21年二级建造师经典例题9章 第1章
根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF1999-0201）规定，由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人()。
A.不承担由此增加的费用和（或）工期延误
B.只承担由此增加的费用和（或）工期延误，不支付承包人合理利润
C.应承担由此增加的费用，但不顺延工期
D.应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润
答案：D
解析：
2020新版教材P239页
(2)由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
保证合同是（）订立合同。
A.债权人与债务人
B.债务人与保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人
答案：C
解析：
2020版教材P29页
保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。 保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。
关于无压管道功能性试验的说法，正确的是（）。
A.当管道内径大于700㎜时，可抽取1/3井段数量进行试验
B.污水管段长度300m时，可不做试验
C.可采用水压试验
D.试验期间渗水量的观测时间不得小于20min
答案：A
解析：
2019版教材P144~146页
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定：污水、雨水污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行；管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验，应按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验；当管道内径大于700㎜时，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；渗水量的观测时间不得小于30min，渗水量不超过允许值试验合格。
钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的（ ）试验，其结果应符合设计要求。
A.扭矩系数
B.紧固轴力
C.弯矩系数
D.抗滑移系数
答案：D
解析：
2020版教材P106
（1）钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连摩擦面的抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。
（ ）不能用做城市道路路床填料。
A．高液限黏土
B．石灰稳定土
C．高液限粉土
D．水泥稳定土
E．含有机质细粒土
21年二级建造师经典例题9章 第2章
下列费用中，属于直接费的有（ ）。
A．安全及文明施工措施费
B．主副食运输补贴
C．工程排污费
D．临时设施费
E．施工辅助费
正确答案：ADE
29、ADE。本题考查的是公路工程项目中直接费的组成。直接费由直接工程费和其他工程费组成。其他工程费指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用，内容包括冬季施工增加费、雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰T程施工增加费、安全及文明施工措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等九项。故应选ADE。
现场质量检查的方法主要有目测法、实测法和试验法等，下列属于目测法的是（ ）。
A.砌体、门窗安装的垂直度检查
B.门窗口及构件的对角线检查
C.清水墙面是否洁净
D.对桩或地基的静载试验
答案：C
解析：
目测法：即凭借感官进行检查，也称观感质量检验。其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。所谓看，就是根据质量标准要求进行外观检查。例如，清水墙面是否洁净，喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀，工人的操作是否正常，内墙抹灰的大面及口角是否平直，混凝土外观是否符合要求等；摸，就是通过触摸手感进行检查、鉴别。例如油漆的光滑度，浆活是否牢固、不掉粉等；敲，就是运用敲击工具进行音感检查。例如，对地面工程、装饰工程中的水磨石、面砖、石材饰面等，均应进行敲击检查；照，就是通过人工光源或反射光照射，检查难以看到或光线较暗的部位。例如，管道井、电梯井等内的管线、设备安装质量，装饰吊顶内连接及设备安装质量等。选项AB属于实测法，选项D属于试验法。
适用于轻交通的二级和二级以下公路的粒料类基层有( )。
A.水泥稳定碎石基层
B.填隙碎石基层
C.级配碎石基层
D.满足要求的级配天然砂砾基层
E.级配砾石基层
答案：C,D,E
解析：
2019版教材P48页
其中填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层，所以B没有选择。只有二级以下，没有提到二级基层。
其中级配碎石可用于各级公路的基层和底基层；
级配砾石、级配碎砾石(所以CE选择)以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。 @##
建筑工程质量验收划分时，分部工程的划分依据有（）。（2015年）
A.工程量
B.专业性质
C.变形缝
D.工程部位
E.楼层
答案：B,D
解析：
考查内容：分部工程的质量验收。
分部工程的划分应按下列原则确定：（1）分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。（2）当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。
向监理工程师发出索赔意向通知，应在索赔事件发生后（ ）内方为有效。
A.14d
B.28d
C.42d
D.56d
答案：B
解析：
P214-216
合同实施过程中，凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的28d内,必须以正式函件通知监理工程师,声明对此事件要求索赔,同时仍需遵照监理工程师的指令继续施工,逾期提出时,监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。
21年二级建造师经典例题9章 第3章
《中华人民共和国合同法》规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（ ）形式订立委托监理合同。
A:书面
B:口头
C:书面或口头
D:其他
答案：A
解析：
本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。《中华人民共和国合同法》第276条规定，建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。
成本偏差的控制，( )是关键，要针对偏差发生原因，采取切实措施，加以纠正。
A.纠偏
B.分析
C.核算
D.控制
答案：B
解析：
2020新版教材P99页
施工成本分析：成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心。要针对偏差发生原因，采取切实措施，加以纠正。
关于职业健康安全管理体系标准实施特点的说法，错误的是（）。
A.贯彻执行管理标准，将有助于消除贸易壁垒
B.实施体系标准，可以提高职工的劳动效率
C.体系标准强调了职业健康安全法则和制度的贯彻执行
D.强调以人为本，使组织的职业健康安全管理转变为强制行为
答案：D
解析：
2020新版教材P186页
（3）标准重点强调以人为为本，使组织的职业健康安全管理由被动强制行为转变为主动自愿行为，从而要求组织不断提升职业健康安全的管理水平。
建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A．立即
B．在12小时内
C．在24小时内
D．48小时内
某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定的是（ ）。
A.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动
B.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作
C.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
D.批准女工王某只能休产假120天
21年二级建造师经典例题9章 第4章
卫星定位系统中，“BDS”是（）卫星系统。
A.美国
B.俄罗斯
C.印度
D.中国
答案：D
解析：
2020版教材P36页
卫星定位系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统，具有海、陆、空全方位，全天性、连续性和实时性的导航、定位和定时功能，能为用户提供精密的三维坐标、速度和时间。目前，投入使用的有中国北斗卫星导航系统（BDS）、美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧盟伽利略定位系统（GALILEO）等。
在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是（ ）。
A．安全生产责任制度
B．安全生产检查制度
C．安全生产教育制度
D．安全生产培训制度
正确答案：A
安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全生产管理制度。是所有安全规章制度的核心。
市政公用专业注册建造师的执业工程范围中，城镇道路工程包括( )的建设、养护与维修工程。
A.城市地下铁道
B.城市快速路
C.城市次干路
D.城市环路
E.城市主干路
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P344
城镇道路工程包括：城市快速路、城市环路、城市主干路、次干路的建设、养护与维修工程。
由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，体现了施工质量控制（）的特点。
A.需要控制的因素多
B.控制的难度大
C.过程控制要求高
D.终检局限大
答案：B
解析：
2020新版教材P155页
施工质量控制的特点包括：(1)需要控制的因素多。(2)控制的难度大。由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产没备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。(3)过程控制要求高。(4)终检局限大。
监理人应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.28
D.32
答案：A
解析：
2020新版教材P236页
监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。
21年二级建造师经典例题9章 第5章
根据《物权法》，下列土地中可以合法设立建设用地使用权的是（）
A.国有土地
B.集体土地
C.未利用土地
D.非耕地
答案：A
解析：
2019版教材P16页
建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。
模板及其支架应具有足够的（ ）。
A．承载力
B．挠度
C．刚度
D．稳定性
E．扭度
【2015 案例二~4】
某成品燃料科外输项目，由 4 台 5000m3成品汽油灌，两台 10000 m3消防罐，外输泵和工作 压力为 4.0Mpa 的外输管道及相应的配套系统组成。
具备相应资质的 A 公司为施工总承包单位。A 公司拟将外输管道及配套施工任务分包给 GC2 资质的 B 专业公司，业主认为不妥，随后 A 公司得业主同意，将土建施工分包给具有 相应资质的 C 公司，其余工程由 A 公司自行完成。
A 公司在进行罐骨环焊缝碳弧气刨清根作业时，采用的安全措施有 3 6V 安全电源作为罐内照明 电源；3 台气侧机分别由 3 个开关控制。并共用一个总闸电保护开关，打开罐体的透明孔，入 孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不符合安全规定之处。
管道试压前，项目部全面检查了管道系统，试验范围内的管道已经按照图纸要求完成，焊缝已除锈合格并涂好了底漆：膨胀节已设置了临时约束装置，一块 1.6 级精度的的压力表已 较验合格待用，待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题， 并出具了整改书，要求作业队限时整改。
由业主负责的施工图设计滞后，造成 C 公司工期延误 20 天，窝工扣失达 30 万元人
民币，C 公司向 A 公司提出工期和费用索赔，A 公司以征地由业主负责，C 公司应向业主索赔为 由，拒绝了 C 公司的索赔申请。
问题：
4．A公司拒绝C公司的索赔是否妥当？说明理由。
答案：
解析：
A公司拒绝C公司的索赔不妥。理由是:C公司直接和A公司签订的合同，与业主没有合同关系。
担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（ ）。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
答案：D
解析：
2020版教材P 66
本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：
（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同；
（2）发包方同意更换项目负责人的；
（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法不正确的是（）。
A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系
B.虚箭线所代表的工作不消耗时间
C.虚箭线代表的可能是虚工作也可能是实工作
D.虚箭线所代表的工作不消耗资源
答案：C
解析：
2020新版教材P135页
在双代号网络图中，为了正确的表达途中工作之间的逻辑关系，往往需要应用虚箭线，虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源，一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作用。
21年二级建造师经典例题9章 第6章
下列关于垫资和工程欠款的说法，正确的是（ ）。
A. 国家不鼓励垫资行为，因为垫资属于违法行为
B. 对垫资利息有约定的，当事人请求按照约定支付利息的，应予支持；当事人对垫资利息未作约定的，可以按照同期同类银行贷款利率支持施工企业的利息请求
C. 当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款
D. 当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4 倍；当事人对工程欠款约定利息的，法院可以按照同期同类银行贷款利率支持施工企业的利息请求
根据《水利水电工程施工质量评定规程（试行》（SL176-1996）的有关规定，质量监督机构实行以（ ）为主要方式的监督制度。
A．复查
B．巡查
C．抽查
D．复核
（2019年） 甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（ ）时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
答案：A
解析：
动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。（区分：不动产物权的设 立和转让，自登记时发生效力）
在下列选项中，不属于要式合同的是（ ）。
A.建设工程设计合同
B.企业与银行之间的借款合同
C.法人之间签订的保证合同
D.自然人之间签订的借款合同
答案：D
解析：
2020版教材P161页
（二）借款合同一般为要式合同:借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。
关于基坑（槽）内集水明排的说法，正确的是（ ）。
A.排水主要为了提高土体强度
B.沿排水沟宜每隔10m~30m设置一口集水井
C.集水井底面应比沟底面低1m以上，集水井尺寸和数量应根据汇水量确定
D.排水管道的直径应根据管道长度确定
答案：C
解析：
集水明排应符合下列规定：
（1）对地表汇水、降水井抽出的地下水可采用明沟或管道排水；
（2）对坑底汇水可采用明沟或盲沟排水；
（3）对坡面渗水宜采用渗水部位插打导水管引至排水沟的方式排水；
（4）必要时可设置临时性明沟和集水井，临时明沟和集水井推随土方开挖过程适时调整。
（5）沿排水沟宜每隔30m~50m设置一口集水井。集水井、排水管沟不应影响地下工程施工。
（6）排水沟深度和宽度应根据基坑排水量确定，坡度宜为0.1％~0.5％；集水井尺寸和数量应根据汇水量确定，深度应大于排水沟深度 1.0m ；排水管道的直径应根据排水量确定，排水管的坡度不宜小于0.5%。
21年二级建造师经典例题9章 第7章
关于沉井下沉监控测量的说法，错误的是（ ）。
A.下沉时标高、轴线位移每班至少测量一次
B.封底前自沉速率应大于10mm/8h
C.如发生异常情况应加密量测
D.大型沉井应进行结构变形和裂缝观测
答案：B
解析：
本题考查的是沉井下沉施工。选项B 的正确说法“封底前自沉速率应小于10mm/8h”。
某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任的起始日期为（ ）。
A.2018年5月10日
B.2018年5月15日
C.2018年7月20日
D.2018年8月10日
答案：C
解析：
2020版教材P 36
建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。
A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧板
答案：D
解析：
2019版教材P200页
“(3)严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧。在坡口内起弧的局部面积应焊接一次，不得留下弧坑。当引弧板、引出板和衬垫板为钢材时，应选用屈服强度不大于被焊钢材标称强度的钢材，且焊接性相近。”根据原文可知可以引弧的构件只能在结构构件以外单独设置引弧板。
在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列()。
A.施工组织设计工作
B.计划和协调工作
C.组织和管理工作
D.筹划和准备工作
答案：D
解析：
2020新版教材P2页
项目策划是目标控制前的一系列筹划和准备工作。@##
每层柱第一钢筋接头位置距楼地面高度至少应为()。
A.500mm
B.柱高的1/6
C.柱截面长边（或直径）
D.上述三者中较大值
答案：D
解析：
2019版教材P195页
（11）当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开。每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于500mm、柱高的1/6及柱截面长边(或直径)的较大值；连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内。
21年二级建造师经典例题9章 第8章
背景：
某现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构办公楼工程，地下1层，地上16层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5．5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。
在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》GB 50666--2011的规定进行修整。
主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600mm×2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改。
结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构分部工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。
问题：
1．按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批手续及专家论证组织中的错误之处，并分别写出正确做法。
2．较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序
3．针对五层楼板检查所发现的孔口、洞口防护问题，分别写出正确的安全防护措施。
4．本工程主体结构分部工程验收资料应包含哪些分项工程
答案：
解析：
1．本工程的基坑支护安全专项施工方案审批手续及专家论证组织中的错误之处及相应正确做法分别如下：
错误一：基坑支护安全专项施工方案经分包单位技术负责人审批后组织专家论证；
正确做法：基坑支护安全专项施工方案还需总包单位技术负责人审批。
错误二：分包单位组织专家论证；
正确做法：应由总包单位组织专家论证。
2．较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程各工序如下：
(1)凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位；
(2)接槎面处理；
(3)洒水湿润；
(4)涂抹混凝土界面剂；
(5)支设模板；
(6)采用比原混凝土强度等级高一级的细石(微膨胀)混凝土浇筑密实；
(7)养护不少于7d；
(8)拆模；
(9)凿除喇叭口混凝土并清理干净。
3．(1)短边尺寸为200mm的孔口：用坚实的盖板盖严并固定；
(2)尺寸1600mm×2600mm洞口：四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
4．本工程主体结构分部工程验收时应提供的分项验收资料有：模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、现浇结构分项工程。
中原学院图书馆工程项目经理，在建立项目组织机构时采用了线性组织结构模式。该项目组织结构的特点是()。
A.可能有多个矛盾的指令源
B.有横向和纵向两个指令源
C.能促进管理专业化分工
D.每个工作部门只接受一个上级的直接领导
答案：D
解析：
2020新版教材P14页
（二）线性组织结构的特点及其应用
在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个直接的上级部门，因此，每一个工作部门只有惟一一个指令源。选项A和C反映了职能组织结构的特点，选项B为矩阵组织结构的特点。
地下排水设施的作用有（）。
A. 将路基范围内的地下水位降低
B. 拦截地下水
C. 防止路基范围内的地面水流入路基内
D. 减缓地下水流速
E. 将地下水排出路基范围内以外
答案：A,B,E
解析：
2019版教材P13页
(1) 地面排水可采用边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、拦水带、蒸发池等设施。其作用是将可能停滞在路基范围内的地面水迅速排除，防止路基范围内的地面水流入路基内。
(2) 地下排水设施有排水沟、暗沟(管）、渗沟、渗井、检查井等。其作用是将路基范围内的地下水位降低或拦截地下水并将其排出路基范围以外。@##
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地
B.履行时的签约地
C.履行时的项目所在地
D.签约时的项目所在地
答案：D
解析：
2020版教材P 292
当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同当时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，且情况严重的，应当( )。
A.要求施工单位整改
B.要求施工单位采取有效措施保证生产安全
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.直接向有关主管部门报告
答案：C
解析：
本题是一道关于监理单位安全责任的问题，根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故选择C 。
21年二级建造师经典例题9章 第9章
招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是( )。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
答案：C
解析：
2019新版教材P84页
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
(2)投标人之间约定中标人；
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的投标文件相互混装；
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
@##
按滑动面与岩层构造之间的关系将滑坡分类为（）。
A.顺层滑坡
B.逆层滑坡
C.切层滑坡
D.深层滑坡
E.均质滑坡
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P31页
根据滑动面与岩层构造之间的关系将滑坡分类为：顺层滑坡、切层滑坡和均质滑坡等。根据滑坡的力学机制可以分类为：推移式滑坡、牵引式滑坡和平移式滑坡等。
劳动者与用人单位发生劳动争议，应向当地（）提出申述，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同。
A.向人民法院提起诉讼
B.劳动争议仲裁委员会
C.向人民政府的信访部门投诉
D.向劳动监察部门提起行政诉讼
答案：B
解析：
2019新版教材P148页
对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 根据《劳动法》的规定，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。
机械设备安装工程试运转包括（ ）。
A．设备单机负荷试运转
B．设备单机空负荷试运转
C．成套设备空负荷试运转
D．成套设备负荷试运转
E．试生产
混凝土含砂率（简称砂率）是指砂的用量与( )的比值百分数。
A.砂、石总用量（按质量计）
B.石用量（按质量计）
C.混凝土总量（按质量计）
D.水泥用量（按质量计）
答案：A
解析：
2019版教材P43页
混凝土含砂率（简称砂率）是指砂的用量占砂、石总用量（按质量计）的百分数。
