21年二级建造师每日一练8篇 第1篇
A施工单位承包某外商投资的工业厂房，机电工程项目工程内容有：厂房内通风除尘、空调、消防、电气、给水排水、蒸汽锅炉、蒸汽管道、纯水系统等，其中中央空调冷冻机组、蒸汽锅炉、纯水处理设备及管道材料等为进口，由建设单位采购；纯水处理系统由建设单位指定的专业设计单位设计。工程于2009年5月通过竣工验收后，发生下列事件：
事件一，厂房内通风除尘系统运行一年中空气洁净始终达不到设计要求，通过检查排除了设备材料和设计原因。
事件二，纯水系统运行半年中，抽取的水质经过化验不能达到标准要求，建设单位要求A施工单位负责整改并承担其费用，但施工单位经过仔细检查发现是由于设计错误造成，因此A施工单位答应可以进行整改保修，拒绝承担维修费用。
事件三，在保修期内，由建设单位提供的风机盘管在计算机房发生断裂而漏水，使建筑装修及计算机均遭到损失，经查冷水柔性接管及其连接用固定件是由建设单位提供的新型材料信息，由A施工单位负责采购供应，属于不合格品，为此建设单位向施工单位发出质量投诉。
事件四，2010年10月建设单位在生产过程中发现质量问题，要求A施工单位进行维修，但A施工单位以合同规定保修期限为一年拒绝修理。
问题：
1.在事件一中，建设单位要求A施工单位按设计图纸对通风除尘系统进行整改，并要求A施工单位承担所整改的全部费用，建设单位的要求是否合理，为什么？
2.在事件二中，A施工单位的做法正确吗？为什么？
3.在事件三中，施工单位接到投诉应如何处理？
4.在事件三中，若由施工单位全面维修，在维修过程中冷冻水柔性接管及其连接用固定件采用了建设单位提供的新型材料，维修完成后施工单位应进行什么性质的回访？为什么？
5.在事件四中，A施工单位的做法是否合适？为什么？
答案：
解析：
1.建设单位的要求是合理的。根据工程质量保修的规定，承包人未按照标准、规范和设计要求施工造成的质量缺陷，应由承包人负责修理并承担经济责任。
2.A施工单位的做法正确。根据工程质量保修的规定，由于设计造成的质量缺陷，应由设计承担经济责任。当由A施工单位修理时，费用数额应按合同约定，不足部分应由发包人补偿。
3.施工单位接到用户投诉应尽快派技术责任人员到事故现场会同用户认真调查分析处理。
4.应进行技术性回访。由于维修所使用的冷冻水柔性接管及其连接用固定件采用了建设单位提供的新型材料，需了解其使用性能和效果。
5.施工单位这种做法不合适。根据《建设工程质量管理条例》规定，A施工单位与建设单位虽然有合同约定，但该合同约定显然违背了国家法律法规，是无效的约定。A施工单位不能以合同约定保修期限而拒绝承担保修责任，而是应立即派人前往检查，并会同有关单位（包括建设、设计、制造厂、监理等单位）做出鉴定，提出修理方案，承担相应的保修责任。
建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括()。
A.施工行为地
B.合同纠纷发生地
C.合同签订地
D.发包人或承包人住所地
答案：B
解析：
2019新版教材P307页
《民事诉讼法》规定，合同或其他财产权益纠纷的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
生产规模小、危险因素少的施工单位，其生产安全事故应急预案体系可以（）。
A、 只编写综合应急预案
B、 只编写现场处置方案
C、 将专项应急预案与现场处置方案合并编写
D、 将综合应急预案与专项应急预案合并编写
答案：D
解析：
生产规模小、危险因素少的施工单位，综合应急预案和专项应急预案可以合并编写
矿井联系测量的主要目的是（）。
A、建立矿井测量控制网
B、进行矿井定向
C、标设井下巷道和硐室位置
D、使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统
答案：D
解析：
本题考核的是矿井联系测量的主要目的。矿井联系测量的目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。
某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误，施工费用增加，该风险属于()。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
答案：C
解析：
2020新版教材P39页
建设工程项目的风险包括组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险。其中工程环境风险又包括：自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、气象条件、引起火灾和爆炸的因素等。
21年二级建造师每日一练8篇 第2篇
某高层住宅工程结构设计合理，使用年限50年。屋面防水是一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格，施工单位出具的质量保修书中有下面的内容，其中不符合法律法规要求的是（）。
A.电气管线，给水排水管道，装修工程为1年
B.屋面防水工程为7年
C.有防水要求的卫生间、厨房为5年
D.基础工程为50年
答案：A
解析：
2019新版教材P296页
《建设工程质量管理条例》规定，电气管线，给水排水管道，装修工程的最低保修期为2年。
多台起重机同时起吊一个构件时，下列要求错误的是（ ）。
A.多台起重机所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷
B.双机抬吊时，单机载荷不得超过额定起重量的85%
C.由专人一人统一指挥，一人发出作业指令
D.起升过程中，应使作用在起重机械上力的方向和大小的变化保持到最小
答案：B
解析：
本题考查流动式起重机的参数及使用要求。单机载荷不得超过额定起重量的 80%。
根据《文物保护法》，下列选项属于在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定的是（）。
A.地下埋藏的文物，任何单位或个人都不得私自发掘
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动
D.对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理
E.考古发掘的文物，任何单位或个人不得侵占
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P197
《文物保护法》规定，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。
关于施工方项目管理目标和任务，下列说法中正确的是（ ）。
A.施工总承包管理方对所承包的工程承担施工任务执行和组织的总的责任
B.施工方项目管理服务于施工方的利益，而不需要考虑其他方
C.由业主方选定的分包方应经过施工总承包管理方的认可
D.建设项目工程总承包的主要意义是总价包干和交钥匙
答案：C
解析：
施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任;施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益;建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。@##
某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV)＜0，进度偏差(SV)＜0，则表明()。
A.已完工程实际费用节约
B.已完工程实际进度超前
C.已完工程实际费用＞已完工作预算费用
D.计划工作预算费用＞已完工作实际费用
答案：C
解析：
2020新版教材P112页
1.费用偏差当费用偏差(CV)为负值时，即表示项目运行超出预算费用；当费用偏差(CV）为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用。当进度偏差(SV)为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当进度偏差(SV)为正值时，表示进度提前，即实际进度快于计划进度。
21年二级建造师每日一练8篇 第3篇
矿业工程是大型综合性建设项目，除了生产系统复杂外，还具有（ ）的特点。
A.施工组织简单
B.工程投资大
C.建设周期长
D.组织关系复杂
E.对环境影响小
答案：B,C,D
解析：
P99-104
矿业工程是大型综合性建设项目，不但生产系统复杂．同时投资大，一般投资均在几十亿元，建设周期长，建设速度快的也需要几年甚至十几年。涉及的内容广泛，参建单位多，因而组织关系复杂。同时，矿业工程施工引起的环境问题类型较为复杂，依据问题性质将矿山环境问题划分为：“三废”问题、地面变形问题、矿山排（突）水、供水、生态环保三者之间的矛盾问题、沙漠化和水土流失等问题。综合分析，本题的选项是BCD
背景
某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内时执行原有综合单价；工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的0.9倍计算；工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件：事件一：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低、先快后慢、先静后振、由路基中心向边缘碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。事件二：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20天，施工单位提出工期和费用索赔。事件三：工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如下表所示：
问题：
1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术参数？
2.分别指出事件一中压实作业的错误之处并写出正确做法。
3.事件二中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。
4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。
答案：
解析：
1.试验段还应确定的技术参数有：(1)路基预沉量值；(2)压实遍数；(3)路基宽度内每层虚铺厚度。
2.事件一中压实作业的错误之处(1)：压路机碾压时，先高后低、先快后慢。正确做法：压路机碾压时，应先低后高、先慢后快、先轻后重，轮迹重叠。错误之处(2)：由路基中心向边缘碾压。正确做法：碾压应从路基边缘向中央碾压，在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。
3.施工单位的索赔成立。理由：因农田补偿问题延误工期20天是建设单位的责任，并且导致施工无法进行，理应索赔。
4.借土回填费用：（30000-25000）/25000=20%＞15%，故实际支付费用为：25000*(1+15%)=28750*21-603750（元）；(30000-28750)*21*0.9=23625（元）；603750+23625=627375(元).抛石挤淤费用：（16000-12800）/16000=20%＞15%，故实际支付费用为：12800*76*1.1=1070080（元）。
本案例第1问主要考查路基压实施工试验段的目的。在正式进行路基压实前，有条件时应做试验段，以便取得路基施工相关的技术参数。试验的目的有：(1)确定路基预沉量值；(2)合理选用压实机具，选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等；(3)按压实要求，确定压实遍数；(4)确定路基宽度内每层虚铺厚度；(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。
本案例第2问主要考查压实的作业做法。路基压实的做法包括：(1)压实方法（式）。重力压实（静压）和振动压实两种。(2)土质路基压实原则为“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠”。压路机最快速度不宜超过4km/h。(3)碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。(4)碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠1/4～1/3。
本案例第3问主要考查施工单位可以索赔的条件。施工过程中主要有工期索赔和费用索赔。产生的原因有：(1)延期发出图纸产生的索赔；(2)恶劣的气候条件导致的索赔；(3)工程变更导致的索赔；(4)以承包方能力不可预见引起的索赔；(5)由于外部环境而引起的索赔；(6)监理工程师指令导致的索赔；(7)其他原因导致的承包方的索赔。本题的情况属于由于外部环境而引起的索赔。其责任属于发包方。
本案例第4问主要考查由于工程量变更引起费用变化的计算。根据题意，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15%以内时执行原有综合单价；工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的09倍计算；工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。借土回填的工程量超过原来约定的工程量，并且工程量增幅大于15%，所以超出部分的综合单价零调整；同理抛石挤淤也需调整。借土回填费用：(30000-25000)/25000=20%＞15%，故实际支付费用为：25000*(1+15%)=28750*21=603750（元）；(300010-28750)*21*0.9=23625（元）；603750+23625=627375（元）。抛石挤淤费用：（16000-12800）/16000=20%＞15%，故实际支付费用为：12800*76*1.1=1070080(元)。
矿井水害的预防与控制措施应坚持（）的原则指导和组织井巷掘进施工。
A.排水为主，堵水为辅
B.探水为主，排水为辅
C.避水为主，堵水为辅，
D.有疑必探，先探后掘
在正常工作情况下，燃气通过过滤器的压力损失不得超过（ ）。
A．10kPa
B．12kPa
C．15kPa
D．20kPa
室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，( )投入使用。
A.协商
B.严禁
C.有条件
D.合格部分
答案：B
解析：
2019版教材P254页
(7)-3)室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。
21年二级建造师每日一练8篇 第4篇
（2016年） 投标人对开标投诉的，依法应当先向（ ）提出异议。
A.评标委员会
B.招标人
C.纪律检查委员会
D.有关行政监督部门
答案：B
解析：
对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法 先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。 对答复不服的，可以再向有关行政 监督部门进行投诉。
经双方协商一致，员工李某与公司解除了劳动合同。李某在解除合同前月工资3000元，在该公司工作了2年5个月。由于是双方协商终止合同，公司同意对李某进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是（）。
A.公司无须给予李某任何经济补偿
B.公司应当给予李某6000元经济补偿
C.公司应当给予李某7500元经济补偿
D.公司应当给予李某9000元经济补偿
答案：C
解析：
2019新版教材P134页
《劳动合同法》第40条规定，解除劳动合同的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。第47条规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
关于赢得值法及相关评价指标的说法，正确的有()。
A、 进度偏差为负值时，表示实际进度快于计划进度
B、 理想状态是已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升
C、 费用（进度）偏差适于同一项目和不同项目比较中采用
D、 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点
E、 赢得值法可定量判断进度、费用的执行效果
答案：B,D,E
解析：
当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度。故A项错误。可见，费用（进度）偏差仅适合于对同一项目做偏差分析。故C项错误。在实际执行过程中，最理想的状态是已完工作实际费用计划工作预算费用已完工作预算费用三条曲线靠得很近、平稳上升。在项目的费用、进度综合控制法，可以克服过去进度、费用分开控制的缺点。而引入赢得值法即可定量地判断进度、费用的执行效果。
不需要向公安机关消防机构申请消防验收的工程有（ ）。
A.国家机关办公楼
B.邮政楼
C.单体建筑面积小于40000㎡的公共建筑
D.建筑总面积大于1.5万㎡的民用机场航站楼
答案：C
解析：
2020版教材P168
具有下列情形之一的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核
2.特殊建设工程的规定
（1）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
（2）单体建筑面积大于40000m2或者建筑高度超过50m的其他公共建筑。
（3）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程。
（4）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。
下列关于合同成立的地点的表述中，正确的有（ ）。
A．要约生效的地点就是合同成立的地点
B．承诺生效的地点就是合同成立的地点
C．通过电子邮件形式订立的合同，收件人电脑所在地为合同成立的地点
D．双方当事人约定了合同成立地点的就以该地点为合同成立地点
E．合同采用书面形式订立的，当事人双方签字盖章的地点为合同成立的地点
21年二级建造师每日一练8篇 第5篇
在施工总承包管理模式中，对各个分包单位的各种款项由谁支付。（ ）
A．总承包管理单位
B．业主
C．总承包管理单位或业主
D．总承包单位
投标有效期内，投标人有()等行为的，其投标保证金应当被没收。
A.撤销投标文件
B.补正投标文件
C.中标以后不签合同
D.澄清投标文件
E.说明投标文件
答案：A,C
解析：
2020版教材P84
投标截止以后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
下列关于施工现场临时用电要求中，正确的有 （）
A.采用TN—S接地、接零保护系统
B.采用三级配电系统
C.采用两级漏电保护和两道防线
D.采用同一个开关电器直接控制多个用电设备
E.必须按照“开关箱一分配电箱一总配电箱”顺序送电
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P256
必须符合下列规定：
①采用三级配电系统。
②采用TN-S接零保护系统。
③采用二级保护系统
施工机械选择的一般原则不包括（ ）。
A.适用性、先进性
B.通用性、专用性
C.经济性
D.美观性
答案：D
解析：
2020版教材P315
施工机械选择的一般原则：适应性、先进性、通用性、专用性、经济性。
桥梁护网主要包括（ ）。
A.钢板网
B.焊接网
C.编制网
D.实体网
E.土工网
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P185
桥梁护网主要包括钢板网、电焊网、编织网和实体网等结构形式。
21年二级建造师每日一练8篇 第6篇
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（）。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
对于固定总价合同，承包商通常要承担的价格风险是以下：()。
A.计算错误
B.漏报项目
C.设计误差
D.物价
E.人工费上涨
答案：A,B,D,E
解析：
2020新版教材P254页
“承包商的风险主要有两个方面，一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工程量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于涉及深度不够所造成的误差等”，C选项的设计误差属于工作量风险。
在网络计划的工期优化过程中，缩短持续时间的工作应是()。
A.直接费用率最小的关键工作
B.直接费用率最大的关键工作
C.直接费用率最小的非关键工作
D.直接费用率最大的非关键工作
答案：A
解析：
2019版教材P184页
4.工期优化工期优化也称时间优化，其目的是当网络计划计算工期不能满足要求工期时，通过不断压缩关键线路上的关键工作的持续时间等措施，达到缩短工期、满足要求的目的。选择优化对象应考虑下列因素：（1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；（2）有备用资源的工作（3）缩短持续时间所需增加的资源、费用最少的工作。
钻孔灌注桩施工时，造成钻孔垂直度不符合规范要求的主要原因有( )。
A.钻机安装不平整或钻进过程中发生不均匀沉降
B.未在钻杆上加设扶正器
C.钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大
D.钻头翼板磨损不一，钻头受力不均
E.钻进中遇软硬土层交界面或倾斜岩面时，钻压过高使钻头受力不均
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P271~272页
四、钻孔垂直度不符合规范要求(一）主要原因：(1)场地平整度和密实度差，钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降，导致钻孔偏斜。(2)钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大，造成钻孔偏斜。(3)钻头翼板磨损不一，钻头受力不均，造成偏离钻进方向。(4)钻进中遇到软硬土层交界面或倾斜岩面时，钻压过高使钻头受力不均，造成偏离钻进方向。
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知()。
A.监理人
B.发包人
C.政府部门
D.设计人
答案：A
解析：
2020新版教材P234页
（5）工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。
21年二级建造师每日一练8篇 第7篇
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》GB 50325--2010，下列工程中，属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
答案：A,B,C,E
解析：
主要考核室内环境污染物控制规范中对民用建筑工程分类的知识点。 在《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013年版)》GB 50325--2010中，民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为以下两类：
(1)I类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；
(2)Ⅱ类民用建筑工程；办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
故本题正确选项应为“A、B、C、E”。
建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（ ）资源。
A.成本
B.质量
C.信息
D.合同
有自然发火可能性的矿井，主要运输巷道应布置在（ ）内，并采用预防性灌浆或者其他有效预防自然发火的措施。
A.岩层
B.煤层
C.矿层
D.采空区
答案：A
解析：
P266-268
有自然发火可能性的矿井，主要运输巷道布置在岩层或者不易自然发火的矿层内，并采用预防性灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施。
某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()。
A.备案的建设工程施工合同
B.补充协议
C.重新商定的合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
答案：A
解析：
2019新版教材P113页
本题中的备案的建设工程施工合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。
根据我国相关规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：C
解析：
2019新版教材P202页
安全生产许可证有效期延期3年。
21年二级建造师每日一练8篇 第8篇
某新建办公楼工程，建筑面积48000㎡，地下二层，地上七层，层高4m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。
自工程招标开始至工程竣工结算的过程中，发生了下列事件:
事件一：现场检查时发现，为满足二次结构施工用水及消防安全需要，项目部安排沿建筑物竖向安装了一根管径50mm的供水管，为每个楼层提供施工及消防水源。在距离消火栓2m处堆放了2Om3轻质混凝土砌块。一只手提式灭火器直接挂在外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m。
事件二：项目部在编制的“项目环境管理规划”中，提出了包括现场文化建设、保障职工安全文明施工的工作内容。
【问题】
1.指出事件一中的不妥之处，并说明正确做法。手提式灭火器还有那些放置方法
2.事件二中，现场文明施工还应包括哪些工作内容
答案：
解析：
（1）不妥之处一：沿建筑物竖向安装了一根管径50mm的供水管；
正确做法：施工用水和消防用水不可以共用一根竖向水管；
不妥之处二：供水管为每个楼层提供施工及消防水源；
正确做法：该项目高度超过24m，临时消防竖管的管径应不得小于75mm；
不妥之处三：在距离消火栓2m处堆放了2Om3轻质混凝土砌块；
正确做法：根据相关规定，消火栓周围3m内不准存放物品。
不妥之处四：一只手提式灭火器直接挂在外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m；
正确做法：手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内，其顶部离地面高度应小于1.50m。
（2）对于环境干燥、条件较好的场所，手提式灭火器可直接放在地面上；
对设置于消防箱内的手提式灭火器，可直接放在消防箱的底面上，但消防箱离地面的高度不宜小于0.15m。
手提式灭火器还可放置在托架上或消防箱内。
2.现场文明施工内容还包括：
1）规范场容，保持作业环境整洁卫生；
2）创造文明有序安全生产的条件；
3）减少对居民和环境的不利影响。
根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441--86，按安全事故类别分类，伤亡事故分为()。
A、 物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾
B、 灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮
C、 电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤
D、 瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸
E、 中毒、窒息、触电、淹溺
答案：A,B,D,E
解析：
按照安全事故类别分类根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441—86中，将事故类别划分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
边坡处理的作用是（ ）。
A.加固边坡
B.减少工程量
C.缩短工期
D.放缓边坡
答案：A
解析：
本题考查的是防护与支挡工程类型。路基防护工程是防治路基病害、保证路基稳定、改善环境景观、保护生态平衡的重要设施。按作用不同分为边坡坡面防护、沿河路基防护、支挡构筑物。
下列地铁车站施工顺序中属于明挖法的是( )。
A.由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上进行结构施工
B.先建临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
C.先建临时结构顶板，根据主体结构层数，自上而下分层挖土与建造主体结构
D.分块建筑临时结构顶板，再向下开挖基坑至设计标高，由下而上建造主体结构
答案：A
解析：
2020版教材P70页
明挖法是指在地铁施工时挖开地面，由上向下开挖土石方至设计标高后，自基底由下向上进行结构施工，当完成地下主体结构后回填基坑及恢复地面的施工方法。
灌浆料需做试件的标准养护时间是（）天。
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：D
解析：
灌浆作业应及时做好施工质量检查记录，并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。
