一级建造师考试历年真题精选6卷 第1卷
对换土垫层、强夯等方法的检验数量，每单位工程至少不应少于（ ）点。
A.1
B.2
C.3
D.4
下列设备中，属于气体灭火系统的是（ ）。
A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器
答案：A
解析：
教材P216
（二）气体灭火系统气体灭火系统是指由气体作为灭火剂的灭火系统。气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装（喷头、选择阅、贮存装置）、二氧化碳称重检验装置安装等工程。
在SDH微波中继通信系统中，一般应配备交叉连接设备(SDXC)的是( )。
A.端站
B.枢纽站
C.分路站
D.中继站
采用缆索吊装的预制拱肋，必须对（）等状况下的拱肋强度进行验算。
A.吊装
B.搁置
C.悬挂
D.安装
E.临时连接
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是拱桥施工。预制的拱肋，一般均由起吊、安装等过程，因此必须对吊装、搁置、悬挂、安装等状况下的拱肋进行强度验算，以保证拱肋的施工安全。
我国现行的施工质量计划的方式不包括()。
A.工程项目目标控制计划
B.工程项目施工组织设计
C.工程项目施工质量计划
D.施工项目管理实施规划
答案：A
解析：
本题考核的是现行的施工质量计划形式。现行的施工质量计划形式有：(1)工程项目施工质量计划；(2)工程项目施工组织设计(含施工质量计划)；(3)施工项目管理实施规划(含施工质量计划)。
已经缴纳车辆购置税的车辆，准予纳税人申请退税的是（ ）。
A.被盗的车辆
B.因自然灾害被毁的车辆
C.车辆退回销售企业
D.车辆退回生产企业
答案：C,D
解析：
2020 / 2019版教材P51
已经缴纳车辆购置税的车辆，车辆退回生产企业或经销商时，准予纳税人申请退税。
气温在8℃时，不宜进行的施工是（）。
A.耐火泥浆
B.耐火可塑料
C.水玻璃耐火浇筑料
D.耐火喷涂料
答案：C
解析：
2020版教材P166 / 2019版教材P155
（2）耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行。耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度均不应低于5℃。但黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火浇注料施工时的温度不宜低于10℃。
对于铁路隧道在V级软弱围岩地段采用台阶法施工时，下列说法正确的是（ ）。
A.上台阶每循环开挖支护进尺不应大于2榀钢架问距
B.边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距
C.仰拱开挖每循环开挖进尺不得大于5m
D.隧道初期支护封闭成环位置距掌子面不得大于50m
答案：B
解析：
此题主要考察考生对隧道软弱围岩台阶法施工的知识掌握。根据教材表述，软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地段采用台阶法施工时．应符合以下规定： (1)上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。
(2)边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀。
(3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m。
(4)隧道开挖后初期支护应及时施作并封闭成环。Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距掌子面不得大于35m。
本题的正确项是“B．边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距”。
一级建造师考试历年真题精选6卷 第2卷
按索赔事件的性质分类，索赔包括（ ）。
A．工程延期索赔
B．不可预见的外部障碍或条件索赔
C．合同内索赔
D．工程终止索赔
E．工人窝工索赔
施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（ ）方式确定下来作为合同的附件。
A．合同补遗
B．会议纪要
C．协议书
D．投标补充文件
E．工程变更文件
根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。
A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D．施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值
E．施工单位未经建设单位同意，擅自更换了，现场技术人员
正确答案：ABD
92．ABD【解析】合同的法定解除：A项是不可抗力致使不能实现合同目的；B项是预期违约；D项是根本违约。
防治产生延迟裂纹的措施有（）。
A.焊条烘干
B.改变焊接工艺
C.焊前预热
D.焊后热处理
E.减少应力
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P61 / 2019版教材P51
（2）防止产生延迟裂纹的措施。
1）应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理措施外，尽量严格执行焊后热消氢处理的工艺，必要时打磨焊缝余高。
2）对容易产生焊接延迟裂纹的钢材，焊后应及时进行热处理。当不能及时进行热处理时，应在焊后立即均匀加热至200~350"C，并保温缓冷。
关于试验见证与送样的说法，正确的有（ ）。
A、见证人员变化时，应办理书面变更手续
B、见证人员应填写见证记录
C、施工单位在试样送检后通知见证人员
D、见证人员与备案不符时，检测机构不得接受试样
E、检测机构接收试样应核实见证人员或见证记录
答案：A,B,D
解析：
P197
本题考查的是施工试验与检验管理。需要见证检测的检测项目，施工单位应在取样及送检前通知见证人员。 见证人员发生变化时，监理单位应通知相关单位，办理书面变更于续。 见证人员应对见证取样和送检的全过程进行见证并填写见证记录。 检测机构接收试样时应核实见证人员及见证记录，见证人员与备案见证人员不符或见 证记录无备案见证人员签字时不得接收试样。 见证人员应核查见证检测的检测项目、数量和比例是否满足有关规定。
直接安装在管道上的自动化仪表，宜在（ ）安装。
A.管道吹扫后、压力试验后
B.管道吹扫前、压力试验前
C.管道吹扫前、压力试验后
D.管道吹扫后、压力试验前
答案：D
解析：
教材P128
直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫后安装，当必须与管道同时安装时，在管道吹扫前应将仪表拆下。
某办公楼工程，建筑面积98000 ㎡，劲性钢混凝土框筒结构。地下3 层，地上46 层，建筑高度为203m。
基础深度15m，桩基为人工挖孔桩，桩长18m。首层大堂高度为12m，跨度为24m， 外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬式起重机，单个构件吊装最大重量为12t 合同履行过程中，发生了下列事件:
事件1:施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案，经专家论证，施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。
事件2:监理工程师对钢柱进行施工质量检查中，发现对接焊缝存在夹渣．形状缺陷等质量问题，向施工总承包单位提出了整改要求。
事件3．施工总承包单位在浇筑首层大堂顶板混凝土时，发生了模板支撑系统坍塌事故，造成5 人死亡，7人受伤。事故发生后，施工总承包单位现场有关人员于2h 后向本单位负责人进行了报告，施工总承包单位负责人接到报告后1h 后向当地政府行政主管部门进行了报告。
事件4．由于工期较紧，施工总承包单位于晚上11 点后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现:施工总承包单位未办理夜间施工许可证；检测夜间施工场界噪声值达到60dB。
【问题】
1．依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有哪几项?
2．事件2 中，焊缝夹渣的原因可能有哪些?其处理方法是什么?
3．事件3 中，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，此次事故属于哪个等级?纠正事件3 施工总承包单位报告事故的错误做法。报告事故时应报告哪些内容?
4．事件4 中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法，并说明施工现场避免或减少光污染的防护措施。
答案：
解析：
1．答：需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案还有深基坑工程、模板工程、起重吊装工程、建筑幕墙安装工程和人工挖孔桩工程。
2．答：事件2 中，焊缝夹渣的原因可能有焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等。其处理方法是铲除夹渣处的焊缝金属，然后焊补。
3．答：事件3 中，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，此次事故属于较大事故。纠正事件
3 施工总承包单位报告事故的错误做法:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
报告事故时应报告的内容有:
（1）事故发生单位概况。
（2） 事故发生的时间、地点以及事故现场情况。
（3） 事故的简要经过。
（4） 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接
经济损失。
（5） 已经采取的措施。
（6） 其他应当报告的情况。
4．答：事件4 中施工总承包单位对所查处问题应采取的正确做法:
（1）施工总承包单位在施工期间应遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》制订降噪措施。确需夜间施工的，应办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民。
（2）钢结构构件进场和焊接作业的夜间施工场界噪声值控制在55dB 内。施工现场避免或减少光污染的防护措施:夜间室外照明灯应加设灯罩，透光方向集中在施工范围。电焊作业采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。
下列干扰事件中，承包商不能提出工其索赔的是( )。（2012）
A.工程师指示承包商加快施工进度
B.开工商业主未能及时交付施工图纸
C.异常恶劣的气候条件
D.业主未能及时支付工程款造成工期延误
答案：A
解析：
工期索赔的前提是出现了工期延误，而工程师指示加快施工进度不会产生工期延误，因此无法索赔。
@##
一级建造师考试历年真题精选6卷 第3卷
下列属于按达到竣工验收条件的验收方式分类的是（ ）。
A.施工项目竣工验收
B.消防工程验收
C.项目中间验收
D.防雷工程验收
答案：C
解析：
按建设项目达到竣工验收条件的验收方式分为：项目中间验收、单项工程竣工验收和全部工程竣工验收三类。
我国投标担保可以采用的担保方式一般不包括（ ）。
A：银行保函
B：信用证
C：担保公司担保书
D：同业担保书
竣工结算的审查结算的递交程序和资料的完备性主要包括（ ）。
A：审查工程变更、索赔、奖励及违约费用
B：审查结算资料的递交手续、程序的合法性
C：审查施工发、承包合同范围以外调整的工程价款
D：审查结算资料具有的法律效力
E：审查结算资料的完整性、真实性和相符性
答案：B,D,E
解析：
审查结算的递交程序和资料的完备性：1）审查结算资料的递交手续、程序的合法性，以及结算资料具有的法律效力；2）审查结算资料的完整性、真实性和相符性。
“信息获取便捷”、“信息透明度高”以及“信息流扁平化”有利于（ ）。
A.项目信息的检索和查询
B.项目参与方之间的信息交流
C.数据和文件版本的统一
D.项目的文档管理
答案：B
解析：
2020教材P350 / 2019教材P345
“信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于项目各参与方之间的信息交流和协同工作。。
下列选项中，不属于成本核算依据的是（）。
A.各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘点资料
B.与成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料
C.核算工程相对应的施工组织设计的内容
D.工时、材料、费用等各项内部消耗定额以及材料、结构件、作业、劳务的内部结算指导价
答案：C
解析：
成本核算的依据：
（1）各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、盘点资料。做好各项财产物资的收发、领退、清查和盘点工作，是正确计算成本的前提条件。
（2）与成本核算有关的各项原始记录和工程量统计资料。
（3）工时、材料、费用等各项内部消耗定额以及材料、结构件、作业、劳务的内部结算指导价。
关于和解的说法，正确的有（ ）。 2016
A、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
B、和解协议具有强制执行力
C、民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序
D、民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解
E、当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
答案：A,E
解析：
本题考查的是和解。选项B，和解达成的协议不具有强制执行力。选项C，一审中的和解，可以撤销诉讼，也可以继续诉讼；选项D，民事案件二审期间，双方当事人达成和解协议，人民法院准许撤回上诉的，该和解协议未经人民法院依法制作调解书，属于诉讼外达成的协议。一方当事人不履行和解协议，另一方当事人申请执行一审判决的，人民法院应予支持（本选项超出教材范围）。
发生下列（）情况，应对施工组织设计进行修改。
A.工程设计有重大修改
B.有关法律、法规、规范和标准的颁布
C.施工环境有重大改变
D.主要施工方法有重大调整
E.主要施工资源配置有较大调整
答案：A,C,D
解析：
修改施工组织设计的情况：
（1）工程设计有重大修改
（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止
（3）主要施工方法有重大调整
（4）主要施工资源配置有重大调整
（5）施工环境有重大改变
某铁路标段有一座双线桥，主跨为（56+100+56）m 连续梁；主墩位于水深5m 的河流中，基础为桩基，低桩承台。桥位平面如图2 所示。
基础施工期较长，施工计划跨汛期作业。混凝土由相邻标段负责提供。
施工单位进场后，项目经理部做了以下工作：
工作l：组织技术人员编制了该桥主跨的施工流程，如图3 所示。
工作2：组织安全工程师和相关人员进行了危险源辨识，摘录会议部分记录如下：
（1）若栈桥贝雷梁材料多次重复使用，发生锈损，导致承载能力降低，可能会发生①.
（2）若塔吊超重作业，可能会发生②。
（3）0#段立模施工中，平台上若没有设置防护围栏，可能会发生③。
（4）若挂篮前移后安装锁定不牢，可能会发生向前④。
【问题】
1.针对图3，指出A、B、C、D、E、F 所代表的施工工序名称。
2.针对图3.完成工序（8）、（9）、（10）、（11）、（12）施工，需要哪些主要施工机械设备？
3.针对工作2，依据《企业职工伤亡事故分类标准》，写出①、②、③、④符合题意的职业伤害事故类别名称。
答案：
解析：
1.施工工序中代表的名称：A 为钻孔平台搭设：B 为清孔：C 为安装导管、钢筋笼：D 为浇筑承台（承台施工）；E 为绑扎标准块钢筋；F 为预应力张拉。
2.主跨桥施工工序中（8）、（9）、（10）、（11）、（12）所需要的主要施工机械设备有：浮吊（吊车）、振动锤、冲抓斗、高压水泵、吸泥机、电焊箱（机）、导管。
3.依据《企业职工伤亡事故分类标准》，在施工过程中所产生的职业伤害有：①材料多次重复使用发生锈损，可能会发生坍塌伤害：②塔吊超重作业，可能会发生起重伤害：③平台上若没有设置防护围栏，可能会发高空坠落：④挂篮前移后安装锁定不牢，可能会发生向前倾覆（坍塌）伤害。
一级建造师考试历年真题精选6卷 第4卷
测距台和仪表着陆系统相配合时，可以设置在（ ）。
A.下滑信标台
B.外指点标台
C.中指点标台
D.内指点标台
E.航向信标台
重力式码头在施工缝处浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于()。
A.1．0MPa
B.1．2MPa
C.1．5MPa
D.2．0MPa
建设工程项目进度控制的措施，包括（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
E.领导措施
答案：A,B,C,D
解析：
2020/2019教材P146
建设工程项目进度控制的措施包括组织、管理、经济、技术措施。
CRTS Ⅱ型板式无砟轨道滑动层铺设材料构成是（ ）。
A.一层无纺布和一层聚乙烯薄膜
B.一层无纺布和两层聚乙烯薄膜
C.两层无纺布和一层聚乙烯薄膜
D.两层无纺布和两层聚乙烯薄膜
答案：C
解析：
2020版教材页码P144-148
滑动层由两层无纺布和一层聚乙烯薄膜构成，两层无纺布之间铺一层聚乙烯薄膜。
根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业在施工中所使用的仪器仪表的日常维修费用应计入（ ）。
A、施工机具使用费
B、固定资产使用费
C、企业管理费
D、生产准备费
答案：A
解析：
2020版教材P314 / 2019版教材P308
“施工机械使用费由基本折旧费、场外运输费、安装拆卸费、燃料动力费、机上人工费、维修保养费以及保险费等组成。”
在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（ ）表示。（2015 年真题）
A．抗拉强度
B．屈服强度
C．强屈比
D．伸长率
答案：D
解析：
本题考查的是建筑钢材的力学性能。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。
关于消防水泵设施的要求， 不正确的有（ ）。
A．应设有备用水泵
B．备用泵流量不小于 80%最大流量
C．水箱的水用完之前，在5min 内启动
D．设有两条吸水管
答案：B
解析：
消防水泵应设有备用泵， 且流量和扬程不应小于消防泵房内的最大一台工作泵的流量和扬程； 应设有两条吸水管， 当其中一条检修或损坏时， 其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量； 保证水箱的水用完之前（5?0min），消防泵在5min内启动供水。
在资金使用计划管理中，（）计算方法严密，但是计算量大，一般适用于主要材料等资金的核定。
A.定额日数法
B.因素分析法
C.比较计算法
D.余额计算法
一级建造师考试历年真题精选6卷 第5卷
资金供应条件不包括（ ）。
A.可能的资金总供应量
B.资金来源
C.资金供应的方式
D.资金供应的时间
答案：C
解析：
2020/2019教材P147
原文是：资金供应条件包括可能的资金总供应量、资金来源（自有资金和外来资金）以及资金供应的时间。项
某施工单位承接了一条市政道路隧道施工项目，该隧道主要穿越砂层泥岩和砂岩，岩层节理、裂隙发育，富含裂隙水。隧道全长800m，设计净高5m，净宽12m，为单洞双向行驶的两车道隧道。施工单位针对该项目编制了专项施工方案，其中包括工程概况、编制依据、劳动力计划等内容。拟采取二台阶开挖方法施工，施工顺序如下图和表所示，并按①→⑨的顺序作业。针对该隧道施工过程中有可能出现突水安全事故的特点，编制了应急预案。
【问题】
1.专项施工方案中的劳动力计划包括哪些类别的人员？
2.改正③→⑥的施工工序，说明修改原因。
3.补充表列⑦～⑨项工作的内容。
4.施工单位编制的应急预案属于哪一类？除此之外，应急预案还有哪些种类？
答案：
解析：
1.（本小题共4分）
专职安全生产管理人员（或安全员）（2分）；特种作业人员（2分）（答具体的一些工种或人员配置，则只给1分）
2.（本小题共6分）
正确的工序是：④→⑥→③→⑤（2分），（若回答③→⑤→④→⑥，则给1分）
修改理由是：下台阶应先开挖围岩较弱处（2分），各部分初期支护应在开挖后立即进行（或早支护、或边开挖边支护）（2分）。
3.（本小题共6分）
表列⑦项为核心开挖（2分），⑧项为施工仰拱（2分），⑨项为施作二次衬砌（2分）。
4.（本小题共4分）
属于专项应急预案（2分），还有综合应急预案（1分），现场处置方案（1分）。
常用的防潮层施工方法有（ ）。
A.捆扎法
B.粘贴法
C.浇注法
D.涂抹法
E.充填法
答案：A,D
解析：
教材P144
防潮层施工常采用涂抹法和捆扎法。
建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。
A.项目实施的总体部署
B.总进度规划
C.项目进度系统条件分析
D.确定里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件
答案：A,B,D,E
解析：
大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括：（1）项目实施的总体部署；（2）总进度规划；（3）各子系统进度规划；（4）确定里程碑事件的计划进度目标；（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。
（2018 年真题15）关于GCL 垫质量控制要点，说法错误的是（ ）。
A. 釆用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式
B. 应避免出现品形分布，尽量采用十字搭接
C. 遇有雨雪天气应停止施工
D. 摊铺时应拉平GCL 垫，确保无褶皱、无悬空现象
答案：B
解析：
B 项应为：避免出现十字搭接，应尽量采用品形分布。
重力式码头抛石基床顶面预留向内倾斜0．5%～1．5%的坡面，其目的是（ ）。
A．加强岸坡稳定
B．消除沉降量
C．避免墙身在背后填料过程中前倾
D．避免墙身滑动，增加稳定性
《航道建设管理规定》第四十二条规定县级以上交通主管部门应当建立工程质量和安全事故举报制度。任何单位和个人发现（ ）等应当向有关主管部门举报。
A.质量事故
B.质量缺陷
C.安全事故
D.质量一般
E.安全隐患
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材页码P372-P373
县级以上交通主管部门应当建立工程质量和安全事故举报制度。任何单位和个人发现工程质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为以及安全事故和安全隐患，应当向有关主管部门或者工程质量、安全监督管理机构举报。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列符合经批准可以进行邀请招标的情形是（ ）。
A.政府资金采购项目
B.使用国际组织资金的项目
C.采用公开招标方式的费用占合同金额的比例过大
D.工程投资额在3000万元以下的项目
答案：C
解析：
2020教材P255 / 2019教材P252
：但有下列情形之一的，可以邀请招标:（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在技标人可供选择;（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
一级建造师考试历年真题精选6卷 第6卷
在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是（ ）。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付全部房款的商品房买受人
C.承包人因发包人违约所造成的损失，在工程拍卖款中优先受偿
D.承包人行使优先受偿权的期限为建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日 6 个月内
答案：D
解析：
承包人行使优先受偿权的期限为自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日 6 个月，在 6 个月之内，优先受偿权优于银行，承包人的优先受偿权不能对抗已经交付全部房款的商品房买受人，承包人因发包人违约所造成的损失，不能在工程拍卖款中优先受偿。
位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（ ）。2017
A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意
B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意
C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意
D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意
答案：B
解析：
本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。
某项目拟从国外进口一套设备，重1000吨，装运港船上交货价300万美元，国际运费标准每吨360美元，海上运输保险费率0.266%。美元银行外汇牌价6.1元人民币。则该套设备国外运输保险费为（ ）万元。
A、4.868
B、4.881
C、5.452
D、5.467
答案：D
解析：
【知识点】设备购置费的组成和计算。国外运输保险费=（离岸价+国外运费）/1-国外运输保险费率×国外运输保险费率=（300+360×0.1）/（1-0.266%）×0.266%×6.1=5.467（万元）。
按照我国的基本建设程序，承包人与发包人签订合同同时形成的价格称为（ ）
A、结算价
B、投资估算
C、竣工结算价
D、合同价
答案：D
解析：
2020版教材P165 / 2019版教材P159
按照我国的基本建设程序,承包人与发包人签订合同时形成的价格称之为“合同价”
关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。
A.冬期填筑的路堤，每层每侧应超填并压实
B.挖填方交界处，填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑
C.当路堤填至路床底面时，应碾压密实后停止填筑
D.当天填的土必须当天完成碾压
E.挖方边坡不应一次挖到设计线
答案：A,B,D,E
解析：
C错误。当路堤高距路床底面1m时，应碾压密实后停止填筑。挖方边坡不应一次挖到设计线，应预留30cm厚台阶，待到正常施工季节再削去预留台阶，整理达到设计边坡。
民航机场工程施工过程中，在使用签章文件系统时正确的做法是（）。
A.必须使用民航机场工程一级注册建造师执业签章文件
B.优先使用民航机场工程一级注册建造师执业签章文件
C.经协商，使用民航机场工程一级注册建造师执业签章文件
D.经协商，使用业主自行编制执行的签章文件目录系统
E.经协商，使用业主要求使用的其他的签章文件目录系统
答案：C,D,E
解析：
C、D、E
在使用签章文件系统时，建造师应与机场建设单位协商确定。
建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的( )文件。
A.操作性
B.实施性
C.纲领性
D.作业性
关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法，正确的是（ ）。
A．建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多
B．矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工程辅助费
C．特殊凿井的费用属于技术措施费
D．井筒地质检查钻探费应列入矿业工程建设其他费用
E．由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费属于直接工程费
答案：A,C,D
解析：
建设项目投资构成包括项目的设备购置、项目建设的建安施工，以及预备费、其他费、建设利息、税金；同时还需要部分流动资金等内容，而建筑安装工程费只是它其中的一项(A)。其中建筑安装工程费的划分两者是相同的，故(B)选项不正确。特殊凿井属于建筑安装工程费中的技术措施费(C)；井筒地质检查钻探费和由施工单位使用和代管的锚喷支护巷道维修费均属于工程建设其他费用，所以(D)选项合理而(E)选项不正确。故答案应为A、C、D。
