一级建造师历年真题和解答7章 第1章
下面不是交通部基本建设质量监督总站水运工程质量监督的主要职责是（）。
A.承担质监站及质监人员资质考核、发证及业务指导
B.组织、参与一般工程质量事故的调查处理
C.负责对水运工程质量监督工作进行监督管理
D.组织或参与部级和国家优质工程审核工作
为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（ ）。
A.型号
B.极化方式
C.高度
D.俯仰角
E.水平方向角
答案：A,C,D,E
解析：
对于电磁辐射超过限值的区域，可采取以下调整设备技术参数的措施控制电磁辐射超过限值标准：（1）调整设备的发射功率。（2）调整天线的型号。（3）调整天线的高度。（4）调整天线的俯仰角。（5）调整天线的水平方向角。
矿井施工环境管理对顶板的要求明确了严格执行掘进工作面控顶距离的规定，并严禁（），严格执行敲帮问顶制度。
A.空顶作业
B.临时支护
C.超前支护
D.先支后挖
答案：A
解析：
2020版教材页码P274-279
掘进工作面严格禁止空顶作业，距掘进工作面10M内的支护在爆破前必须加固，爆破崩倒或崩坏的支架必须先行修复；对于在坚硬岩层中不设支护的情况，必须制定安全措施。
A施工单位承担了某大型净化工程，并负责高效过滤器等设备以及镀锌风管等材料的采购。
施工单位派出有资格的专业技术人员到设备制造单位进行了监造。并编写了监造大纲。
A施工单位在进行技术交底时，只进行了设计交底和施工组织设计交底，重点交底了技术要求
和质量要求。
在风管严密性试验时，发现大量风管漏风。经查是风管连接方法不正确，需返工重做，造成
直接经济损失120万元，工程质量事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人报告，在规定
时间内逐级上报至市级人民政府住房和城乡建设主管部门，施工单位提交的质量事故报告内容包
括:
(1）事故发生的时间、地点、工程项目名称;
(2）事故发生的简要经过，无伤亡;
(3）事故发生后采取的措施及事故控制情况;
(4）事故报告单位。
【问题】
1.A施工单位采购的镀锌钢板应有哪些质量要求?
2.设备监造大纲主要应包括哪些内容?
3.指出施工单位技术交底的不完善之处。
4.本案例中的质量事故属于哪个等级?指出事故上报的不妥之处。质量事故报告还应包括哪
些内容?
答案：
解析：
1. (1）镀锌钢板的镀锌层厚度应不低于100g/m”。
(2）镀锌钢板的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉化脱落等现象。
(3）风管内表面应平整、光滑，管内不得设置加固框或加固筋。
(4）镀锌钢板的咬口缝、折边、铆接处有损伤时，应进行防腐处理。
2.(1）制定监造计划及进行控制和管理的措施;
(2）明确设备监造单位，若外委则需签订设备监造委托合同;
(3）明确设备监造过程，有设备制造全过程监造和制造中重要部位的监造;
(4）明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作;
(5）明确设备监造的技术要点和验收实施要求。
3. （1）还应进行施工方案交底，设计变更交底。
(2）交底内容还应包括:施工工艺与方法、安全要求、其他要求等。
4.（1）本质量事故属于一般事故。
(2）不妥之处:在规定时间内逐级上报至市级人民政府住房和城乡建设主管部门;
发生施工质量事故后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单
位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及
有关部门报告。
(3）质量事故报告还应包括:
1）工程各参建单位名称;
2）初步估计的直接经济损失;
3）事故的初步原因;
4）联系人及联系方法;
5）其他应报告的情况。
工程勘察报告《钻孔柱状图》反映()岩土层厚度、分布、性质、取样和测试的位置、实测标准贯入击数、地下水位，有关的物理力学指标(如天然含水量、孔隙比、无侧限抗压强度等)。
A.钻孔深度内
B.施工深度内
C.设计深度内
D.工作深度内
某建设单位2006年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。
A.领取施工许可证不能延期
B.可以延期，但只能延期一次
C.延期以两次为限，每次不超过两个月
D.超过延期界限的，施工许可证自行废止
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P61
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
关于脚手架立杆底垫板的说法，正确的是（ ）。
A.可采用具有一定强度的木质或金属垫板
B.垫板至少应超出架体立杆1跨长度100mm
C.采用木垫板时最小厚度不得小于50mm
D.垫板的宽度至少应为100mm
答案：C
解析：
2020教材P264 / 2019教材P266
三、脚手架的搭设（1）底座、垫板均应准确地放在定位线上；垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板。
关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。
A.施工企业应当向地市级建设行政主管部门申请领取安全生产许可证
B.建设主管部门在颁发安全生产许可证时，应当对施工项目是否已取得施工许可证进行审查
C.施工企业未办理施工许可证延期手续，继续施工的，按无证施工处罚
D.施工企业发生重大安全事故的，应当暂扣其安全生产许可证并限期整改
答案：D
解析：
2020版教材P226 / 2019版教材P225
本题考察的是暂扣安全生产许可证并限期整改的规定。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。建筑施工企业从事建筑施工前们应当依照本规定想企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安全生产许可证。安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元一线的罚款。
核心网网管测试项目包括( )管理功能。
A.配置
B.告警
C.性能
D.安全
E.呼叫失败率
一级建造师历年真题和解答7章 第2章
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（ ）。
A. 工程本身的损害
B. 承包人的施工机械损坏
C. 发包方现场的人员伤亡
D. 工程所需的修复费用
答案：B
解析：
2013年建设工程经济真题第17题
本题考查的是工程价款调整的规定。
因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
综上所述，本题的正确答案为B。
下列建筑安装工程费用中，属于企业管理费用的有（）。
A、检验试验费
B、劳动保护费
C、城市维护建设税
D、增值税
E、教育费附加
答案：A,B,C,E
解析：
教材P80
本题考查的是按成本组成编制成本计划的方法。选项D增值税为单独一项，不属于企业管理费。
冻结井筒的混凝土施工中的合理措施有( )。
A.限制混凝土搅拌环境的最低温度
B.限制混凝土料的入模最低温度
C.适当提高水灰比以便于溜灰管下料
D.C40以上混凝土采用吊桶下料
E.对搅拌机进行预热
答案：B,D,E
解析：
冻结井筒混凝土施工属于低温混凝土施工。按照低温混凝土施工方法和要求，为保证混凝土人模温度，可以用热水(水温不宜高于60～80℃)进行水泥搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。《煤矿井巷工程施工规范》GB 50511--2010规定，采用冻结法凿井时，混凝土的人模温度以15℃为宜；低温季节施工时的人模温度应不低于10℃(高温季节施工时的人模温度应不高于30℃)。规定的向井下输送混凝土的方式是：强度小于或等于C40的混凝土可采用溜灰管下料，但应采取防止混凝土离析的措施，显然不能以提高水灰比的方式实现溜灰管下料；强度大于C40的混凝土宜采用底卸式吊桶下料；控制搅拌施工的环境温度难以实现；井筒冻结施工的低强度等级混凝土可以采用溜灰管下料。因此选项按A、C要求施工不合理。
（2013年）根据《水电水利工程施工监理规范》（DL/T5111-2000），水电工程项目划分为（）工程。
A.主体
B.单位
C.分部
D.分项
E.单元
答案：B,C,D,E
解析：
1.工程开工申报及施工质量检查，一般按单位工程、分部工程、分项工程、单元工程四级进行划分。
2.工程质量检验按单位工程、分部工程和单元工程三级进行。
3.工程变更依据其性质与对工程项目的影响程度，分为重大工程变更、较大工程变更、一般工程变更、常规设计变更四类。
设备的现代化改造是以（ ）为主要目的。
A. 恢复设备生产能力
B. 增加设备生产功能和效率
C. 补偿设备价值损耗
D. 补偿设备使用价值
答案：B
解析：
本题主要考查了设备磨损的补偿方式。
设备磨损的补偿方式主要有大修理、更新和现代化改装。
设备大修理是更换部分已磨损的零部件和调整设备，以恢复设备的生产功能和效率为主要目的；
设备现代化改造是对设备的结构作局部的改进和技术上的革新，以增加设备的生产功能和效率为主要目；
更新是对整个设备进行更换。
综上所述，本题正确答案为B项。
23 、 下列特点属于软土地基特性的有（ ) 。
A. 渗透性强
B. 水分子易排出
C. 含水量大
D. 孔隙率小
E. 沉陷大
正确答案：CE
软基是由淤泥、壤土、砂、砂砾石、砂卵石等构成的地基。又可细分为砂砾石地基 、 软土地基 。 （ 1 ） 砂砾石地基是由砂砾石、砂卵石等构成的地基，它的空隙大,孔隙率高 ，因而渗透性强 。 （ 2 ） 软土地基是由淤泥、壤土、粉细砂等细微粒子的土质构成的地基 。这种地基具有孔隙率大 、 压缩性大 、 含水量大 、 渗透系数小 、 水分不易排出 、 承载能力差、沉陷大、触变性强等特点，在外界的影响下很易变形。
建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（ ）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10 日内
B.在主体工程竣工验收后15 日内
C.与主体工程同时
D.自建设项目试生产之日起3 个月内
答案：C
解析：
建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使 用。故C为正确选项。
检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（ ）。2013
A．针孔
B．气泡
C．粘结力
D．透底
答案：C
解析：
本题考查的是设备及管道防腐蚀工程施工要求。对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查，除了涂层表面目视检查脱皮、漏涂、返锈、气泡、透底、针孔、流挂、皱皮、光亮与光滑、分色界限、颜色、刷纹外，还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚。
广播电视中心负荷分为中心工艺负荷、照明及电热负荷、( )三类。
A.空调负荷
B.动力负荷
C.水泵负荷
D.演播室灯光负荷
一级建造师历年真题和解答7章 第3章
关于双代号工程网络计划说法，正确的有（ ）。
A. 总时差最小的工作为关键工作
B. 网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等
C. 关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在
D. 每项工作的自由时差为零，其总时差必为零
E. 除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值
答案：A,B,E
解析：
本题考核双代号工程网络计划。
A项：总时差最小的工作为关键工作。所以A项正确。
B项：网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。所以B项正确。
E项：以网络计划为完成节点的工作，最迟完成时间等于计划工期。而其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。所以E项正确。
C选项：关键线路在网络图上用粗线、双线或彩色线标注。有波形线的线路不是关键线路。所以C项错误。
D选项：自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，工作可利用的机动时间，自由时差为零时，其总时差不一定为零。所以D项错误。
综上所述，正确选项为ABE。
根据《企业会计准则第15号--建造合同》，工程成本中的其他直接费包括施工过程中发生的（ ）。
A、材料二次搬运费
B、临时设施摊销费
C、施工机械安装.拆卸和进出场费
D、工程定位复测费
E、场地清理费
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P106 / 2019版教材P103
其他直接费用包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、生产工具用具使用费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费等。
托运行李集中安全检查分为（ ）级安检。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
答案：C,E
解析：
托运行李集中安检分为3级安检和5级安检。从目前机场设置的5级安检流程来看，如果从配置的安检设备种类和数量区分，可以称为3级安检系统；如果从检查步骤来区分，又可称为5级安检系统。
矿井井底车场副井系统硐室包括（ ）。
A．排水泵房
B．变电所
C．装载硐室
D．井底矿仓
E．水仓
属《起重吊装检查评分表》中保证项目的有（ ）。
A.施工方案
B.作业人员
C.起重吊装
D.高处作业
E.钢丝绳与地锚
答案：A,B,E
解析：
2020教材P259 / 2019教材P261
《起重吊装》检查评定保证项目应包括：施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员。一般项目应包括：起重吊装、高处作业、构件码放、警戒监护。
下列施工准备阶段的质量控制工作中，属于技术准备工作内容的有（ ）。
A.做好设计交底和图纸会审
B.细化施工技术方案
C.编制施工作业技术指导书
D.做好工程定位和标高基准的控制工作
E.绘制各种施工详图
答案：A,B,C,E
解析：
2020/2019教材P174
施工技术准备是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类工作内容繁多，主要在室内进行，例如：熟悉施工图纸，组织设计交底和图纸审查；进行工程项目检查验收的项目划分和编号；审核相关质量文件，细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编制施工作业技术指导书，绘制各种施工详图（如测量放线图、大样图及配筋、配板、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。如果施工准备工作出错，必然影响施工进度和作业质量，甚至直接导致质量事故的发生。
沥青碎石玛脂混合料属于（ ）结构。
A.密实一悬浮
B.密实一骨架
C.骨架一空隙
D.骨架一悬浮
答案：B
解析：
2020版教材P78/2019版教材P74
沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）是一种典型的骨架密实型结构。@##
背景资料 某大型矿井采用立井开拓方式，主井直径6.0m，井深890m；副井直径7.0m，井深850m；设计巷道断面较大，井底装载硐室在主井车场水平以下。业主提供的地质资料中，基岩段涌水量小于10m3／h。施工单位经业主同意安排主井比副井提前3个月开工，装载硐室随井筒同时施工；主井进行临时改绞，用临时罐笼提升。 实际施工中，副井施工较顺利，预计可按时到底。主井地面预注浆效果较差，施工的涌水量达65m3／h。施工单位通过增加排水设备，强行通过了含水层。由于涌水影响，预计主井将比副井滞后2.5个月到底。主、副井短路贯通需2个月。经研究，决定临时改绞的方案不变。设计单位提供井底车场平面施工图如图所示。
说明维持原改绞方案不变的理由。
答案：
解析：
(1)设计巷道断面大，二、三期巷道的出矸量必然大，且井筒深，按原计划改绞可以保证二期工程提升要求(2分)。
(2)改变装载硐室施工顺序，仍可以保证总工期不受影响(2分)。
对于保修义务的承担和维修的费用承担，下列说法中正确的是（ ）。
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担费用
B.由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由施工单位向设计单位索赔
C.因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其费用由建设单位承担
D.因使用不当造成的损坏问题，由使用单位负责维修，其费用由使用单位自行负责
E.因地震等自然灾害或者其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担费用
答案：A,C,E
解析：
由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由建设单位向设 计单位索赔，B错误；因使用不当造成的损坏问题，由施工单位负责维修，其费用由使用单位 自行负责，D错误。
一级建造师历年真题和解答7章 第4章
关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。
A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式
B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权
C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权
D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立
答案：D
解析：
2020 / 2019版教材P19
本题考核的是建设用地使用权的设立方式。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。
天馈线系统安装施工中，风力达到4 级禁止（ ）。
A．上塔作业
B．高空作业
C．搬运设备
D．吊装天线
答案：D
解析：
风力达到5 级以上时，禁止进行高空作业;风力达到4 级时，禁止在铁塔上吊装天线。雷雨天气禁止上塔作业。
—般情况下竣工结算审查应采用的方法是（）。2018真题
A、抽样审查
B、重点审查
C、全面审查
D、对比审查
答案：C
解析：
本题考查的是竣工结算的审核。除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。
建设工程项目设计质量控制主要包括（）。
A.项目安全性质量控制
B.项目可靠性质量控制
C.项目观感性质量控制
D.项目经济性质量控制
E.项目施工可行性质量控制
答案：B,C,D,E
解析：
2020/2019教材P182
一、项目设计质量的控制：1.项目功能性质量控制2. 项目可靠性质量控制3. 项目观感性质量控制4. 项目经济性质量控制5. 项目施工可行性质量控制
在工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A．双代号网络计划中持续时间最长
B．单代号网络计划中与紧后工作之间时间间隔为零
C．最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
D．最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
E．双代号时标网络计划中无波形线
某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（ ）。
A. 应以书面方式订立
B. 如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C. 利率不得低于银行同类贷款利率
D. 利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E. 除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算
答案：A,B,C,E
解析：
2007年建设工程法规真题第96题
A项：借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。所以A项错误。
B项：自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。所以B项错误。
CDE项：自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定，但是最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，且不允许复利。所以CE项错误，D项正确。
本题为选非题，综上所述，本题正确答案为ABCE。
某项目建设投资为1000万元，流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，年净收益为340万元。则该项目的静态投资回收期为（ ）年。
A．2.35
B．2.94
C．3.53
D．7.14
下列关于建设工程管理内涵的相关说法正确的是（）。
A.建设工程管理的目的是为项目建设的决策和实施增值
B.建设工程管理就是指参与工程建设的各个方面对工程的管理
C.建设工程管理是一种增值服务工作，其内涵是为工程的建设和使用增值
D.建设工程管理的内涵涉及工程项目全过程的管理
答案：D
解析：
2020/2019教材P2
"建设工程管理"作为一个专业术语，其内涵涉及工程项目全过程(工程项目全寿命)的管理。
建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。
“建设工程管理”以下或简称工程管理涉及参与工程项目的各个方面对工程的管理，即包括投资方、开发方、设计方、施工方、供货方和项目使用期的管理方的管理。
甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（ ）。
A. Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B. Z市人民法院应当裁定不予受理
C. Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案
D. Z市仲裁委员会不应当受理此案
答案：B
解析：
《仲裁法》规定，有效的仲裁协议排除法院的管辖权；纠纷发生后，一方当事人提起仲裁的，另一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理。
综上所述，本题正确答案为B。
一级建造师历年真题和解答7章 第5章
箱涵顶进前的检查工作有（ ）。
A.箱涵主体结构混凝土强度必须达到施工要求
B.顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求
C.顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下，并宜避开雨期施工
D.后背施工、线路加固达到规范要求
E.工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场
答案：B,C,E
解析：
本题考核的是箱涵顶进前的检查工作。箱涵顶进前的检查工作包括：(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度，防水层级保护层按设计完成；(2)顶进作业面包括路基下地下水位已降至基底下500mm以下，并宜避开雨期施工，若在雨期施工，必须做好防洪及防雨排水工作；(3)后背施工、线路加固达到施工方案要求；顶进设备及施工机械(具)符合要求；(4)顶进设备液压系统安装及预顶试验结果符合要求；(5)工作坑内与顶进无关人员、材料、物品及设施撤出现场；(6)所穿越的线路管理部门的配合人员、抢修设备、通信器材准备完毕。
质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足（）相应的质量要求。
A.设计方
B.业主方
C.供货方
D.施工方
答案：B
解析：
2020/2019教材P5
质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定，以及满足业主方相应的质量要求。
根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。
A.先予执行
B.查封
C.拍照
D.制作笔录
答案：A
解析：
2020版教材P342 / 2019版教材P341
考察知识点是证据保全的实施。《民事诉讼证据规定》中规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用査封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。
我国积极推行建设工程总承包,其主要意义在于促进设计与施工的紧密结合，以达到（ ） 的目的。
A.降低项目投资风险 B.为项目建设增值
C.实行固定总价包干 D.业主方免于参与项目建设管理
答案：B
解析：
建设工程项目总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合，以达项目建设增值的目的。
关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题
A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月
B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算
C、某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日
D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期
答案：B
解析：
本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A，缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年，具体可由发承包双方在合同中约定；选项C，缺陷责任期与竣工验收备案没有关系；选项D，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
抛枕施工时宜采用()，均匀抛投、分层实施。
A.断面法
B.平均水深法
C.网格法
D.三角网法
最基本的光纤通信系统由（ ）组成。
A.光信号源
B.光功率计
C.光发射机
D.光接收机
E.光纤线路
答案：C,D,E
解析：
最基本的光纤通信系统由光发射机、光纤线路（包括光缆和光中继器）和光接收机组成。
按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（ ）。
A．材料运输损耗费
B．配件采购及保管费
C．工程设备费用
D．检验试验费
答案：D
解析：
答案：D
解析：P287-288，《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号）文件。调整的主要内容：将工程原材料费中的检验试验费列入企业管理费。
材料费：是指施工过程中耗费的原材料．辅助材料．构配件．零件．半成品或成品．工程设备的费用。内容包括：材料原价．运杂费．运输损耗费．采购及保管费（含采购费．仓储费．工地保管费．仓储损耗）
进度曲线表现为ACWP>BCWP>BCWS情况下，应采取的措施有（）。
A.偏离不大，维持现状
B.抽出部分人员
C.放慢进度
D.增加少量骨干人员
E.迅速增加人员投入
一级建造师历年真题和解答7章 第6章
关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）
A.发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于 7 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实
B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期为 36 个月
E.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
答案：B,E
解析：
发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实，缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年，由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。所以 B、E 正确。
根据下列条件，回答 17～19 题：A施工企业与甲单位于2007年7月签订一项建造合同，约定A在5年内分三期完成甲单位职工宿舍的建造。2007年9月，A施工企业收到甲单位的预付工程款200万元，款已存入银行。根据企业会计准则及其相关规定：
第17题：该笔业务会导致A企业的（ ）。
A．负债减少
B．收入增加
C．资产减少
D．资产增加
《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用
答案：D
解析：
2020版教材P136 / 2019版教材P135
5.承包人工程价款的优先受偿权 （3）建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
就地浇筑沉井的施工工序在立外模和抽垫木之间进行的工作是（ ）。
A.绑扎钢筋
B.安装钢刃角
C.浇筑底节混凝土、养护
D.支排架及底模板
排列图法应用在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得的质量问题、数据进行统计，以及造成质量问题的原因分析统计数据，它具有直观、（ ）的特点。
A.分层统计
B.围观效果
C.主次分明
D.关注重点
答案：C
解析：
2020/2019教材P197
：在质量管理过程中，通过抽样检查或检验试验所得到的关于质量问题、偏差、缺陷、不合格等方面的统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述，它具有直观、主次分明的特点。
根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。
A.经济与管理
B.组织
C.工程环境
D.技术
在常温条件下， 一般墙体大模板拆除时， 混凝土强度至少要达到（） N/mm2。
A.0.5
B.1.0
C.1.2
D.1.5
建设工程项目事中质量控制的目标是()。
A.实施施工质量计划，达到工程质量目标
B.运用目标管理的手段，实施工程质量控制
C.确保工序质量合格，杜绝质量事故发生
D.对质量控制活动进行整改
答案：C
解析：
本题考核的是建设工程项目事中质量控制的目标。建设工程项目事中质量控制的目标是确保工序质量合格，杜绝质量事故发生。?
按炸药使用条件，工业炸药分为( )大类。
A.三
B.四
C.五
D.六
答案：A
解析：
按地面、地下以及有无瓦斯和煤尘爆炸危险等使用条件，工业炸药分为三类。第一类炸药：准许在一切地下和露天爆破工程中使用的炸药，包括有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿山；第二类炸药：准许在地下和露天爆破工程中使用的炸药，但不包括有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿山；第三类炸药：只准许在露天爆破工程中使用的炸药。因此，答案为A。
一级建造师历年真题和解答7章 第7章
根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，工程承包人应在确认劳务分包人递交的结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A．7
B．14
C．21
D．28
地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列哪些要求（ ）。
A、埋设在车行道下时，不得小于0.9m
B、埋设在车行道下时，不得小于0.5m
C、埋设在非车行道下时，不得小于0.6m
D、埋设在非车行道下时，不得小于0.5m
E、埋设在水田下时，不得小于0.8m
答案：A,C,E
解析：
2020教材P233 / 2019教材P234
（3）管道埋设的最小覆土厚度：地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶应符合下列要求：埋设在车行道下时，不得小于埋设在非车行道下时，不得小于0.6m;埋设在机动车不能到达地方时，不得小于埋设在水田下时，不得小于0.8m;当不能满足上述规定时，应采取有效的保护措施。
“扫海、疏浚、爆破、打桩、拔桩、填埋、挖砂、抛泥沙石”应在拟开始施工作业次日（ ）天前向海事局提出书面申请。
A. 15 B. 20
C. 30 D. 40
（2016 年真题）关于钢筋加工的说法，正确的有（ ）。
A.钢筋弯制前应先将钢筋制作成弧形
B.受力钢筋的末端弯钩应符合设计和规范要求C 箍筋末端弯钩平直部分的长度，可根据钢筋材料长度确定
D.钢筋应在加热的情况下弯制
E.钢筋弯钩应一次弯制成型
答案：B,E
解析：
A 项错在“钢筋弯制前应先调直”。C 项：教材原文“箍筋末端弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的5 倍，有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10 倍”，可见箍筋末端弯钩平直部分的长度与结构类型、箍筋直径有关，而并非根据钢筋材料长度确定。D 项错在“钢筋宜在常温状态下弯制，不宜加热”。
特殊设防的通信建筑(甲类)包括（ ）。
A.应急通信用房
B.国际海缆登陆站
C.长途传输干线局站
D.国际卫星通信地球站
E.省中心及省中心以上通信枢纽楼
答案：B,D
解析：
特殊设防的通信建筑(甲类)包括国际出入口局、国际无线电台、国际卫星通信地球站、国际海缆登陆站。选项A、C、E均属于重点设防类(乙类)。
采用上拔式液压提升方法适宜整体吊装的构件有（ ）。
A.投影面积大，重量重的构件
B.投影面积小，提升高度高的构件
C.投影面积小，重量较轻的构件
D.提升高度相对较低的构件
E.提升高度高，重量较轻的构件
答案：A,D
解析：
本题考核的是常用吊装方法。上拔式（提升式）被压提升方法是将液压提升 于斤顶设置在承重结构的永久柱上，悬挂钢校线的上端与液压提升千斤顶穿心固定，下端与 提升构件用锚具连图在一起，液压提升千斤顶夹着钢绞线往上提，从而将构件提升到安装高 度、多适用于屋盖、网架、钢天桥 （廊）等投影面积大、重量重、提升高度相对较低场合 构件的整体提升。
在国际上，对项目经理的地位和作用表述不正确的是（ ）。
A.项目经理是项目管理班子的负责人
B.项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位
C.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人
D.项目经理的主要任务是项目目标的控制和组织协调
答案：C
解析：
2020/2019教材P53
国际上施工企业项目经理的地位、作用以及其特征如下：( 1 )项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人（领导人），但它并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人，因为一个企业法定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大；( 2 )项目经理的任务仅限于主持项目管理工作，其主要任务是项目目标的控制和组织协调；( 3 )在有些文献中明确界定，项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位；( 4 )项目经理是一个组织系统中的管理者，至于是否他有人权、财权和物资采购权等管理权限，则由其上级确定。
某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。
A、增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担
答案：B
解析：
教材P258
本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误，属于发包人原因引起的工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用由发包人承担。
水工建筑物施工，在施工前及施工中应按要求测设一定数量的（ ），并应定期检测。
A．永久观测点 B．水位观测点 C．沉降观测点
D．位移观测点 E．地下水观测点
