21年二级建造师考试试题及答案8辑 第1辑
水闸工作桥钢筋混凝土梁的跨度为5m，其承重模板拆除时，混凝土强度至少应达到设计强度的()。
A.50％
B.75％
C.80％
D.90％
答案：B
解析：
钢筋混凝土结构的承重模板，要求达到下列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模： (1)悬臂板、梁：跨度≤2m，75％；跨度>2m，100％。
(2)其他梁、板、拱：跨度≤2m。50％；跨度2～8m，70％；跨度>8m，100％。
故本题应选B。
施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（ ）。
A．鉴定程序严重违法
B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C．鉴定结论明显依据不足
D．经过质证不能作为证据使用
E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
（2019年）A公司中标承建一项热力站安装工程，该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃，二次给回水设计温度为80℃/60℃，设计压力为1.6MPa；热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等；采取整体隔声降噪综合处理，热力站系统工作原理如图4所示。?
?
工程实施过程中发生如下事件：?
事件一：安装工程开始前，A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验，划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点，并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴 线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。?
事件二：鉴于工程的专业性较强，A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质，且具有多年施工经验的下属B公司来完成。?
事件三：为方便施工，B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件，并征得了建设、监理单位的同意。?
事件四：工程施工过程中，质量监督部门对热力站工程进行监督检查，发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司，且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》，A公司与B公司涉嫌违反相关规定。?
问题：
1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。
2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。
3.补充事件一中设备基础的复验项目。
4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。
5.结合事件二和事件四，说明A公司和B公司的违规之处。
答案：
解析：
1.闭式系统。闭式系统为一次热网和二次热网采用换热器连接,该热力站主要设备有板式换热器,所以该系统属于闭式系统。 2.①:板式换热器;②:温控阀;③:补水泵;④:过滤器;⑤循环水泵。
3.管道及设备安装前，土建施工单位、工艺安装单位及监理单位应对预埋吊点的数量及位置，设备基础位置、表面质量、几何尺寸、高程及混凝土质量，预留孔洞的位置、尺寸及高程等共同复核检查，并办理书面交验手续。
4.设计单位。理由:拟将建筑结构作为临时承力构件时,需由设计单位对结构的承载力进行核算,判断其能否满足起吊和搬运设备的受力要求,核算满足要求后方可实施。
5.A公司将全部工作转包给B公司为非法转包。
转包认定:承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的。《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》。
施工组织设计是较为普遍采用的施工质量计划文件，其特点在于能较强地反映施工质量控制的（ ）。
A．层次性
B．技术性
C．包容性
D．强制性
E．可操作性
当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是()代换。
A.等强度
B.等面积
C.等刚度
D.等数量
答案：B
解析：
这是一道有关钢筋工程的题，主要考核最小配筋率设计原则下钢筋代换原则的知识点。
首先，搞清楚“配筋率”的概念。在《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第2．1．21条中明确了配筋率的定义：混凝土构件中配置的钢筋面积(或体积)与规定的混凝土截面面积(或体积)的比值。
题干中给定的限定条件是钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋，即必须满足配筋率最低限值的要求，所以，钢筋代换时，优先考虑等面积(或体积)代换的方式。
所以，本题的正确项为“B．等面积”。
关于现浇混凝土施工的做法，正确的是()。
A.混凝土浇筑前应对模板洒水，并保持模板表面有积水层
B.浇筑中如混凝土坍落度过小，应适当加水并搅拌均匀
C.混凝土振捣应均匀，浇筑范围较大则应延长振捣时间
D.混凝土的养护方法包括洒水、覆盖和喷涂养护剂
E.混凝土强度低于1．2MPa时不得在其上安装模板、支架
答案：D,E
解析：
本题是关于控制混凝土施工质量的相关内容。混凝土浇筑施工前应使模板湿润，所以要对模板洒水，但是浇筑前不能有积水，否则影响混凝土配合比(A)。混凝土坍落度是在施工前确定的参数，工地施工时出现不合适应找清原因，按施工实际情况调整水量，如是配合比设计的问题，则可能需要重新调整配合比，不能随意加水和搅拌(B)。混凝土振捣是使混凝土拌合均匀、分布均匀，过长时间的振捣反而会不利于混凝土均匀性和强度，一般混凝土振捣棒应有个合适的工作范围(C)。选项(E)是避免混凝土内部在未充分凝结时结构破坏的措施；(D)选项是混凝土养护方法的知识。
建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为( )。
A.项目建设的增值服务
B.项目目标控制服务
C.尽快发挥项目投资效益服务
D.提高项目管理效率服务
答案：A
解析：
建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设提供增值服务。
项目经理部对竣工工程成本核算的目的是（）。
A.考核项目管理绩效
B.寻求进一步降低成本的途径
C.考核企业经营效益
D.分析成本偏差的原因
答案：A
解析：
对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益。
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第2辑
某河道工程项目法人按照《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）编制了施工招标文件，招标文件规定不允许联合体投标。投投标人递交的投标文件由投标函及附录、授权委托书（含法定代表人证明文件）、投标保证金、项目管理机构、施工组织设计、资格审查资料、拟分包情况表、已标价工程量清单组成。投标文件拟将渠道混凝土砌块衬砌项目分包，填报了拟分包情况表。
经评标委员会评审，该投标人中标，并签订合同。施工期第一个月完成的项目和工程量（或费用）如下：
（1）80m3/h 挖泥船施工，河道疏浚（5km，断面积48m2）；
（2）施工期自然回淤清除（断面积2m2）；
（3）河道疏浚超挖断面积（4m2）；
（4）排泥管安装拆除，费用10 万元；
（5）开工展布，费用4 万元；
（6）施工辅助工程，包括浚前扫床和障碍物清除及其他辅助工程，费用50 万元。
【问题】
1.渠道混凝土砌块衬砌项目分包中，拟分包人须提供的证明资料有哪些？
2.根据《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》（水建管【2005】80 号），投标
文件中资格审查资料须提供的企业和人员证书有哪些？
3.根据背景资料，施工期第1 月不能另行计量和支付的项目有哪些？
4.若80m3/h 挖泥船单价为12 元/ m3，每月工程质量保证金按工程款的5%扣留，计算施工期第1 月应支付的工程款和扣留的工程质量保证金。
答案：
解析：
1.分包人的资质、业绩及项目法人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员属于分包单位人员的证明材料（包括聘用合同、合法工资关系的证明材料、社会保险关系证明材料或其他有效证明其为本单位人员的身份文件）。
2. （1）企业安全生产许可证；（2）企业主要负责人安全生产考核合格证；（3）项目负责人（项目经理）安全生产考核合格证；（4）专职安全生产人员安全生产考核合格证；（4）专职安全生产人员安全生产考核合格证。
3. （1）施工期自然回淤清除（断面积2m2）；（2）河道疏浚超挖断面积（4m2）；（3）排泥管安装拆除，费用10 万元；（4）开工展布，费用4 万元；
4. 河道疏浚工程费用：48×5000×12÷10000=288 万元；第一个月工程款：288+50=338 万元；应扣留的工程质量保证金：338×5%=16.9 万元；应支付的工程款：338-16.9=321.1 万元
下列关于民用建筑设置防护栏杆的说法，错误的是（ ）。
A.临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m
B.临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m
C.住宅楼的栏杆采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m
D.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于1.05m
答案：D
解析：
临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m，住宅楼的栏杆采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m，室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。
（2013年案例一）
【背景资料】
某房屋建筑工程，建筑面积6000m2，钢筋混凝土独立基础，现浇钢筋混凝土框架结构，填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑,根据，《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）和《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件三：施工总承包单位要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图（如下图所示），经批准后按此组织实施。
室内装饰工程时标网络计划图（时间单位：周）
事件四：在室内装饰工程施工过程中，因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误，
导致工作F的结束时间拖延14天，为此，施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由，向项目监理机构提出工期索赔14天的申请。
【问题】
（1）事件三中室内装饰工程的工期为多少天？并写出该网络计划的的关键线路（用节点表示）
（2）事件四中，施工总承包单位提出的工期索赔14天是否成立？说明理由。
答案：
解析：
（1）参见教材P181。
根据题目给出的时标网络计划图，可知室内装饰工程工期为84d（共12周）。
本工程计算工期等于计划工期，所有总时差为0的工作为关键工作，则其关键线路为：①→②→④→⑧→⑨→⑩。
（2）参见教材P151。
事件四中施工总承包单位提出的工期索赔14d的说法不成立。
理由：虽然该事件是由于加工材料交付时间延误造成的，属于非承包商原因，但受到影响的工作F并
未处于关键线路上，其总时差为7d（1周）。因此，施工单位提出索赔时，应将总时差的7d扣除，可索赔工期为14-7=7（d）
下列建设工程承包模式中，除（）以外都属于施工方项目管理范畴。
A.施工总承包
B.设计、施工综合承包
C.施工总承包管理
D.施工分包
答案：B
解析：
2020新版教材P6页
选项A、C、D都属于施工方的项目管理。选项B属于建设项目总承包的一种类型，同类的还有设计、施工、采购综合承包等。@##
全站仪主要由( )部分组成。
A.测角设备和测距仪
B.仪器和脚架
C.电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置
D.经纬仪和激光测距仪
答案：C
解析：
2019版教材P47页
全站仪又称全站型电子速测仪，是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器，由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。
水准仪的主要功能是测量两点间的（ ）。
A.高程
B.高差
C.距离
D.夹角
答案：B
解析：
水准仪不能直接测量待定点的高程，但可由控制点的已知高程来推算测点的高程。
进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。在调查研究和收集整理后，紧接着应进行的工作是（）
A.进行进度计划系统结构分析
B.进行项目结构分析
C.编制各级进度计划
D.确定工作编码
答案：B
解析：
2020新版教材P129页
建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：(1)调查研究和收集资料；(2)进行项目结构分析；(3)进行进度计划系统的结构分析
根据《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001，坝体反滤料压实检查项目中不包括()。
A、干密度
B、含水率
C、含泥量
D、颗粒级配
答案：B
解析：
反滤料压实的检查项目，表2F332024第二行反滤料，检查项目为干密度、颗粒级配、含泥量，@##
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第3辑
工程材料的检验程度，有（ ）三种类型。
A．免检、自检、专检
B．免检、抽检、全检
C．抽检、专检、专检
D．自检、互检、专检
适用于10m深水基础的围堰是()
A、套箱围堰
B、土袋围堰
C、铁丝笼围堰
D、双壁钢围堰
答案：D
解析：
2020版教材P54页
表2K321021 考点：各类围堰施工技术要求 由表可知，双壁围堰适用于深水基础，
施工合同中有关合同价款的分析内容，除合同价格和计价方法外，还应包括（）。2017
A.工期要求
B.合同变更
C.索赔程序
D.价格补偿条件
答案：D
解析：
本题考查的是施工分包合同的实施。合同价款分析应考虑的重点内容是合同价格，计价方法和价格补偿条件。
某施工单位承接某工厂扩建的一个涂装车间机电工程项目，合同工程造价为1300万元。合同约定：工程标准设备由甲方提供，工程材料、非标准设备由乙方采购供货。按建筑安装工程费用组成除去税金和公司管理费后，经公司成本控制中心测算，下达给项目部考核成本为1100万元。项目部根据内部签订的承包合同要求，结合工程具体情况，按现行建筑安装工程费用进行分析测算，计划成本为1000万元。
该项目部以降低项目成本的合同措施入手，对甲方提供消防的联动设备进行了严格的检查和试验，对工程材料、非标准设备采购供货，加大了成本控制的力度，采取了一些有效的保证措施，最后取得较好的经济效益，实现成本降低率为8%。
问题：
1．简述现行建筑安装工程费用的组成。
2．降低项目成本的合同措施是什么？
3．简述消防联动设备的组成。
4．按承包合同要求成本降低额是多少？
答案：
解析：
1．现行建筑安装工程费用组成
(1)按费用构成要素划分建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费。
(2)按造价形成划分建筑安装工程费包括：分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。
2．降低项目成本的合同措施
(1)选用适当的合同结构模式。在施工项目组织的模式中,有多种合同结构模式,在使用时,必须对其进行分析、比较,要选用适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式。比如,将非标准设备制造、安装争取到手,
(2)合同条款要严谨。在合同条文中应细致考虑一切影响成本、效益的因素。特别是潜在的风险因素,通过对引起成本变动的风险因素的识别和分析,采取必要的风险对策。
(3)全过程的合同控制。采取合同措施控制项目成本,应贯彻在从合同谈判到合同终结的整个过程中。
3．消防联动设备的组成消防联动设备甲方提供包括：防火门、防火卷帘门的控制,防排烟风机、排烟阀的控制,空调、通风设施的紧急停止,电梯控制监视。
4．成本降低率=（计划成本-实际成本）／计划成本。
成本降低额=计划成本-实际成本所以,承包合同要求成本降低额为：1000×8%=80（万元）。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，下列说法中正确的是( ) 。
A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和增加费用，不包括利润
B.由于发包人原因引起的暂停施工，暂停施工期间发包人应负责妥善保护工程
C.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D.暂停施工后，因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，不包括利润
答案：C
解析：
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。因此，选项C 正确。
建设单位相关的安全责任包括()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
答案：A,E
解析：
2020版教材P249页
建设单位相关的安全责任：(1)依法办理有关批准手续；(2)向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期；(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；(6)申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；(7)装修工程和拆除工程的规定。
（ ）属于人工定额方法中的计时测定的方法。
A．统计分析法
B．写实记录法
C．比较类推法
D．经验估算法
投标报价可采用的策略是（）。
A.提出改进技术方案
B.提前递交标书
C.低于成本价竞标
D.适当延长工期
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第4辑
公路工程质量事故分为()。
A.较大质量事故
B.质量缺陷
C.一般质量事故
D.特别重大质量事故
E.重大质量事故
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P351
质量事故分为特别重大质量事故，重大质量事故，较大质量事故和一般质量事故四个等级
本案跑水事件维修完成后，应当由( )组织验收。
A. 总包施工单位
B. 医院
C. 监理单位
D. 家装队
背景：某单位办公楼建筑面积24000m2，采用现浇混凝土框架结构，基础为筏板式基础，地下2层，地上15层。基础埋深8.4m，地下水位-2.6m，现场地坪标高-0.8m。
施工过程中发生了以下事件：
事件一：基坑开挖到设计标高后，发现有部分软弱下卧层，施工单位于是针对此问题制定了处理方案并进行了处理。
事件二：软弱下卧层处理完成后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽。
事件三：基础工程正常施工，基础施工完毕后进行回填，填土施工前，施工单位按要求对基底进行了处理。回填土施工结束后施工单位亦按规定进行了检查，其结果满足设计或规范要求。
问题：
1．本工程基坑工程中哪些分项工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，说明理由。
2．事件一中有哪些不妥之处？分别说明理由。
3．事件二中，工程验槽的做法是否妥当？并说明理由。
4．事件三中，施工单位应如何控制土方回填的质量？
答案：
解析：
1．本工程基坑支护工程、降水工程、土方开挖工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
理由：本工程基坑深度为“8.4m-0.8m+垫层厚度”,约7.8m,超过了5m。根据住房和城乡建设部建质[2009]87号文件规定,开挖深度超过5m(含5m)的基坑的土方开挖、支护、降水工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工方案需要组织专家论证。
2．不妥之处及理由如下：
不妥之一：基坑直接开挖至设计标高。
理由：基坑采用机械开挖，挖至基底和边坡设计标高尺寸时，应预留200-300mm厚度的土方进行人工清槽、修坡，避免超挖、扰动基层的地层。
不妥之二：施工单位直接对软弱下卧层进行处理不妥。
理由：施工单位应会同监理单位、建设单位、勘察单位、设计单位一起确定处理方案，报监理单位批准后方可执行。
3．不妥。
理由：规范规定基坑验槽应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位相关人员共同参加验槽,检查基槽尺寸、标高、地基土与工程地质勘察报告、设计图纸是否相符,有无破坏原状土的结构或发生较大的扰动现象,并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
4．土方回填质量控制要点：
1)回填材料的粒径、含水率等应符合设计要求和规范规定。
2)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除积水,挖出淤泥,验收基底标高。
3)填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具经试验确定。填方应按设计要求预留沉降量,一般不超过填方高度的3%。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%,预留沉降量比常温时适当增加。土方中不得含冻土块及填土层受冻。
下列流水参数中，不属于空间参数的是(??)。
A.流水强度
B.工作面
C.施工段
D.施工层
答案：A
解析：
本题考核的是公路工程的空间参数。公路工程的空间参数：工作面、施工段m、施工层。流水强度属于工艺参数。
不满足火灾报警控制器安装要求的是（ ）
A．火灾报警控制器可以在墙上相应的高度安装
B．控制器安装的位置距离内必须有无障碍操作空间
C．需要从后面检修时应在后面留有足够的检修空间
D．控制器的正面操作空间以满足修理人员能够站立为标准
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其人有关部门备案。
A.10
B.15
C.30
D.60
答案：B
解析：
2019新版教材P294页
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起1 5日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
现场控制器与各类监控点的连接，在强干扰环境中或远距离传输时，宜选用（ ）。
A.光纤
B.电源线
C.屏蔽线
D.普通线材
答案：A
解析：
本题考核的是现场控制器安装技术。现场控制器与各类监控点的连接，在强干扰环境中或远距离传输时，宜选用光纤。
下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（ ）。
A、投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B、联合体未提交共同投标协议
C、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E、投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
答案：B,C,D,E
解析：
考点:招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P80。
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第5辑
某施工单位承接了一段路基工程施工，其中K8+780～K8+810为C20片石混凝土重力式挡土墙，墙高最高为12m，设计要求地基容许承载力不小于0.5MPa。片石混凝土挡土墙立面如下图所示。挡土墙施工流程为：施工准备→测量放线→基槽开挖→验基→地基承载力检测→测量放线→搭脚手架→立模加固→浇筑混凝土并人工摆放片石→拆除模板交验→养护。
施工中，采用挖掘机开挖基槽，分段开挖长度根据现场地质情况确定。机械开挖至基底设计标高以上0.3m时，重新进行测量放线，确定开挖正确且不偏位的情况下改用人工清理基底，开挖至设计标高后，用蛙式电动夯将基底夯实，使压实度达到90%以上，检测基底承载力，发现部分基底承载力为0.45MPa。地下水对该基槽无影响。
模板采用钢模板分片拼装后，再按设计位置分段拼装，模板在安装前进行了打磨、并刷脱模剂。每段拼完后，四边挂线调整模板直顺度，符合质量要求后固定。施工单位采用拌合站集中拌制混凝土，搅拌运输车运输混凝土，混凝土到达现场后，通过溜槽灌注，混凝土自由落体高度不大于2m。采用插入式振动棒振捣密实。混凝土分层浇筑，每层混凝土浇筑完成后，加填一层片石。片石在填放前用水冲洗干净，片石的强度不小于30MPa，片石的最大尺寸不大于结构最小尺寸的1/4，最小尺寸不小于15cm。施工单位在施工中注重控制片石投放质量，保证了净间距不小于15cm，片石与模板间的净间距不小于25cm，片石体积不超过片石混凝土总体积的30%。
拆模在混凝土强度达到2.5MPa进行，同时考虑拆模时混凝土的温度（由水泥水化热引起）不能过高。模板的拆除顺序遵循先支先拆、后支后拆的原则进行。拆模后，混凝土表面局部出现蜂窝缺陷，但确认施工过程中未出现漏浆及模板变形、跑模现象。
【问题】
1.判断挡土墙位于路基左侧还是右侧，并说明理由。写出图中构造A的名称。
2.提出该项目基底承载力不能满足设计要求时的工程处理措施。
3.片石混凝土浇筑与拆模中的错误并改正。
4.分析混凝土表面局部出现有蜂窝缺陷的可能原因。
答案：
解析：
1.挡土墙位于路基左侧，因为立面图中从左到右里程是由大到小（或：当人站在挡土墙起点桩号K8+780向挡土墙终点桩号K8+810看时，挡墙位于人的左侧）。构造A为沉降缝与伸缩缝。
2.（1）超挖换填水稳定性好、强度高的材料；（2）掺加水泥、石灰等进行土壤改良；（3）增大压实功，提高压实度；（4）设置片石混凝土等扩大基础。
3.“片石体积不超过片石混凝土总体积的30%”错误，应为“片石体积不超过片石混凝土总体积的20%”。
“模板的拆除顺序遵循先支先拆、后支后拆的原则进行”错误；应为“模板的拆除顺序遵循先支后拆、后支先拆的顺序进行”。
4.混凝土表面局部出现有蜂窝缺陷的可能原因有：（1）振捣设备选择不合理；（2）过振；（3）漏振（欠振）；（4）材料计量不准确；（5）拌合不均匀（拌合时间不够）；（6）混凝土配合比设计不合理。
【背景资料】
某装机容量50万kW的水电站工程建于山区河流上，拦河大坝为2级建筑物，采用碾压式混凝土重力坝，坝高60mm，坝体浇筑施工期近2年，施工导流采取隧洞导流的方式。
导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；相距10m时，需停止一方工作，单向开挖贯通。
项目法人应根据工程进度安排，在计划下闸蓄水前6个月，向工程所在地省级人民政府能源主管部门报送工程蓄水验收申请，并抄送验收主持单位。
【问题】
1．确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。
2．根据《水工建筑物地下工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。
3．根据蓄水验收有关规定，通过水电工程蓄水验收应当具备的基本条件有哪些。
答案：
解析：
1．该围堰的建筑物级别应为4级。 原因：其保护对象为2级建筑物，而其使用年限不足两年，其围堰高度不足50．0m，故该建筑级别为4级。
2．根据规范要求，相向开挖的两个工作面在相距30m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；在相距15m时，应停止一方工作，单项开挖贯通。
3．通过水电工程蓄水验收应当具备的基本条件包括:
(1)工程形象面貌满足水库蓄水要求，挡水、 引水、 泄水建筑物满足防洪度汛和工程安全要求 。
(2)近坝区影响工程安全运行滑坡体、危岩体 、崩塌堆积体等地质灾害已按设计要求进行处理。
(3)与蓄水有关的建筑物的内外部监测仪器、 设备已按设计要求埋设和调试，并已测得初始值 。需进行水库地震监测的工程，其水库地震监测系统己投入运行，并取得本底值 。
(4)已编制下闸蓄水施工组织设计， 制定水库调度和度汛规划， 以及蓄水期事故应急救援预案 。
(5)安全鉴定单位已提交工程蓄水安全鉴定报告，并有可以下闸蓄水的明确结论 。
(6)建设征地移民安置已通过专项验收 ，并有不影响工程蓄水的明确结论 。
关于挖孔桩施工的技术要求，错误的是（）。
A.桩孔间距小于3倍间距时必须间隔交错跳挖
B.桩孔必须挖一节、浇筑一节护壁
C.禁止任何车辆在桩孔边5m内行驶
D.桩孔每挖一节后，应进行孔底处理
答案：D
解析：
2019版教材P123页
(6) 挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理。
根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是（）。
A.罚款
B.赔偿损失
C.没收财产
D.赔礼道歉
答案：C
解析：
2019版教材P40页
《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主邢和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。
（2014年） 关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。
A.经依法登记，发生设立效力
B.合同签字盖章，发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记
D.未经登记，不动产交易合同无效
答案：A
解析：
不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律法规登记，自记载于不动产登记薄时 发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有 的自然资源，所有权可以不登记。
在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有（）。
A.未取得安全许可证进行施工
B.转让或接受转让安全生产许可证
C.冒用安全生产许可证
D.安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废
E.安全生产许可证期满后继续进行生产
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P203页
安全生产许可证违法行为主要有：（1）未取得安全生产许可证擅自从事施工活动；（2）安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动；（3）转让安全生产许可证；（4）以不正当手段取得安全生产许可证。
根据《全国建筑市场各方主体位工程质量不良行为认定标准》，下列选项中可被认定为施工单位工程质量不良行为的有（）
A.不按工程设计和技术标准施工的
B.使用不合格材料、构配件的
C.不履行或拖延履行保修义务的
D.不按承包合同履行义务的
E.未对涉及工程结构安全的试件、材料取样检测的
答案：A,B,C,E
解析：
2019新版教材P104页
(三）工程质量不良行为“认定标准(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；（5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
自项目开始至项目完成指的是项目的()。
A.审批期
B.准备期
C.实施期
D.验收期
答案：C
解析：
2020新版教材P2页
“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期。@##
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第6辑
适用于断面跨度大、地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中的浅埋暗挖施工法是( )。
A.单侧壁导坑法
B.双侧壁导坑法
C.全断面法
D.中洞法
答案：A
解析：
2020版教材P106
（四）单侧壁导坑法：单侧壁导坑法适用于断面跨度大，地表沉陷难于控制的软弱松散围岩处隧道施工。
用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能（）
A.在合同依法订立之后进行
B.变更合同期限和劳动报酬
C.变更劳动保护和工作条件
D.违反法律法规的强制性规定
答案：D
解析：
2020版教材P133
变更劳动合同时应当注意：（1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行；（2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意；（3)不得违反法律法规的强制性规定；（4)劳动合同的变更须采用书面形式。
项目施工中开发使用“四新”技术的依据是()。
A.先进施工工艺
B.先进施工方法
C.现有施工技术水平
D.“十项”新技术
E.现有管理水平
答案：C,E
解析：
2020版教材P158
根据现有的施工技术水平和管理水平，对项目施工中开发和使用的“四新”技术应做出规划并采取可行的技术、管理措施来满足工期和质量等要求。
适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。
A、酚醛复合风管
B、玻璃纤维复合风管
C、聚氨酯复合风管
D、硬聚氯乙烯风管
答案：C
解析：
非金属风管的使用范围主要有：(1)酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用；(2)聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用；(3)玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用；(4)硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。
关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（ ）。
A.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
B.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，由国务院批准
C.在全国重点文物保护单位的建设控制地带进行爆破作业，须经国务院文物行政部门批准
D.不得破坏文物保护单位的历史风貌
E.全国重点文物保护单位不得拆除
答案：B,C
解析：
ADE正确，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。
B错误，文物保护单位的建设控制地带的订权限如下:
C错误，应为征得国务院文物行政部门同意而不是批准。在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
竣工图是水利工程档案的重要组成部分，其中的项目总平面图应由（ ）进行编制。
A. 施工单位
B. 项目法人
C. 监理
D. 设计单位
答案：B
解析：
项目法人应负责编制项目总平面图和综合管线竣工图。施工单位应以单位工程或专业为单位编制竣工图。竣工图须由编制单位在图标上方空白处逐张加盖竣工图章，有关单位和责任人应严格履行签字手续。
某建设单位新建传媒大厦项目，对其中的消防工程公开招标，由于该大厦属于超高层建筑，且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊，招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件，定于3月20日开标。
投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。
3月20日，招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误，招标人修正错误后进行了开标。
A单位递交的投标文件中，其施工方案按照消防系统的构成对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统和火灾报警系统进行了详细阐述。评标专家认为不够全面，评分较低。
【问题】
2．指出招标人在招标过程中的错误？
答案：
解析：
依据《招标投标法》和《招标投标实施条例》的有关规定。招标人在招标过程中的错误有：
错误一：发出招标文件日期至开标日期为19日，不满足《招标投标法》规定的最短不得少于二十日的规定。
错误二：3月10日修改标书距离投标截止日期为10日，不满足《招标投标法》中规定的至少15日的规定。
错误三：3月10日仅向提出质疑的三家单位发出了澄清不符合规定，应以书面形式通知所招标文件收受人。
错误四：评标委员会中技术经济专家为成员总数的3/5，少于《招标投标法》规定的2/3。
下列岩石中，按照软硬程度岩石可分为( )。
A.硬质岩、软质岩、极软岩
B.硬质岩、较破碎岩体、破碎岩体
C.硬质岩、软质岩、极破碎岩体
D.硬质岩、软质岩、破碎岩体
答案：A
解析：
本题考核的是岩石的工程分类。岩石按软硬程度可分为硬质岩、软质岩和极软岩三类。
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第7辑
在施工过程的工程质量验收中发现质量不符合要求时，不正确的处理方法是（ ）。
A.一般的缺陷，经翻修或更换器具、设备予以解决后，应重新进行验收
B.更为严重的缺陷，按一定的技术方案进行加固处理后，在不影响安全和主要使用功能条件下，可按技术处理方案和协商文件进行验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.经过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，经鉴定后可降低安全等级使用
某公路改造项目计划投资1500万元，计划工期为5个月。则影响该项目目标实现的因素中，决定性因素是（）
A.组织
B.方法
C.工具
D.人力资源
答案：A
解析：
2020新版教材P8页
系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。
供热管道焊接施工单位应有负责焊接工艺的( )。
A.技术人员
B.负责人
C.检查人员
D.焊工
E.检验人员
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P339
供热管道焊接施工单位应具备的条件中，原文是有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员。
下列事实中，发生不当得利的事实有（ ）。
A．养子女给其生父母的赡养费
B．甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料
C．给付因赌博而欠的钱款
D．售货员找零时多找给顾客的钱
通常用于替代铜及其他有色金属制作如齿轮、轴承、垫圈等的塑料有()。
A.聚苯乙烯
B.聚酰胺
C.聚碳酸酯
D.聚丙烯
答案：B
解析：
2019版教材P5页
聚酰胺（PA）常用于代替铜及其他有色金属制作机械、化工、电器零件，如齿轮、轴承、油管、密封圈等。
下列施工成本管理的基本流程，正确的是（）
A.成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核
B.成本预测→管理计划→过程控制→管理决策→成本核算→分析和考核
C.管理计划→成本决策→过程控制→成本核算→分析和考核
D.成本决策→过程控制→管理计划→管理决策→分析和考核
答案：A
解析：
（一）施工成本管理流程
(l)施工成本管理的基本流程：成本预测→管理决策→管理计划→过程控制→成本核算→分析和考核。
配制预应力结构的混凝土，应优先采用（ ）。
A.普通硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.火山灰质硅酸盐水泥
D.粉煤灰质硅酸盐水泥
答案：A
解析：
本题主要考查的是预应力混凝土配制与浇筑。预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥，不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后( )d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
A.7
B.14
C.20
D.28
答案：D
解析：
本题涉及的考点是索赔意向通知和索赔通知。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
21年二级建造师考试试题及答案8辑 第8辑
建筑工程施工质量控制难度大的原因有()。
A、 建筑产品的单件性
B、 规范化的生产工艺
C、 施工生产的流动性
D、 成套的生产设备
E、 复杂的工序关系
答案：A,C,E
解析：
由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线、规范化的生产工艺、完善的检测技术、成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大、人员多、工序多、关系复杂、作业环境差，都加大了质量控制的难度。
下列施工成本控制依据中，能提供工程实际完成量及工程款实际支付情况的是（ ）。
A.工程承包合同
B.施工成本计划
C.进度报告
D.工程变更文件
答案：C
解析：
2020版教材P109页
进度报告提供了每一时刻工程实际完成量，工程施工成本实际支付情况等重要信息
立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在()。
A、吊盘的下层盘
B、吊盘的上层盘
C、固定盘下
D、井壁上
答案：A
解析：
本题考核的是立井井筒施工的中心回转式抓岩机的固定位置。立井井筒掘进的装岩设备主要是抓岩机。采用的抓岩机械有长绳悬吊抓岩机、中心回转抓岩机、环行轨道抓岩机和靠壁抓岩机等。对于长绳悬吊抓岩机，施工中工人的劳动强度较大，抓斗的灵活性较差；中心回转抓岩机安设在下层吊盘，安装使用都很方便；环行轨道抓岩机由于其轨道的特殊性，使用中不如中心回转抓岩机方便；靠壁抓岩机由于是固定在井壁上，要求围岩条件较好，因而一般适用于冶金矿山立井井筒的掘进。
编制施工进度控制的工作流程属于施工方进度控制的（ ）。
A．组织措施
B．管理措施
C．经济措施
D．技术措施
正确答案：A
施工进度控制的组织措施包括设专门的进度控制工作部门。编制进度控制的工作流程，编制进度控制的任务分工表。确定进度控制的协调机制等。
下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。
A.警告
B.拘留
C.拘役
D.没收非法财产
答案：C
解析：
2020版教材P40页
《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。
根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有（ ）。
A、 本人应征服兵役的
B、 非因本人意愿中断就业的
C、 本人已经失业，有身份证明的
D、 本人已经进行失业登记，并有求职要求的
E、 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
答案：B,D,E
解析：
失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：（1）失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；（2）非因本人意愿中断就业的；（3）已经进行失业登记，并有求职要求的。
张某被某建筑公司正在施工的建筑坠落物砸伤住院，花费医疗费16000元，张某向人民法院起诉,并向法院递交了诊断证明，则该诊断证明是（）。
A.鉴定结论
B.书证
C.证人证言
D.勘验笔录
答案：B
解析：
2020版教材P311页
2.书证书证，是指以文字、符号所记录或表示的，以证明待证事实的文书，如合同、书信、文件、票据等。书证是民事诉讼和仲裁中普遍并大量应用的一种证据。
按照民用建筑分类标准，属于超高层建筑的是（ ）。
A、高度50m的建筑
B、高度70m的建筑
C、高度90m的建筑
D、高度110m的建筑
答案：D
解析：
2020版教材P 1
本题考查的是民用建筑分类。建筑高度大于100m的民用建筑为超层建筑。
