书签收前，当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决
C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解
D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力
答案：B
解析：
P359-360
仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。调解书与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
21年一级建造师考试答案7卷 第5卷
会计工作中涉及的财务报表不包括（ ）。
A、盈亏平衡表
B、现金流量表
C、利润表
D、资产负债表
答案：A
解析：
2020版教材P91 / 2019版教材P89
会计工作基本流程和内容：（8）编制和报送财务报告。根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等，报告企业财务状况和经营成果。
采用盾构法修建隧道时，盾构的类型按开挖方式可以分为手掘式盾构、半机械式盾构和（ ）盾构。
A.固定机械支护式
B.机械式
C.泥水加压式
D.土压式
答案：B
解析：
盾构法是现阶段在软弱地层中修建地铁和交通隧道以及各种用途管道的最先进的施工方法之一，应用相当广泛。盾构的类型按开挖方式和开挖面的支护方式来分类。按开挖方式：手掘式盾构、半机械式盾构、机械式盾构。按开挖面的支护方式：无固定支护式盾构、固定机械支护式盾构、工作面近旁带有气压室的盾构、泥水加压式盾构、土压式盾构。选项A、C、D属于按开挖面的支护方式分类类型，选项B属于按开挖方式分类类型，符合题意。故本题正确答案为B。
港口与航道工程的索赔程序中，()是承包商应完成的工作。
A.发出索赔意向通知书
B.提出索赔报告
C.审查索赔报告
D.做好现场同期记录
E.审查索赔处理
正确答案：
水中墩设钻孔平台进行钻孔桩施工，设钢吊箱进行承台施工；钢梁采用岸上拼装、浮运拖拉的方案架设（其他可行方案酌情给分）。
重力式码头抛石基床顶面应力不大于地基承载力时，基床厚度应不小于（）m。
A.0．5
B.0．8
C.1．0
D.1．2
答案：A
解析：
2020版教材页码P383-P384
重力式码头抛石基床的厚度应遵守下列规定:
（1）当基床顶面应力大于地基承载力时，由地基承载力计算确定，并不小于1m。
（2）当基床顶面应力不大于地基承载力时，不小于0.5m 。
用户用电申请内容包括：用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、（）、供用电合同（协议）签约、装表接电等项业务。
A.施工单位资质审查
B.工程质量的审核
C.施工监督
D.竣工检验
答案：D
解析：
2020版教材P450 / 2019版教材P438
1.用电申请内容用户用电申请内容包括：用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同（协议）签约、装表接电等项业务。
工程建设要通过环境评估，其中市政公用工程主要涉及城市（ ）保护问题。
A、噪声和振动
B、水资源和生态
C、自然环境和水环境
D、噪声和大气污染
答案：C
解析：
2020教材P451 / 2019教材P452
（二）市政公用工程涉及城市自然环境和水环境保护问题，工程建设要通过环境评估。
（2019年真题）根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔工期和费用的情形有（）
A.承包人遇到不利物质条件
B.施工过程发现文物
C.法律变化引起价格调整
D.发包人要求向承包人提前交付工程设备
E.承包人遇到异常恶劣的气候条件
答案：A,B
解析：
P272-281
按最早开始时间编制的施工计划及各工作每月成本强度（单位：万元/月）如下图，D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排。则4月份的施工成本计划值可以是（ ）万元。
A.60
B.50
C.25
D.15
E.10
答案：B,C
解析：
2020/2019教材P123
本题考查的是双代号时标网络图及施工成本计划。因为D工作可以按最早开始时间或最迟开始时间进行安排，所以4月份可以是只干E和C工作，施工计划值为15+10=25万元；或者D按最早开始时间安排，4月份工作C、D、E三项工作，施工计划值为15+10+25=50万元。
21年一级建造师考试答案7卷 第6卷
下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是( )。
A.重力挡墙
B.注浆
C.抗滑桩
D.疏排水
答案：D
解析：
边坡及滑体治理工程宜综合选用削坡减载、疏排水和工程加固方法，并宜优先选用削坡减载、疏排水方法，加固工程宜优先选用锚杆加固。
不良地质地段的隧道开挖施工时，应采取的施工措施是
A.快衬砌B.强爆破 C.长开挖 D.弱支撑
答案：A
解析：
快衬砌是指衬砌工作须紧跟开挖工作 面进行，力求衬砌尽快成环，在不良地质地段的隧 道开挖施工时，应采取这一施工措施。
下列建设工程项目风险中,属于组织风险的有( )。
A.人身安全控制计划
B.工作流程组织
C.任务分工和管理职能分工
D.引起火灾和爆炸的因素
E.设计人员和监理工程师的能力
答案：B,C,E
解析：
2020/2019教材P63
组织风险,如:组织结构模式;工作流程组织;任务分工和管理职能分工;业主方(包括代表业主利益的项目管理方)人员的构成和能力;设计人员和监理工程师的能力;承包方管理人员和一般技工的能力;施工机械操作人员的能力和经验;损失控制和安全管理人员的资历和能力等。
某借款年利率为8%，半年复利计息一次，则该借款年有效利率比名义利率高（ ）。
A、0.16%
B、1.25%
C、4.16%
D、0.64%
答案：A
解析：
【知识点】有效利率的计算。年有效利率=（1+r/m）m-1=（1+8%/2）2-1=8.16%，固比名义利率高8.16%-8%=0.16%。
随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的用量逐渐减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式予以陆续扣回，扣款的方法有（ ）。
A．发包人和承包人通过洽商用合同的形式予以确定，可采用等比率或等额扣款的方式
B．针对工程实际情况具体处理，如有些工程工期较短、造价较低，就无需分期扣还
C．有些工期较长，如跨年度工程，其预付款的占用时间很长，根据需要可以多扣
D．从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起，从每次中间结算工程价款中，按材料及构件比重扣抵工程价款，至竣工之前全部扣清
E．确定工程预付款起扣点的依据是未完施工工程所需主要材料和构件的费用，等于工程预付款的数额
下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是()。
A.两个项目的发包人同意
B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段
C.两个项目属于同一工程分期开发
D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久
答案：C
解析：
2020 / 2019版教材P81
注册建造师不得同时担任两个以上建设工程施工项目负责人。发生列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
为保证焊接施工质量，关于安装单位应具备的资源条件，下列说法错误的是（ ）。
A、有负责焊接工艺的焊接技术人员
B、有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能应该稳定可靠
C、有覆盖所有钢材焊接的工艺方案
D、有保证焊接工程质量达到标准的措施
答案：C
解析：
2020/2019教材P218
四（一）为保证管道安装工程质量，焊接施工单位应符合下列规定：（1）应有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。（2）应有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能应稳定可靠。（3）应有保证焊接工程质量达到标准的措施。
审查精度高、效果好，但工作量大、时间较长的施工图预算审查方法是（ ）。
A.逐项审查法 B.重点审查法
C.对比审查法 D.筛选审查法
答案：A
解析：
逐项审查法又称全面审查法，即按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法。其优点是全面、细致，审查质量高、效果好。缺点是工作量大，时间较长。这种方法适合于一些工程量较小、工艺比较简单的工程。
用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取相关定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。相关定额是指（ ）。
A、预算定额
B、材料消耗定额
C、劳动定额
D、机械使用定额
答案：A
解析：
2020版教材P228 / 2019版教材P222
用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。
21年一级建造师考试答案7卷 第7卷
（2019年真题）关于项目融资特点的说法，正确的有（）
A.采用的信用结构比较灵活
B.可以合理分配投资风险
C.是以发起项目的企业为主体的融资活动
D.属于无限追索贷款
E.是投资人资产负债之内的融资
答案：A,B
解析：
P142-143
项目融资具有以下特点: 1.以项目为主体。项目融资主要根据项目的预期收益、资产以及政府扶持措施的力度来安排融资，其贷款的数量、融资成本的高低以及融资结构的设计都是与项目的现金流量和资产价值直接联系在一起的，因此，项目融资是以项目为主体的融资活动。
2. 有限追索贷款。项目的贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索，或在一个规定范围内对公私合作双方进行追索。除此之外，项目出现任何问题，贷款人均能追索到项目借款人除该项目资产、现金流量以及政府承诺义务之外的任何形式的资产。
3. 合理分配投资风险。在项目决策阶段应尽早地确定哪些基础设施项目能够进行项目融资，并且可以在项目的初始阶段就较合理地分配项目整个生命周期中的风险，而且风险将通过项目评估时的定价而变得清晰。
4. 项目资产负债表之外的融资。项目融资是一种在资产负债表之外的融资。根据有限追索原则，项目投资人承担的是有限责任，因而通过对项目投资结构和融资结构的设计，可以帮助投资者将贷款安排为一种非公司负债性融资，使融资不需进入项目投资者资产负债的贷款形式。
5 . 灵活的信用结构。采用项目融资的项目一般具有灵活的项目结构，可以将贷款的信用支持分配到与项目有关的各个方面，提高项目的债务承受能力，减少贷款人对投资者资信和其他资产的依赖程度。
我国的法律体系（部门法体系）通常包括：宪法、民法、商法、经济法、行政法，以及（ ）。
A．行政法规
B．地方性法规
C．劳动法与社会保障法
D．自然资源与环境保护法
E．刑法与诉讼法
关于横道图进度计划法的表述正确的有（ ）。
A．适用于手工编制计划
B．工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，易表达清楚
C．没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差
D．计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大
E．能适应大的进度计划系统
对负债理解有误的一项是( )。
A．负债是一种经济责任
B．偿债时会导致企业未来经济利益的流出
c．能够用货币确切计算
D．是由企业过去或者未来的交易形成的
根据轻型井点的布置要求，当基坑（槽）宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时，宜采用（ ）。
A、单排井点
B、双排井点
C、环形井点
D、喷射井点
答案：B
解析：
2020教材P118 / 2019教材P119
（四）井点降水：（2）轻型井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质与水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑（槽）宽度小于6m且降水深度不超过6m时，可采用单排井点，布置在地下水上游一侧；当基坑（槽）宽度大于6m或土质不良，渗透系数较大时，宜采用双排井点，布置在基坑（槽）的两侧；当基坑面积较大时，宜采用环形井点。
应用建设工程项目管理信息系统的主要意义包括（ ）。
A.可方便地形成各种项目管理需要的报表
B.有利于项目管理数据的检索和查询
C.提高项目管理数据处理的效率
D.确保项目管理数据处理的程序性
E.实现项目管理数据的分散存储
答案：A,B,C
解析：
2020教材P357 / 2019教材P351
应用建设工程项目管理信息系统的主要意义有：（1）实现项目管理数据的集中存储；（2）有利于项目管理数据的检索和查询；（3）提高项目管理数据处理的效率；（4）确保项目管理数据处理的准确性；（5）可方便地形成各种项目管理需要的报表。
编制人工定额时，属于工人工作必需消耗的时间有（ ）。
A、多余和偶然工作时间
B、施工本身造成的停工时间
C、不可避免的中断时间
D、辅助工作时间
E、准备与结束工作时间
答案：C,D,E
解析：
教材P187
【知识点】人工定额的编制。
在建筑设备监控工程的施工中，智能化设备供应商确定后的紧后程序是（ ）。
A.工程承包商确定
B.施工图深化设计
C.管理人员培训
D.工程的施工
答案：B
解析：
教材P197
建筑设备监控工程的实施程序：建筑设备自动监控需求调研→监控方案设计与评审→工程承包商的确定→设备供应商确定→施工图深化设计→工程施工及质量控制→工程检测→管理人员培训→工程验收开通→投入运行。
关于工程变更的说法，正确的是（ ）。
A、合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求
B、工程变更的索赔有效期一般为7天，不超过14天
C、工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大
D、工程变更索赔期越短，对承包人越有利
答案：C
解析：
教材P308
【知识点】施工合同分析的任务。选项A，正确的说法应为“在合同实施中，如果工程师指令的工程变更属于合同规定的工程范围，则承包人必须无条件执行；如果工程变更超过承包人应承担的风险范围，则可向业主提出工程变更的补偿要求”；选项B和选项D，正确的说法应为“工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天的。一般这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利”。
