21年一级建造师考试真题精选及答案9篇

1．【参考答案】该隧道设置明洞的理由有：(1)洞口有落石和塌方危险；(2)进口段隧道埋深太浅(或洞顸覆盖层较薄)。
【考点解析】当隧道埋深较浅、上覆岩(土)体较薄，难采用暗挖法时，则应采用明挖法来开挖隧道。用这种明挖法修筑的隧道结构，通常称明洞。明洞具有地面、地下建筑物的双重特点，既作为地面建筑物用以抵御边坡、仰坡的坍方、落石、滑坡、泥石流等病害，又作为地下建筑物用于在深路堑、浅埋地段不适宜暗挖隧道时，取代隧道的作用。背景中，“隧道进口洞顶覆盖层较薄，出口段的路堑地段受落石和塌方危害”正是设置明洞的理由。
2．【参考答案】拱式明洞有：路堑对称型、路堑偏压型。
【考点解析】首先我们来了解一下明洞的分类：明洞主要分为两大类，即拱式明洞和棚式明洞。按荷栽分布，拱式明洞又可分为路堑对称型、路堑偏压型、半路堑偏压型和半路堑单压型。按构造，棚式明洞又可分为墙式、刚架式、柱式等。背景中，“隧道进出口段均设置12m的拱式明洞。其中进口段的路堑对明洞有偏压，路床有软基处理，出口段的路堑对明洞无偏压。”所以，本题隧道的进出口隧道拱式明洞的类型是路堑对称型、路堑偏压型。
3．【参考答案】
合格。因为虽有两组试件平均强度低于设计强度，但不低于设计强度的80%且只有两组，少于总组数的15%即为合格。针对缺陷，应予修补或凿除喷层重喷。
【考点解析】此题考查喷射混凝土抗压强度检查。隧道工程质量检验的相关规定有：
①隧道(2车道隧道)每10延米，至少在拱脚部和边墙各取一组试样，材料或配合比变更时另取一组，每组至少取三个试块进行抗压试验。
②满足以下条件者为合格，否则为不合格。
同批(指同一配合比)试块的抗压强度平均值，不低于设计强度。
任意一组试块抗压强度平均值，不得低于设计强度的80%。
同批试块为3～5组时，低于设计强度的试块组数不得多于1组；试块为6～16组时，不得多于2组；17组以上时，不得多于总组数的15%。
③检查不各格时，应查明原因并采取措施，可用加厚喷层或增设锚杆的办法予以补强。
4．【参考答案】还需要施工的附属设施有：安全设施、供配电设施、应急设施。
【考点解析】隧道的附属设施是指为确保交通安全和顺适而设置的通风设施、照明设施、安全设施、供配电设施、应急设施等。背景中提到“路面施工完成后进行了隧道通风、照明设施的施工”，所以，还需要施工的附属设施有：安全设施、供配电设施、应急设施。

本题考查的是最佳现金持有量。三项成本之和最小的现金持有量，是最佳现金持有量。从图中可以看出，管理成本都为3000元，故快速做机会成本和短缺成本的加法即可。这里丁方案是最佳现金持有量的方案。

P126-127
本题考查的是合同的要约与承诺。合同的成立一般要经过要约和承诺两个阶段。《合同法》规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。

本题考查的是单位工程概算的编制方法。设备安装工程概算的编制方法包括预算单价法、扩大单价法和概算指标法。

本题考核的是土基填筑要求。土基填筑应分层填筑、分层压(夯)实。采用一般能量机械压实时，每层的最大松铺厚度不应超过30cm；采用能量较大的压(夯)实机具时，每层最大松铺厚度应通过试验确定。

B 选项，控制项目目标的主要措施中，组织措施是最重要的措施；C 选项，工作流程组织是一种动态的组织关系；D 选项，系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素。

本题考查的是设备及管道绝热结构材料的性能。绝热材料按照结构划分，可分为纤维类、颗粒类和发泡类。

2020版教材P274 / 2019版教材P268
此题主要是考查暂列金额内容的记忆。已签约的合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，暂列金额余额归发包人所有。

教材P248。
本题考查的是投标报价的编制与审核。暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。

2020版教材P93 / 2019版教材P91
2.持续经营假设我国《企业会计准则》规定，企业应当对其本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报告。企业会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。

验收方式：（1）驻厂验收；（2）提运验收；（3）接运验收；（4）入库验收（应用最广）。

教材P230
【知识点】采购阶段项目管理的任务。服务采购分为四类：决策阶段；设计、招投标阶段；施工阶段；其他。招标文件编制服务属于设计、招投标阶段。

2012年建设工程经济真题第9题

本题主要考查投资方案现金流量表的计算基础。

D项：投资现金流量表是以技术方案的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。因此，D项符合题意。

A项：资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发，以技术方案资本金作为计算基础，把借款本金偿还和利息支付作为现金流出，用以计算资本金财务内部收益率，反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力，用以比选融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据。故A项不符合题意。

B项：投资各方现金流量表是分别从技术方案各个投资者的角度出发，以投资者的出资额作为计算基础，用以计算技术方案投资各方财务内部收益率。故B项不符合题意。

C项：财务计划现金流量表反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用以计算累计盈余资金，分析技术方案的财务生存能力。故C项不符合题意。

综上所述，本题正确答案为D项

本题主要考查对施工成本计划的理解。

施工成本计划的编制方式有按施工成本组成编制施工成本计划、按项目组成编制施工成本计划和按工程进度编制施工成本计划。

综上所述，本题正确答案为ABE。

本题考查的是堆石材料的质量要求。为保证堆石体的坚固、稳定，面板堆石坝主要部位石料的抗压强度不应低于78MPa。

2020版教材P261 / 2019版教材P255
此题主要是考查工程计量的方法。工程计量的方法：均摊法，凭据法，断面法，分解计量法。

施工工艺流程：测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆（向钢管内或管周围土体）→封口→开挖。P174。

【知识点】管线定位主点。管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。A 无因管理，E 劳动纠纷

教材P68
绝缘试验，主回路电阻测量和温升试验，峰值受电流、短时耐受电流试验，关合、关断能力试验，机械试验，操作振动试验，内部故障试验，SF6气体绝缘开关设备的漏气率及含水率检查，防护等级检查。

2006年建设工程法规真题第68题

D项：赔偿损失属于民事责任，而不是行政处罚。所以D项当选。

ABC项：建设行政主管部门给予的处罚只能是行政处罚。行政处罚包括：警告、罚款、没收违法所得、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照、行政拘留。所以ABC项不选。

本题为选非题，综上所述，本题正确答案为D。

引气剂防水混凝土抗冻性好，适用于北方高寒地区抗冻性要求较高的防水工程及一般防水工程；减水剂防水混凝土拌合物流动性好，适用于钢筋密集或捣固困难的薄壁型防水构筑物，也适用于对混凝土凝结时间和流动性有特殊要求的防水工程；密实剂防水混凝土早期强度高、抗渗等级高，适用于工期紧迫，要求早强及抗渗性要求较高的防水工程及一般防水工程；膨胀剂防水混凝土密实性好、抗裂性好，适用于地下工程和地上防水构筑物、山洞、非金属油罐和重要工程的后浇缝。

1．改正下管、安管方案中不符合规范要求的做法：管道开挖及安装宜自下游开始；管道承口应该朝向施工前进的方向。 2．在本工程施工环境条件下，挖土机和起重机安全施工应注意采取防坍塌和防滑措施。
3．改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处：
(1)机械开挖时，应在设计槽底高程以上保留一定余量，避免超挖。余量由人工清挖。
(2)施工单位应在监理工程师批准后进行槽底处理。
4．管座分层浇筑施工作法中的不妥当之处：对第一次施工的平基表面压光、抹面，达到强度后进行二次浇筑。
正确做法：管座分层浇筑时，应先将平基凿毛冲洗干净，并将平基与管体相接触的腋角部位用同强度等级的水泥砂浆填满捣实后，再浇筑混凝土。
5．改正项目部闭水试验做法中的错误之处：
(1)管道填土前做闭水试验。
(2)闭水试验应在灌满水后24h进行。
(3)应对暂时不接支线的管道预留孔进行封堵处理。

本题考核的是固定资产净值的计算。固定资产净值=固定资产原值一累计折 旧=(360—46)万元=314万元。

2005年建设工程法规真题第63题

根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

综上所述，本题正确答案是B。

教材P122
【知识点】深基坑的维护结构。SMW工法桩的特点有：（1）强度大，止水性好；（2）内插的型钢可拔出反复使用，经济性好；（3）具有较好发展前景，国内上海等城市已有工程实践；（4）用于软土地层时，一般变形较大。

2020版教材页码P13-15
地质年代和地层年代反映的是同一过程的两方面内容，两者的联系是它们间的年代单位的对应。与地质年代单位代、纪、世对应的年代地层单位是界、系、统。

＜1> 、除了事件一中所述的检查内容外，施工安全检查还应该检查的内容：安全防护、设备设施、教育培训、操作行为、劳动防护用品使用和伤亡事故处理。
＜2> 、事件二中安全措施计划还应补充的内容有：工程概况、组织机构与职责权限、风险分析与控制措施、安全专项施工方案、资源配置与费用投入计划、检查评价、验证与持续改进。
＜3> 、（1）事件三中，施工现场入口还应设置的制度牌有：施工现场总平面图、环境保护制度牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌、消防保卫制度牌、管理人员名单及监督电话牌。
（2）员工宿舍的整改：现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层。室内净高不得小于2.5m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人。现场宿舍内应设置生活用品专柜，门口应设垃圾桶。现场生活区内应为作业人员提供晾晒衣物的场地。
＜4> 、建筑施工安全检查评定结论分为优良、合格、不合格三个等级，依据是汇总表的总得分和保证项目的达标情况。

1．根据资料中水文、地质概况，A段是Ⅳ级、B段是Ⅲ级、C段是Ⅳ级。2．预裂爆破的起爆顺序“周边眼→辅助眼→掏槽眼”改为“周边眼→掏槽眼→辅助眼”。
光面爆破的钻眼工程量改为小。
预裂爆破的钻眼工程量改为大。
3．承包人拟对YK9+790～YK9+974段采用全断面开挖的做法不合理。
理由：根据地质水文条件，有渗水，隧道前方有破碎带，全断面开挖震动大可能引发地质灾害。根据背景资料所给出的条件可知本隧道断面大于50m2，而围岩等级为Ⅲ级，对断面要求为50m2以下。
4．隧道施工质量安全事故：涌水、塌方、突泥、岩爆、突水、洞内泥石流、塌方冒顶等。
5．当F1断裂破碎带产生瞬时涌水时，可采取的辅助施工处理方法有：超前钻孔和辅助坑道排水、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆堵水、井点降水和深井降水。

2020教材P159 / 2019教材P161
首先，应详细调査工程条件、地质条件、环境条件（即既有结构物现况与安全要求），在调査的基础上进行分析与预测、制定防护措施；其次，制定专项施工方案；最后，施工过程中通过监控量测反馈指导施工而确保既有结构物安全。

教材P288
施工机械选择的方法：(1)应用综合评分法。(2)单位工程量成本比较法。(3)界限使用判断法。(4)等值成本法。（等值成本法又称折算费用法）

2020版教材P119 / 2019版教材P121
坡面有涌水现象时，应在护坡层下铺设15cm以上厚度的碎石、粗砂或砂砾作为反滤层。封顶用平整块石砌护。

总进度纲要的主要内容包括：（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

2020教材P290 / 2019教材P291
（5）投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照工程量清单编制依据的规定编制的，应在招标控制价公布后5d内，向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。

施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量。A不选
B错误，20日。
D错误，不实施施工许可的建设工程可能需要办理开工报告，该类工程也需要消防设计审核或备案。 ##@

本题考查的是水利工程施工招标的主要管理要求。投标人少于3个的，招标人应重新招标。

桥梁的分类:

2006年建设工程法规真题第96题

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。

综上所述，本题正确答案为ABCD。

本题考查的是建设工程分包的规定。选项A、D是转包，选项C是合理的。@##

2020版教材P154 / 2019版教材P153
《劳动合同法》规定，有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：1）依照企业破产法规定进行重整的；2)生产经营发生严重困难的；3)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；4） 其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

本题考查的是提前竣工（赶工补偿）。
提前竣工（赶工补偿）：1.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。3.发承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度，此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中，应与结算款一并支付。
赶工费用主要包括：①人工费的增加；②材料费的增加；③机械费的增加。

本题考查的是投标保证金。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%；实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出；投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

2020版教材页码P224-227
施工班组应对其操作的每道工序，每一作业循环作为一个检查点，并对其中的测点进行检查，矿山井巷工程的施工单位应对每一循环的分项工程质量进行自检，做好施工自检记录。分项工程质量评定应在班组自检的基础上，由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行检验验收工作。分部工程质量应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行检验验收。

同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。故选项B错误。 对潮湿或冻融敏感性小的填料应填筑在路基上层。故选项C错误。

2020教材P346 / 2019教材P341
但是有些编码并不是针对某一项管理工作而编制的，如投资控制/成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码，因此就需要进行编码的组合。

分析与答案 (1)监理工程师接到索赔通知书后，应进行以下工作：
先进行调查取证，审查索赔成立条件，以确定索赔是否成立；分清责任，认可合理索赔；与该施工单位协商，统一意见；签发索赔报告、处理意见，报业主核准。
(2)依据施工单位的索赔报告顺序。
1)经济损失应由业主与施工单位分别承担，工期延误应予签准顺延；
2)这367万元应由业主承担；
3)索赔不予认可，应由施工单位承担；
4)认可顺延合同工期1Od。
4．解析
因该暴风雨属不可抗力风险，不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担；
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；
(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；
(5)工期给予顺延。

微波天线的基本参数为天线增益、半功率角、极化去耦、驻波比。由于微波天线大部分采用抛物面式天线，所以天线还应采取一定的抗风强度和防冰雪的措施。

钻孔灌注桩基础成孔方式有泥浆护壁成孔、干作业成孔、护筒（沉管）灌注桩及爆破成孔。其中泥浆护壁成孔桩施工设备包括冲抓钻、冲击钻、旋挖钻和潜水钻。冲抓钻、冲击钻和旋挖钻适用于黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层；潜水钻适.用于黏性土、淤泥、淤泥质土及砂土。

2020版教材P188 / 2019版教材P177
（2）接闪线和接闪带安装要求：1）接闪线和接闪带安装应平正顺直、无急弯。2）固定支架高度不宜小于150mm,固定支架应间距均匀，支架间距应符合规范的规定。3）每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。

2020/2019教材P160
计划由目标和实现目标的手段组成，所以说计划是一条"目标一手段链"。质量管理的计划职能，包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面。

2020/2019教材P43页
项目管理实施规划的编制依据有：(1)项目管理规划大纲；(2)项目条件和环境分析资料；(3)工程合同及相关文件；(4)同类项目的相关资料。@##

对于合同合并，企业与同一客户同时订立或在相近时间内先后订立两份或多份合同，满足下列条件之一时，应当合并为一份合同进行会计处理。该两份或多份合同基于同一商业目的而订立并构成一揽子交易；该两份或多份合同中的一份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况（价格具有相关性）；该两份或多份合同中所承诺的商品（或每份合同中所承诺的部分商品）构成《企业会计准则》规定的单项履约义务。

2020 / 2019版教材P81
建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

本题考查的是施工成本控制。要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序。