2021一级建造师考试答案9章 第1章
某建设工程项目规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（ ）模式。
A. 线性组织结构
B. 混合组织结构
C. 矩阵组织结构
D. 职能组织结构
答案：A
解析：
线性组织结构每一个工作部门只有唯一的指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。
矿业工程防尘措施中，我国矿山在巷道掘进工作面的综合防尘方面目前已取得了丰富的经验，主要有()。
A.湿式钻眼是综合防尘最主要的技术措施
B.喷雾、洒水对防尘和降尘都有良好的作用
C.加强通风排尘
D.向工作面供送低温冷风
E.主要接尘人员佩戴卫生口罩
答案：A,B,C
解析：
本题考核的是巷道施工综合防尘。主要的防尘措施有：采用大功率对旋局扇，提高掘进工作面风量，加强通风排尘；喷雾、洒水对防尘和降尘都有良好的作用；湿式喷浆是喷射混凝土工序最根本防尘技术措施；湿式钻眼是综合防尘最主要的技术措施；加强个人防护工作；大力发展岩巷综合机械化作业线施工的综合防尘技术(主要接尘人员佩戴隔离式呼吸器)；故选项E错误。积极推广使用高压水射流除尘装置等其他有效除尘设施。向工作面供送低温冷风属于巷道降温的举措；故选项D错误。
某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度断裂。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。
A. 建设单位维修并承担维修费用
B. 施工单位维修并承担维修费用
C. 施工单位维修，设计单位承担维修费用
D. 施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
答案：B
解析：
2007年建设工程法规真题第22题
《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程的保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
对于合理使用年限，农村砖木结构建筑不少于30年，城镇的砖混（砖和混凝土）结构建筑不少于50年，钢筋混凝土结构建筑不少于70年，钢结构建筑不少于100年。
施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。
综上所述，本题正确答案为B。
现金等价物的短期投资必须满足的条件是（ ）。
A、期限短
B、流动性强
C、易于转换为已知金额的现金
D、价值变动风险小
E、价值变动风险大
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P138 / 2019版教材P131
现金等价物,是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资。
为做好施工成本管理工作，必须做好（ ）等方面工作。
A、加强成本管理观念
B、加强过程控制
C、完善原始记录和统计工作
D、建立考核和激励机制
E、建立健全责任制度
答案：A,C,D,E
解析：
2020教材P301 / 2019教材P302
（二）为做好施工成本管理工作，必须做好以下工作：1.加强成本管理观念2.加强定额和预算管理3.完善原始记录和统计工作4.建立健全责任制度5.建立考核和激励机制。
我国主要不良土质包括：（ ）、矿山隧洞、人工掏挖砂砾洞等。
A．砂砾土
B．湿陷性黄土
C．膨胀土
D．盐渍土
E．岩溶
水利工程施工中，基坑经常性排水量的组成包括()。
A.围堰渗流量
B.覆盖层中的含水量
C.施工弃水量
D.基坑初期积水量
E.排水时降水量
答案：A,B,C,E
解析：
教材P58
经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、覆盖层中的含水量、排水时降水量及施工弃水量。
建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括( )。（2012）
A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B、工程竣工验收报告
C、施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
答案：A
解析：
建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1) 工程竣工验收备案表；（2)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；（3 ) 法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（ 4) 法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件； （ 5 ) 施工单位签署的工程质量保修书； （ 6) 法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和 《住宅使用说明书》
23
设备的（ ）是设备更新的估算依据。
A. 经济寿命
B. 技术寿命
C. 自然寿命
D. 物质寿命
答案：A
解析：
本题主要考查了设备寿命的概念。
设备的经济寿命是指设备从开始使用到其年平均使用成本最小（或年盈利最髙）的使用年限 ，因此，设备的经济寿命就是从经济观点（即成本观点或收益观点）确定的设备更新的最佳时刻，设备更新的估算依据。
综上所述，本题正确答案为A项。
2021一级建造师考试答案9章 第2章
下列关于招标文件的内容，正确的是（ ）。
A.项目的两个井筒由两家单位承包
B.规定要审查承包单位的资质等级
C.规定需交投标保证金、履约保证金
D.验收标准较规程要求，有高也有低
E.投标书允许采用英文
答案：A,B,C,E
解析：
对招标文件的要求，包括招标文件所体现的招标内容、招标方式、招标书的格式、投标要求等都应符合相应规定。对于招标内容和方式，规定一个矿井项目可以对若干单位工程分别招标。同类性质的项目可以一家或几家施工单位承包；对于招标文件的基本要求，包括：(1)内容全面、标的明确、介绍清晰；(2)条件要求合理、公正，符合惯例；(3)标准和要求明确、合理；(4)内容统一和文字规范简练。所谓标准明确合理，就是明确使用的标准、规范。对于施工而言，施工规范是工程施工和质量的基本要求，必须遵守，故低于规范要求是违法违规行为。招标文件应明确的还有：(1)投标人资质、资格标准；(2)工程的地点、内容、规模、费用项目划分、分部分项工程划分及其工程量计算标准；(3)工程的主要材料、设备的技术规格和质量及工程施工技术的质量标准、工程验收标准，投标的价格形式；(4)投标文件的内容要求和格式标准，投标期限要求，标书允许使用的语言；(5)相关的优惠标准，合同签订及执行过程中对双方的奖惩标准，货币的支付要求和兑换标准；(6)投标保证金、履约保证金等的标准；(7)招标人投标及授予合同的基本标准等。
下面适用于各级公路的基层和底基层的是 （ ）
A.水泥稳定碎石
B.石灰稳定土
C.水泥稳定土
D.石灰粉煤灰土
E.石灰粉煤灰碎石
答案：A,C,E
解析：
水泥稳定土：包括水泥稳定组配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石、各种粒状矿渣等。水泥稳定土可适用于各级公路的基层和底基层。石灰工业废渣稳定土：可分为石灰煤灰类与石灰其他废渣类两大类。石灰工业废渣稳定土可适用于各级公路的基层和底基层。@##
防水混凝土养护时间不得少于（ ）。
A.7d
B.10d
C.14d
D.21d
答案：C
解析：
2020教材P134 / 2019教材P133
水泥砂浆防水层不得在雨天 、 五级及以上大风中施工 。 冬期施工时 ， 气温不应低 J “- 5°C 。 夏季不宜在 30°C 以上或烈 R 照射下施工 。 （ 10 ） 水泥砂浆防水层终凝后 ， 应及时进行养护 ， 养护温度不宜低于 5°C ， 并应保持 砂浆表面湿润 ， 养护时间不得少于 14d
某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为（ ）元。
A.320
B.216
C.240
D.264
答案：B
解析：
台班大修理费=一次大修理费X大修次数／耐用总台班数=180000×3／(10×250)=216(元)。
关于小型空心砌块砌筑工艺的说法， 正确的是（ ）。
A.上下通缝砌筑
B.不可采用铺浆法砌筑
C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土
D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞
答案：C
解析：
设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。
【案例】
某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务，其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主，土质含水量为20%，路基施工中有大量土方需转运200～300m。
施工前，项目部组织编写了施工组织设计，并将路面分成三个工作量相等的施工段，基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25天，面层的三个段落按每段15天等节拍组织线性流水施工，并绘制了总体进度计划（见下图）。
合同约定工期为300天，并规定每提前工期1天，奖励0. 5万元；每拖延工期1天，罚款 0. 8万元。
在施工准备阶段，项目部将桥梁工程的基础施工指派给某专业作业队实施，但由于种种原因，施工时间需调整为70天。
在桥梁基础施工中，由于监理工作失误，使该桥施工暂停10天，导致人员和租赁的施工机具窝工10天，项目部在规定时间内就此向监理公司提出了费用索赔。
【问题】
1.该项目土方转运宜选用何种土方机械？说明理由。
2.按组织流水施工的要求，完善路面部分的施工网络图。
3.计算完善后的网络计划工期，和按此计划项目部可能得到的提前完工奖励或因误期的罚款额。
4.将桥梁基础施工时间定为70天是否可行？说明理由。
5.指出桥梁基础施工中机具窝工时可索赔的机械费用组成，项目部是否可以直接向监理公司提出索赔？说明理由。
答案：
解析：
1.可选用小型（或中型）铲运机，因为铲运机主要用于中距离（200～300m)的大规模土方转运工程，并且最适宜在湿度较小的松散沙土和黏土中施工。
2.
3.如按照流水段组织施工：路面施工需要25 + 25 + 25+15 = 90天。
总工期需要：30 + 140+90 + 20 = 280天 300天，因此应得提前完工奖（300 — 280) X 0. 5 = 10 万元。
如路面按照路面线性流水需75天，则关键线路在桥梁，总工期为270天，奖励30X0. 5 = 15万元。
4.可行。理由：这个10天如果理解为施工队调整时间（由60天到70天），并且上面是按照流水段组织施工总工期为280天的话，则不影响总工期，因为不在关键线路，有时差，不影响总工期。
这个10天如果理解为监理影响造成延误的时间，无论上面如何计算总工期，都不影响总工期，因为可以索赔，不会造成影响。
5.机具窝工时可索赔的机械费用组成为机械的租赁价格。
不能直接向监理公司索赔，由于非承包商原因造成，或由于业主雇佣其他承包商的影响造成的，要向业主索赔，并按规定向监理递交索赔文件。
满足施工可操作性要求是混凝土配制的基本要求之一，其含义包括（ ）。
A．流动性
B．耐久性
C．可塑性
D．易于密实性
E．经济性
根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2013，地下洞室爆破时，爆破人员应在爆破后（ ）min，并经检查确认洞室内空气合格后，进人工作面进行检查。
A.5
B.10
C.15
D.30
答案：C
解析：
2020版教材P398 / 2019版教材P397
地下洞室爆破应在爆破后15min，并经检查确认洞室内空气合格后，方可准许人员进人工作面。
信息管理部门的工作任务很多，其中包括负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行管理手册的修改和补充，并对其执行情况进行（ ）。
A．检查和督促
B．评价和奖励
C．协助和监督
D．考核和评定
正确答案：A
信息管理部门的工作任务很多，其中包括负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行管理手册的修改和补充，并对其执行情况进行检查和督促。
2021一级建造师考试答案9章 第3章
工程竣工结算应由（ ）编制，并应由（ ）审核。
A.发包人，承包人
B.承包人，发包人
C.监理人，咨询人
D.咨询人，监理人
答案：B
解析：
工程竣工结算应由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，并应由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对。
属于柔性道面类的有（ ）。
A.沥青类道面
B.砂石道面
C. 土道面
D.水泥混凝土道面
E.装配式道面
下列关于洞口作业安全防范的说法， 正确的是（）
A.垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并采用密目式安全立网封闭即可
B.水平洞口短边边长大于或等于1500mm时，应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用安全立网封闭
C.电梯井口应设置高度不小于1.5m的防护门，底端距地面高度不应大于50mm，并设置挡脚板
D.在电梯安装前，电梯井内应每隔3层设一道安全平网
答案：C
解析：
洞口安全隐患防范措施：
（1）垂直的水平洞口短边边长≥500mm 时，应在临空一侧设置不小于 1.2m 高的防护栏杆、挡脚板、密目式安全立网或工具式栏板封闭。
（2）水平洞口短边边长≥1500mm 时，应在洞口作业一侧设置不小于 1.2m 高的防护栏杆、并采用安全平网封闭。
（3）电梯井的防护。电梯井口（此“口”为竖向洞口）必须设置高度不小于 1.5m 的防护门，电梯井内（此“井内”为水平洞口） 每隔两层并最多隔 10m 设一道安全网。
不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（ ）。
A. 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B. 检测机构不得转包检测业务
C. 检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备
D. 质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
答案：C
解析：
C项：检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。所以C项错误。
A项：检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。所以A项正确。
B项：检测机构不得转包检测业务。所以B项正确。
D项：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。所以D项正确。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为C。
下列合同中，属于诺成合同的是（ ）。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
E.定金合同
答案：B,C,D
解析：
根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。 诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合 同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。 实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立 的合同，如保管合同、定金合同
某常规技术方案的净现值函数曲线如图所示，则该方案的内部收益率为（ ）。 (2015)
A．i1 B．i2 C．i3 D．i4
答案：B
解析：
对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。
内部收益率是曲线和横轴交点对应的折现率，即净现值为0时候的折现率
;
混凝土的可操作性，又称为混凝土的和易性，可以用混凝土的（）来表征。
A.初凝时间 B.终凝时间
C.坍落度值 D.振捣时间
衰减串扰比是双绞线的重要技术指标，有时也用（ ）来表示。
A.直流电阻
B.衰减
C.近端串扰
D.信噪比
盾构施工竖井可称作（ ）。
A、始发井
B、到达井
C、工作井
D、通道
E、洞口
答案：A,B,C
解析：
2020教材P105 / 2019教材P106
（1）盾构法施工见图基本施工步骤：1）在盾构法隧道的始发端和接收端各建一个工作（竖）井。2）盾构机在始发端工作井内安装就位。3）依靠盾构机千斤顶推力（作用在已拼装好的衬砌环和反力架）将盾构机从始发工作井的墙壁预留洞门推出。4）盾构机在地层中沿着设计轴线推进，在推进的同时不断出土和安装衬砌管片。5）及时地向衬砌背后的空隙注浆，防止地层移动和固定衬砌环位置。6）盾构机进入接收工作井并被拆除，如施工需要，也可穿越工作井再向前推进。由此得出盾构施工竖井可称作始发井，到达井，工作井
2021一级建造师考试答案9章 第4章
某河道整治工程的主要施工内容有河道疏浚，原堤防加固，新堤防填筑等。承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同，合同约定工期为9个月（每月按30天计算，下同），2015年10月1日开工。承包人编制并经监理人同意的进度计划如图所示：
本工程施工中，发生如下事件：
事件一：工程如期开工，但因征地未按期完成，导致临时交通道路推迟20天完成。发包人要求承包人采取赶工措施，保证工程按合同要求的工期目标完成，承包人确定了工期优化方案；
（1）原堤防加固，按增加费用最小原则进行工期优化，相应的工期优化，费用关系见下表：
（2）新堤填筑，采用增加部分关键工作的施工班组，组织平行施工优化工期，计划调整费用增加情况见下表：
（3）河道疏浚，计划于2015年12月1日开始
项目部按优化措施编制调整后的进度计划及赶工措施报告，并上报监理人批准。
事件二，项目经理因患病经常短期离开施工现场就医，鉴于项目经理健康状况，承包人按合同规定履行相关程序后，更换了项目经理。
事件三，承包人在取得合同工程完工证书后，向监理人提交了完工付款申请，包括发包人已支付承包人的工程款，并提供了相关证明材料。
事件四，承包人在编制竣工图时，对其中图面变更比例超过1/3的施工图进行了重新绘制，并按档案验收要求进行编号和标注。
＜1> 、根据事件一用双代号网络图绘制，从2015年12月1日起，优化进度计划，计算赶工所增加的费用。
＜2> 、根据事件二，分别说明项目经理短期离开施工现场和承包人更换项目经理应履行的程序。
＜3> 、根据事件三，承包人提交的完工付款申请单中，除发包人已支付承包人的工程款外，还应有哪些内容啊？
＜4> 、事件四中承包人重新绘制的竣工图应如何编号？竣工图图标栏中应标注的内容有哪些？
答案：
解析：
＜1> 、（1）B工作延误20天后，优化后续工作的网络图如下：
①原堤防加固线路为：①→②→③→④→⑤→⑨，线路总长度为260天。由于B工作延误20天，那么原堤防加固需要赶工10天。从赶工费用最低的原则出发，优先压缩费用增加率低的工作。因此工作E压缩2天，工作D压缩5天，工作F压缩3天，满足压缩10天的要求。压缩费用为：2.4×2+2.6×5+2.8×3=26.2万元。
②新堤填筑对工作H和工作J增加了施工队数量，所以赶工的费用累计为：25+22=47万元。
③所以赶工所增加的费用总共为：26.2+47=73.2万元。
＜2> 、（1）承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
（2）承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。
＜3> 、完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
＜4> 、（1）施工图纸变更比例超过1/3的部分，应重新绘制竣工图。重绘图应按原图编号，并在说明栏内注明变更依据。
（2）在图标栏内注明“竣工阶段”和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”。
宪法是由()依照特别程序制定的。
A.全国人民代表大会
B.全国人民代表大会常务委员会
C.国务院
D.国家发展和改革委员会
答案：A
解析：
2020 / 2019版教材P2
宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。
下列工程索赔证据中，属于书证的有（ ）。
A、工程现场照片
B、合同协议书
C、质量责任鉴定
D、往来信件
E、司法判决书
答案：B,D,E
解析：
教材P322【知识点】索赔证据。书证，是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。@##
关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（ ）。
A.责令改正，没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款０．５％以上1%以下的罚款
C.责令停业整顿，降低资质等级
D.追究刑事责任
E.情节严重的，吊销资质证书
答案：A,B,C,E
解析：
《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。《建设工程质量管理条例》规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，对施工单位处工程合同价款0. 5%以上1%以下的罚款。故选ABCE。
适合于瓦斯矿井的起爆方法是（ ）。
A．电力起爆法
B．导火索起爆法
C．导爆索起爆法
D．导爆管起爆法
某施工企业承包的一项工程，工程价款为1000万元，其中包括修缮工程所用原材料价款15万元以及应付给指定分包商的工程款100万元，营业税税率为营业额的3%，则该企业需缴纳营业税（）万元。
A.27 B.30
C.32 D.33
答案：A
解析：
（1000—100）X3%=27（万元），注意不能扣除原材料价款。
下列关于施工总承包管理模式特点的说法中，正确的是（ ）。
A.业主方的招标及合同管理工作量较小
B.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则
C.在开工前有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制
D.施工总承包管理单位负责分包协调，这是这种模式独有的特点
答案：B
解析：
选项 A，业主方的招标及合同管理工作量较大；选项 C，进行对施工总承包管理单位的招标时，只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造价，这可能成为业主控制总投资的风险；选项 D，负责分包协调这是施工总承包和总承包管理模式都有的特点。
某施工企业5月份购买原材料380万元，其中5月份消耗120万元，其余260万元6月份生产使用；施工用的模板是3月份租赁的，租期8个月，并支付租金160万元，按月均摊；6月份企业办公费支出10万元；不计算其他费用，则权责发生制下该企业6月份的生产成本为（ ）万元。
A、260
B、270
C、280
D、290
答案：C
解析：
教材P103
【知识点】费用和成本的区别和联系。按照权责发生制和收益费用匹配原则，生产费用应当计入生产成本，但费用并没有实际支付。这里6月份消耗的260万要计入生产成本，每月摊销的20万元计入6月份的生产成本，6月份企业办公费支出的10万元归于期间费用。故在这里计入6月份的生产成本是280万元。 @##
值机办票引导显示终端必须显示所要办理的航班号和（ ）。
A.登机口
B.经停站
C.到达港
D.出发港
2021一级建造师考试答案9章 第5章
利润表主要反映以下几方面的内容（ ）
A、营业利润
B、营业收入
C、净利润
D、利润总额
E、以前年度损益调整
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P130
利润表主要反映以下几个方面的内容:（1）营业收入，由主营业务收入和其他业务收入组成。（2）营业利润，营业收入减去营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、资产减值损失，信用减值损失、加上其他收益、投资收益、净敞口套期收益、公允价值变动收益、资产处置收益，即为营业利润。（3）利润总额，营业利润加上营业外收入，减去营业外支出，即为利润总额。（4）净利润，利润总额减去所得税费用，即为净利润。如果企业还有其他一些综合收益，则应加上扣除相关所得税影响后的净额，成为综合收益总额。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是（ ）。
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 固定总价合同
D. 成本加酬金合同
答案：B
解析：
2013年建设工程经济真题第44题
本题考查的是工程合同类型的选择。
建设工程施工合同根据合同计价方式的不同，一般可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种类型。《计价规范》中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。
综上所述，本题的正确答案为B。
关于等节奏流水施工的说法，错误的是（ ）。（2015 年真题）
A．各施工过程在各个施工段流水节拍相等
B．相邻施工过程的流水步距相等
C．专业工作队数等于施工过程数
D．各专业工作队在各施工段上不能连续作业
答案：D
解析：
本题考查的是流水施工方法的应用。等节奏流水施工特点：（1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；选项A 正确。（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；选项B 正确。（3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工任务；选项C 正确。（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。选项D 错误。
锅炉房外墙的开窗面积，应考虑（ ）。
A．采光要求
B．通风要求
C．泄压要求
D．无特殊要求
E．不允许开窗
通信设备拆除时，拆除过程应遵循的原则正确的是（ ）。
A.先拆除走线架，后拆除设备；
B.先拆除备用电路，后拆除主用电路；
C.先拆除电源线，后拆除信号线；
D.先拆除群路，后拆除支路；
E.先拆除线缆，后拆除设备。
答案：B,C,E
解析：
(二)拆除旧设备1.拆除旧设备时，不得影响在用设备的正常运行。2.拆除过程应遵循的原则为：先拆除备用电路，后拆除主用电路；先拆除支路，后拆除群路；先拆除线缆，后拆除设备；先拆除设备，后拆除走线架；先拆除电源线后拆除信号线。3.拆除时应使用缠有绝缘胶布的扳手(或绝缘扳手)并将拆下的缆线端头作绝缘处理，防止短路。4.拆除线缆时应注意对非拆除线缆的保护。线缆翻越电缆槽时应在下方垫衬保护垫，避免划伤线缆外皮05.拆除的线缆两端应做好绝缘防护和标记，应按规格、型号、长度分类依次盘好，整齐摆放到指定地点。6.拆除光纤时，不得影响其他光纤的正常运行。
沟通过程要素中，（ ）即沟通对象，包括个体沟通对象和团体沟通对象。
A. 沟通主体
B. 沟通客体
C. 沟通介体
D. 沟通环境
答案：B
解析：
本题主要考查沟通过程的要素。
沟通过程应包括五个要素，即沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境、沟通渠道。
（1）沟通主体是指有目的地对沟通客体施加影响的个人和团体，诸如党、团、行政组织、家庭、社会文化团体及社会成员等。沟通主体可以选择和决定沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道，在沟通过程中处于主导地位。
（2）沟通客体即沟通对象，包括个体沟通对象和团体沟通对象；团体的沟通对象还有正式群体和非正式群体的区分。沟通对象是沟通过程的出发点和落脚点，因而在沟通过程中具有积极的能动作用。
（3）沟通介体即沟通主体用以影响、作用于沟通客体的中介，包括沟通内容和沟通方法。沟通主体与客体间的联系，保证沟通过程的正常开展。
（4）沟通环境既包括与个体间接联系的社会整体环境（政治制度、经济制度、政治观点、道德风尚、群体结构），又包括与个体直接联系的区域环境（学习、工作、单位或家庭等），对个体直接施加影响的社会情境及小型的人际群落。
（5）沟通渠道即沟通介体从沟通主体传达给沟通客体的途径。沟通渠道不仅能使正确的思想观念尽可能全、准、快地传达给沟通客体，而且还能广泛、及时、准确地收集客体的思想动态和反馈的信息，因而沟通渠道是实施沟通过程，提高沟通功效的重要一环。沟通渠道很多，诸如谈心、座谈等。
综上所述，本题正确答案为B。
消防工程验收应具备的条件包括（ ）。
A.完成消防工程合同规定的工作量和变更增减工作量
B.与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收
C.建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料
D.施工单位已进行技术测试，并已取得检测资料
E.施工单位已正式向消防部门提交了申请验收报告
锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是（ ）。
A.先大后小，先短后长
B.先小后大，先长后短
C.先大后小，先长后短
D.先小后大，先短后长
答案：C
解析：
沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行；对于密集桩群，从中间开始分头向四周或两边对称施打；当一侧毗邻建筑物时，由毗邻建筑物处向另一方向施打。
铁路施工测量验收工作一般由（ ）实施，检查工作应由（ ）实施。
A.监理单位、建设单位
B.施工单位、建设单位
C.建设单位、监理单位
D.监理单位、施工单位
答案：D
解析：
施工单位对施工测量质量实行过程检查和最终检查，验收工作一般由监理单位组织实施。
2021一级建造师考试答案9章 第6章
在起重工程的设计中，计算载荷主要考虑()。
A.静载系数
B.动载系数
C.均匀载荷系数
D.不均衡载荷系数
E.设备及吊索具重量
答案：B,D,E
解析：
教材P247
5.双机抬吊时其负荷不得超过额定载荷的80%。故评委质疑是合理的。计算荷载：公式中的，BDE均为公式中的动载系数、不均衡载荷系数、设备及吊索具重量。
在代理关系中，相对人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（ ）。
A.相对人与行为人承担连带责任
B.行为人自行承担
C.被代理人与相对人承担连带责任
D.相对人自行承担
答案：A
解析：
相对人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民 事行为给他人造成损害的，由相对人和行为人负连带责任。
电磁波测距仪包括（ ）。
A.微波测距仪
B.超声波测距仪
C.激光测距仪
D.红外测距仪
E.光电测距仪
答案：A,C,D,E
解析：
教材P31
1.电磁波测距仪分类。按其所采用的载波可分为：用微波段的无线电波作为载波的微波测距仪；用激光作为载波的激光测距仪；用红外光作为载波的红外测距仪。后两者又统称为光电测距仪。
对净资产收益率指标，下列表述错误的是（ ）。
A、指标反映企业盈利能力，且是一个核心指标
B、指标反映企业投入成本，费用与产出收益的关系
C、该指标越高越好，企业净利越多
D、指标反映所有者投资所承担的风险程度
E、该指标反映权益投资的盈利水平
答案：B,D
解析：
2020版教材P147 / 2019版教材P140
净资产收益率是指企业本期净利润和净资产的比率，是反映企业盈利能力的核心指标。该指标越高，净利润越多，说明企业盈利能力越好。净资产收益率把企业一定期间的净利润与企业的净资产相比较，可以反映企业资产利用的综合效果。指标越高，表明资产的利用效率越高，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。注意，所有者权益并不是任何情况下都等于净资产的。
国际工程项目的价格构成比例中，材料部分所占比重约为（ ）。
A、10％～20％
B、20％～30％
C、20％～40％
D、30％～50％
答案：D
解析：
2020版教材P311 / 2019版教材P304
（一）生产要素询价国际工程项目的价格构成比例中，材料部分约占30%-50%的比重。
下列爆破器材中，不得在有瓦斯作业地点使用的是（ ）。
A.导爆管
B.煤矿许用电子雷管
C.安全导爆索
D.三级煤矿许用炸药
答案：A
解析：
本题考核的是起爆器材的适用范围。不得在有瓦斯、煤尘等易燃易爆气体和粉尘的场合使用导爆管。
背景材料：某高速公路第五施工合同段地处城郊，主要工程为路基填筑施工。其中K48 ＋010～K48 ＋ 328 段原为路基土方填筑，因当地经济发展和交通规划需要，经各方协商，决定将该段路基填筑变更为（5×20 ＋ 3×36 ＋ 5×20m）预应力钢筋混凝土箱梁桥，箱梁混凝土标号为C40。变更批复后，承包人组织施工，上部结构采用满堂式钢管支架现浇施工，泵送混凝土。支架施工时，对预拱度设置考虑了以下因素：
（1）卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度。
（2）支架在荷载作用下的弹性压缩挠度。
（3）支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度。
（4）由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
根据设计要求，承包人对支架采取了预压处理，然后立模、普通钢筋制作、箱梁混凝土浇筑、采用气割进行预应力筋下料；箱梁采用洒水覆盖养护；箱梁混凝土强度达到规定要求后，进行孔道清理、预应力张拉压浆，当灰浆从预应力孔道另一端流出后立即终止。箱梁现浇施工正值夏季高温，为避免箱梁出现构造裂缝，保证箱梁质量，施工单位提出了以下三条措施：
（1）选用优质的水泥和骨料。
（2）合理设计混凝土配合比，水胶比不宜过大。
（3）严格控制混凝土搅拌时间和振捣时间。
问题：
1．确定上述变更属于哪类变更？列出工程变更从提出到确认的几个步骤？
2．上述施工预拱度设置考虑的因素是否完善？说明理由。支架预压对预拱度设置有何作用？
3．预应力筋下料工艺是否正确？说明理由。说明预应力张拉过程中应控制的指标，并指出主要指标。
4．上述预应力孔道压浆工艺能否满足质量要求？说明理由。
5．除背景材料中提到的三条构造裂缝防治措施外，再列举两条防治措施。
答案：
解析：
1．属于原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”的变更（或设计变更）。工程变更确认过程和环节包括：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求→确认工程变更。
2．不完善，设置预拱度时还应考虑支架在荷载作用下的非弹性沉陷和张拉上拱的影响。支架预压的目的是为了收集支架地基的变形数据，作为设置预拱度的依据。
3．预应力筋宜使用砂轮锯（砂轮切割机）下料，预应力张拉过程中应控制张拉应力和伸长值两项指标，以张拉应力控制为主（以伸长值作为校核）。
4．不能满足要求，压浆应使孔道另一端饱满和出浆，并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
5.（1）避免出现支架下沉；（2）避免脱模过早，以及模板的不均匀沉降；（3）加强箱梁混凝土浇筑后的养护工作。
计算桥梁墩台侧模强度时采用的荷载有（ ）。
A.新浇筑钢筋混凝土自重
B.振捣混凝土时的荷载
C.新浇筑混凝土对侧模的压力
D.施工机具荷载
E.倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载
答案：C,E
解析：
(1)模板、支架自重和拱架自重；
(2)新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结构物的重力；
(3)施工人员及施工设备、施工材料等荷载；
(4)振捣混凝土时产生的振动荷载；
(5)新浇筑混凝土对模板侧面的压力；
(6)混凝土入模时产生的水平方向的冲击荷载；
(7)设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力；
(8)其他可能产生的荷载，如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等。
下列选项中，不属于沥青稳定类基层的是（ ）。
A.热拌沥青碎石
B.沥青贯入碎石
C.乳化沥青碎石混合料
D.沥青玛蹄脂碎石
答案：D
解析：
本题考查的是沥青稳定类基层分类及适用范围和施工一般要求。沥青稳定类基层分为：热拌沥青碎石、沥青贯入式碎石、乳化沥青碎石混合料等。参见教材P56。
2021一级建造师考试答案9章 第7章
某施工单位承建了一段二级公路的路基工程，路基宽度12m，其中K1+600～K3+050为填方路堤，路段填方需从取土场借方；K1+600～K2+300填方平均高度为1.6m，设计填方数量16200m3；K2+300～K3+050填方平均高度为2.1m，设计填方数量24000m3。
施工单位在工程项目开工之前，对施工图设计文件进行了复查和现场核对，补充了必要现场调查资料，发现该路段原地面下有50cm厚淤泥，设计文件中未进行处理，施工单位在施工图会审中提出处理意见后，经监理工程师和设计代表同意，按路堤坡脚每侧扩宽1m采用抛石挤淤的方法进行处理，抛石方量14193m3，要求采用粒径较大的未风化石料进行抛填。
施工单位根据现场情况，确定了取土场位置，并拟定了新的施工便道A、B两个方案，施工便道A方案长度1420m，施工便道B方案长度1310m，最终确定采用A方案，取土场位置示意图如图1所示。施工过程中，路堤填筑两侧均加宽超填30cm。
【问题】
1.计算K1+600～K3+050路段设计填方量的平均运距。（单位：m，计算结果保留到小数点后2位）
2.根据《路基施工技术规范》，K1+600～K3+050路段是否需要进行路堤试验路段施工？说明理由。
3.说明施工单位确定采用施工便道A方案的理由。
4.路堤填筑时，两侧加宽超填30cm的主要作用有哪些？对抛石挤淤的材料还有什么要求？该路段软基处理还可以采用什么方法?
5.计算K1+600～K3+050路段加宽超填土方量，并按《公路工程标准施工招标文件》中工程量计量规则，计算该路段业主需计量支付的路堤填土方量。（单位：m3，计算结果保留到整数）。
答案：
解析：
1.K1+600～K2+300平均运距：700/2+1420=1770m。
K2+300～K3+050平均运距：750/2+700+1420=2495m。
K1+600～K3+050段平均运距：（1770×16200+2495×24000）/（16200+24000）=2202.84m。（4分）
2.（1）需要。（1分）
（2）理由：本工程为二级公路路基工程，路基填筑路段原地面下有50cm厚淤泥，为特殊地段路基。（3分）
3.（1）安全角度：取土场地势陡，施工便道B在其下方，不安全。（1分）
（2）经济角度：施工便道，占用耕地，成本较大。（1分）
（3）干扰角度：施工便道B，穿越村庄，对其干扰比较大。（1分）
（4）其他角度：施工便道A线路高差小，便于车辆运输行驶，而施工便道B线路高差大。（1分）
4.（1）作用①：保证路基的宽度满足设计要求。（1分）
作用②：保证路基边缘压实度。（1分）
（2）未风化石料中0.3m粒径以下的石料含量不宜大于20%。（1分）
（3）换填垫层、稳定剂处理。（1分）
5.（1）加宽超填土方量（1.6×700×0.3+2.1×750×0.3）×2=1617m3。（2分）
（2）业主需计量支付的路堤填土方量:16200+24000=40200m。（2分）
1．背景材料：2001 年4 月26 日，某桥梁施工现场发生一起脚手架坍塌事故，造成7 人死亡、1 人重伤的重大事故，直接经济损失80 万元。
事故经过如下：4 月26 日8 时40 分，8 名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成捆杠杆时，产生动荷，东北角一侧脚手架弯曲变形产生坍塌，8 人坠落，其中7 人死亡，1 人重伤。
经分析，事故原因如下：经调查认定，这是一起违章指挥、违章作业造成人员伤亡的重大责任事故，造成该事故的原因是：
1）直接原因
（1）违章指挥吊装作业。某施工单位为了赶进度，在脚手架存在严重安全问题的情况下，违章指挥吊装作业，将约为40t 的杆件集中堆放在约30m2 的平台上，造成脚手架因局部负荷超载失稳而坍塌。
（2）脚手架存在严重缺陷。某脚手架安装公司搭设的脚手架没有施工设计图纸，未按规定搭设，严重违反了国家强制性标准和有关规程的规定。该脚手架没有剪刀撑，没有与周围的建筑物可靠拉接，存在严重安全隐患，在尚未完工验收的情况下就开始启用。
2）间接原因
监理公司未能严格遵守监理规范。某监理公司未能严格遵守监理规范的要求，未对某施工单位提供的施工组织设计认真审查研究；未按监理规范的规定，对脚手架搭设施工进行旁站、巡视、平行监理；在脚手架存在严重安全隐患并且未验收的情况下，对两次违章使用未予制止，致使最后一次使用发生了事故，没有尽到监理单位应尽的职责，是造成这起事故的重要原因。
2．问题：对本起事故的责任应如何划分？
答案：
解析：
（1）该施工单位为了赶施工进度，将约40t 的构件吊运集中堆放在有严重安全问题的脚手架上，导致脚手架因负荷严重超载而坍塌，是造成事故发生的直接原因，在这起事故中负有主要责任。
（2）该脚手架安装公司在脚手架搭设作业中，未严格执行有关规定，在脚手架未完工的情况下就同意并协助施工单位吊运杆件，是造成这起事故的重要原因，对这起事故负有重要责任。
（3）该监理公司负责该工程质量、安全的全程监理。但该监理公司未能严格遵守监理规范的要求，没有严格审核施工单位提出的脚手架施工组织设计和脚手架安装公司施工组织方案；在脚手架搭设过程中，未对其进行监督检查，在脚手架尚未完成、未办理验收移交的情况下，对杆件历时数天的两次吊装作业，未提出制止指令，失去监理应尽的职责，对这起事故负有次要责任。
根据《建筑业企业资质标准》的规定，水利水电工程施工总承包企业资质等级为三级，则需要水利水电工程专业一级注册建造师为（ ）人。
A.3
B.5
C.8
D.无数量要求
答案：C
解析：
2020版教材P181 / 2019版教材P184
本题考核的是水利水电工程施工总承包企业资质等级中建造师数量的要求。根据《建筑业企业资质标准》，以及《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》，水利水电工程施工总承包企业资质等级中关于建造师数量的要求是：（1）特级企业注册一级建造师50人以上；（2）三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8人；（3）其他等级企业没有数量要求，@##
港口与航道工程垂直和水平位移观测使用的监控网宜采用独立坐标和假定高程系统。每次应固定观测人员和仪器设备，采用（ ），在规定的环境条件下进行观测。
A.相同的观测线路和不同观测方法
B.不同的观测线路和相同观测方法
C.相同的观测线路和相同观测方法
D.不同的观测线路和不同观测方法
E.选择最佳时段
答案：C,E
解析：
港口与航道工程垂直和水平位移观测使用的监控网宜采用独立坐标和假定高程系统。每次应固定观测人员和仪器设备，采用相同的观测线路和观测方法，选择最佳时段，并在规定的环境条件下进行观测。观测的周期应根据工程阶段和工程设计要求确定，且每期观测前，应按相应等级的观测精度对所需的工作基点或基准点进行检查。
某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理,下列说法中正确的是（ ）。
A.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判
B.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告
C.法院应当判决行政机关重新作出行政处罚
D.法院可以直接判决减少部分罚款金额
答案：D
解析：
根据《行政诉讼法》第54条第1款、第4款的规定，具体行政行为有下列情形之一的，人民法院可以判决撤销或者部分撤铕，并可以判决被告重新作出具体行政行为：主要证据不足的；适用法律、法规错误的；违反法定程序的；超越职权的；滥用职权的。人民法院对于行政处罚显失公正的，可以判决变更。故应选D项。
（2016年真题）下列电气测量仪器仪表中，属于较量仪表的是（ ）。
A.兆欧表
B.机械示波器
C.钳形表
D.电位差计
答案：D
解析：
电工测量仪器仪表分为电工测量指示仪表（直读仪表）和较量仪表两大类。如电压表、电流表、 钳形表、电能（度）表、万用表、兆欧表等都是指示仪表。较量仪表，如电桥、电位差计等。
根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（ ）。
A.施工企业
B.木具加工厂
C.烟花爆竹厂
D.矿山企业
答案：B
解析：
国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。
解体设备装配的精度包括哪些？各运动部件的相对运动精度包括哪些？
答案：
解析：
解体设备的装配精度包括各运动部件之间的相对运动精度，配合面之间的配合精度和接触质量；运动精度包括：直线运动精度、圆周运动精度、传动精度等。
以轨束梁便桥增建小桥做法正确的有（ ）。
A.当桥址填土厚度在6m以内，小桥跨度在12m以下时，可采用排架枕木垛轨束梁
B.当填土厚度在3m以下，土质密实不易坍塌时可采用排架轨束梁
C.当填土厚度3m以内，土质较差，抬轨可用轨束梁、工字梁或军用梁
D.当填土厚度为5～10m，正桥跨度小，允许在便桥范围内放坡开挖时采用密排枕木轨束梁
E.当行车密度大，正桥跨度较小时可采用吊轨梁
答案：B,C,E
解析：
以轨束梁便桥增建小桥：当桥址填土在4m以内，土质一般，无地下水，小桥跨度在6m以下时，可采用排架枕木垛轨束梁。
当填土在3m以下，土质密实不易坍塌时可采用排架轨束梁。
当填土3m以内，土质较差，抬轨可用轨束、工字梁或军用梁。
当填土2~3m，正桥跨度小，允许在便桥范围内放坡开挖时采用密排枕木轨束梁。
当行车密度大，正桥跨度较小时可采用吊轨梁。
2021一级建造师考试答案9章 第8章
对于住宅工程或不具备全面审查条件的工程，适合采用的施工图预算审查方法是（ ）。
A、重点审查法
B、“筛选”审查法
C、对比审查法
D、逐项审查法
答案：B
解析：
2020版教材P233 / 2019版教材P227
筛选法;的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度快，便于发现问题。但问题出现的原因尚需继续审查。该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。
建设工程合同纠纷的处理方式主要有（ ）。
A.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.和解
E.行政处理
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P295 / 2019教材P297
（二）项目部应按以下程序进行合同争议处理：1.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告。2.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端。3.当“和解”或“调解”无效时，报请企业负责人同意后，按合同约定提交仲裁或诉讼处理。4.当事人应接受并执行最终裁定或判决的结果。
建设项目进度控制的目的是通过控制以实现工程的（ ）。
A.计划工期
B.工期定额
C.进度目标
D.合同目标
答案：C
解析：
2020/2019教材P116
建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，
自动化仪表的油压管道（ ）。
A.不应平行敷设在高温管道下方
B.不应平行敷设在高温管道上方
C.不应交叉敷设在高温管道上方
D.不应交叉敷设在高温管道下方
答案：B
解析：
教材P125
液压管道安装：（1）油压管道不应平行敷设在高温设备和管道上方，与热表面绝热层的距离应大于150mm。
室内给水管道安装的原则错误的是（ ）。
A.先主管后支管
B.先下部后上部
C.先里后外
D.先钢制管道后塑料管道
答案：B
解析：
管道安装原则：先主管后支管，先上部后下部，先里后外；先安装钢质管道，后安装塑料管道；先排水，后给水。
为了加快施工进度，施工协调部门根据项目经理的要求，落实有关夜间施工条件组织夜间施工的工作，属于管理职能中的（ ）环节。
A. 执行
B. 检查
C. 决策
D. 筹划
答案：A
解析：
本题考核的是管理职能。
管理的职能包括：
（1）提出问题，如通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了；
（2）筹划，如加快进度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制；
（3）决策，如从三个可能的方案中选择一个将被执行的方案；
（4）执行，如落实夜班施工的条件，组织夜班施工；
（5）检查，如检查增加夜班施工的决策有否被执行。
综上所述，正确选项为A。
人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。
A.普通程序
B.简易程序
C.基本程序
D.审判程序
答案：A
解析：
2020版教材P347 / 2019版教材P346
审判程序是人民法院审理案件适用的程序，常见的审批程序可以分为一审程序、二审程序和审判监督程序。 一、一审程序 一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。
建设工程项目施工质量计划的基本内容包括（ ）。
A.质量管理总目标及其分解目标
B.确定施工任务的流程组织方案
C.施工材料、设备物资的质量管理及控制措施
D.施工条件分析
E.施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求
答案：A,C,D,E
解析：
2020/2019教材P170
施工质量计划的基本内容一般应包括：（1）工程特点及施工条件（合同条件、法规条件和现场条件等）分析；（2）质量总目标及其分解目标；（3）质量管理组织机构和职责，人员及资源配置计划；（4）确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案；（5）施工材料、设备等物资的质量管理及控制措施；（6）施工质量检验、检测、试验工作的计划安排及其实施方法与接收准则；（7）施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求；（8）质量记录的要求等。
下列结构组成中,属于桥梁下部结构的有（ ）。
A.桥墩
B.桥台
C.栏杆
D.基础
E.伸缩缝
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P115/2019版教材P110
桥梁一般由上部结构、下部结构、支座系统和附属设施四个基本部分组成。上部结构通常又称为桥跨结构，是在线路中断时跨越障碍的主要承重结构；下部结构包括桥墩、桥台和基础；桥梁附属设施包括桥面系、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡等，桥面系包括桥面铺装（或称行车道铺装）、排水防水系统、栏杆（或防撞栏杆）、灯光照明等。
2021一级建造师考试答案9章 第9章
飞机在进近着陆过程中，需要从仪表着陆系统（ILS）中获取（ ）信息。
A．航向道
B．速度
C．距离
D．下滑道
E．通信
按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（ ）。
A. 厂矿的职能部门
B. 有限责任公司
C. 政府机关
D. 某高等学校
答案：B
解析：
2009年建设工程法规真题第39题
本题考查的是保证的人资格。
根据《担保法》规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。同时，担保法也规定了以下单位不可以作为保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（2） 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。（3）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。
在以上四个选项中，只有B有限责任公司作为企业法人可以作为保证人，其他的都属于法律禁止的行列。
综上所述，本题的正确答案为B。
高桩码头岸坡回填时，高桩基处的回填应（ ）。
A.先回填水侧
B.先回填陆侧
C.水陆两侧对称回填
D.沿桩周对称回填
关于混凝土中掺入减水剂的说法，正确的是（ ）。
A.不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
B.减水而不减少水泥时，可提高混凝土的和易性
C.减水的同时适当减少水泥用量，则使强度降低
D.混凝土的安全性能得到显著改善
答案：A
解析：
2020版教材P46 / 2019版教材P47
混凝土中掺人减水剂，若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性； 当减水而不减少水泥时， 可提高混凝土强度； 若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥。同时，混凝土的耐久性也能得到显著改善
下列有关专项成本分析的说法，错误的有（ ）
A.检查成本盈亏异常的原因，应从经济核算的“三同步”人手
B.工期成本分析一般先用因素分析法，再用比较法
C.应用“成本支出率”指标进行资金成本分析
D.工期成本分析是计划工期成本与实际工期成本的比较分析
答案：B
解析：
B 选项，工期成本分析一般先用比较法，再用因素分析法。
使用实行强制检定的计量标准的单位和个人,应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请（ ）。
A.后续检定
B.使用中检定
C.周期检定
D.仲裁检定
答案：C
解析：
教材P435
2.使用实行强制检定的计量标准的单位和个人，应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请周期检定。
火法精炼锡采用（ ）方法除掉杂质。
A.溶折
B.熔折
C.解析
D.凝析
E.气析
供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及（ ）。
A. 设计准备阶段
B. 设计阶段
C. 动用前准备阶段
D. 保修期
E. 运营阶段
答案：A,B,C,D
解析：
本题主要考查施工过程质量验收。
供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段、保修期。
综上所述，本题正确答案为ABCD。
通信局（站）的接地系统必须采用（）的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。
A.单独接地
B.联合接地
C.分类接地
D.混合接地
答案：B
解析：
2020版教材页码P352-354
通信局（站）的接地系统必须采用联合接地的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。接地线布放时应尽量短直，多余的线缆应截断，严禁盘绕。
