21年二级建造师考试答案8节

2020新版教材P128页
建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。

1.不合法。理由：应按合同办。如果确需提前，应双方同意。

2.事件二中，作业班组直接向总承包方讨薪合法。理由：企业应将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。另外，总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同属于无效合同。

3.事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是违约的。理由：总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主付给承包商的价款总额就不发生变化；当施工内容和有关条件发生变化时，合同价款总额会发生变化。

4.事件四中，总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由：(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后，工程本身的损害所造成的经济损失由发包方承担。(2)临时设施损失费的索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后，工程所需的清理、修复费用由发包方承担。(3)停窝工损失费的索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后，停工损失由承包人承担。

本案例第1问主要考查建设工程施工合同的相关知识。在《合同法》中，对合同变更做出了相关的规定：(1)合同的变更必须经当事人双方协商一致。(2)合同变更须遵循法定的程序。法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。(3)合同约定的内容必须明确。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更，任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。（注：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）已更新为2013最新版）

本案例第2问主要考查农民工工资的发放和无效合同。《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》第七条规定：企业应将工资直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。第十二条规定：工程总承包企业不得将工程违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则应承担清偿拖欠工资连带责任。另外，总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的劳务合同本身就是无效的，所以作业班组直接向总承包方讨薪合法。

本案例第3问主要考查固定总价合同的相关知识。固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就施工项目协商一个固定的总价，由承包方一次包死，不能变化。采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更，除此之外，合同总价是不能变动的。因此，作为合同价格计算依据的图纸及规定、规范应对工程作出详尽的描述，一般在施工图设计阶段，施工详图已完成的情况下。

本案例中发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，说明施工内容和有关条件已经发生变化，所以发包方应当签认。

本案例第4问主要考查因不可抗力事件导致的责任的承担。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。

2020版教材P 166
本题考查的是施工现场动火等级的划分。在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。

项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参照以下原则：
（1）考虑项目进展的总体部署；
（2）考虑项目的组成；
（3）有利于项目实施任务（设计、施工和物资采购）的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构；
（4）有利于项目目标的控制；
（5）结合项目管理的组织结构。@##

【考点】职业健康安全和环境管理的概念和特点。【解析】本题是综合性知识题。施工生产的特点导致施工过程中的事故的潜在不安全因素和人的不安全因素较多，使企业的经营管理，特别是施工现场的职业健康安全与环境管理比其他工业企业的管理更为复杂；组织实施职业健康安全管理体系的目的是辨别组织内部存在的危险源，控制其所带来的风险，从而避免或减少事故的发生；所以A、B不准确。职业健康安全和环境管理是施工生产过程中的管理，不可能独立于其他管理之外，职业健康安全管理体系是组织全部管理体系中专门管理健康安全工作的部分；所以C选项不正确。因此，正确选项是D。

P90。考查内容：室内防水工程施工技术。 室内防水工程施工技术的施工流程为：防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→细部附加层→ 防水层→试水实验。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com.com 清理基层后加结合层是为了让不同材料之间起到更好的结合作用，所以在基层与附加层之间，最外面做防水层。

2020新版教材P83页
承包人的施工设备由承包人承担；

对于A，《招标投标法》强调两者是同一专业才能按照资质较低的确定资质。对于C，必须是投标时而不是中标后提交协议。对于D，二者仅就中标项目承担连带责任

2019版教材P5页
深孔爆破是孔径大于75mm、深度在5m以上、采用延长药包的一种爆破方法。特点：炮孔需用大型的潜孔凿岩机或穿孔机钻孔，如用挖运机械清方可以实现石方施工全面机械化，是大量石方（万方以上）快速施工的发展方向之一。优点：劳动生产率高，一次爆落的方量多，施工进度快，爆破时比较安全。

2020版教材P255页
成本加酬金合同通常用于如下情况：（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目；（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。因此，正确选项是A。

2020新版教材P28页
技术措施中的有关内容，施工方法等关键词可以看出属于技术这一块。

根据《著作权法》的规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；(2)法律、行政法规规定或合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

本题考核的是地下连续墙的分类及其种类。地下连续墙按挖槽方式可分为抓斗式、冲击式和回转式等类型。

参见教材P196。考查安全生产许可证的取得条件。

组织措施是指如增加人员投入、调整人员安排、调整工作流程和工作计划等，因此符合题干要求，A选项正确。

?租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。
?租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
?租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。@##

(1)旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。-(2)旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。(3)施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。可见，正确选项是A。

P207-210
施工合同文件的组成1）中标通知书（如果有）2）投标函及其附录（如果有）3）专用合同条款及其附件4）通用合同条款5）技术标准和要求6）图主氏7）巳标价工程量清单或预算书8）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同协议书共计13条，主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺、签订时间、签订地点、补充协议、合同生效、合同人数等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利和义务。
合同协议书应为最新签署的文件。

2019版教材P222页
拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不得超过1m。CD错误。

A正确，建筑工程一切险的被保险人范围较宽，被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。
B错误，建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
C正确，安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。
D正确，《建设工程安全生产管理条例》则规定，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。
E错误，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

2018版教材P81页
下游排水导渗法：1.导渗沟法，导渗沟法分两种：土工织物导渗沟法、砂石导渗沟法；2.贴坡排水法；3.排渗沟法。

2019版教材P32页
3.掺合料,掺合料是指为改善砂浆和易性而加入的无机材料，例如：石灰膏、电石膏、黏土膏、粉煤灰、沸石粉。掺加料对砂浆强度无直接贡献。

交货日期的确定可以按照下列方式： （1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准； （2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准； （3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。

2020版教材P287页
列入城建档案馆接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。

2019新版教材P92页
《招标投标法实施条例》规定,中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,取消其中标资格,投标保证金不予退还。

2019版教材P40页
混凝土配合比设计步骤：
（1）初步配合比设计阶段，根据配制强度和设计强度相互间关系，用水灰比计算方法，水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定计算初步配合比
（2）试验室配合比设计阶段，根据施工条件的差异和变化，材料质量的可能波动调整配合比
（3）基准配合比设计阶段，根据强度验证原理和密度修正方法，确定每立方米混凝土的材料用量
（4）施工配合比设计阶段，根据实测砂石含水率进行配合比调整，提出施工配合比

2019版教材P28页
（一）常用水泥的技术要求：1.凝结时间：
1）水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间;
2）初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;
3）终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间;
4）国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h2.体积安定性水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。

本题考查绿色施工管理。绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、人员安全与健康管理五个方面。@##

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人 编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成 员为同一；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相 互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2020新版教材P172页
(1) 涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构及有关安全及重要使用功能的安装分部工程应进行有关见证取样送样试验或抽样检测。

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年

2019新版教材P111页
因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。A为承包人自己的原因造成的损失，自己负责。B虽是分包，但也属于承包人管理范畴。D验收入库后，保管权归属为施工方，因此造成偷盗，承包人自己承担损失。

(2）严禁气割扩孔。所以A错；（4）普通螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行。所以B错；（5）同一接头中，高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。所以C正确，D错误。

2020版教材P137页
预应力管道采用镀锌钢带制作，预应力管道的位置按设计要求准确布设，并采用每隔50cm—道的定位筋进行固定，接头要平顺，外用胶布缠牢，在管道的高点设置排气孔。

2019版教材P52页
对于验槽主要研究验槽资料、验槽程序、验槽方法、局部不良地基的处理。基坑验槽时,,先由施工单位进行自检,然后由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

2020新版教材P18页
任务分工表主要明确哪项任务由哪个工作部门（机构〉负责主办，另明确协办部门和配合部门，主办、协办和配合在表中分别用三个不同的符号表示。选项D中缺少一个检查，选项C，上述各方都应该编制各自的项目管理任务分工表。

2020版教材P54
仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。

本题涉及的考点是承包人的一般义务。承包人的一般义务包括遵守法律、依法纳税、完成各项承包工作、对施工作业和施工方法的完备性负责、保证工程施工和人员的安全、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作、避免施工对公众与他人的利益造成损害、为他人提供方便等。

2019新版教材P115页
5.承包人工程价款的优先受偿权《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2020版教材P120
一级处理工艺流程如图2K314011-1所示。

根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。只有在劳务分包合同约定采用计时单价或计件单价计算劳务报酬的情况才需要劳务分包人向工程承包人报送有关劳务人数或工程量的报告，由工程承包人确认。故选项D 正确。

2020版教材P43
原因分析 1路基填筑宽度不足，未按超宽填筑要求施工； 2压实机具碾压不到边； 3路基边缘漏压或压实遍数不够； 4采用三轮压路机碾压时，边缘带（0-75cm）碾压频率低于行车带。

2020版教材P172页
职业病防治，此题的考点为熟悉2.生产过程中的职业卫生防护与管理要求（6)对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。

2019版教材P151页
拱圈砌筑砂浆或混凝土强度达到设计强度的85%时，方可拆除拱架。

【考点】提高推土机生产率的方法【解析】推土机是土方工程施工的主要机械之一，为了提高推土机的生产率，通常可采用下述三种方法：(1)槽形推土。推土机多次在一条作业线上工作，使地面形成一条浅槽，以减少从铲刀两侧散漏。这样作业可增加推土量10%～30%。槽深以1m左右为宜，槽间土埂宽约0.5m。在推出多条槽后，再将土埂推入槽内，然后运出。(2)下坡推土。在斜坡上方顺下坡方向工作。坡度不宜大于15°，以免后退时爬坡困难。(3)并列推土。在大面积场地平整时，可采用多台推土机并列作业。通常两机并列推土可增大推土量15%～30%，三机并列推土可增加30%～40%。并列推土的运距宜为20～60m。因此，答案应为ABE。

2020版教材P224页
2)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不得大于36V。

2020新版教材P197页
班组长和安全员的安全教育。主要内容包括：安全生产法律、法规、安全技术及技能、职业病和安全文化的知识;本企业、本班组和工作岗位的危险因素、安全注意事项；本岗位安全生产职责；事故抢救与应急处理措施；典型事故案例等。