一级建造师历年真题和解答8节 第1节
悬臂安装采用水上吊船施工时，吊船停泊位置应在桥中线下游，必须具有可靠的（ ）。
A.牵引设备
B.锚碇设备
C.牵引船只
D.定位桩
答案：B
解析：
悬臂安装采用水上吊船施工时，吊船停泊位置应在桥中线下游，必须具有可靠的锚碇设备。
甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。2018真题
A、甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业
B、甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业
C、甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业
D、甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业
答案：B
解析：
本题考查的是一级建造师的注册。取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请。甲不辞职不可以注册到其他企业，不是只能受聘注册在施工企业。
下列设备及管线安装工程中，可以划分为一个检验批的是（ ）。
A.设备台套
B.施工工艺
C.管路直径
D.设备组别
答案：D
解析：
检验批划分的原则：(1) 检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。(2) 分项工程划分检验批进行验收有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量，也符合施工实际需要。安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批
国际工程投标报价的动态分析，主要考虑工期、物价和工资上涨以及其他可变因素的影响。下列属于工期延误的影响因素是（ ）。
A、物价工资上涨
B、材料设备交货拖延
C、贷款利率的变化
D、政策法规变化
答案：B
解析：
2020版教材P320 / 2019版教材P314
二、国际工程投标报价的动态分析1.工期延误的影响由于承包商自身的原因，如材料设备交货拖延、管理不善造成工程延误，质量问题造成返工等
某项目投资来源中，项目资本金2000万元，借入银行资金1000万元，建设期借款利息200万元。在编制项目财务现金流量表时，建设期现金流出的投资应为（）万元。
A.1200
B.2000
C.3000
D.3200
D 项目资本金2000万元，借入银行资金1000万元 就3千万了 建设期间给银行利息200万
支出就为3200万了
钢结构工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为（ ）。
A.从中间开始，对称向两边（或四周）进行
B.从两边（或四周）开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.除偏心受力构件外，可根据现场方便施工原则定
答案：A
解析：
2020教材P121 / 2019教材P121
螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行。螺栓的紧固施工以操作者的手感及连接接头的外形控制为准，对大型接头应采用复拧，即两次紧固方法，保证接头内各个螺栓能均匀受力。
水利工程基本建设项目竣工财务决算应由（ ）编制。
A.项目法人
B.设计单位
C.监理单位
D.施工单位
答案：A
解析：
项目法人编制完成竣工财务决算后，应报送竣工验收主持单位财务部门进行审查和审计部门进行竣工审计。
知识点：水利工程竣工验收的要求
（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志
B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%
C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样
答案：D
解析：
P299-300
取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，A错误；
《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30% （B错误）。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:
(1)用于承重结构的混凝土试块；
(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（D正确）
(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；
(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；
(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；
(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；
(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；
(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构，C错误。
一级建造师历年真题和解答8节 第2节
履约担保形式中，（ ）是指当承包商违约时，其担保公司或保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。
A.违约金
B.保留金
C.履约担保书
D.银行履约保函
答案：C
解析：
2020教材P309 / 2019教材P305
由担保公司或者保险公司开具履约担保书，当承包人在执行合同过程中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。
利用直方图整理统计数据，了解统计数据的（ ），即数据分布集中或离散的状况，从中掌握质量能力状态。
A.综合分部
B.异常分部
C.分布特征
D.合理分部
答案：C
解析：
2020/2019教材P198
：一、直方图法的主要用途（1）整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的集中或离散状况，从中掌握质量能力状态。
当某盘预应力钢丝拉力(含伸长率)和（ ）试验结果中有一项不合格时，除该盘钢丝应判为不合格外，还应从未试验的同批次钢丝中取双倍复检。
A.外观检查
B.反复弯曲试验
C.松弛性能
D.极限抗压强度
答案：B
解析：
此题主要考查对预应力钢丝质量评定方法的掌握。预应力钢丝质量的评定方法包括外观质量和拉力(含伸长率)、反复弯曲试验两部分。外观质量有钢丝表面不得有裂纹、小刺结损伤、氧化铁皮和油渍，也不得有肉眼可见的麻坑内容。拉力(含伸长率)、反复弯曲试验结果有一项不合格时，除该盘应判为不合格外，并应从未试验的钢丝中取双倍复检，当仍有一项不合格时，则该批钢丝应判为不合格。根据以上知识点判断，选项“B”最符合题意。
风险对于工程项目管理而言，是指可能出现的影响项目（ ）的不确定因素。
A．目标实现
B．风险控制
C．团队建设
D．组织建设
某技术方案、每年的现金流入量为380万元，现金流出量为60万元，已知技术方案的总投资为2800万元，则该技术方案的静态投资回收期为()
A.11．25年
B.8．75年．
C.5．25年
D.3．75年
答案：B
解析：
当技术方案实施后各年的净收益(即净现金流量)均相同时，静态投资回收期的计算公式：只Pt=I／A。式中I——技术方案总投资；A——技术方案每年的净收益，即A=(技术方案现金流入量-技术方案现金流出量)。带入数据计算可得Pt=2800／(380-60)=8．75(年)。
《公路水运工程安全生产监督管理办法》第五十六条规定施工单位未按照规定设置安全生产管理机构的，责令限期改正，可以处（ ）以下的罚款。
A.5万元
B.7万元
C.10万元
D.15万元
答案：A
解析：
施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。
（二）主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。
（）符合合同通用条款规定的优先顺序。
A.协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用合同条款、通用合同条款
B.协议书、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单
C.中标通知书、图纸、通用条款、工程量清单、预算书
D.中标通知书、预算书、工程量清单、图纸、补充协议
投标人参加标前会议时，对应注意的有关问题，说法错误的是（ ）。
A.对工程内容范围不清的问题应当提请说明
B.对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处请求说明以何为准
C.对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件请求给予澄清、解释
D.对业主在招标文件中的一些错误或疏漏提出批评或否认
答案：D
解析：
标前会议是投标人了解业主和竞争对手的最佳时机．应认真准备并积极参加。投标人参加标前会议时应注意的是： ①对工程内容范围不清的问题应当提请说明；
②对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处请求说明以何为准；
③对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件请求给予澄清、解释；
④不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定。
一级建造师历年真题和解答8节 第3节
根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员应当具备的条件有（ ）。（2016）
A.年满16周岁
B.具有初中及以上文化水平
C.取得特种作业操作证
D.经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格
E.培训教育记录
答案：B,C,D
解析：
特种作业人员需要具备的要求：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格；（3）具有初中及以上文化程度；（4）具备必要的安全技术知识与技能。另外，特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
～229。
（2012年真题）某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。
【问题】 1.按《特种设备安全法》规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？
答案：
解析：
项目部书面告知应提交的材料有《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施 工组织与技术方案（包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图）；工程合同；安装改造维修 监督检验约请书；特种设备制造单位的资质证件。
港口与航道工程施工企业专业承包资质企业近5年承担过（）工程施工，工程质量合格才能评为一级资质企业。
A.沿海3万t级以上码头
B.内河3000t级码头
C.5万t级以上船坞
D.水深为5m的防波堤600m以上
E.1000m以上围堤护岸工程
东洋市水利局作为该局综合办公大楼项目的业主，通过设计竞赛和公开招标的方式，确定了该市的建筑设计研究院和第三建筑公司分别为本项目的设计单位和施工单位。对于上述三家单位：作为项目业主，东洋市水利局的进度目标是指该局综合办公大楼的()。
A.立项时间目标
B.投产时间目标
C.启用时间目标
D.运营时间目标
答案：C
解析：
2020/2019教材P5
进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标。东安市交通局作为该局办公楼的项目业主，其进度目标指的是办公楼可以启用的时间目标，而非项目的立项时间目标；而投产时间目标和运营时间目标则分别和工业生产性和商业性的建设项目有关。
钻眼爆破法施工中，放炮以后到装岩之间应包括有（ ）施工程序。
A．通风
B．安全检查
C．洒水
D．测量放线
E．敲帮问顶
答案：B,C,E
解析：
放炮以后首先进行安全检查，装岩前应时行洒水，敲帮问顶也是必须要做的工作。故选BCE。
根据《公司法》，公司税后利润的分配原则不包括（ ）。
A、非有盈余参与分配原则
B、按法定顺序分配的原则
C、同股同权、同股同利原则
D、公司持有的本公司股份不得分配利润
答案：A
解析：
2020版教材P123 / 2019版教材P118
税后利润的分配原则：1.按法定顺序分配的原则；2.非有盈余不得分配原则；3.同股同权、同股同利原则；4.公司持有的本公司股份不得分配利润。
需由国务院地质矿产主管部门审批，并颁发采矿许可证才允许开采的矿产资源有（ ）。
A.国家规划矿区
B.煤矿
C.矿产储量规模在大型以上的矿产资源
D.领海海域的矿产资源
E.国家实行保护性开采的矿种
答案：A,C,D,E
解析：
需要国务院有关部门审批颁发采矿许可证开采的矿产资源有：国家规划矿区(A)和对国民经济具有重要价值的矿区内的矿产资源及其规定区域以外、可供开采的矿产储量规模在大型以上的矿产资源(C)；国家规定实行保护性开采的特定矿种(E)；领海及中国管辖的其他海域的矿产资源(D)；国务院规定的其他矿产资源。煤矿没有专门列出，但是国家常常要对煤矿区域进行必要的规划，特别是对于大型矿区的规划。因此重要的煤矿资源应该划列在C选项里而不是在B选项里。
某企业的基建项目第一标段主厂房建筑安装工程属于工程主体内容，技术难度大，而且工期紧迫。经相关批准，招标人以预先与咨询单位研究确定的施工方案为标底，以设计图纸为基 础编制了招标文件，经过对部分施工单位及其在建工程考察后，邀请三家国有一级企业的施工单 位参加投标。3月5日发出邀请函，并说明3月10~12日9~17时在招标人项目部领取招标文件，4 月5日9时为规定投标截止时间。
A、B、C三家施工单位接收邀请并领取招标文件后，于3月18日招标人对投标单位就招标文 件提出的问题统一做了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场勘察，4月5日三家施工单位 均按时提交投标文件。
开标时，由招标人委托公证人员检查投标文件的密封情况，确定无误后由工作人员当众开始 拆封，并宣布投标人的投标价格、工期和其他内容。
按照招标文件中确定的综合评标标准，三家投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、A， 故评标委员会确定B施工单位为中标人，招标人与4月8日将中标通知书寄出，同时通知A、C两 家单位。B施工单位于4月12日收到中标通知书。最终双方于5月12日签订了书面合同。
【问题】 1.该工程采用邀请招标方式且邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？
2.从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
3.招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
4.在该项目的招标投标程序中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？
答案：
解析：
1.该工程采用邀请招标方式且邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？
答：没有违反有关规定。招标单位只要经过批准，对于技术复杂或者专业性强的工程，允 许采用邀请招标方式，但邀请参加投标的单位不得少于3家。
2.从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
答：在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请函；要约是投标人以设计图纸为基础编制并 提交的投标文件；承诺是招标人发出的中标通知书。
3.招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
答：招标人对投标单位进行资格预审应包括：投标单位的资质证明；投标单位组织与机构和 企业概况；近3年工程情况，目前正在履行的合同情况，特别是完成类似工程的情况；资源情况， 如财务状况、完税情况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备等方面的情况；其他情况。
4.在该项目的招标投标程序中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？
答：该项目招标投标程序中在以下4个方面不符合有关规定，具体是：①领取招标文件的时 间不妥。按规定不得少于5日；②现场踏勘安排在书面答复疑问之后不妥。因为投标单位对施工 现场条件也有可能提出疑问；③中标结果没有公示。依法必须进行招标的项目，招标人应当自收 到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日；④订立书面合同的时间。按规 定订立书面合同应自中标通知书发出之日起30日内，本案例为34天。
一级建造师历年真题和解答8节 第4节
项目经理应履行的职责有（ ）。
A. 进行授权范围内的利益分配
B. 建立各种专业管理体系，并组织实施
C. 对资源进行动态管理
D. 主持项目经理部工作
E. 参与选择物资供应单位
答案：A,B,C
解析：
本题主要考查项目经理的职责。
项目经理应履行下列职责：
（1）项目管理目标责任书规定的职责；
（2）主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理；
（3）对资源进行动态管理；
（4）建立各种专业管理体系，并组织实施；
（5）进行授权范围内的利益分配；
（6）收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收；
（7）接受审计，处理项目经理部解体的善后工作；
（8）协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。
根据（5）（4）（3）项可得出本题答案。
综上所述，本题正确答案为ABC。@dina
所有检验批均应由（）或建设单位项目技术负责人组织验收。
A.施工项目部质量员
B.企业质量管理部门
C.项目部主管质量副经理
D.监理工程师
答案：D
解析：
2020版教材P479/2019版教材P467
1.检验批是建筑安装工程质量验收的最小单元，2.所有检验批均应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收。
混凝土插入式振动器的振捣顺序宜（ ），移动间距不应大于振动器有效半径的1．5倍。
A.从近模板处开始，先外后内
B.从浇筑中心处开始，先内后外
C.从底部开始，先下后上
D.从一端向另一端
答案：A
解析：
2020版教材页码P118-P122
插入式振捣器的振捣顺序宜从近模板处开始，先外后内，移动间距不应大于振捣器有效半径的1.5倍。
编制设计概算文件时，各项投资的比重及各专业投资的比重等经济分析指标应放在项目总概算文件的（ ）中。
A、总概算表
B、单项工程综合概算表
C、单位工程概算表
D、编制说明
答案：D
解析：
教材P213
本题考查的是建设工程项目总概算的编制方法。编制说明应包括下列内容：（1）工程概况。简述建设项目性质、特点、生产规模、建设周期、建设地点等主要情况。对于引进项目要说明引进内容及与国内配套工程等主要情况。（2）资金来源及投资方式。（3）编制依据及编制原则。（4）编制方法。说明设计概算是采用概算定额法，还是采用概算指标法等。（5）投资分析。主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标。（6）其他需要说明的问题。@##
按盾构断面形状分类，不属于异形盾构的是（ ）。
A.多圆形
B.圆形
C.马蹄形
D.矩形
答案：B
解析：
本题考查的是盾构类型与适用条件。按盾构的断面形状划分，有圆形和异型盾构两类，其中异型盾构主要有多圆形、马蹄形和矩形。教材P139。
由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序、造成工期延长和费用损失，承包人对此的索赔是（ ）。
A.不可预见的外部障碍或条件索赔
B.工程变更索赔
C.工程终止索赔
D.其他索赔
答案：B
解析：
工程变更索赔：由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更施工顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此向发包人提出索赔。
衡量计量器具质量的主要指标是（）。
A.统一性、溯源性、准确度
B.稳定度、准确度、静态特性
C.动态特性、分辨率、精密度
D.灵敏度、分辨率、动态特性
答案：D
解析：
2020版教材P444 / 2019版教材P432
3. 衡量计量器具的指标
衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率（分辨率）、稳定度、超然性以及动态特性等，这也是合理选用计量器具的重要依据。
按照《企业会计准则》规定，如果建造合同结果能够可靠估计，应在资产负债表日根据（ ）确认当期的合同收入。
A. 完工百分比法
B. 利润计算要求
C. 业主工程款支付进度
D. 税务机关要求
答案：A
解析：
本题考查建造（施工）合同收入的确认。
建筑业企业应当及时、准确地进行合同收入和合同费用的确认与计置，以便分析和考核建造（施工）合同损益的实现情况。要准确地进行合同收人的确认与计量，首先应判断建造合同的结果能否可靠地估计。如果建造合同能够可靠地估计，应在资产负债表日根据完工百分比法确认当期的合同收人。如果建造合同的结果不能可靠地估计，就不能根据完工百分比法确认合同收人。
综上所述，本题正确答案为A项。
一级建造师历年真题和解答8节 第5节
（2012年真题）某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。
【问题】 1.按《特种设备安全法》规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？
答案：
解析：
项目部书面告知应提交的材料有《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施 工组织与技术方案（包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图）；工程合同；安装改造维修 监督检验约请书；特种设备制造单位的资质证件。
关于建筑幕墙的防雷构造要求的表述，正确的是（ ）。
A.幕墙防雷连接的电阻值应符合规范要求
B.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆
C.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀
D.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于 5mm 的铝合金板制造
E.在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层
答案：A,B,C,E
解析：
考查内容：建筑幕墙的防雷构造要求。建筑幕墙的防雷构造要求有：
（1）幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008的有关规定。
（2）幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接；
（3）幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把上柱与下柱的连接处连通。铜质导线截面积不宜小于25mm2，铝质导线不宜小于30mm2；
（4）主体结构有水平均压环的楼层，对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通，形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm，扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接；
（5）兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造，与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通；
（6）在有镀膜层的构件上进行防雷连接，应除去其镀膜层；
（7）使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀；
（8）防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆；
（9）防雷构造连接均应进行隐蔽工程验收。幕墙防雷连接的电阻值应符合规范要求。
铁路建设工程发生质量事故后，事故发生单位必须在规定时间内向建设管理单位报告；建设管理单位必须在事故发生后规定时间内向铁路主管部门建设管理司提出书面报告。两个规定时间分别是（ ）h。
A．8；12
B．12；18
C．12；24
D．24；48
答案：C
解析：
此题主要考查对铁路建设工程质量事故调查处理规定的掌握。相关规定是在建项目发生工程质量事故后，事故发生单位必须在12h之内向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。建设单位必须在事故发生后24h内向铁路主管部门建设管理司和工程质量安全监督总站提出书面报告。正确选项是“C”。
【2014 年案例】背景：B 公司在施工过程中，因设备延期交付，延误工期5 天，并发生窝工费及其他费用5 万元；150 吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零部件部分损坏造成停工4 天，发生窝工费2 万元；因大暴雨成灾停工3 天；设备安装工程量经核实增加费用4 万元；因材料费涨价，增加费用20 万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16 万元。
问：分别计算事件2 中B 公司可向建设单位索赔的费用和工期？
答案：
解析：
①“因设备交付延期，延误工期5 天，并发生窝工费及其他费用5 万元”不能索赔，因为是PC 合同，施工单位负责采购设备。
②“150 吨吊车在吊装过程中因司机操作失误导致吊车零件部分损坏造成停工4 天，发生窝工费2 万元”，可以索赔工期和费用，因为100 吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。
③因大暴雨成灾停工3 天，属于不可抗力，工期可以索赔。
④设备安装工程量经复核增加费用4 万元，可以索赔。
⑤因材料涨价，增加费用20 万元，不可以索赔。
⑥非标准件制作安装因设计变更增加费用16 万元，可以索赔。
因此，可索赔费用为：2+4+16=22 万；可索赔工期为：4+3=7 天。
对可用于配制C40混凝土粗骨料的石灰岩，其岩石抗压强度和碎石压碎指标规定值分别是( )。
A.≥60MPa和≤16％
B.≥60MPa和≤20％
C.≥80MPa和≤10％
D.≥80MPa和≤16％
答案：C
解析：
本题考核的是用作粗骨料的岩石强度或碎石压碎指标。沉积岩包括石灰岩、砂岩等，所以石灰岩为沉积岩。在岩石强度或碎石压碎指标表中，沉积岩混凝土强度等级为C60～C40时，岩石立方体抗压强度(MPA)≥80，碎石压碎指数为10％；混凝土强度等级为C35～C10时，岩石立方体抗压强度(MPA)≥60，碎石压碎指数≤16％。所以可用于配制C40混凝土粗骨料的石灰岩，其岩石抗压强度和碎石压碎指标规定值分别≥80MPA和≤10％。故本题选择C选项。
有关项目结构图和项目结构的分解，下列正确的有（）。
A.项目结构图可以反映组成项目的所有工作任务
B.项目结构的分解应有利于项目实施任务的发包和项目实施任务的进行
C.项目结构的分解应结合将采用的合同结构
D.项目结构图是项目结构.组织结构.合同结构编码的依据
E.项目结构的分解应有统一的模式
答案：A,B,C
解析：
2020/2019教材P12
本题考察的是项目结构图。项目结构图(是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。
P13项目结构的分解应与整个工程实施的部署相结合，并与将采用的合同结构相结合。
P20：综上所述，项目管理分解并没有统一的模式，但结合项目的特点和参考以下原则进行：(3)有利于项目实施任务（设计、施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，凝结核合同结构。@##
施工质量事故预防的具体措施包括（ ）。
A.严格按照基本建设程序办事
B.认真做好工程地质勘察
C.科学地加固处理好地基
D.做好质量事故的观测记录
E.严格把好建筑材料及制品的质量关
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是施工质量事故预防的具体措施。施工质量事故预防的具体措施包括：严格按照基本建设程序办事；认真做好工程地质勘察；科学地加固处理好地基；进行必要的设计审查复核；严格把好建筑材料及制品的质量关；对施工人员进行必要的技术培训；依法进行施工组织管理；做好应对不利施工条件和各种灾害的预案；加强施工安全与环境管理。
根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。2018真题
A、3个月
B、6个月至3年
C、3个月至6个月
D、6个月至1年
答案：B
解析：
本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。
一级建造师历年真题和解答8节 第6节
某建设工程项目承发包双方签订了设计-施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（ ）。
A.落实项目资金
B.办理规划许可证
C.办理施工许可证
D.完成设计文件
答案：D
解析：
2020教材P287 / 2019教材P283
3 .承包人的义务（第5. 2. 2款） 承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。
深层搅拌法适用于处理正常固结的淤泥和淤泥质土、饱和黄土、素填土、黏性土以及（ ）等地基，对于泥炭土、有机质土、塑性指数大于25的黏土、地下水有腐蚀性的地区，必须通过现场试验确定其适用性。
A.无流动地下水的饱和松散砂土
B.有流动地下水的饱和松散砂土
C.无流动地下水的密实砂土
D.有流动地下水的密实砂土
E.粉土
根据《建设工程质量管理条例》规定，即在正常使用条件下，建设工程的基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程最低保修期限为（ ）。
A．5年
B．设计文件规定的合理使用年限
C．10年
D．正常使用年限
用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下防腐问题，施工时不应采用( )。
A.高铝水泥拌制砂浆
B.污水
C.pH值小于4．0的酸性水
D.用pH值大于9．0的碱性水
E.热处理钢筋
答案：A,B,C
解析：
采用土层锚杆应充分考虑锚杆或锚索在地下条件防腐问题，不得采用高铝水泥拌制砂浆，不应采用污水和pH值小于4.0酸性水。防腐材料应满足锚杆的服务年限要求，不能在锚杆施工(张拉)和使用过程开裂、变脆受损，保持在服务年限内的防水、防腐功能，且不影响锚杆自由段的变形。
依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。
A．50
B．100
C．200
D．500
下图所示双代号网络计划的关键路线为（ ）。
A. ①-⑧
B. ①-②-⑥-⑧
C. ①-③-⑦-⑧
D. ①-④-⑤-⑦-⑧
答案：D
解析：
本题主要考查对双代号网络计划中的关键线路的理解。
双代号网络计划中，总的工作持续时间最长的线路为关键线路。四个选项的持续时间分别为9、10、13、14天，故D项正确。
综上所述，本题正确答案为D。
地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（ ）。
A.装药信号
B.联络信号
C.预警信号
D.起爆信号
E.解除警报信号
答案：C,D,E
解析：
地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应分时段发布三种信号：预警信号、起爆信号和解除警报信号。因此，答案为C、D、E。
受拉钢筋直径大于（ ）mm时，不宜采用绑扎接头
A.20
B.22
C.25
D.28
答案：D
解析：
2020版教材P110 / 2019版教材P111
（1）钢筋接头应优先采用焊接接头或机械连接接头；轴心受拉构件、小偏心受拉抅件和承受振动的构件，纵向受力钢筋接头不应采用绑扎接头；双面配置受力钢筋的焊接骨架，不应采用绑扎接头；受拉钢筋直径大于28mm或受压钢筋直径大于32mm时，不宜采用绑扎接头。
一级建造师历年真题和解答8节 第7节
高桩码头在斜坡上打桩时，为保证桩位符合设计要求和防止岸坡滑动，应采取（ ）的方法。
A.严格按设计桩位下桩
B.严格按设计桩位下桩并削坡
C.恰当偏离桩位按顺序沉桩
D.恰当偏离桩位，削坡并分区跳打
下列情形中，承包人（ ）时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。
A. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务
B. 未按约定支付工程价款
C. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
D. 不履行合同约定的协助义务
答案：A
解析：
A项：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； （三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。 A项属于（一）的情形，发包人可以解除合同。所以A项正确。
BCD项：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）未按约定支付工程价款的； （二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（三）不履行合同约定的协助义务的。 BCD项属于承包人解除合同的情形，而不是发包人解除合同的情形，所以BCD错误。
综上所述，本题正确答案为A。
有关双壁钢围堰说法，错误的是（ ）。
A．双壁钢围堰应按设计要求在工厂制作，其分节分块的大小应按工地吊装、移运能力确定。
B．双壁钢围堰各节、块拼焊时，应按预先安排的顺序对称进行。
C．在水深或水急处浮运时，可在围堰两侧设导向船。
D．在浮运、下沉过程中，围堰露出水面的高度不应小于 0.7m。
答案：D
解析：
（2）双壁钢围堰应按设计要求在工厂制作，其分节分块的大小应按工地吊装、移运能力确定。
（2）双壁钢围堰各节、块拼焊时，应按预先安排的顺序对称进行。拼焊后应进行焊接质量检验及水密性试验。
（3）钢围堰浮运定位时，应对浮运、就位和灌水着床时的稳定性进行验算。尽量安排在能保证浮运顺利进行的低水位或水流平稳时进行，宜在白昼无风或小风时浮运。在水深或水急处浮运时，可在围堰两侧设导向船。围堰下沉前初步锚锭于墩位上游处。在浮运、下沉过程中，围堰露出水面的高度不应小于１m。
道岔应按设计里程位置铺设。在困难条件下，区段站及其以上车站，特别是咽喉区道岔位置允许最大移动量不大于()。
A.0．3m
B.0．5m
C.0．7m
D.0．9m
竣工验收最早出现在建设工程项目管理实施阶段中的（）阶段。
A.设计阶段
B.施工阶段
C.动用前准备阶段
D.保修阶段
煤矿许用电雷管也称为安全电雷管，煤矿许用毫秒延时电雷管的最高段别是( )。
A.2段
B.3段
C.4段
D.5段
答案：D
解析：
煤矿许用毫秒延时电雷管分1～5段，因此最高段别是5段。因此，答案为D。
下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是（ ）。
A.仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
B.被申请人与申请人达成调解协议
C.仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
D.被申请人与申请人自行和解
E.申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的
项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法人的授权范围内，可以行使的管理权力有()。
A.选择施工队伍
B.进行合理的经济分配
C.签署所有项目有关合同
D.购置工程设备
E.调配进入项目的人.财.物
答案：A,B,E
解析：
2020/2019教材P54
项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力：(1)组织项目管理班子；(2)以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；(3)指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；(4)选择施工作业队伍；(5)进行合理的经济分配；(6)企业法定代表人授予的其他管理权力。
一级建造师历年真题和解答8节 第8节
新建、改建设计开行时速（ ）km以上列车的铁路或者设计运输量达到国务院铁路行业监督管理部门规定的较大运输量标准的铁路，需要与道路交叉的，应当设置立体交叉设施。
A.100
B.120
C.160
D.200
最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为（）。
A.多波长计
B.传输分析仪
C.光谱分析仪
D.光功率计
答案：C
解析：
2020版教材页码P108-113
最小边模抑制比:指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比。测试主要仪表为光谱分析仪。
材料消耗定额中不可避免的损耗一般以损耗率表示，（ ）。
A．损耗率=×100％
B．损耗率=×100％
C．损耗率=×100％
D．损耗率=×100％
关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是（ ）。
A．土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高 B．土颗粒排列越紧密，其内摩擦角越高 C．松砂的内摩擦角为零 D．颗粒粗糙度越大，排列越不整齐，其强度越低
化学品、油、气等危险品码头工程无论规模大小，其项目负责人必须由（）担任。
A.本专业一级注册建造师
B.本专业一级建造师
C.本专业高级职称专业人员
D.本专业中级以上职称的专业人员
单位工程竣工成本分析包括的内容有（ ）。
A. 目标利润分析
B. 目标成本分析
C. 预算成本分析
D. 主要资源节超对比分析
E. 主要技术节约措施及其经济效果分析
答案：D,E
解析：
本题主要考查成本分析的内容。
单位工程竣工成本分析应包括以下三方面的内容：竣工成本分析；主要资源节超对比分析；主要技术节约措施及经济效果分析。
综上所述，本题正确答案为DE。
在堤防工程中，中细砂压实的洒水量，宜（ ）。
A.为填筑方量的10%～20%
B.为填筑方量的20%～30%
C.为填筑方量的30%～40%
D.按最优含水量控制
答案：D
解析：
2020版教材P118 / 2019版教材P120
（8）砂砾料压实时，洒水量宜为填筑方量的20%-40%，中细砂压实的洒水量，宜按最优含水量控制；压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。
民用运输机场竣工验收应当具备的条件有（）
A．完成飞行校验
B．完成消防工程验收
C．完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D．有完整的技术档案和施工管理资料
E．有主要建筑材料的进场试验报告
答案：C,D,E
解析：
2018版课本P283：竣工验收由建设单位组织，应具备下列条件：1）完成建设工程施工合同约定的各项内容；2）有完整的技术档案和施工管理资料；3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4）有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；5）有施工单位签署的工程保修书。
