2021二级建造师考试真题及答案9章 第1章
按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是（）。
A.建设单位应向承包人提供产品合格证明
B.建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点
C.由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担
D.施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求
答案：D
解析：
2020版教材P270页
《建设工程质量管理条例》施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要求。
施工成本控制要以()为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。
A.工程承包合同
B.工程变更
C.施工成本计划
D.进度报告
答案：A
解析：
2020新版教材P109页
施工成本控制要以工程承包合同为依据，围绕降低工程成本这个目标，从预算收入和实际成本两方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大经济效益。
民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。
A、甲醛
B、挥发性有机化合物
C、苯
D、二氧化硫
E、氨
答案：A,B,C,E
解析：
建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物等污染物进行检测故选ABCE
在零度以下的气温中焊接，应在焊口两侧( )范围内对焊件进行预热。
A.50mm
B.60mm
C.80mm
D.100mm
答案：A
解析：
2020版教材P148
供热管道安装与焊接要求。 在零度以下的气温中焊接，应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热。
不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（ ）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。
A.乡(镇)
B.县
C.市
D.省
答案：B
解析：
不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经县级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。
下列大型专业设备中，适宜采用液压顶升法施工的是（ ）。
A.大型发电机组
B.钢结构烟囱
C.轧机
D.回转窑
答案：A
解析：
2020版教材P34
液压顶升法利用液压设备，向上顶升或提升设备的方法，通常采用多台液压设备均匀分布、同步作业。例如油罐的倒装、电厂发电机组安装等
在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝必须设在( )零点附近。
A.拉力
B.弯矩
C.剪力
D.扭矩
答案：B
解析：
2019版教材P65~66页
(1)支架长度必须满足施工要求。
(2)支架应利用专用设备组装，在施工时能确保质量和安全。
(3)浇筑分段工作缝，必须设在弯矩零点附近。
(4)箱梁内、外模板滑动就位时，模板平面尺寸、高程、预拱度误差必须控制在容许范围内。
(5)混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
计量器具经检定机构检定后出具的（ ）是证明计量器具不符合有关法定要求的文件。
A．检定证书
B．检定结果通知书
C．漆封印
D．钳印
2021二级建造师考试真题及答案9章 第2章
柱、墙模板内混凝土浇筑时，如粗骨料的粒径大于25mm时，混凝土浇筑高度不宜超过( )m。
A.2
B.4
C.3
D.6
答案：C
解析：
2019版教材P67页
柱、墙模板内的混凝土浇筑时，当无可靠措施保证混凝土不产生离析，其自由倾落高度应符合如下规定，当不能满足时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。1)粗骨料粒径大于25mm时，不宜超过3m;2)粗骨料粒径不大于25mm时，不宜超过6m。
南方工程公司以EPC方式中标某厂新建一套50万t/年催化装置。考虑到该项目的特殊性，该工程公司决定采用邀请招标的方式进行安装分包。随后向具备承包条件的A、B、C三家承包单位发出投标邀请。A、B、C三家承包单位均接受了邀请并在规定的时间、地点领取了招标文件。
招标文件对催化装置的设计要求、设计标准等基本内容都作了明确的规定。为了把项目搞好，招标人根据项目要求的特殊性，主持了项目答疑会，对设计的技术要求作了进一步的解释说明，B、C单位如期参加了这次答疑会并形成纪要，由与会单位签收纪要。在投标截止日期前10天，招标人书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将土建基础工程从原招标范围内删除。
接下来三家投标单位都按规定时间提交了投标文件。投标单位A在送出投标文件后发现由于对招标文件的技术要求理解错误造成了报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟向招标人递交了一份书面声明，要求撤回已提交的投标文件。由于投标单位A已撤回投标文件，在剩下的B、C两家投标单位中，通过评标委员会专家的综合评价，最终选择了B投标单位为中标单位。
问题：
1.投标单位A提出的撤回投标文件的要求是否合理？
2.从所介绍的背景资料来看，在该项目的招投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定？
3.答疑会的纪要签收是否合理？
4.简述编制投标文件的注意要点。
答案：
解析：
1.合理。按《招标投标法》及有关法律法规规定，投标人可以在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，书面通知招标人，撤回已提交的投标文件。
2.该项目的招投标过程中不符合《招标投标法》有关规定的方面：
（1）招标人在投标截止日期前10天修改招标范围不符合规定，应至少在投标截止日期前15天修改。
（2）在两家投标单位中确定中标人不符合规定，投标人少于3个时，招标人应当重新招标。
3.答疑会会议纪要要同步发给A、B、C各个投标单位。
4.编制投标文件的注意要点：
（1）对招标文件的实质性要求作出响应。包括：投标函，投标报价，施工组织设计、商务和技术偏差表。
（2）审查施工方案。应在技术、工期、质量、安全保证等方面有创新，利于降低施工成本，对招标人有吸引力。
（3）复核或计算工程量。并与合同计价形式相协调。
（4）确定正确的投标策略。
（5）按招标文件要求，密封投标文件。
甲乙双方在合同中约定，一方违约时支付对方1万元人民币违约金。在合同履行中，甲方违约，并因该违约造成了乙方5万元人民币的损失。乙方诉诸法院，可获支持的最高赔偿额为（ ）万元人民币。
A、 5
B、 1
C、 2
D、 6
答案：A
解析：
当事人约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。可见，A选项正确。
甲、乙两家工程承包公司组成联合体，共同投标一体育馆工程项目。由于时间紧迫，标书送出之后才商议签订联合投标协议。对此，评标委员会被审时应（ ）。
A．通知甲或乙补充联合投票协议
B．按废标处理
C．通知甲补充联合投标协议
D．通知甲和乙补充联合投标协议
关于建设工程保修责任的说法，正确的是（）。
A.因建设单位使用不当造成的工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由施工企业向建设单位主张
B.由于设计问题造成的质量缺陷，施工企业有义务维修，其费用由材料采购单位承担
C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，由施工企业负责维修，其费用由材料采购单位承担
D.因地震等自然灾害造成工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担
E.因施工企业违反有关标准规范施工导致质量缺陷，由施工企业负责维修并承担相关费用
答案：A,E
解析：
B选项，由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。
C选项，因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。
D选项，因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。
（2018年）根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（??）
A.施工中发生设计变更增加的费用
B.业主提供了暂估价的材料采购费用
C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D.因施工缺陷造成的工程维修费用
答案：A
解析：
暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
关于明挖法施工的地下车站结构防水措施，属于主体防水措施的是()
A、金属板
B、外贴式止水带
C、中埋式止水带
D、自防水混凝土
答案：D
解析：
明挖法施工的地下车站结构主体防水措施包括：防水混凝土、防水卷材、防水涂料、塑料防水板。前三项属于施工缝的防水措施。
由当事人协议选择管辖法院的行为是()。
A.甲公司与乙公司因建材买卖合同产生的纠纷
B.甲公司与丙公司因土地使用权权属产生的纠纷
C.甲公司与丁公司因不动产买卖合同产生的纠纷
D.甲公司与戊公司侵权行为产生的纠纷
答案：A
解析：
2019新版教材P307页
协议管辖：发生合同纠纷或者其他财产权益纠纷的，《民事诉讼法》还规定了协议管辖制度。所谓协议管辖，是指合同当事人在纠纷发生前后，在法律允许的范围内，以书面形式约定案件的管辖法院。协议管辖适用于合同纠纷或者其他财产权益纠纷，其他财产权益纠纷包括因物权、知识产权中的财产权而产生的民事纠纷管辖。
2021二级建造师考试真题及答案9章 第3章
下列关于龙口位置的选择，说法不正确的是（ ）。
A.截流龙口位置宜设于河床水深较深的位置
B.截流龙口位置宜设于河床覆盖层较薄
C.龙口工程量小
D.考虑进占堤头稳定及河床冲刷因素
答案：A
解析：
选项 A 说法不正确，截流龙口位置宜设于河床水深较浅的位置，更便于稳定、封堵的要求。故选择A。
城市热力管网中，蒸汽热网可分为( )。
A.超高压蒸汽热网
B.高压蒸汽热网
C.中压蒸汽热网
D.低压蒸汽热网
E.超低压蒸汽热网
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P144
供热管道的分类，蒸汽热网可分为高压、中压、低压蒸汽管网。
施工方编制施工进度计划的依据之一是（ ）。
A.施工劳动力需求计划
B.施工物资需求计划
C.施工任务委托合同
D.项目监理规划
答案：C
解析：
2020版教材P148页
9施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。因此，正确选项是C。
防雷接地装置施工程序正确的是（ ）。
A.接地干线安装→接地体安装→引下线敷设→均压环安装
B.接地干线安装→引下线敷设→接闪带安装→均压环安装
C.接地干线安装→均压环安装→引下线敷设→接闪带安装
D.接地干线安装→引下线敷设→均压环安装→接闪带安装
答案：D
解析：
2020版教材P136
本题考查的是建筑电气工程施工程序。防雷接地装置的施工程序：接地体施工→接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带（接闪杆、接闪网）施工。
某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使几十亩水稻受损严重。市环保局可责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对其处以一定额度的罚款。该罚款额度应是()。
A.1万元
B.2万元以上10万元以下
C.15万元
D.10万元以上15万元以下
答案：B
解析：
2019新版教材P184页
依据《水污染防治法》的规定，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处2万元以上10万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处10万元以上50万元以下的罚款。
基坑内地基加固的主要目的有（ ）。
A. 减少围护结构的位移
B. 提高坑内土体强度
C. 提高土体侧向抗力
D. 防止坑底土体隆起
E. 减少围护结构的主动土压力
图书馆存放或阅读珍贵资料的场所，不宜采用( )的光源。
A.紫外光
B.紫光
C.红光
D.红外光
E.蓝光
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P6
开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用热辐射光源。有高速运转物体的场所宜采用混合光源。应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。工作场所内安全照明的照度不宜低于该场所一般照明照度的5%；备用照明（不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所）的照度不宜低于一般照明照度的10%。图书馆存放或阅读珍贵资料的场所，不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短波辐射的光源。长时间连续工作的办公室、阅读室、计算机显示屏等工作区域，宜控制光幕反射和反射眩光；在顶棚上的灯具不宜设置的工作位置的正前方，宜设在工作区的两侧，并使灯具的长轴方向与水平视线相平行。
某工程项目施工合同约定竣工时间为2016 年12 月30 日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2 个月；2017 年1 月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20 万元。关于增加的20 万元税金责任承担的说法，正确的是（）。
A.由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任
B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担
C.由承包人承担，理由是承包人责任导致延期、进而导致税金增加
D.由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任
答案：C
解析：
因承包人原因导致工期延误，在合同工程原定竣工时间之后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
2021二级建造师考试真题及答案9章 第4章
砂按其产源不同可分为( )。
A.河砂
B.湖砂
C.海砂
D.山砂
E.江砂
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P40页
1．砂的分类(1)砂按其产源不同可分为河砂、湖砂、海砂和山砂。工程一般采用河砂作细骨料。(2)砂按技术要求分为I类、Ⅱ类、Ⅲ类。I类宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类宜用于强度等级为C30～C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土；Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土和砂浆配制。(3)砂按粗细程度不同可分为粗砂、中砂和细砂。
对热力管道焊缝质量的检验有（ ）等几种方法。
A．表面质量检验
B．无损检验
C．超声波单检
D．射线单检
E．强度和严密性试验
信息管理手册的主要内容，不包括（ ）。
A.绘制信息处理流程图
B.确定信息管理的任务
C.信息处理平台的建立与运行维护
D.确定工程档案管理制度
答案：C
解析：
2020版教材P278页
信息管理手册的主要内容：（6）绘制各项信息管理工作的工作流程图；（2）确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表；（11）确定工程档案管理制度；正确选项是C。
某水闸建筑在砂质壤土地基上，水闸每孔净宽8m，共3孔，采用平板闸门，闸门采用一台门式启闭机启闭，闸墩厚度为2m，因闸室的总宽度较小，故不分缝。闸底板的总宽度为30m，净宽为24m，底板顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出现严重偏差，产生了质量事故。
问题：
1．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是什么
2．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故分类的依据是什么 工程质量事故分为哪几类
3．工程采用的是门式启闭机，安装时应注意哪些方面
4．平板闸门的安装工艺一般包括几种
答案：
解析：
1．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是：
(1)发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、主要事故责任者和职工未受教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。
(2)发生质量事故后，必须针对事故原因提出工程处理方案，经有关单位审定后实施。
(3)事故处理需要进行设计变更的，需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。
(4)事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一阶段施工。
(5)根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。水利工程应当实行质量缺陷备案制度。
2．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响进行分类。分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。
3．门式启闭机安装时应注意以下几个方面：
(1)门式启闭机安装应争取将门式启闭机各组成部件予以扩大预组装，然后进行扩大部件吊装，以减少高空作业工作量并加快安装速度。
(2)门腿安装应利用各种固定点予以加固牛腿或在闸墩处增设临时牛腿予以加固，待门式启闭机安装后再用混凝土将牛腿预留孔填实抹平。
(3)门式启闭机门腿与主梁的连接，可采用门腿法兰与主梁端翼板直接焊接的施工方法。
4．平板闸门的安装工艺一般包括整扇吊人；分节吊人、节间螺接或轴接；分节吊人、节问焊接。
开挖深度为16m的人工挖孔桩工程（）。
A.不需要编制专项方案也不需要专家论证
B.不需要编制专项方案但需要专家论证
C.要编制专项方案，但不需要专家论证
D.要编制专项方案并需要专家论证
答案：D
解析：
P234-236
需要专家论证的工程范围中第7条其他: （1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
（2）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装。
（3）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
（4）水下作业工程。
（5）重量 1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
（6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
关于伴热管与主管的安装要求，正确的是（ ）。
A.伴热管与主管应水平安装
B.伴热管与主管应平行安装
C.伴热管与主管应交叉安装
D.伴热管与主管应垂直安装
答案：B
解析：
2020版教材P80
该题主要考察的是：伴热管及夹套管安装，原文是伴热管及夹套管安装⑴伴热管与主管平行安装，并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时，伴热管之间的相对位置应固定。
货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（ ）。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
答案：D
解析：
本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在（）等危险部位设置明显的安全警示标志。
A.脚手架
B.基坑边沿
C.楼梯口
D.工人食堂
E.施工现场入口处
答案：A,B,C,E
解析：
2019新版教材P221页
《建设工程安全生产管理条例》第28条规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
2021二级建造师考试真题及答案9章 第5章
以下属于A类工作计量器具的是()
A、直角尺检具
B、焊接检验尺
C、经纬仪
D、塞尺
答案：A
解析：
2020版教材P 335
A类计量器具范围：①施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具，例如：一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计。②列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如：兆欧表、接地电阻测量仪、X射探伤机等。
振捣是保证混凝土密实的关键。为了避免漏振,应使振点均匀排列,有序进行振捣。并使振捣器插入下层混凝土约（）cm,以利上下层结合。
A.1
B.2
C.4
D.5
答案：D
解析：
2020版教材P103
振捣是保证混凝土密实的关键。为了避免漏振，应使振点均匀排列，有序进行振捣。并使振捣器插入下层混凝土约5 cm，以利上下层结合。
下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（ ）。
A.固定单价合同
B.成本加固定费用合同
C.最大成本加费用合同
D.固定总价合同
答案：D
解析：
2020版教材P253页
固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言存在一定风险；固定总价合同：在双方都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担了较大的风险；P258:成本加酬金合同有许多种形式，主要为：成本加固定费用合同、成本加固定比例费用合同、成本加奖金合同、最大成本加费用合同,对承包商来说，此类合同比固定总价合同风险低，利润比较有保证。D选项正确
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下1层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况；②拟建建（构）筑物的位置、轮廓尺寸、层数等；③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
问题：
1．事件一中，该工程施工管理目标应补充哪些内容？
2．一般工程的施工顺序有哪些内容？
3．施工方法的确定原则有哪些内容？
4．事件二中，施工现场平面布置图应补充哪些内容？
5．事件三中，项目部应采取的砌体工程雨期施工措施有哪些？（至少列出六项）
答案：
解析：
1．应补充的管理目标有：
(1)环保；
(2)节能；
(3)绿色施工。
2．一般工程的施工顺序：
(1)先准备、后开工；
(2)先地下、后地上；
(3)先主体、后围护；
(4)先结构、后装饰；
(5)先土建、后设备。
3．施工方法的确定原则：
(1)先进性；
(2)可行性；
(3)经济性。
4．应补充：
(1)布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等；
(2)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施；
(3)相邻的地上、地下既有建（构）筑物及相关环境。
5．雨期施工措施有：
(1)雨天不在露天砌筑墙体,对下雨当日砌筑的墙体进行遮盖；
(2)雨天停工继续施工时,复核墙体垂直度,如超过允许偏差,应拆除重新砌筑；
(3)砌体结构工程使用的湿拌砂浆,应根据气候条件采取遮阳、保温、防雨雪等措施；
(4)砂浆在储存过程中严禁随意加水；
(5)淋雨过湿的砖不得使用,雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工；
(6)块体湿润程度宜符合下列规定：
①烧结类块体的相对含水率60%～70%；
②吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块的相对含水率40%～50%；
(7)每天砌筑高度不得超过1.2m；
(8)砌筑砂浆应通过适配确定配合比,要根据砂的含水量变化随时调整水灰比；
(9)适当减少稠度,过湿的砂浆不宜上墙,避免砂浆流淌。
因项目开发，某房地产公司必须在申领施工许可证前，先办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续，在此阶段最后取得的是该项目的（）。
A.用地规划许可证
B.国有土地使用权批准文件
C.工程规划许可证
D.土地使用权证
答案：C
解析：
2019新版教材P45页
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件： 1.已经办理该建筑工程用地批准手续； 2.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划：（1）建设用地规划许可证；（2）建设工程规划许可证。
某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了1年《设备融资租赁合同》，该合同应当采用（）。
A.口头形式
B.书面形式
C.默示形式
D.推定形式
答案：B
解析：
2020版教材P163
租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。
（2019年）施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有（ ）。
A.浮尘
B.大雨
C.大雪
D.大雾
E.五级大风
答案：B,C,D
解析：
P226。遇六级及六级以上大风、大雨、雾等恶劣天气，应停止作业， 将吊钩升起。行走式塔吊要夹好轨钳。雨雪过后，应先经过试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业
下列叙述违反《民用爆炸物品安全管理条例》规定的有（ ）。
A.民用爆炸物品生产企业凭《民用爆炸物品生产许可证》，可以销售民用爆炸物品
B.民用爆炸物品运达目的地，收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许可证》上签注，并在一周内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销
C.邮寄民用爆炸物品时，应注明爆炸物品的特性、出现险情的应急处置方法
D.民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人
E.储存的民用爆炸物品数量不得超过储存设计容量
答案：A,B,C
解析：
P269-271
爆炸器材运达目的地，收货单位应当进行验收后在《民用爆炸物品运输许可证》上签注，并在3日内将民用爆炸物品运输许可证交回发证机关核销。禁止携带爆炸器材搭乘公共交通工具或者进入公共场所禁止邮寄爆炸器材，禁止在托运的货物、行李、包裹、邮件中夹带爆炸器材。
2021二级建造师考试真题及答案9章 第6章
业主方进度控制的任务是( )。
A.依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度
B.控制整个项目实施阶段的进度
C.依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度
D.编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划
答案：B
解析：
2020新版教材P131页
业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。
季度施工进度计划是在年度施工进度计划的基础上，按照（ ）施工原则编制。
A.分部
B.分项
C.顺序
D.均衡
答案：D
解析：
P249-250
计划总工期跨越一个年度以上时，必须根据施工总进度计划的施工顺序，划分出不同年度的施工内容，编制年度施工进度计划，并在此基础上按照均衡施工原则，编制各季度施工进度计划。
水工建筑物安全鉴定基本程序包括()。
A.建设单位自检
B.安全评价
C.安全评价成果审查
D.安全鉴定报告书审定
E.水行政主管部门核查
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P145
水工建筑安全鉴定包括安全评价、安全评价成果审查和安全鉴定报告书审定三个基本程序。
根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在()提出。
A、举证期限届满前
B、首次开庭前15日
C、不迟于举证期限届满前7日
D、一审法庭辩论终结前
答案：C
解析：
【考点】本题考查证据保全的申请时限
证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第23条，当事人依据《民事诉讼法》第74条（因修订，条款号已变化）的规定向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日。故C选项正确。
填隙碎石施工中，首次撒铺填隙料的紧前工序是（）。
A. 初压
B. 摊铺粗碎石
C. 洒水饱和
D. 碾压滚浆
答案：A
解析：
2019版教材P47页
8. 填隙碎石的干法施工应符合下列规定：(1) 初压宜用两轮压路机碾压 34 遍，使集料稳定就位，初压结束时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。(2) 填隙料应采用石屑撒布机或类似的设备均匀地撒铺在已压稳的集料层上。松铺厚度宜为 25~30mm，必要时，可用人工或机械扫匀。
在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括（ ）。
A、 代为承认对方的诉讼请求
B、 进行和解
C、 放弃诉讼请求
D、 法庭辩论
答案：D
解析：
二、诉讼代理人《民事诉讼法》规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。
背景资料：
某矿建施工单位中标承建一矿井的主井井筒及井底车场巷道工程，该矿井主井井筒净直径5．5m，深度750m。其中表土段深度35m，无流沙，采用普通法施工；基岩段采用钻眼爆破法施工，短段掘砌混合作业。井筒基岩施工主要设备包括6臂伞钻1台；HZ-4中心回转抓岩机1台；主提升为JKZ-3．2／15．5提升机配5m3吊桶，副提升为JKZ-3．0／15．5提升机配3m3吊桶；伸缩式模板砌壁。模板高度3．6m；所有管路采用井壁固定。在井筒施工过程中，发生以下几个事件：
事件1，在表土段施工时，发现涌水较大，施工单位采用快速施工通过，但井壁质量出现问题，存在蜂窝孔洞。监理单位要求采取相应措施，并返工重新浇筑井壁，确保工作质量。
事件2，在井筒施工到深度210m时，一次混凝土浇筑发现强度检验不满足要求，经调查发现是混凝土配比发生错误导致，建设单位要求拆除该段混凝土并重新浇筑。
事件3，在井筒施工到深度450m时，工作面利用伞钻打眼，主提升钢丝绳吊挂伞钻，副提升下放人员，发生了副提升吊桶下放与伞钻支撑臂碰撞事故，所幸有提升钢丝绳吊挂，伞钻未发生倾覆。
问题：
1．该立井井筒施工设备选择是否合理说明理由。
2．针对事件1，施工单位可采取哪些可靠措施来确保重新浇筑井壁的质量
3．针对事件2，正确的处理程序是什么
4．针对事件3的安全事故，哪些人员应承担直接责任哪些人员应承担领导责任
答案：
解析：
问题1 该立井井筒施工设备选择不合理。
因为施工单位需要施工立井井筒及井底车场巷道工程，巷道施工需要采用临时罐笼提升，主提升选用单滚筒提升机无法满足改绞的要求。
问题2
针对事件1，施工单位可采取井外疏干孔降低水位法来降低工作面的涌水，保证井筒工作面在无水的情况下施工，来确保重新浇筑井壁的质量。
问题3
针对事件2，该事件属于质量事故，其处理程序为：
(1)事故报告；
(2)事故调查；
(3)事故原因分析；
(4)制定事故处理技术方案；
(5)事故处理；
(6)事故处理的鉴定验收；
(7)提交事故处理报告。
问题4
针对事件3的安全事故，吊盘信号工应承担直接责任，当班班长、施工队队长、项目经理承担领导责任。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
A.签约时的签约地
B.履约时的签约地
C.履约时的项目所在地
D.签约时的项目所在地
答案：D
解析：
当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款
2021二级建造师考试真题及答案9章 第7章
请教:2012年二级建造师《法规与相关知识》最后冲刺试卷(6)第1大题第44小题如何解答?
【题目描述】
甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙钢铁公司向甲施工企业交付200t钢材，货款80万元人民币，甲施工企业向乙钢铁公司支付定金10万元人民币；如任何一方不履行合同应支付违约金15万元人民币。乙钢铁公司因将钢材卖给丙施工企业而无法向甲施工企业交付，给甲施工企业造成损失20万元人民币。甲施工企业的（ ）诉讼请求不能够获得法院支持。
A．要求乙钢铁公司支付违约金20万元人民币
B．要求乙钢铁公司双倍返还定金20万元人民币
C．要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时返还定金10万元人民币
D．要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时继续履行交货义务
| 【我提交的答案】： A |
| 【参考答案与解析】： 正确答案：D |
答案分析：
下列属于气硬性胶凝材料的有（ ）。
A．水泥
B．石灰
C．水玻璃
D．沥青
E．石膏
合同当事人如果未约定仲裁协议，则作为解决纠纷的最终方式是（）。
A.仲裁
B.和解
C.协商
D.诉讼
答案：D
解析：
2020版教材P302页
当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。
保证混凝土密实的关键措施是( )。
A.振捣
B.平仓
C.运输
D.搅拌
答案：A
解析：
2019版教材P102页
振捣是保证混凝土密实的关键。
光面爆破的质量标准说法中错误的是（）。
A.围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%
B.超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定
C.围岩面上不应有明显的炮震裂缝
D.爆破应采用直眼掏槽，以提高爆破效率
某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖。后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（ ）。
A、 仲裁委员会
B、 合同履行地法院
C、 合同签订地法院
D、 被告住所地法院
E、 原告住所地法院
答案：B,D
解析：
”2015年1月最高人民法院发布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》规定：“合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行，当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖”。@##
梯架、托盘和槽盒施工中，应设置伸缩节的是（ ）。
A.25m钢制梯架
B.25m铝合金槽盒
C.20m塑料梯架
D.20m玻璃钢制梯架
E.35m塑料梯架
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m、铝合金或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m应设置伸缩节；梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。
在混合料的运输过程中，卡车装料顺序正确的是先后装在车厢的（ ）。
A．前部、中间、后部
B．前部、后部、中间
C．中间、前部、后部
D．中间、后部、前部
2021二级建造师考试真题及答案9章 第8章
当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置( )，以减小外应力和温度应力。
A.沉降缝
B.后浇缝
C.变形缝
D.温度缝
答案：B
解析：
2019版教材P56页
(7)设置后浇缝。当大体积混疑土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。
沥青混凝土路面的下面层通常采用( )沥青混凝土。
A.粗粒式
B.细粒式
C.特粗式
D.中粒式
E.砂粒式
答案：A,C,D
解析：
本题涉及的考点为沥青混凝土面层的常用厚度和适宜层位，参见下表：
沥青混凝土面层常用厚度及适宜层位
有支护的深基坑工程的挖土方案主要有( )。
A.分层分段挖土
B.放坡挖土
C.中心岛式挖土
D.盆式挖土
E.逆作法挖土
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P50
（4）有支护土方工程可采用中心岛式挖土、盆式挖土、逆作业法挖土。
分部工程验收可以由()组织。
A、施工单位项目经理
B、总监理工程师
C、专业监理工程师
D、建设单位项目负责人
E、建设单位项目专业技术负责人
答案：B,D
解析：
2020版教材P 251
本题考查的是分部工程的质量验收。分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织。
某施工企业项目经理，由于工作失误使其管理的施工项目受到很大损失，该施工企业对其处理主要是（ ）
A．追究法律责任
B．追究经济责任
C．追究社会责任
D．吊销建造师资格
机电工程项目施工技术资料与竣工档案的特征是（）。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.使用性
E.阶段性
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P202页
2.机电工程项目施工技术资料与竣工档案的真实性、完整性、有效性、复杂性。
下列有关大理石的叙述，不正确的说法是( )。
A.大理石板材是一种碱性石材，容易被酸侵蚀而影响使用，因此除极少数石材以外，大理石磨光板材一般不宜用于室外饰面
B.大理石是变质岩，为中性石材
C.大理石的化学成分是碳酸钙和碳酸镁，为碱性石材
D.大理石是隐晶结构，为中等硬度石材
答案：B
解析：
2019版教材P35页
（二）天然大理石大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软，属中硬石材。
按计划的功能划分，建设工程项目施工进度计划分为（ ）。
A.控制性进度计划
B.指示性进度计划
C.指导性进度计划
D.实施性进度计划
E.总结性进度计划
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P131页
建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划。因此，正确选项是ACD。
2021二级建造师考试真题及答案9章 第9章
下列试验中，不属于焊后致密性试验的是（）。2018
A．氨气试验
B．煤油试漏
C．液压强度试验
D．真空箱试验
答案：C
解析：
本题考查的是焊后检验。致密性试验包括：液体盛装试漏、气密性实验、氨气实验、煤油试漏、氦气试验及真空箱试验。【教材内容已删除】
砌块的吊装一般按施工段依次进行，一般以一个或两个单元为一个施工段，进行 分段流水施工，其次序为（）。
A.先外后内，先远后近，先上后下
B.先外后内，先近后远，先下后上
C.先内后外，先远后近，先下后上
D.先外后内，先远后近，先下后上
在公路工程中用于以借为填或移挖作填地段，特别是在深挖高填相间、工程量大的鸡爪形地区，为减少挖、装、运、夯等工序，提高生产效率，宜采用（ ）。
A.光面爆破
B.微差爆破
C.预裂爆破
D.定向爆破
答案：D
解析：
2020版教材P4
它减少了挖、装、运、夯等工序，提高生产效率。在公路工程中用于以借为填或移挖作填地段，特别是在深挖高填相间、工程量大的鸡爪地区，采用定向爆破，一次可形成百米以至数百米路基。
背景：东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程，基础为局部桩承台加整体筏板基础，地上局部三层为框架结构，体育场中心屋盖为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。
工程选址位于某山坡，由业主单独发包某基础工程公司完成场坪的半挖半填工作，并在设计规定范围内实施强夯加固。
在现场施工过程中，监理工程师认为体育场馆看台混凝土梁属重要结构件，施工单位于施工前上报了详细的模板施工方案，监理工程师才批准开始施工。监理工程师同时提出：施工过程中该模板支拆及混凝土浇筑过程应重点检查。
屋盖网架施工后期，监理工程师要求施工单位提前上报屋盖玻璃幕淋水试验方案，方案经批准、现场施工完成后组织实施。
问题：
1．对于本工程的强夯地基，施工前、施工过程中、施工结束后应分别检查哪些内容？
2．施工过程中，看台梁模板应重点检查哪些内容？针对看台粱模板的施工方案，其中应重点审查哪些内容？
3．屋盖钢网架施工时，应检查哪些内容？
4．本案例中屋盖淋水试验方案主要有哪些内容？
答案：
解析：
1．强夯地基在各阶段的检查内容主要有：
(1)施工前应检查：夯锤重量、尺寸、落距控制手段、排水设施及被夯地基的土质；
(2)施工中应检查：落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围；
(3)施工结束后应检查：被夯地基的强度并进行承载力检验。
2．施工过程中,看台梁模板应重点检查：支拆方案是否可行,模板的强度、刚度、稳定性、支承面积、防水、防冻、平整度、几何尺寸、拼缝、隔离剂及涂刷、平面位置及垂直度、预埋件及预留孔洞等是否符合设计和规范要求,并控制好拆模时混凝土的强度和拆模的顺序。
看台梁属重要结构构件,对看台梁模板施工方案审查时,除模板的支拆方法外,还应重点检查支拆模方案的受力计算,确保安全合理、稳定可行。
3．钢网架安装时,应检查的主要内容有：钢结构零件及部件的制作质量、地脚螺栓及预留孔洞情况、安装平面轴线位置、标高、垂直度、平面弯曲、单元拼接长度与整体长度、支座中心偏移与高差、钢结构安装完成后环境影响造成的自然变形、节点平面紧贴情况、垫铁的位置及数量等。
4．屋盖玻璃幕淋水试验主要内容有：
将淋水装置安装在被检屋顶幕墙的外（上）表面,喷水水嘴离幕墙的距离不应小于530mm,并应在被检幕墙表面形成连续水幕。
每一检验区域喷淋面积应为1800mm×1800mm,喷水量不应小于4L／(m2·min),喷淋时间应持续5min,在室内观察有无渗漏现象发生。
某施工单位因延误了工期，需压缩某工作的持续时间，可采用的技术措施有（ ）。
A、增加每天的劳动力数量
B、改变施工工艺
C、用物质激励以提高工作效率
D、采用先进的施工机械
E、增加工作面
答案：B,D
解析：
本题考查的是工程进度的控制。技术措施有：（1）改进施工工艺和技术，缩短工艺技术间歇时间（如混凝土的早强剂等）；（2）改变施工方法以缩短持续时间（如现浇方案改为预制装配）；（3）采用先进的施工方法和施工机械。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（ ）。
A、 继续履行
B、 采取补救措施
C、 赔偿损失
D、 支付违约金
E、 定金
答案：A,B,C
解析：
《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
建设监理对工程建设实行的管理的依据为（ ）。
A．国家有关工程建设的法律、法规
B．批准的项目建设文件
C．工程建设合同
D．工程建设监理合同
E．建设项目法人的经济技术要求
施工进度控制在管理观念方面存在的主要问题不包括（）。
A.缺乏静态控制的观念
B.缺乏动态控制的观念
C.缺乏进度计划系统的观念
D.缺乏进度计划多方案比较和选优的观念
答案：A
解析：
2020新版教材P150页
二、施工方进度控制的管理措施：1.缺乏进度计划系统的观念；2.缺乏动态控制的观念；3.缺乏进度计划多方案比较和优选的观念。
