二级建造师每日一练9节
发布时间：2021-08-13
二级建造师每日一练9节 第1节
施工单位的项目管理工作任务分工表可用于确定项目经理及()的任务分工。
A.企业内部各工作人员
B.企业内部各部门
C.项目各参与方
D.管理任务主管部门
B.企业内部各部门
C.项目各参与方
D.管理任务主管部门
答案：D
解析：
2020新版教材P17页
项目管理工作任务分工，原文是在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。
项目管理工作任务分工，原文是在编制项目管理任务分工表前，应结合项目的特点，对项目实施各阶段的费用（投资或成本）控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等管理任务进行详细分解。在项目管理任务分解的基础上，明确项目经理和上述管理任务主管工作部门或主管人员的工作任务，从而编制工作任务分工表。
按压缩气体的方式分类，属于速度型的压缩机有（ ）
A.轴流式
B.螺杆式
C.转子式
D.离心式
E.混流式
A.轴流式
B.螺杆式
C.转子式
D.离心式
E.混流式
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是压缩机的分类和性能。速度型压缩机可分为轴流式、离心式、混流式。
按施工分块仓面强度计算法对混凝土生产系统规模进行核算时，与下列( )因素有关。
A.砂石料供应能力
B.同时浇筑的各浇筑块面积总和
C.各块浇筑层厚度
D.混凝土初凝时间
E.混凝土运输工具的平均行驶速度
B.同时浇筑的各浇筑块面积总和
C.各块浇筑层厚度
D.混凝土初凝时间
E.混凝土运输工具的平均行驶速度
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P154
P≥KΣ(Fδ)max/(t1-t2)t2=Lmax/v+t3Σ(fδ)max=(F1δ1+F2δ2+…+Fnδn)max式中P——混凝土系数拌合楼所需生产能力（m3/h）；K——浇筑生产不均匀系数（一般为1.1-1.2），当开仓浇筑量大时取大值，反之取小值；Σ(fδ)max——同时浇筑的各浇筑块面积与浇筑层厚度的乘积的最大总值（m3）；F1,F2，…Fn——同时开仓浇筑的各块面积（㎡）；δ1,δ2…δn——同时开仓浇筑的各块浇筑层厚度（m）；t1——混凝土初凝时间(h)，按有关水工混凝土技术规范和标准考虑；t2——混凝土从拌合楼至最远浇筑点的运输时间（包括起吊入仓时间）（h），按有关水工混凝土技术规范和标准考虑；Lmax——从拌合楼到浇筑点最长运距（km）；v——混凝土运输工具的平均行驶速度（km/h）；t3——从运输工具吊运混凝土料罐到浇筑地点的时间（h）
P≥KΣ(Fδ)max/(t1-t2)t2=Lmax/v+t3Σ(fδ)max=(F1δ1+F2δ2+…+Fnδn)max式中P——混凝土系数拌合楼所需生产能力（m3/h）；K——浇筑生产不均匀系数（一般为1.1-1.2），当开仓浇筑量大时取大值，反之取小值；Σ(fδ)max——同时浇筑的各浇筑块面积与浇筑层厚度的乘积的最大总值（m3）；F1,F2，…Fn——同时开仓浇筑的各块面积（㎡）；δ1,δ2…δn——同时开仓浇筑的各块浇筑层厚度（m）；t1——混凝土初凝时间(h)，按有关水工混凝土技术规范和标准考虑；t2——混凝土从拌合楼至最远浇筑点的运输时间（包括起吊入仓时间）（h），按有关水工混凝土技术规范和标准考虑；Lmax——从拌合楼到浇筑点最长运距（km）；v——混凝土运输工具的平均行驶速度（km/h）；t3——从运输工具吊运混凝土料罐到浇筑地点的时间（h）
沥青路面施工中，应铺筑封层的有( )。
A.有裂缝或已修补的旧沥青路面
B.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面
C.水泥混凝土路面上铺筑沥青层
D.半刚性基层上铺筑沥青层
E.无机结构料基层上铺筑沥青层
B.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面
C.水泥混凝土路面上铺筑沥青层
D.半刚性基层上铺筑沥青层
E.无机结构料基层上铺筑沥青层
答案：A,B
解析：
2019版教材P66页
2 . 适用条件各种封层适用于加铺薄层罩面、磨耗层、水泥混凝土路面上的应力缓冲层、各种防水和密水层、预防性养护罩面层。上封层根据情况可选择乳化沥青稀浆封层、微表处、改性沥青集料封层、薄层磨耗层或其他适宜的材料。上封层的类型根据使用目的、路面的破损程度选用。 (1) 裂缝较细、较密的可采用涂洒类密封剂、软化再生剂等涂刷罩面。 (2) 对二级及二级以下公路的旧沥青路面可以采用普通的乳化沥青稀浆封层，也可在喷洒道路石油沥青后撒布石屑(砂)后碾压作封层。 (3) 对高速公路、一级公路有轻微损坏的宜铺筑微表处。 (4) 对用于改善抗滑性能的上封层可采用稀浆封层、微表处或改性沥青集料封层。
2 . 适用条件各种封层适用于加铺薄层罩面、磨耗层、水泥混凝土路面上的应力缓冲层、各种防水和密水层、预防性养护罩面层。上封层根据情况可选择乳化沥青稀浆封层、微表处、改性沥青集料封层、薄层磨耗层或其他适宜的材料。上封层的类型根据使用目的、路面的破损程度选用。 (1) 裂缝较细、较密的可采用涂洒类密封剂、软化再生剂等涂刷罩面。 (2) 对二级及二级以下公路的旧沥青路面可以采用普通的乳化沥青稀浆封层，也可在喷洒道路石油沥青后撒布石屑(砂)后碾压作封层。 (3) 对高速公路、一级公路有轻微损坏的宜铺筑微表处。 (4) 对用于改善抗滑性能的上封层可采用稀浆封层、微表处或改性沥青集料封层。
计算机控制集群液压千斤顶整体吊装大型设备与构件的吊装方法适用于（ ）的吊装。
A.大型龙门起重机吊装
B.体育场馆网架结构吊装
C.机场候机楼网架结构吊装
D.桥梁施工
E.塔类设备吊装
B.体育场馆网架结构吊装
C.机场候机楼网架结构吊装
D.桥梁施工
E.塔类设备吊装
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是常用的吊装方法。集群液压千斤顶整体提升（滑移）吊装法适用于大型设备与构件。如大型屋盖、网架、钢天桥（廊）、电视塔钢桅杆天线等的吊装、大型龙门起重机主梁和设备整体提升、大型电视塔钢桅杆天线整体提升、大型机场航站楼、体育场馆钢屋架（盖）整体滑移等。
某建设工地在拆除脚手架作业时，发生未拆完的脚手架倒塌事故，在脚手架上作业的工作当场摔死2人，摔伤7人，其中1人重伤送医院抢救36小时内死亡。则此次事故属于（ ）事故。
A．人员伤亡
B．死亡
C．重大伤亡
D．特大伤亡
正确答案：C
金属材料中，室温密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
B.铅
C.铜
D.铁
答案：A
解析：
2019版教材P4页
纯镁的室温密度1.74g/cm3，是所有金属结构材料中最低的。
纯镁的室温密度1.74g/cm3，是所有金属结构材料中最低的。
（2015年案例三）
【背景资料】
某新建办公楼工程，总建筑面积18600m2，地下二层，地上四层，层高4.5m，筏板基础，钢筋混凝土框架结构。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件四：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
【问题】分别指出事件四中的不妥之处，并写出相应的正确做法。
【背景资料】
某新建办公楼工程，总建筑面积18600m2，地下二层，地上四层，层高4.5m，筏板基础，钢筋混凝土框架结构。
在施工过程中，发生了下列事件：
事件四：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
【问题】分别指出事件四中的不妥之处，并写出相应的正确做法。
答案：
解析：
不妥之处1：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总。
正确做法：设计、监理等参建单位将工程建设档案资料移交给建设单位。
不妥之处2：施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
正确做法：建设单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
不妥之处3：未明确建设单位汇总资料提交给城建档案管理机构的时间范围。
正确做法：建设单位应当在工程竣工验收后三个月内，向城建档案管报送一套符合规定的建设工程档案。
正确做法：设计、监理等参建单位将工程建设档案资料移交给建设单位。
不妥之处2：施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
正确做法：建设单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
不妥之处3：未明确建设单位汇总资料提交给城建档案管理机构的时间范围。
正确做法：建设单位应当在工程竣工验收后三个月内，向城建档案管报送一套符合规定的建设工程档案。
二级建造师每日一练9节 第2节
关于建筑工程发承包制度的说法，正确的是()。
A.总承包合同可以采用书面形式或口头形式
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D.国家提倡对建筑工程实行总承包
B.发包人可以将一个单位工程的主体分解成若干部分发包
C.建筑工程只能招标发包，不能直接发包
D.国家提倡对建筑工程实行总承包
答案：D
解析：
2019新版教材P79页
《建筑法》还规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包
《建筑法》还规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包
政府对建设工程施工质量监督的职能主要有( )。
A.监督检查参建各方主体的质量行为
B.监督检查工程实体的施工质量
C.评定工程质量等级
D.监督检查施工合同履行情况
E.监督工程质量验收
B.监督检查工程实体的施工质量
C.评定工程质量等级
D.监督检查施工合同履行情况
E.监督工程质量验收
答案：A,B,E
解析：
政府对建设工程质量监督的职能主要包括：①监督检查施工现场工程建设参与各方主体的质量行为；②监督检查工程实体的施工质量；③监督工程质量验收。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得（ ）执业资格的人员担任。
A．工程师
B．建造师
C．经济师
D．项目经理
正确答案：B
关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有（ ）。
A．项目进度计划系统是项目进度控制的依据,在项目实施前应建立并完善
B．项目进度控制的依据是施工进度计划
C．不能功能的计划系统包括总进度计划、子系统进度计划、子系统中的单项工程进度计划等
D．项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调
E项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成
B．项目进度控制的依据是施工进度计划
C．不能功能的计划系统包括总进度计划、子系统进度计划、子系统中的单项工程进度计划等
D．项目进度计划系统中各计划应注意联系与协调
E项目进度计划系统可以由多个不同周期的进度计划组成
答案：D,E
解析：
对土料场的质量检查和控制中，（ ）的检查和控制最为重要。
A．土块大小
B．杂质含量
C．含水量
D．土质情况
正确答案：C
工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及（ ）等。
A．施工试验记录
B．隐蔽工程检查记录
C．工程质量事故记录
D．工程质量保修书
E．进场材料试验报告
正确答案：ABE
以下叙述不正确的有（ ）。
A.劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门接到死亡事故或者一次重伤4人以上的事故报告后，应当立即报告本级人民政府，并报各自的上一级主管部门
B.发生伤亡事故，矿山企业和有关单位应当保护事故现场，因抢救事故，需要移动现场部分物品时，可不作出标志，知道即可
C.矿山发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告矿长或者有关主管人员
D.矿山应当有保障安全生产、预防事故和职业危害的安全设施
E.矿山事故调查处理工作必须自事故发生之日起60d内结束，处理结案后，应当公布处理结果
B.发生伤亡事故，矿山企业和有关单位应当保护事故现场，因抢救事故，需要移动现场部分物品时，可不作出标志，知道即可
C.矿山发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告矿长或者有关主管人员
D.矿山应当有保障安全生产、预防事故和职业危害的安全设施
E.矿山事故调查处理工作必须自事故发生之日起60d内结束，处理结案后，应当公布处理结果
答案：A,B,E
解析：
P219-222
发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人;负责人接到报告后，应当于1 h内报告事故发生地县级以上人民政府全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人;负责人接到报告后，应当于1 h内报告事故发生地县级以上人民政府全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表述中正确的是()。
A.其间构成了违约之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
答案：C
解析：
2019版教材P19页
《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
《侵权责任法》规定，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
二级建造师每日一练9节 第3节
项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。
A．项目结构图
B．组织结构图
C．任务分工表
D．合同结构图
正确答案：A
关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是()。
A、 施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取
B、 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价
C、 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价
D、 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价
B、 施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价
C、 总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价
D、 所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需进行投标报价
答案：C
解析：
由此可以看出，施工总承包管理模式与施工总承包模式相比具有以下优点：(1)合同总价不是一次确定，某一部分施工图设计完成以后，再进行该部分工程的施工招标，确定该部分工程的合同价，可见整个项目的合同总额的确定较有依据；
（2017年）水工隧洞中的灌浆顺序是（ ）。
A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆
B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆
C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆
D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆
B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆
C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆
D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆
答案：B
解析：
考点:灌浆工艺和技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。
施工方进度计划的调整内容有（ ）。
A．合同工期目标的调整
B．工程量的调整
C．工作起止时间的调整
D．工作关系的调整
E．资源提供条件的调整
A．合同工期目标的调整
B．工程量的调整
C．工作起止时间的调整
D．工作关系的调整
E．资源提供条件的调整
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是施工进度计划的检查与调整。施工进度计划的调整内容有：工程量的调整、工作（工序）起止时间的调整、工作关系的调整、资源提供条件的调整、必要目标的调整。
用极坐标法对测设点定位时，应给定的参数是( )。
A.高差
B.角度
C.角度和距离
D.距离
B.角度
C.角度和距离
D.距离
答案：C
解析：
2019版教材P47页
极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法。
极坐标法是根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法。
地基处理按作用机理分类可大致分为( )。
A.土质改良
B.碾压及夯实
C.土的置换
D.土的补强
E.振密挤密
B.碾压及夯实
C.土的置换
D.土的补强
E.振密挤密
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P14页
按路基处理的作用机理，大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。
按路基处理的作用机理，大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。
某混凝土结构工程施工完成两个月后，发现表面有宽度0.25mm的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是()。
A、 返修处理
B、 加固处理
C、 返工处理
D、 不作处理
B、 加固处理
C、 返工处理
D、 不作处理
答案：A
解析：
当工程的某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。比如对混凝土结构出现的裂缝，经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时，也可采取返修处理。例如，当裂缝宽度不大于0.2mm时，可采用表面密封法，当裂缝宽度大于0.3mm时，可采用嵌缝密闭法。
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，其竣工日期应该是（ ）。
A．承包商提交竣工验收报告的日期
B．承包商实际完工的日期
C．发包人占有建设工程的日期
D．发包人正式使用工程的日期
正确答案：C
二级建造师每日一练9节 第4节
脚手架各节点应连接可靠，拧紧，各杆件连接处相互伸出的端头长度要大于（ ）。
A.4cm
B.6cm
C.8cm
D.10cm
B.6cm
C.8cm
D.10cm
答案：D
解析：
（4）脚手架安装搭设应严格按设计图纸实施，遵循自下而上、逐层搭设、逐层加固、逐层上升的原则，并应符合下列要求：
①脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为 20～30cm；
②脚手架各节点应连接可靠，拧紧，各杆件连接处相互伸出的端头长度要大于 10cm，以防杆件滑脱；
（11）拆除架子时，应统一指挥，按顺序自上而下地进行，严禁上下层同时拆除或自下而上地进行。严禁用将整个脚手架推倒的方法进行拆除。
①脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为 20～30cm；
②脚手架各节点应连接可靠，拧紧，各杆件连接处相互伸出的端头长度要大于 10cm，以防杆件滑脱；
（11）拆除架子时，应统一指挥，按顺序自上而下地进行，严禁上下层同时拆除或自下而上地进行。严禁用将整个脚手架推倒的方法进行拆除。
【背景资料】
某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调系统安装工程，该工程包括风管及设备安装、防腐绝热、系统调试等项目。
在施工准备阶段，该机电安装工程公司在兼顾进度控制、质量控制、成本控制三大目标的同时，制订了施工方法和施工工艺；项目经理部确定了关键技术，并提出施工中可能出现的工程质量的解决对策。
该工程施工项目经理部制订的关键技术的管理工作程序，对施工环境也制订了相应的控制措施。
【问题】
1．简述通风与空调工程的施工程序?
2．风管系统主要由哪些部件组成?
3．通风与空调设备单机试运转和调试应符合哪些规定？
4．影响工程项目施工质量的环境因素有哪些?
某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调系统安装工程，该工程包括风管及设备安装、防腐绝热、系统调试等项目。
在施工准备阶段，该机电安装工程公司在兼顾进度控制、质量控制、成本控制三大目标的同时，制订了施工方法和施工工艺；项目经理部确定了关键技术，并提出施工中可能出现的工程质量的解决对策。
该工程施工项目经理部制订的关键技术的管理工作程序，对施工环境也制订了相应的控制措施。
【问题】
1．简述通风与空调工程的施工程序?
2．风管系统主要由哪些部件组成?
3．通风与空调设备单机试运转和调试应符合哪些规定？
4．影响工程项目施工质量的环境因素有哪些?
答案：
解析：
1.通风与空调工程的施工程序： 施工准备→风管、部件、法兰的预制和组装→风管、部件、法兰的预制和组装的中间质量验收→支吊架制作与安装→风管系统安装→通风空调设备安装→空调水系统管道安装→管道的检验与试验→风管、水管、部件及空调设备绝热施工→通风空调设备试运转、单机调试→通风与空调工程的系统联合试运转调试→通风与空调工程竣工验收→通风与空调工程综合效能测定与调整。
2.风管系统的组成：黑钻押题，请用瑞牛题库考试软件 ,考前免费更新 www.niutk.com
风管系统是由风机，风管及配件，各类阀门，静压、消声装置， 柔性连接，送回风口等组成。
3.设备单机试运转及调试应符合下列规定:
(1)通风机、空气处理机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h 后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过80℃。
(2)水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过75℃ 。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h ，运行应无异常情况;冷却塔本体应稳固、无异常振动。
(4)制冷机组的试运转要求:机组运转平稳、无异常振动与声响;各连接和密封部位应无松动、漏气、漏油等现象;吸、排气的压力和温度在正常工作范围内;能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应灵敏、可靠;正常运转不少于8h 。
4.影响工程项目施工质量的环境因素：工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境等。
2.风管系统的组成：黑钻押题，请用瑞牛题库考试软件 ,考前免费更新 www.niutk.com
风管系统是由风机，风管及配件，各类阀门，静压、消声装置， 柔性连接，送回风口等组成。
3.设备单机试运转及调试应符合下列规定:
(1)通风机、空气处理机组中的风机，叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转2h 后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过80℃。
(2)水泵叶轮旋转方向正确，无异常振动和声响，紧固连接部位无松动，其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃，滚动轴承不得超过75℃ 。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h ，运行应无异常情况;冷却塔本体应稳固、无异常振动。
(4)制冷机组的试运转要求:机组运转平稳、无异常振动与声响;各连接和密封部位应无松动、漏气、漏油等现象;吸、排气的压力和温度在正常工作范围内;能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应灵敏、可靠;正常运转不少于8h 。
4.影响工程项目施工质量的环境因素：工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境等。
为合理传递荷载，现浇混凝土模板支撑系统立柱底部应设置()垫板。
A.木
B.钢
C.砖
D.大理石
B.钢
C.砖
D.大理石
答案：A
解析：
2019版教材P219页
（3）立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。为合理传递荷载，立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时，应验算地基土的承载力。
（3）立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。为合理传递荷载，立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时，应验算地基土的承载力。
关于施工质量控制的说法，正确的是()
A . 施工质量控制应强调过程控制
B . 施工质量控制应独立于施工质量管理
C . 施工质量控制的关键在于工程项目的终检
D . 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
B . 施工质量控制应独立于施工质量管理
C . 施工质量控制的关键在于工程项目的终检
D . 施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定
答案：A
解析：
工程项目的施工质量控制应强调过程控制，边施工边检查边整改，及时做好检查、认证记录。
洁净空调风管系统其中洁净度等级N6至N9的按（）系统的风管制作要求。
A.无压
B.低压
C.中压
D.高压
B.低压
C.中压
D.高压
答案：C
解析：
洁净空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级N1级至N5级的，按高压系统的风管制作要求；N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。
《工伤保险条例》规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退还，并处（）罚款。
A.骗取金额1倍以上2倍以下
B.骗取金额2倍以上5倍以下
C.工伤保险费1倍以上2倍以下
D.工伤保险费2倍以上5倍以下
B.骗取金额2倍以上5倍以下
C.工伤保险费1倍以上2倍以下
D.工伤保险费2倍以上5倍以下
答案：B
解析：
2020版教材P238页
《工伤保险条例》第六十条用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《工伤保险条例》第六十条用人单位、工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的，由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
()属于强制检定的计量器具范围。
A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
答案：A,B,D
解析：
2019版教材P317页
属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》〉的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。
属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》〉的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。
能够全面反映建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是（ ）。
A.工程质量控制资料
B.工程施工质量验收资料
C.竣工图
D.工程施工技术管理资料
B.工程施工质量验收资料
C.竣工图
D.工程施工技术管理资料
答案：A
解析：
2020版教材P287页
工程质量控制资料是建设工程施工全过程全面反映工程质量控制和保证的依据性证明资料
工程质量控制资料是建设工程施工全过程全面反映工程质量控制和保证的依据性证明资料
二级建造师每日一练9节 第5节
可能产生盲炮的原因有（）。
A.雷管电阻太大
B.杂散电流较大
C.雷管脚线接触潮湿地面
D.雷管电阻差太大
E.并联电路网络间电阻不平衡
B.杂散电流较大
C.雷管脚线接触潮湿地面
D.雷管电阻差太大
E.并联电路网络间电阻不平衡
答案：A,C,D,E
解析：
（一）盲炮产生的原因：1.雷管因素：电阻太大；同一爆破网路中雷管电阻差太大或雷管类型批号不同；雷管质量不合格；雷管受潮失效。2.起爆电源或电爆网路因素：发爆器的电压不足或能力不足（雷管过多或并联网络太多）；并联电路各网路电阻不平衡；接线错误或漏接。3.炸药方面：炸药受潮或超期变质。4.爆破施工因素：形成过大的联接电阻或脚线接触潮地；裸露接头间距离太近或搭接（短路）；雷管脚线被捣断；药卷之间有岩粉阻隔。
《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行( )、加强管理、注重效益的方针。
A.预防为主
B.全面规划
C.重点防治
D.综合防治
E.因地制宜
B.全面规划
C.重点防治
D.综合防治
E.因地制宜
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P326页
国家对水土保持工作实行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针”。
国家对水土保持工作实行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益的方针”。
订购分支电缆时，应根据建筑电气设计施工图来提供（ ）。
A.主电缆的型号规格及长度
B.主电缆上的分支接头位置
C.分支电缆型号规格及长度
D.分支接头的尺寸大小要求
E.分支电缆的外直径和重量
B.主电缆上的分支接头位置
C.分支电缆型号规格及长度
D.分支接头的尺寸大小要求
E.分支电缆的外直径和重量
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P14
分支电缆时，应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置，提供主电缆的型号，规格及总有效长度，各分支电缆的型号，规格及各段有效长度，各分支接头在主电缆上的位置（尺寸），安装方式（垂直沿墙敷设，水平架空敷设）等，所需分支电缆吊头，横梁吊挂等附件型号
分支电缆时，应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置，提供主电缆的型号，规格及总有效长度，各分支电缆的型号，规格及各段有效长度，各分支接头在主电缆上的位置（尺寸），安装方式（垂直沿墙敷设，水平架空敷设）等，所需分支电缆吊头，横梁吊挂等附件型号
设计无要求时，现浇混凝土结构拆模顺序是()。
A.先支先拆，后支后拆，先拆非承重，后拆承重
B.先支后拆，后支先拆，先拆非承重，后拆承重
C.先支后拆，后支先拆，先拆承重，后拆非承重
D.先支先拆，后支后拆，先拆承重，后拆非承重
B.先支后拆，后支先拆，先拆非承重，后拆承重
C.先支后拆，后支先拆，先拆承重，后拆非承重
D.先支先拆，后支后拆，先拆承重，后拆非承重
答案：B
解析：
2020版教材P220页
如果模板设计无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。
如果模板设计无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。
大气污染物包括气体污染物和粒子状态污染物，其中，粒子状态污染物包括降尘和飘尘，降尘的粒径是（ ）。
A．>10Um
B．<10Um
C．>12U m
D．<12Um
正确答案：A
下面所列焊接工艺评定因素中，当（ ）时必须重新进行评定。
A．焊接工艺评定的补加因素改变时
B．首次使用的某钢号母材，在与其同组别号中已有一钢号母材评定合格
C．改变焊接方法
D．改变焊后热处理类别
E．某国外钢材首次使用
正确答案：CDE
民事法律行为书面委托代理的，授权委托书应当载明（）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的资质
C.代理事项、权限和期间
D.第三人的姓名或者名称
E.委托人签名或者盖章
B.代理人的资质
C.代理事项、权限和期间
D.第三人的姓名或者名称
E.委托人签名或者盖章
答案：A,C,E
解析：
委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。
建筑施工特种作业不包括（）。
A.建筑电工
B.建筑架子工
C.钢筋工
D.起重信号司索工
B.建筑架子工
C.钢筋工
D.起重信号司索工
答案：C
解析：
2019新版教材P213页
住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业包括：(1)建筑电工；(2)建筑架子工；(3)建筑起重信号司索工；(4)建筑起重机械司机；(5)建筑起重机械安装拆卸工；(6)高处作业吊篮安装拆卸工；(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业包括：(1)建筑电工；(2)建筑架子工；(3)建筑起重信号司索工；(4)建筑起重机械司机；(5)建筑起重机械安装拆卸工；(6)高处作业吊篮安装拆卸工；(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
二级建造师每日一练9节 第6节
( )对结构混凝土的耐久性有决定性影响。
A.混凝土保护层厚度
B.水灰比
C.碱含量
D.混凝土等级
B.水灰比
C.碱含量
D.混凝土等级
答案：A
解析：
2020版教材P18页
保护层厚度混凝土保护层厚度是一个重要参数，它不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构混凝土的耐久性有决定性影响。
保护层厚度混凝土保护层厚度是一个重要参数，它不仅关系到构件的承载力和适用性，而且对结构混凝土的耐久性有决定性影响。
梁受力如下图所示，支座反力正确的是（ ）（假设支座反力以向上为正）。
A．RA=2kN，RB=-26kN
B．RA=-2kN，RB=26kN
C．RA=-3kN，RB=27kN
D．RA=-3kN，RB=-27kN
正确答案：C
当事人的()是商事仲裁最突出的特点。
A.自愿性
B.专业性
C.经济性
D.独立性
B.专业性
C.经济性
D.独立性
答案：A
解析：
2019新版教材P302页
自愿性当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。
自愿性当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。
建设单位申请施工许可证时,向办证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审査
B.编制招标文件的要求
C.工程竣工验收备案的要求
D.施工需要并按规定通过了审査
B.编制招标文件的要求
C.工程竣工验收备案的要求
D.施工需要并按规定通过了审査
答案：D
解析：
2019版教材P46页
《建筑工程施工许可证管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:(5)有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件已按规定审査合格。
《建筑工程施工许可证管理办法》进一步规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件:(5)有满足施工需要的技术资料,施工图设计文件已按规定审査合格。
下列行为中，属于投标人与招标人串通投标的有（ ）。
A、 开标前招标人对投标文件比较后通知某投标人修改报价
B、 投标人决定向招标人行贿
C、 招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿
D、 投标时以企业定额成本作为报价基础
E、 招标人预先内定了中标人
B、 投标人决定向招标人行贿
C、 招标人与某投标人商定，投标时压低报价，中标后再给补偿
D、 投标时以企业定额成本作为报价基础
E、 招标人预先内定了中标人
答案：A,C,E
解析：
本题考查投标人与招标人的串通投标行为。--------有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。故A、C、E选项为正确选项。B选项仅体现单方意愿，未体现出串通行为。D选项为合法行为。
放坡开挖基坑时，需要根据土的分类、力学指标和开挖深度确定沟槽的( )。
A.开挖方法
B.边坡防护措施
C.边坡坡度
D.开挖机具
B.边坡防护措施
C.边坡坡度
D.开挖机具
答案：C
解析：
2020版教材P311
基坑边坡和支护结构的确定方法中，根据土的分类和力学指标、开挖深度确定边坡坡度。
基坑边坡和支护结构的确定方法中，根据土的分类和力学指标、开挖深度确定边坡坡度。
建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的（）。
A.净资产
B.从业人员
C.主要人员
D.技术装备
E.已完成工程业绩
B.从业人员
C.主要人员
D.技术装备
E.已完成工程业绩
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P51页
一、施工企业资质的法定条件 (一)有符合规定的净资产；(二)有符合规定的主要人员；(三)有符合规定的已完成工程业绩；(四)有符合规定的技术装备。
一、施工企业资质的法定条件 (一)有符合规定的净资产；(二)有符合规定的主要人员；(三)有符合规定的已完成工程业绩；(四)有符合规定的技术装备。
水利水电工程截流龙口宽度主要根据()确定。
A、截流延续时间
B、龙口护底措施
C、龙口裹头措施
D、截流流量
E、龙口抗冲流速
B、龙口护底措施
C、龙口裹头措施
D、截流流量
E、龙口抗冲流速
答案：D,E
解析：
原则上龙口的宽度应尽可能窄些，这样合龙的工程量就小些，截流的延续时间也短些，但以不引起龙口及其下游河床的冲刷为限。为了提高龙口的抗冲能力，减少合龙的工程量，须对龙口加以保护。龙口的保护包括护底和裹头。龙口宽度及其防护措施，可根据相应的流量及龙口的抗冲流速来确定。
二级建造师每日一练9节 第7节
施工进度计划的调整包括()。
A、 调整工程量
B、 调整工作起止时间
C、 调整工作关系
D、 调整项目质量标准
E、 调整工程计划造价
B、 调整工作起止时间
C、 调整工作关系
D、 调整项目质量标准
E、 调整工程计划造价
答案：A,B,C
解析：
施工进度计划的调整应包括下列内容：(1)工程量的调整；(2)工作（工序）起止时间的调整；(3)工作关系的调整；(4)资源提供条件的调整；(5)必要目标的调整。可见，正确选项是ABC。
某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程，管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。项目部根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制了每10t型钢支架工程的直接工程费单价，按工程所在地综合人工日工资标准测算，每吨型钢支架的人工费为1380元，每吨型钢支架工程用各种型钢1.1t，每吨型钢材料平均单价5600元，其他材料费380元，各种机械台班费400元。
由于管线需要钢管量大，项目部编制了两套管线施工方案，两套方案的计划人工费15万元，计划用钢材500t，计划价格为7000元/t，甲方案为买现货，价格为6900元/t，乙方案为15天后供货，价格为6700元/t，如按乙方案实行，人工费需增加6000元，机械台班费需增加1.5万元，现场管理费需要增加1万元，通过进度分析，甲、乙两方案均不影响工期。
安装工程公司在检查项目部工地时，发现与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，该段管的质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求。检查组要求项目部整改纠正，采取措施，确保质量、安全、成本目标，按期完成任务。
问题：
1.按《特种设备安全法》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？
2.与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，如何处理？
3.计算每10t型钢支架的直接工程费单价。
4.分别计算两套方案的所需费用，分析比较项目部决定采用哪种方案？
5.管道施工前应具备哪些条件？
由于管线需要钢管量大，项目部编制了两套管线施工方案，两套方案的计划人工费15万元，计划用钢材500t，计划价格为7000元/t，甲方案为买现货，价格为6900元/t，乙方案为15天后供货，价格为6700元/t，如按乙方案实行，人工费需增加6000元，机械台班费需增加1.5万元，现场管理费需要增加1万元，通过进度分析，甲、乙两方案均不影响工期。
安装工程公司在检查项目部工地时，发现与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，该段管的质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求。检查组要求项目部整改纠正，采取措施，确保质量、安全、成本目标，按期完成任务。
问题：
1.按《特种设备安全法》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？
2.与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，如何处理？
3.计算每10t型钢支架的直接工程费单价。
4.分别计算两套方案的所需费用，分析比较项目部决定采用哪种方案？
5.管道施工前应具备哪些条件？
答案：
解析：
1.书面告知应提交的材料包括：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案；工程合同；安装改造维修监督检验约请书；机电类特种设备制造单位的资质证件。
2.与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，须经法定检验单位测试，原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能方可给予验收，否则应予更换。
3.每10t型钢支架工程人工费：1380×10=13800元
每10t型钢支架工程材料费：（1.1×5600+380）×10=65400元
每10t型钢支架工程机械台班使用费：400×10=4000元
每10t型钢支架工程单价：13800+65400+4000=83200元
4.本案例分析计算：计划成本=150000+7000×500=3650000元
（方案甲）购买现货的实际成本=150000+6900×500=3600000元
（方案乙）购买期货的实际成本=150000+6000+6700×500+15000+10000=3531000元
结论：在不影响工期的前提下，方案乙成本最低，比计划成本低119000元，方案乙的成本比方案甲的成本低69000元。施工单位决定采用方案乙从经济角度是正确的。
5.工业管道施工前应具备的条件：
（1）已办理工程开工文件。
（2）工程设计图纸和相关技术文件应齐全，并已按规定的程序进行设计交底和图纸会审。
（3）施工组织设计或施工方案已经批准，并进行了技术和安全交底。
（4）施工人员已按有关规定考核合格。
（5）用于管道施工的机械、工器具应安全可靠，计量器具应检定合格并在有效期内。
（6）已制定相应的职业健康与环境保护应急预案。
2.与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm，须经法定检验单位测试，原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能方可给予验收，否则应予更换。
3.每10t型钢支架工程人工费：1380×10=13800元
每10t型钢支架工程材料费：（1.1×5600+380）×10=65400元
每10t型钢支架工程机械台班使用费：400×10=4000元
每10t型钢支架工程单价：13800+65400+4000=83200元
4.本案例分析计算：计划成本=150000+7000×500=3650000元
（方案甲）购买现货的实际成本=150000+6900×500=3600000元
（方案乙）购买期货的实际成本=150000+6000+6700×500+15000+10000=3531000元
结论：在不影响工期的前提下，方案乙成本最低，比计划成本低119000元，方案乙的成本比方案甲的成本低69000元。施工单位决定采用方案乙从经济角度是正确的。
5.工业管道施工前应具备的条件：
（1）已办理工程开工文件。
（2）工程设计图纸和相关技术文件应齐全，并已按规定的程序进行设计交底和图纸会审。
（3）施工组织设计或施工方案已经批准，并进行了技术和安全交底。
（4）施工人员已按有关规定考核合格。
（5）用于管道施工的机械、工器具应安全可靠，计量器具应检定合格并在有效期内。
（6）已制定相应的职业健康与环境保护应急预案。
具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是( )。
A.进退错距法
B.圈转套压法
C.进退平距法
D.圈转碾压法
B.圈转套压法
C.进退平距法
D.圈转碾压法
答案：B
解析：
2019版教材P88页
圈转套压法要求开行的工作面较大，适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率高。
圈转套压法要求开行的工作面较大，适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率高。
同期记录的内容包括（ ）。
A.人员设备闲置
B.对工期的延误
C.对工程损害程度
D.导致费用增加的项目
E.计算资料
B.对工期的延误
C.对工程损害程度
D.导致费用增加的项目
E.计算资料
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工合同索赔。同期记录的内容包括：事件发生及过程中现场实际状况；现场人员、设备的闲置清单、对工期的延误；对工程损害程度；导致费用增加的项目及所用的工作人员，机械、材料数量、有效票据等。
（2014年） 根据《建设工程质量管理条例》，法定质量保修范围有（ ）。
A.土石方工程
B.地基基础工程
C.电气管线工程
D.景观绿化工程
E.屋面防水工程
B.地基基础工程
C.电气管线工程
D.景观绿化工程
E.屋面防水工程
答案：B,C,E
解析：
建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以 及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
《玻璃幕墙工程技术规范》规定，隐框和半隐框玻璃幕墙。其玻璃与铝型材的黏结应采用（）。
A.酸性硅酮结构密封胶
B.中性硅酮结构密封胶
C.酸性硅酮建筑密封胶
D.中性硅酮建筑密封胶
B.中性硅酮结构密封胶
C.酸性硅酮建筑密封胶
D.中性硅酮建筑密封胶
答案：B
解析：
2020版教材P304页
二、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003的强制性条文。(1)隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。
二、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003的强制性条文。(1)隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。
工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.5天
B.48小时
C.3天
D.5天
答案：B
解析：
2020版教材P111页
工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。
A、在建工程可以作抵押物
B、即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权
C、建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D、抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
B、即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权
C、建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D、抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
答案：B
解析：
【考点】本题考查抵押权的相关知识点
本题是找出错误选项，可以用排除法解题。根据《物权法》第180条规定，债务人或者第三人有权处分的包括正在建造的建筑物等财产可以抵押，可见A选项表述正确，不符合题干要求；《物权法》第200条规定“建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产”，可见C选项表述正确，不符合题干要求；《物权法》第202条规定“抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的.人民法院不予保护”，可见D选项表述正确，不符合题干要求；《物权法》第190条规定“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权”，可见，B选项表述错误，符合题干要求，为本题的正确答案。
本题是找出错误选项，可以用排除法解题。根据《物权法》第180条规定，债务人或者第三人有权处分的包括正在建造的建筑物等财产可以抵押，可见A选项表述正确，不符合题干要求；《物权法》第200条规定“建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产”，可见C选项表述正确，不符合题干要求；《物权法》第202条规定“抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的.人民法院不予保护”，可见D选项表述正确，不符合题干要求；《物权法》第190条规定“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。抵押权设立后抵押财产出租的，该租赁关系不得对抗已登记的抵押权”，可见，B选项表述错误，符合题干要求，为本题的正确答案。
二级建造师每日一练9节 第8节
下面关于工程量计量表述错误的是（）。
A．凡是超过图纸所示的任何长度、面积或体积，均不予计量
B．全部必需的模板、脚手架应单独计量
C．如果规范规定的分项工程未在工程细目中出现，则认为是其他相关工程的附属义务，不单独计量
D．所有计量证书必须由承包人和监理工程师共同签署才能作为支付的凭证
B．全部必需的模板、脚手架应单独计量
C．如果规范规定的分项工程未在工程细目中出现，则认为是其他相关工程的附属义务，不单独计量
D．所有计量证书必须由承包人和监理工程师共同签署才能作为支付的凭证
答案：B
解析：
全部必需的模板、脚手架、装备、机具和联结螺栓、垫圈等其他材料，应包括在其他支付细目中，不单独计量。
关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。
A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章
D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效
B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章
D.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效
答案：A
解析：
2019版教材P67页
根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。注册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施工管理文件上签字并加盖执业印章。建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。@##
根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。注册建造师有权拒绝在不合格或者有弄虚作假内容的建设工程施工管理文件上签字并加盖执业印章。建设工程合同包含多个专业工程的，担任施工项目负责人的注册建造师，负责该工程施工管理文件签章。@##
下列有关工程成本的指标中,属于施工成本计划质量指标的有()。
A.设计预算成本计划降低额
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低额
D.责任目标成本计划降低率
E.按分部汇总的各単位工程(或子项目)计划成本指标
B.设计预算成本计划降低率
C.责任目标成本计划降低额
D.责任目标成本计划降低率
E.按分部汇总的各単位工程(或子项目)计划成本指标
答案：B,D
解析：
2020新版教材P127页
成本计划的质量指标,如施工项目总成本降低率,可采用:设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本责任目标成本计划降低率=责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。
成本计划的质量指标,如施工项目总成本降低率,可采用:设计预算成本计划降低率=设计预算总成本计划降低额/设计预算总成本责任目标成本计划降低率=责任目标总成本计划降低额/责任目标总成本。
风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时，应设置的预埋套管钢板厚度为（ ）。
A.1.0mm
B.1.2mm
C.1.4mm
D.1.6mm
B.1.2mm
C.1.4mm
D.1.6mm
答案：D
解析：
2020版教材P147
风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时，应设置钢板厚度不小于1.6mm的预埋或防护套管
风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时，应设置钢板厚度不小于1.6mm的预埋或防护套管
【2017年真题】甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这些建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪爆发，火车站在运输途中出轨，建材损毁，该损失由（ ）。
A．丙承担
B．甲承担
C．乙承担
D．甲与乙分担
B．甲承担
C．乙承担
D．甲与乙分担
答案：A
解析：
本题考查买卖合同中标的物损毁风险的承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除合同另有约定的外，一般自买卖合同成立之时由买受人承担。
按桥梁全长和跨径的不同，公路桥梁可划分为( )。
A.特大型桥
B.大型桥
C.中型桥
D.小型桥
E.微型桥
B.大型桥
C.中型桥
D.小型桥
E.微型桥
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P105页
按桥梁全长和跨径的不同，分为特大桥、大桥、中桥和小桥，
按桥梁全长和跨径的不同，分为特大桥、大桥、中桥和小桥，
根据《关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》（水建管[2017]177号），水利工程项目在进行施工准备前必须满足的条件中不包括（）。
A.项目可行性研究报告已经批准
B.建设资金已落实
C.环境影响评价文件等已经批准
D.项目初步设计报告已经批复
B.建设资金已落实
C.环境影响评价文件等已经批准
D.项目初步设计报告已经批复
答案：D
解析：
2019版教材P135页
施工准备开工条件调整为：项目可行性研究报告已经批准，环境影响评价文件等已经批准，年度投资计划已下达或建设资金已落实，项目法人即可开展施工准备，开工建设。
施工准备开工条件调整为：项目可行性研究报告已经批准，环境影响评价文件等已经批准，年度投资计划已下达或建设资金已落实，项目法人即可开展施工准备，开工建设。
根据用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。
A.法律直接规定
B.当事人约定
C.出让人决定
D.受让人决定
B.当事人约定
C.出让人决定
D.受让人决定
答案：B
解析：
参见教材P17。根据《物权法》第144条的规定：建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者 抵押的，当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权 的剩余期限。
二级建造师每日一练9节 第9节
用于路堤边坡支撑的墙体包括（ ）。
A．护肩墙
B．护面墙
C．护脚墙
D．挡土墙
E．土钉墙
正确答案：ABCD
下列施工用电中属于一类负荷的是( )。
A.井、洞内的照明
B.基坑内的排水
C.混凝土浇筑施工
D.混凝土搅拌系统
E.汛期的防洪
B.基坑内的排水
C.混凝土浇筑施工
D.混凝土搅拌系统
E.汛期的防洪
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P155
水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设备以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故造成国家财产严重损失的重要负荷。
水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设备以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故造成国家财产严重损失的重要负荷。
光伏发电设备的安装程序中，光伏组件安装之后，应做的工作是（ ）。
A.汇流箱安装
B.逆变器安装
C.电气设备安装
D.调试
B.逆变器安装
C.电气设备安装
D.调试
答案：A
解析：
本题考查的是光伏与风力发电设备的安装技术要求。光伏发电设备的安装程序：施工准备→基础检查验收→设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器→电气设备安装→调试→验收。
对于重力坝坝体的防渗与排水设施，下面说法正确的是（ ）。
A．防渗层设在坝体上游面和下游面水位以下部分
B．防渗层设在坝体中间
C．排水管设在防渗层内侧
D．排水管设在防渗层外侧
E．有防渗层就不需设排水管
正确答案：AC
防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
B.0.2
C.0.3
D.0.4
答案：B
解析：
防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成，其抗渗等级不得小于P6，其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
关于软土基坑开挖基本规定，说法错误的是( )。
A.必须分层、分块、均衡地开挖
B.全部开挖后必须及时施工支撑
C.必须按设计要求对钢支撑施加预应力
D.必须按设计要求对锚杆施加预应力
B.全部开挖后必须及时施工支撑
C.必须按设计要求对钢支撑施加预应力
D.必须按设计要求对锚杆施加预应力
答案：B
解析：
软土基坑必须分层、分块、均衡地开挖，分块开挖后必须及时施工支撑，选项B错误。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆，还必须按设计要求施加预应力。
中压A地下燃气管道与建筑物基础的水平净距不得小于（ ）。
A．0.5m
B．1.Om
C．1.5m
D．2.0m
正确答案：C
下列属于无机胶凝材料的有( )。
A.水泥
B.石灰
C.水玻璃
D.沥青
E.铝酸盐水泥
B.石灰
C.水玻璃
D.沥青
E.铝酸盐水泥
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P45页
无机胶凝材料按硬化条件差异又分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料。气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或发展强度，适用于干燥环境，如石灰、水玻璃等；水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度，如水泥。 @##
无机胶凝材料按硬化条件差异又分为气硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料。气硬性胶凝材料只能在空气中硬化、保持或发展强度，适用于干燥环境，如石灰、水玻璃等；水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度，如水泥。 @##
上一篇：2021二级建造师考试真题5辑
下一篇：2021二级建造师预测试题9章
热门文章
