2021一级建造师考试真题9节 第1节
某工程基础包含开挖基槽、浇筑混凝土垫层，砌筑砖基础三项工作，分三个施工段组织流水施工，每项工作均由一个专业班组施工，各工作在各施工段上的流水节拍分别是4天、1天和2天，混凝土垫层和砖基础之间有1天的技术间歇。在保证各专业班组连续施工的情况下，完成该基础施工的工期是（ ）天。
A、8
B、12
C、18
D、22
答案：C
解析：
教材P142
【知识点】横道图进度计划的编制方法。利用大差法计算K12=10，K23=1，所以基础工程流水工期为：10+1+2+2+2+1=18天。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201施工合同签订后，承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括()。
A.劳动合同
B.缴纳社保证明
C.身份证
D.职称证书
E.注册执业证书
答案：A,B
解析：
2020/2019教材P53
项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。
高桩码头接岸工程采用挡土墙时，其基础回填土或抛石均应（ ）。
A.分层夯实
B.分段夯实
C.振冲密实
D.整层爆夯
E.辗压密实
与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料的燃烧性能应（ ）
A.住宅建筑建筑高度大于100m时，保温材料的燃烧性能应为A级
B.住宅建筑建筑高度大于27m时，但不大于100m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级
C.除住宅建筑外其他建筑，高度大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级
D.除住宅建筑外其他建筑，建筑高度不大于10m时，保温材料的燃烧性能不应低于B3级
答案：A
解析：
2020教材P366 / 2019教材P367
（6）与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统，其保温材料应符合下列规定:1）住宅建筑①建筑高度大于l00m时，保温材料的燃烧性能应为A级；②建筑高度大于27m，但不大于100m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级；③建筑高度不大于27m时，保温材料的燃 晓性能不应低于B2级。2）除住宅和设置人员密集场所的建筑外，其他建筑①建筑高度大于50m时，保温材料的燃烧性能应为A级；②建筑高度大于24m，但不大于50m时，保温材料的燃烧性能不应低于1级；③建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B2级。
涵洞的基础放样是依据（ ）测设的。
A.高程
B.纵、横轴线
C.基坑深度
D.放坡系数
答案：B
解析：
2020版教材页码P11-12
涵洞的基础放样是依据纵、横轴线测设的。
1．背景材料：
某桥梁桥台采用扩大基础，桥墩采用钻孔灌注桩基础。扩大基础的主要控制点如下：①基底地基承载力的确认，满足设计要求；②基底表面松散层的清理；③及时浇筑垫层混凝土，减少基底暴露时间；④基底平面位置、尺寸大小和基底标高的确认。钻孔灌注桩的主要质量控制点有：①垂直度的控制；②孔径的控制，防止缩径；③清孔质量(嵌岩桩与摩擦桩要求不同)；④水下混凝土的灌注质量。
2．问题：
(1)背景所述主要控制点，哪些不属于扩大基础的质量控制关键点
(2)指出钻孔灌注桩主要的质量控制点的漏项。
答案：
解析：
(1)基底平面位置、尺寸大小和基底标高不属于扩大基础的主要控制点。
(2)1)桩位坐标控制；2)钢筋笼接头质量；3)护筒埋深；4)泥浆指标控制；5)护筒内水头高度。
淤泥质海岸一般指泥沙颗粒的中值粒径小于（ ），其中的淤泥颗粒之间有粘结力，在海水中呈絮凝状态；滩面宽广，坡度平坦，一般为1/2500 ~1/500。
A. 0. 3mm B. 0. 5mm
C. 0. 03mm D.1. 5mm
高桩码头施工时，在()中沉桩，应以标高控制为主，贯人度作为校核。
A.砂性土层
B.黏性土层
C.风化岩层
D.淤泥层
2021一级建造师考试真题9节 第2节
计算疏浚工程船舶停置费用时，应包括（ ）等费用。
A.船舶检修费
B.船舶折旧费
C.船舶保修费
D.艘班人工费
E.材料费与燃料费
关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（ ）。（2014）
A．超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查
B．工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查
C．应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案
D．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％
E．对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查
答案：A,B
解析：
建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑
施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备査。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。
钢筋混凝土排水结构物施工工序包括（ ）、拆模和养护。
A.沟槽开挖
B.垫层铺筑
C.模板支设
D.铺筑混凝土
E.做面
答案：A,B,C,D
解析：
钢筋混凝土排水结构物施工：沟槽开挖、垫层铺筑、模板支设、铺筑混凝土、拆模和养护。
下列方针中,属于建设工程安全生产基本方针的有()。
A.安全第一
B.预防为主
C.以人为本
D.综合治理
E.质量第一
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P224 / 2019版教材P223
安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针以人为本并非方针
软土开挖使用的机械包括（ ）。
A.平地机
B.推土机
C.拖式铲运机
D.自行式铲运机
E.空气压缩机
答案：A,B,C,D
解析：
本题考核的是软土开挖使用的机械。
空气压缩机属于硬土开挖使用的机械。
招标文件中，招标方提供的暂估价材料应（ ）。
A.不能按暂估的单价计入综合单价
B.可不按暂估的单价计入综合单价
C.按材料的市场单价计入综合单价
D.按暂估的单价计入综合单价
答案：D
解析：
2020教材P301 / 2019教材P303
材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计人综合单价；
哈尔滨某建筑屋面防水卷材选型，最宜选用的改性沥青防水卷材是（ ）。
A.沥青复合胎柔性防水卷材
B.自粘橡胶改性沥青防水卷材
C.塑性体（APP）改性沥青防水卷材
D.弹性体（SBS）改性沥青防水卷材
答案：D
解析：
2020/2019版教材P68
改性沥青防水卷材主要有弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材、自粘橡胶改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材以及道桥用改性沥青防水卷材等。其中，SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，尤其适用于较低气温环境的建筑防水。APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，以及道路、桥梁等工程的防水，尤其适用于较高气温环境的建筑防水。
某土方工程，招标工程质量清单中挖土方工程数量为3000㎡。投标人依据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为3600㎡，挖土方的人、料、机费为65000元；人工运土的人、料、机费用为25000元，机械运土的人、料、机费用58000元。企业管理费取人、料、机总费用的14%，利润率取人、料、机总费用与管理费和的8%，不考虑其他因素，则投标人挖土方的投标综合单价为（ ）元。
A、60.19
B、50.62
C、50.16
D、60.74
答案：D
解析：
本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价=（人、料、机总费用+管理费+利润）/清单工程量。人料机总费用=65000+25000+58000=148000元；企业管理费=148000×14%=20720元；利润=（148000+20720）×8%=13497.6元；综合单价=（148000+20720+13497.6）/3000=60.74元/m3。
2021一级建造师考试真题9节 第3节
《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2014规定，混凝土的养护时间不宜少于（ ）d。
A.14
B.21
C.28
D.35
答案：C
解析：
2020版教材P99 / 2019版教材P101
《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2014规定，混凝土的养护时间，不宜少于28d，有特殊要求的部位宜延长养护时间（28d）。
消防水泵（或稳压泵）施工程序包括（）。
A.干管安装
B.施工准备
C.基础验收复核
D.泵体安装
E.吸水管路安装
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P231 / 2019版教材P218
（1）消防水泵（或稳压泵）施工程序：施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
下列关于缔约过失责任的构成要件的表述中，正确的是（ ）。
A．缔约过失发生在履约过程中
B．一方违反了诚实信用的原则
C．一方违反了平等自愿的原则
D．对方的社会信誉遭受损害
进行水下抛石基床整平时，对于块石间不平整部分，宜用()填充。
A.5～50mm碎石
B.30～70mm碎石
C.二片石
D.混合石
预防路基纵向开裂甚至形成错台的措施有（ ）。
A.路基填料禁止直接使用液限大于50、塑性指数大于26的土；当选材困难，必须直接使用时，应采取相应的技术措施
B.不同种类的土应分层填筑，同一填筑层不得混用
C.彻底清除沟、塘淤泥，并选用水稳性好的材料严格分层回填，严格控制压实度满足设计要求
D.提高填筑层压实均匀度
E.半填半挖路段，地面横坡大于1：5及旧路利用路段，应严格按规范要求将原地面挖成宽度不小于1.0m的台阶并压实
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P52/2019版教材P47
该题主要考察的是：路基纵向开裂甚至形成错台。预防措施1.应认真调查现场并彻底清表，及时发现路基基底暗沟、暗塘，消除软弱层。2.彻底清除沟、塘蝣泥，并选用水稳性好的材料严格分层回填，严格控制庄实度满足设计要求。3.提高填筑层压实均匀度。4.半填半挖路段，地面横坡大于1:5及旧路利用路段，应严格按规范要求将原地面挖成宽度不小于1.0m的台阶并压实。5.渗水性、水稳性差异较大的土石混合料应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑。6.若遇有软弱层或古河道，填土路基完工后应进行超载预压，预防不均匀沉降。7.严格控制路基边坡，符合设计要求，杜绝亏坡现象。
下列关于仲裁与诉讼特点的表书正确的有（ ）
A．仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格
B．仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外
C．仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制
D．仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定
E．仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
编制项目管理目标责任书的依据不包括()。
A.项目合同文件
B.项目管理实施规划
C.组织的经营方针
D.项目特点和实施条件与环境
答案：B
解析：
2020/2019教材P55
编制项目管理目标责任书应依据下列资料：(1)项目合同文件;(2) 组织管理制度;(3) 项目管理规划大纲;(4)组织的经营方针和目标;（5）项目特点和实施条件与环境。
设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也涉及()。
A.决策阶段
B.施工阶段
C.动用前准备阶段
D.保修期
E.运营阶段
答案：B,C,D
解析：
2020/2019教材P6
设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。
2021一级建造师考试真题9节 第4节
根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有（ ）。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
C.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
答案：A,B
解析：
《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。故选AB。
债权相对性理论的内涵不包括（ ）。
A.债权主体的相对性
B.债权内容的相对性
C.债权责任的相对性
D.债权客体的相对性
答案：D
解析：
债权相对性理论归纳为：债权主体的相对性、债权内容的相对性、债权责任的相对性
利息备付率表示使用项目( )的利润偿付利息的保证倍率。
A、支付税金后
B、支付税金前且支付利息后
C、支付利息和税金前
D、支付税金和利息后
答案：C
解析：
2020/2019版教材P30
利息备付率也称已获利息倍数，指在技术方案借款偿还期内各年企业可用于支付利息的息税前利润(EBIT )与当期应付利息（PI）的比值。
施工组织设计的主要内容包括()。
A.施工的组织管理机构
B.施工的总体部署和主要施工方案
C.业主、监理、质量监督应承担的责任
D.施工进度计划
E.施工索赔计划
控制阀和执行机构的试验应符合的要求不包括（）。
A.对事故切断阀进行压力、密封试验时，其结果应符合国家有关标准
B.膜头、缸体泄漏性试验合格，行程试验合格
C.事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门，必须进行全行程时间试验
D.执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态
答案：A
解析：
2020版教材P143 / 2019版教材P133
7.控制阀和执行机构的试验应符合下列要求：（1）阀体压力试验和阀座密封试验等项目，可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证，对事故切断阀应进行阀座密封试验。（2）应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验。（3）事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门，应进行全行程时间试验。（4）执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态。
商业汇票按照承兑人不同分为（ ）。
A、银行本票.银行汇票
B、商业承兑汇票.银行承兑汇票
C、银行本票.银行支票
D、银行汇票.银行承兑汇票
答案：B
解析：
2020版教材P150 / 2019版教材P144
根据承兑人的不同，应付票据分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种，支付期最长不趦过6个月。
下列产生费用偏差的原因中，属于业主原因的有()。
A.增加内容
B.建设手续不全
C.工期拖延
D.投资规划不当
E.图纸提供不及时
答案：A,B,D
解析：
本题考核的是费用偏差的原因分析。费用偏差的原因分析如下图所示。
@##
港航工程大体积混凝土施工中的防裂措施包括（ ）。
A.选择中、低热水泥
B.加大水泥用量，提高混凝土的强度等级
C.在混凝土浇筑后的早期升温阶段采取保温措施
D.合理设置施工缝
E.保证混凝土结构内部与表面温差不超过25°C
2021一级建造师考试真题9节 第5节
模板、支架和拱架设计的主要要求包括（ ）
A.模板、支架和拱架接触的表面应平整、光滑，多次重复使用的应在内侧加钉镀锌薄钢板
B.模板、支架和拱架的设计，应根据结构形式、设计跨径、施工组织设计、荷载大小、地基土类别及有关的设计、施工规范进行
C.绘制模板、支架和拱架总装图、细部构造图
D.绘制模板组件图
E.制定模板、支架和拱架结构的安装、使用、拆卸保养等有关技术安全措施和注意事项
计量基准器具的使用必须具备的条件有（ ）。
A.经国家检定合格
B.具有正常工作所需要的环境条件
C.具有称职的保存、维护、使用人员
D.具有完善的管理制度
E.经计量检定合格
答案：B,C,D
解析：
教材P432
1.计量基准器具具备的条件。（1）经国家鉴定合格；（2）具有正常工作所需要的环境条件；（3）具有称职的保存、维护、使用人员，（4）具有完善的管理制度。 @##
按照国际惯例以及国内合同范本的要求，施工合同的通用条款对于易发生重大风险事件的投保范围作了明确规定，投保范围包括（ ）等。
A.工程一切险
B.社会保险
C.第三者责任险
D.人身意外伤害险
E.承包人设备保险
答案：A,C,D,E
解析：
2020教材P305 / 2019教材P301
按照国际惯例以及国内合同范本的要求，施工合同的通用条款对于易发生重大风险事件的投保范围作了明确规定，技保范围包括工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、承包人设备保险等。
某施工单位将工程转包，给建设单位造成10万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()。
A.赔偿损失
B.对主要负责人判处有期徒刑
C.降低资质等级
D.责令停业整顿
答案：B
解析：
2020 / 2019版教材P75
转包、违法分包等行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
下列合同中，属于实践合同的是（ ）。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
答案：A
解析：
根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。
振动沉桩法的优点包括（）
A.构造简单
B.使用方便
C.效能高
D.所用机具设备多
E.适用范围较宽
答案：A,B,C
解析：
2020版教材页码P71-76
振动沉桩法的优点是设备构造简单，使用方便，效能高，所用机具设备亦少;其缺点是适用范围较窄，不宜用于黏性土以及土层中夹有孤石的情况。
不符合防止水土污染要求的做法是（ ）。
A.施工现场应有沉淀池
B.化学溶剂应经沉淀后统一堆放
C.施工污水应经沉淀后方可排人河流
D.废弃的油料应集中处理
答案：B
解析：
根据规定，为防止水土污染，要求施工现场应有排水沟、沉淀池，施工污水应经沉淀后方可排入污水管网或河流。施工的油料和化学溶剂等物品应存放在专门的库房，废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。化学溶剂通常不能沉淀，要求沉淀的要求不合理，所以只要求“化学溶剂不允许随意倾倒，必须集中处理。”故答案应是B。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农［1997］220 号），水电工程建设监理单位对其验收合格项目的施工质量负（ ）责任。
A. 部分
B. 全部
C. 直接
D. 间接
答案：C
解析：
1. 监理单位对工程建设过程中的设计与施工质量负监督与控制责任，对验收合格项目的施工质量负直接责任。
2. 施工单位对所承包项目的施工质量负责，在监理单位验收前对施工质量负全部责任，
在监理单位验收后，对其隐瞒或虚假部分负直接责任。
3. 建设项目的项目法人、监理、设计、施工单位的行政正职，对本单位的质量工作负领导责任。各单位的工程项目现场的行政负责人对本单位在工程建设中的质量负直接领导责任。监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人（总监、设总、总工）对质量工作负技术责任。
2021一级建造师考试真题9节 第6节
装配式混凝土建筑预制构件进场时需检查（ ）。
A、生产记录
B、质量验收记录
C、套筒灌浆记录
D、机械连接报告
答案：B
解析：
P183-186
本题考查的是施工过程的质量验收。预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。
在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过()约定风险分担方式。
A.确定价格调整条款
B.确定合同价格条款
C.调整工程范围
D.确定合同款支付方式
答案：A
解析：
本题考核的是合同价格调整条款。对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。?
采用工料单价法计价，以分部分项工程量乘以对应分部分项工程单价后汇总可得到（ ）。
A．分部工程直接费
B．单位工程直接工程费
C．单位工程直接工程费和间接费
D．单位工程预算造价
关于 FIDIC 系列合同条件中《施工合同条件》的说法中，正确的是（ ）。
A.承包商做绝大部分设计
B.合同计价方式属于总价合同
C.一般情况下，单价不可调整
D.业主委派工程师管理合同
答案：D
解析：
A 选项，《施工合同条件》合同主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计；
B 选项，合同计价方式属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格。C 选项，一般情况下，单价随各类物价的波动而调整。
荷载的类型中，可变作用是指在设计基准期内，其值随时间变化。以下属于可变作用的有( )。
A.预加压力
B.严重腐蚀
C.吊车荷载
D.基础沉降
E.积灰荷载
答案：C,E
解析：
可变作用是指在结构使用期间，其值随时间变化，且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214的规定，下列关于保险的说法错误的有（ ）。
A.劳务分包人施工开始前，承包人为第三人员生命财产办理的保险并支付保险费用
B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险或获得保险并支付保险费用
C.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险并支付保险费用
D.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付保险费用
E.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
答案：A,C,D
解析：
A 选项错误，劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用；C 选项错误，承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用；D 选项错误，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
当设计无要求时，轻型砌块墙在高度()m处应设置钢筋混凝土圈梁。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：B
解析：
2020/2019版教材P7
轻型砌块墙在高度3m处应设置钢筋混凝土圈梁，交接和转角处应设置钢筋混凝土构造柱，并沿高度方向每500mm加不少于两根直径6mm长度不小于1000mm的钢筋。
水电工程设计单位的工程项目设总对本单位在工程建设中的质量工作负（ ）
A.领导责任
B.技术责任
C.行政责任
D.全面责任
答案：B
解析：
监理、设计、施工单位的工程项目技术负责人(总监、设总、总工)对质量工作负技术责任。
2021一级建造师考试真题9节 第7节
室内装修时， 必须采用 A 类无机非金属材料的民用建筑工程有（）。
A.学习教室
B.办公楼
C.图书馆
D.候车厅
E.住宅
答案：A,E
解析：
（1）民用建筑分类：
1）Ⅰ类民用建筑分类：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室。
2）Ⅱ类民用建筑分类：办公楼、旅馆、图书馆、书店、展览馆、体育馆、候车室、餐厅等。
（2）装修材料的选择：
1）Ⅰ类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属材料必须为 A 类。
2）Ⅰ类民用建筑工程室内装修，采用的人造木板及饰面人造木板必须达到 E1 级。
桥面防水层体系的施工，严禁在()时进行。
A、下雨
B、环境气温高于5℃
C、下雪
D、基面层的温度高于0℃
E、风力≥5级
答案：A,C,E
解析：
2020/2019教材P58
三、（2）当铺设防水卷材时，环境气温和卷材的温度应高于5°C，基面层的温度必须高于0°C；当下雨、下雪和风力大于或等于5级时，严禁进行桥面防水层体系的施工。当施工中途下雨时，应做好已铺卷材周边的防护工作。
某城市水厂改扩建工程，内容包括多个现有设施改造和新建系列构筑物。新建的一座半地下式混凝沉淀池，池壁高度为5.5m，设计水深4.8m，容积为中型水池；钢筋混凝土薄壁结构，混凝土设计强度C35，防渗等级P8，池体地下部分处于硬塑状粉质黏土层和夹砂黏土层，有少量浅层滞水，无需考虑降水施工。
鉴于工程项目结构复杂，不确定因素多，项目部进场后，项目经理主持了设计交底；在现场调研和审图基础上，向设计单位提出多项设计变更申请。
项目部编制的混凝沉淀池专项方案内容包括：明挖基坑采用无支护的放坡开挖形式；池底板设置后浇带分次施工；池壁竖向分两次施工，施工缝设置钢板止水带，模板采用特制钢模板，防水对拉螺栓固定。沉淀池施工横断面图布置如图4所示。依据进度计划安排，施工进入雨期。
混凝沉淀池专项施工方案经修改和补充后获准实施。
池壁混凝土首次浇筑时发生跑模事故，经检查确定为对拉螺栓滑扣所致。
池壁混凝土浇筑完成后挂编织物洒水养护，监理工程师巡视发现编织物呈干燥状态，发出整改通知。
依据厂方意见，所有改造和新建的给水建筑物进行单体满水试验。
＜1> 、施工单位联系设计院来进行设计交底有何不妥？
＜2> 、施工单位与设计单位沟通出具变更图有何不妥？
＜3> 、图中需要修改和补充的地方有？
＜4> 、墙板混凝土浇筑时胀模，可能原因螺杆质量不合格，还有可能有哪些原因？
＜5> 、监理检查时发现编织袋呈干燥状态，责令施工单位整改，混凝土养护需采用哪些措施？
＜6> 、本题中满水试验，要注水几次，注水高度是多少？
答案：
解析：
＜1> 、不妥之处在于，设计交底应由建设单位组织并主持进行，设计、监理、施工单位均应参加，而并不是施工单位组织主持。
＜2> 、变更流程不妥，施工单位和设计单位无合同关系，施工单位无权直接要求设计单位进行变更。
正确做法应为：由施工单位向监理单位提出变更申请，经监理单位审核通过后提交建设单位，通过建设单位联系设计单位进行设计变更，当设计单位变更后出具变更图及相应变更后的工程量清单，由监理单位出具变更令，施工单位按照变更令进行施工。
＜3> 、边坡坡度过陡，在不同土层之间应设置折线形边坡，下坡缓于上坡；仅设置了模板对拉，未设置模板支撑及支架、脚手架；无集水井及抽水设施；底板处未设置施工工作面宽度不够。
＜4> 、模板支撑验算不正确导致的支撑数量、位置设置不当；模板对拉螺栓固定不满足要求（螺母数量不够，螺栓对拉丝有滑移无法加固）；施工过程中混凝土浇筑速度过快，浇筑量较大；浇筑是未分层对称浇筑造成偏压；施工过程中无人监控，没有及时加固等多种原因。
＜5> 、编织袋呈干燥状态说明养护不到位，应保持其表面湿润。对于养护应采用薄膜养护或土工布、草垫覆盖，进行定期洒水，保持其表面湿润，如有条件可适当延长拆模时间，养护期间采取措施控制好混凝土内外温差，养护时间不应少于14天。
＜6> 、需要注水三次，以设计水深4.8m为依据进行注水，每次注水高度为4.8m÷3＝1.6m
第一次注水位置：距池底深1.6m 标高：-4.5m＋1.6m＝-2.9m；
第二次注水位置：距池底深3.2m 标高：-2.98m＋1.6m＝-1.3m；
第三次注水位置：距池底深4.8m 标高：-1.3m＋1.6m＝0.3m。
根据下列条件，回答 49～53 题：某企业3年前花8000元安装了一台设备，设备目前账面价值为3500元，现在出售这设备可得2500元，还可使用6年，6年中出售设备的价格保持不变，这设备第一年的运行成本为2000元，以后每年增加300元。现有一台同样功能的新设备可以更换旧设备，新设备的原始成本(实际价值)为4000元，残值固定为400元，第一年运行成本为1000元，每年设备的劣化增量是均等的，年低劣化值为200元，不计利息，则：
第49题：该题中旧设备的沉没成本为（ ）元。
A．300
B．2500
C．3500
D．8000
对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（ ）。
A. 国务院建设主管部门
B. 省、自治区、直辖市人民政府
C. 建设行业协会
D. 人事部或其授权机构
答案：A
解析：
2010年建设工程法规真题第3题
本题主要考查建造师的注册。
根据《注册建造师管理规定》的规定，国务院建设主管部门对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理；国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门按照国务院规定的职责分工，对全国有关专业工程注册建造师的执业活动实施监督管理。
综上所述，本题正确答案为A。
（2010 年真题）沥青混凝土路面的再生利用中，对采用的再生剂的技术要求有（ ）。
A.具有良好的流变性质
B.具有适当黏度
C.具有良好的塑性
D.具有溶解分散沥青质的能力
E.具有较高的表面张力
答案：A,B,D,E
解析：
对采用的再生剂的技术要求有:（1）具有软化与渗透能力，即具备适当的粘度。（2）具有良好的流变性质，复合流动度接近1，显现牛顿液体性质。（3）具有溶解分散沥青质的能力，即应富含芬香分。可以再生效果系数K 即再生沥青的延度与原（旧）沥青延度的比值表征旧沥青添加再生剂后恢复性能的能力。（4）具有较高的表面张力。（5）必须具有良好的耐热化和耐候性（以试验薄膜烘箱试验前后黏度比衡量）。
某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A：1
B：2
C：3
D：4
下列排水措施中，属于隧道施工防排水措施的是( )。
A．泄水孔排水
B．盲沟防排水
C．井点降水
D．衬砌堵水
2021一级建造师考试真题9节 第8节
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（ ）。
A. 鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的
B. 鉴定程序严重违法的
C. 鉴定结论经过质证认定的
D. 鉴定结论明显依据不足的
答案：C
解析：
*
2004年建设工程法规真题第63题
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条规定，当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：
（一）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；
（二）鉴定程序严重违法的；
（三）鉴定结论明显依据不足的；
（四）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。
C项：由于是经过双方质证的，当事人对此鉴定结论已经认可，此时有异议必须提出新的证据能够证明鉴定结论不可靠性。故C项表述错误。
ABD项：属于准予申请重新鉴定的情形。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案是C。
设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说明不清的，则可降低一些单价的报价方法是（ ）。
A：不平衡报价法
B：多方案报价法
C：无利润算标法
D：突然降价法
答案：A
解析：
设计图纸不明确，估计修改后工程量要增加的，可以提高单价，而工程内容说明不清的，则可降低一些单价的报价方法是不平衡报价法。
下列属于专项成本分析的方法的是（）
A.成本盈亏异常分析
B.人工费分析
C.采购保管费分析
D.管理费分析
答案：A
解析：
2020/2019教材P111
专项成本分析方法包括成本盈亏异常分析、工期成本分析、资金成本分析等内容。
采取浇注法进行绝热层施工的要求有（ ）。
A、每次配料必须在规定时间内用完
B、应提前制作试块
C、浇注时宜一次浇注成型
D、大面积浇注时，应设对称多浇口
E、间断浇注时，施工缝宜留在伸缩缝的位置上
答案：A,C,D,E
解析：
【知识点】绝热层施工方法。选项B，正确的表述应为“试块的制作，应在浇注绝热层时，同时进行”。
建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（ ）。 2016
A、发证机关核验施工许可证
B、发证机关受贿施工许可证
C、施工企业重新办理施工许可证
D、施工许可证自行废止
答案：D
解析：
本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。申请施工许可证后，既不开工也不申请延期，施工许可证自行废止。
航道疏浚施工中不需要泥驳配合施工的挖泥船有（ ）挖泥船。
A．耙吸式 B．绞吸式 C．链斗式
D．抓斗式 E．铲斗式
沥青在一定温度和外力作用下的变形又不形裂的能力说明其具有（ ）
A.适当的稠度
B.较大的塑性
C.足够的温度稳定性
D.较好的大气稳定性
当工序成本没有超支时，引起实际开支与计划不符的原因是（ ）。
A.因施工发生困难
B.施工质量出现偏差
C.施工进度与计划不符
D.设备购置不当
答案：C
解析：
施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的，一是在某道工序上的成本开支超出计划；二是某道工序的施工进度与计划不符。因此，要想找出成本变化的真正原因，必须与进度计划的适时更新相结合。本题中因为工序成本没有超支，故造成成本超支的应该是进度计划与实际不符。施工发生困难与成本超支没有直接关系，施工质量及设备购置问题也不应列人工序费用。故答案应为C。
2021一级建造师考试真题9节 第9节
（2016 年真题）供热管道施工前的准备工作中，履行相关的审批手续属于（ ）准备。
A.技术
B.设计
C.物质
D.现场
答案：A
解析：
教材将供热管道施工前的准备工作划分为“技术准备”和“物资准备”两大类。履行审批手续显然属于其中的技术准备。
设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，致使原设备相对贬值，这种磨损称为（ ）。
A. 第一种有形磨损
B. 第二种有形磨损
C. 第一种无形磨损
D. 第二种无形磨损
答案：C
解析：
本题主要考查了设备磨损的类型。
设备磨损分为有形磨损和无形磨损。
如表所示，设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，致使原设备相对贬值，这种磨损称为第一种无形磨损。
综上所述，本题正确答案为C项。
论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划；②项目的工作编码；③进度计划系统的结构分析等项工作。对
上述工作而言，正确的工作步骤是（）。
A. ①一②一③ B. ②一①一③
C. ②一③一① D. ③一②一①
答案：D
解析：
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤为：调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划;若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（ ）分析，并提出相应的技术处理方案。
A.工期延误
B.投资失控
C.质量事故
D.施工组织
答案：C
解析：
根据《建设工程质量管理条例》第24条的规定，设计单位应当参与建设工程质量事故的分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（ ）。
A. 责令改正,没收违法所得
B. 对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C. 追究刑事责任
D. 责令停业整顿,降低资质等级
E. 情节严重的,吊销资质证书
答案：A,B,D,E
解析：
2012年建设工程法规真题第94题
本题主要考查将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位应承担的法律责任。
ADE项：《建筑法》规定：承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。所以ADE项正确。
B项：根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。所以B项正确。
C项：行政处罚和刑事责任（刑罚）是两种不同的责任，行政处罚比刑罚的处罚程度要低一个层次，两者的处罚措施也各不相同。法律没有规定对把建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的行为追究刑事责任。所以C项错误。
综上所述，本题正确答案为ABDE。
建设项目质量控制系统中的事中控制是指（）
A．对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查和监控
B．对质量计划的调整与对质量偏差的纠正
C．对质量活动的行为约束与对质量活动结果的评价认定
D．对质量活动前的准备工作与质量活动过程的监督控制
正线轨道类型根据运营条件分为（ ）。
A.特重型
B.重型
C.次重型
D.中型
E.小型
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材页码P119-121
正线轨道类型根据运营条件分为特重型、重型、次重型、中型和轻型。
使投资项目财务净现值为零的折现率称为（ ）。
A. 利息备付率
B. 财务内部收益率
C. 财务净现值率
D. 偿债备付率
答案：B
解析：
2007年建设工程经济真题第58题
本题主要考查了财务内部收益率的概念。
B项：对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累积等于零时的折现率。因此，B项正确。
A项：利息备付率也称已获利息倍数，是指技术方案在借款偿还期内各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值。因此，A项错误。
C项：财务净现值率是指项目财务净现值与项目总投资之比。因此，C项错误。
D项：偿债备付率是指项目在借款偿还期内，各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。因此，D项错误。
综上所述，本题正确答案为B项。
