二级建造师每日一练8节 第1节
旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于( )m。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案：A
解析：
2020版教材P125
旋转臂式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。
下列不属于嵌锁型粒料路面基层结构的是()。
A.填隙碎石基层
B.泥结碎石基层
C.级配碎石基层
D.泥灰结碎石基层
答案：C
解析：
2020版教材P76
此题考查粒料基层（底基层）施工。粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种，嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等，其中填隙碎石可用于各等级公路的底基层和二级以下公路的基层。级配型包括级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾、碎石等。@##
背景
某水库除险加固工程内容有：(1)溢洪道闸墩与底板加固，闸门更换；(2)土坝黏土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。施工项目部根据合同工期、设备、人员、现场等具体情况编制了施工总进度计划，形成的时标网络图如下（单位：天）。
施工中发生如下事件：事件1：由于发包人未能按期提供场地，A工作推迟完成，B、G工作第25天末才开始。事件2：C工作完成后发现底板混凝土出现裂缝，需进行处理，C工作实际持续时间为77天。事件3：E工作施工过程中吊装设备出现故障，修复后继续进行，E工作实际持续时间为17天。事件4：D工作的进度情况如下表：
问题：
1.指出计划工期和关键线路，指出A工作和C工作的总时差。
2.分别指出事件1～事件3的责任方，并说明影响计划工期的天数。
3.根据事件4，计算D工作在第60天末，计划应完成的累计工作量（万元），实际已完成的累计工作量（万元），分别占D工作计划总工作量的百分比；实际比计划超额（或拖欠）工作量占D工作计划总工程量的百分比。
4.除A、C、E工作外，其他工作均按计划完成，计算工程施工的实际工期；承包人可向发包人提出多少天的延期要求。
答案：
解析：
1.计划工期为T
p=20+65+40+50+20+15=210（天）；关键线路为：A→G→H一I→J一E；TF
A=0；TF
C=10（天）。
2.事件1的责任方为发包方，造成工期拖延5天。事件2的责任方为承包方，造成工期拖延2天。事件3的责任方为承包方，造成工期拖延2天。
3.第60天末，计划应完成工作量为75万元，占计划总工作量百分比为65.8%；实际完成工作量为69万元，占计划总工作量百分比为60.5%；实际比计划拖欠工作量占计划总工作量百分比为5.3%。
4.实际工期Tp=219（天）；承包人可向发包人提出5天的延期要求。
本案例第1问主要考查关键线路的确定和计划工期、总时差的计算。时标网络计划的计划工期是终点节点与起点节点所在位置的时标值之差，即终点节点⑨与起点节点①的时标之差，所以计划工期为210天。时标网络计划的关键线路应从终点节点至始点节点进行观察，凡自始至终没有波形线的线路，即为关键线路。本案例中的关键线路为A→G→H→I→J→E。工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔之和的最小值。由图可知C工作的总时差为10天，A工作为关键工作故总时差为0。
本案例第2问主要考查工程责任分析和对工期的影响。事件1由于发包人未能按期提供场地，导致A工作推迟5天完成，故责任方为发包方，且A工作为关键工作，因此拖延工期5天。事件2是由于承包方施工质量出现问题导致C工作推迟12天完成，故责任方为承包方，C工作为非关键工作，且C工作的总时差为10天，因此拖延工期为2天。事件3由于承包方在施工过程中出现机械设备故障而导致E工作推迟2天完成，故责任方为承包方，且E工作为关键工作，因此拖延工期为2天。
本案例第3问主要考查工作量的计算问题。D工作在第60天末，计划工作量为项目闸墩Ⅰ～Ⅴ前60天所有计划工作量之和，即10+7+8+6+8+6+8+8+6+8=75（万元）；实际工作量为项目闸墩Ⅰ～Ⅴ前60天所有实际工作量之和，即9+7+7+5+7+8+6+9+5+6=69（万元）。D工作计划总工作量为24+22+22+22+24=114（万元）。所以D工作第60天末的计划工作量占计划总工作量的百分比为(75/114)*100%=65.8%，实际工作量占计划总工作量的百分比为(69/114)*100%=60.5%，实际比计划拖欠工作量占计划总工作量的百分比为65.8%-60.5%=5.3%。
本案例第4问主要考查实际工期的计算及工期索赔问题。由本案例第2问可知，A工作拖延工期为5天，C工作拖延工期为2天，E工作拖延工期为2天，3个事件共延长工期9天，其他工作均按计划完成，所以实际工期为219天。只有A工作的拖延是由于发包人造成的，故承包人可向发包人提出5天的延期要求。
某承包人为赶工期，曾在雨中铺筑沥青混凝土，对于这个质量缺陷应采取的处理方法是( )。
A.整修
B.综合处理办法
C.返工
D.可以不做任何处理
定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（ ）。
A．5%
B．10%
C．20%
D．30%
沉井下沉时工人6小时换班一次，沉井的标高、轴线位移至少( )测量一次。
A.1h
B.2h
C.4h
D.6h
答案：D
解析：
2019版教材P133页
下沉时高程、轴线位移每班至少测量一次，每次下沉稳定后应进行高差和中心位移量的计算。
在碾压滚筒表面设有交错排列的截头圆锥体，并且适用于黏性土的压实机械是（ ）。
A．振动碾
B．夯击
C．羊脚碾
D．气胎碾
二级建造师每日一练8节 第2节
原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括()。
A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款
B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织
C.有明确的被告
D.有具体的诉讼请求和事实根据
E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P348页
提起行政诉讼应当符合下列条件：1、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实根据；4、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325)规定，属于Ⅱ类要求民用建筑工程的是（ ）。
A.老年建筑
B.学校教室
C.理发店
D.医院
答案：C
解析：
民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类：(1)Ⅰ类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；(2)Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。
矿业工程施工安全管理的基本要求包括（ ）。
A.建立健全以安全生产责任制为核心的各项安全生产规章制度
B.编制和督促实施安全施工进度计划
C.有计划地组织职工进行技术培训和安全教育
D.建立健全有关安全生产的记录和档案资料
E.建立专门的安全机构或配备相适应的专职安全人员
答案：A,C,D,E
解析：
P217-219
施工安全管理基本要求1.组织职工认真学习、贯彻执行国家安全生产方针和有关法规，树立遵章守纪、自觉反对"三违"（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）的好风气。2.建立健全以安全生产责任制为核心的各项安全生产规章制度，落实各部门、各岗位在安全生产中的责任和奖惩办法。3.编制和督促实施安全技术措施计划，结合实际情况采用科学技术和安全装备，落实隐患整改措施，改善劳动条件，不断提高矿业的抗灾能力。4.制定防尘措施，定期对井下作业环境进行检测，对接触粉尘人员进行健康检查，做好职工的健康管理工作。5.计划地组织职工进行技术培训和安全教育，提高职工的技术质和安全意识。特殊工种要经过专门的技术培训、经主管部门考试合格发证后，持证上岗。6.定期组织全矿安全生产检查，开展群众性的安全生产竞赛活动。7.实行任期目标责任制或签订经济承包合同中应有矿业安全生产的近期规划，以及实现目标、规划的措施和检查办法。8.本矿业企业发生的伤亡事故应按规定及时统计、上报，及时组织调查、分析和处理，坚持"四不放过"原则。9.建立健全有关安全生产的记录和档案资料。
在建设工程施工承包合同执行过程中，（ ）。
A．业主可以承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔
B．业主可以承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔
C．业主不可以承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔
D．业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔
在材料进场验收中，对要求复检的材料应有()。
A.送料凭证
B.进料计划
C.取样送检证明报告
D.质量保证书或产品合格证
关于施工总承包管理模式的说法，错误的是（ ）。
A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议
B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理
C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行
D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工
答案：D
解析：
2020版教材P224页
：一般情况下，施工总承包管理单位不参与具体工程的施工，而具体工程的施工需要再进行分包单位的招标与发包，把具体工程的施工任务分包给分包商来完成。但有时也存在另一种情况，即施工总承包管理单位也想承担部分具体工程的施工，这时它也可以参加这一部分工程施工的投标，通过竞争取得任务。所以D错误
固定支架安装的表述中，错误的是（ ）。
A.固定支架.导向支架等型钢支架的根部，应做防水护墩
B.固定支架卡板和支架结构接触面应贴实，但不得焊接，以免形成“死点”
C.管道与固定支架.滑托等焊接时，不得损伤管道母材
D.有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架之间可以先进行固定
答案：D
解析：
本题考查的是供热管网附件及安装。选项D的正确说法“有轴向补偿器的管段，补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定；有角向型、横向型补偿器的管段应与管道同时进行安装及固定”。
二级建造师每日一练8节 第3节
下列立法成果中，属于地方性法规的是( )。
A、《北京市建筑市场管理条例》
B、《天津市建筑市场管理条例》
C、《重庆市建设工程造价管理规定》
D、《宁波市建设工程造价管理办法》
E、《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》
答案：A,B,E
解析：
在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字；地方性法规大部分称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。故选项 A、B、E 正确。@##
下列属于项目目标动态控制组织措施的有()。
A.调整项目组织结构
B.调整项目进度管理的方法
C.强化合同管理
D.调整项目管理职能分工
E.调整项目管理班子人员
答案：A,D,E
解析：
2020新版教材P28页
(1)组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。
水泥混凝土面层应具有足够的( )。
A.耐酸性
B.强度
C.耐碱性
D.耐久性
E.抗冻性
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P7页
水泥混凝土面层应具有足够的强度、耐久性(抗冻性)表面抗滑、耐磨、平整。
施工过程中的质量控制文件应由（ ）收集和整理后进行立卷归档。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．设计单位
混凝土拌合物运送至灌注地点时，应检查其( )等。
A.均匀性
B.密度
C.水灰比
D.配合比
E.坍落度
答案：A,E
解析：
混凝土拌合物运至灌注地点时，应检查其均匀性和坍落度等，如不符合要求，应进行第二次拌合，二次拌合后仍不符合要求时，不得使用。
下列城镇道路沥青混合料面层的接缝处理措施不正确的是（）
A、上下层纵缝的冷接缝错开距离大于热接缝
B、高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝
C、压路机碾压先横向再纵向
D、纵缝与路线中线平行，并应设置拉杆
答案：D
解析：
（二）接缝
(l)沥青混合料面层的施工接缝应紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开 150mm（热接缝）或300~400mm（冷接缝）以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位 1m 以上。应采用3m 直尺检查，确保平整度达到要求。
(3)高等级道踣的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除层厚不足部分，使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水，干燥后涂刷粘层油，铺筑新混合料接头应使接槎软化，压路机先进行横向碾压，再纵向充分压实，连接平顺。
D 是水泥混凝土路面的接缝处理
城市污水处理厂典型的工艺流程是（ ）。
A．污水→格栅→沉砂池→二沉池→生物处理池→出水
B．污水→格栅→沉砂池→初沉池→生物处理池→二沉池→出水
C．污水→格栅→混凝→沉淀→过滤→消毒
D．污水→格栅→曝气氧化→混凝沉淀→消毒→出水
二级建造师每日一练8节 第4节
背景（五） 某工程总承包企业承接了某大型交通枢纽工程的项目总承包业务，并与业主签订了建设项目工程总承包合同。为了实现业主提出的建设总进度目标，工程总承包方开展了如下一系列工作：
（1）分析和论证了总进度目标实现的可能性，编制了总进度纲要论证文件；
（2）编制了项目总进度计划，形成了由不同编制深度、不同功能要求和不同计划周期的进度计划组成的进度计划系统；
（3）明确了工程总承包方进度控制的目的和任务，提出了进度控制的各种措施。
根据背景《五），回答下列问题。
第24题：建设工程项目的总进度自标是在项目的（ ）阶段确定的。
A．决策
B．设计前准备
C．设计
D．施工
钻孔后用高压水泵或高压泥浆泵将水或浆液通过喷嘴喷射出来，冲击破坏土体，使土粒与浆液搅拌混合，待浆液凝固以后，在土内就形成一定形状的固结体的灌浆方法是( )。
A.固结灌浆
B.帷幕灌浆
C.接触灌浆
D.高压喷射灌浆
答案：D
解析：
2019版教材P80页
(1)固结灌浆是通过面状布孔灌浆，以改善岩基的力学性能，减少基础的变形和不均匀沉陷；改善工作条件，减少基础开挖深度的一种方法。灌浆面积较大、深度较浅、压力较小。(2)帷幕灌浆是在基础内平行于建筑物的轴线钻一排或几排孔，用压力灌浆法将浆液灌入到岩石的裂隙中去，形成一道防渗帷幕，截断基础渗流，降低基础扬压力的一种方法。灌浆深度较深、压力较大。(3)接触灌浆是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆，以加强二者间的结合程度和基础的整体性，提高抗滑稳定，同时也增进岩石固结与防渗性能的一种方法。(4)化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。这种浆材呈溶液状态，能灌入0.10mm以下的微细裂缝，浆液经过一定时间起化学作用，可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用。(5)高压喷射灌浆是采用钻孔将装上特制合金喷嘴的注浆管下到预定位置，然后用高压泵将浆液通过喷嘴喷射出来，冲击破坏土体，使土粒在喷射流束的冲击力、离心力和重力等综合作用下，与浆液搅拌混合。待浆液凝固以后，在土内就形成一定形状的固结体。
在施工过程中，暂列金额由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归()。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.总承包单位
答案：A
解析：
2020新版教材P84页
己签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。
施工期间气温超过30℃时，铺浆法砌筑砂浆铺浆长度最大限值是( )mm。
A.400
B.500
C.600
D.700
答案：B
解析：
2020版教材P129
“采用铺浆法砌筑砌体，施工期间气温超过30℃，铺浆长度不得超过500mm。”
下列不符合电力设施与其他设施互相妨碍处理基本原则的是（ ）。
A.协商原则
B.优先原则
C.多次补偿原则
D.安全措施原则
答案：C
解析：
本题考查电力设施相邻关系纠纷及其处理原则。当电力线路与公用工程、城市绿化和其他工程互相妨害时，应按照以下原则处理：（1）协商原则；（2）优先原则；（3）安全措施原则；（4）一次性补偿原则；（5）签订后续管理责任协议原则。
下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有（）
A.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年
D.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为合同期限
E. 劳动合同期限不满3个月，合同中不得约定试用期
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P131
根据《劳动合同发》的规定：劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过6个月；以完成一定任务为期限的劳动合同以及合同期限不足3个月的，不得约定试用期，合同仅约定试用期的。试用期不成立。
甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是（）。
A.甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局
B.法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行
C.协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行
D.协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
答案：D
解析：
A正确。执行中当事人可以自愿协商达成和解协议，依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。B正确。和解协议达成后，有规定情形的，人民法院可以裁定中止执行。C正确，D错误。被执行人一方不行执行和解协议的，申请执行人可以申请快复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。
二级建造师每日一练8节 第5节
该项目中，有关总承包商与专业分包商安全施工问题，说法正确的有（ ）。 A.分包工程的安全生产由专业分包商负责，总承包商仅有协调责任 B.建设工程实行施工总承包的，由总承包商对施工现场的安全生产负总责 C.本项目高空作业架子工的意外伤害保险费应由专业分包商支付 D.本项目的安全事故应由总承包商向建设行政主管部门报告 E.总承包商应为本项目中专业分包商的工人购买工伤社会保险
某工程某月计划完成工程桩100根，计划单价为1.3万元／根。实际完成工程桩110根，实际单价为1.4万元／根。则费用偏差（CV）为（ ）万元。
A.11
B.13
C.-11
D.-13
答案：C
解析：
2020版教材P112页
已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）本题中，已完工作预算费用（BCWP）=110×1.3=143万元；已完工作实际费用（ACWP）=110×1.4=154万元；费用偏差（CV）=143-154=-11。因此，正确选项是C。
下列纠纷中，()适用于地域管辖原则。
A.建设工程施工合同纠纷
B.不动产纠纷
C.房屋买卖纠纷
D.土地使用权转让纠纷
答案：A
解析：
2019新版教材P306页
2、特殊地域管辖《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”《解释》中规定：建设工程施工合同纠纷以施工合同行为地为合同履行地。
消防工程验收中，施工单位负责提供的资料有()。
A、施工记录
B、竣工图
C、检测报告
D、调试报告
E、竣工报告
答案：A,B,D,E
解析：
（5）施工单位应提交：竣工图、设备开箱记录、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）、设计变更记录、调试报告、竣工报告。可见ABDE为正确选项
全技术措施计划的作用不是（ ）。
A．改善劳动条件和安全卫生设施
B．防止工伤事故和职业病的发生
C．帮助搞好安全生产工作
D．保证安全技术措施的有效实施
正确答案：D
选项D是“制定好安全技术措施计划，可以有计划地安排好安全技术措施上的资源和费用的投入，保证安全技术措施的有效实施”。
厂站构筑物组成中，属于配套工程的有( )。
A.厂内道路
B.综合办公楼
C.厂区给水排水
D.发电机房
E.职工宿舍
答案：A,C
解析：
本题考核的是厂站构筑物组成。配套工程，指为水处理厂生产及管理服务的配套工程，包括厂内道路、厂区给水排水、照明、绿化等工程。辅助建筑物，分为生产辅助性建筑物和生活辅助性建筑物。生产辅助性建筑物指各项机械设备的建筑厂房如鼓风机房、污泥脱水机房、发电机房、变配电设备房及化验室、控制室、仓库、砂料场等。生活辅助性建筑物包括综合办公楼、食堂、浴室、职工宿舍等。
木材干缩所导致的现象有( )。
A.表面鼓凸
B.开裂
C.接榫松动
D.翘曲
E.拼缝不严
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P38
湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂，.接榫松动，拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。
二级建造师每日一练8节 第6节
建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中，“C”是指()。
A.计划
B.实施
C.检查
D.处理
答案：C
解析：
2020新版教材P158页
施工质量保证体系的运行，应以质量计划为主线，以过程管理为重心，应用 PDCA循环的原理，3.检查(Check)
实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由( )单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
监理单位在实施监理过程中，发现工人不听劝阻，基坑开挖时盲目堆土，对基坑安全构成严重威胁。其应当()。
A.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
B.要求施工单位整改，并及时报告主管部门
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告主管部门
答案：C
解析：
2019新版教材P254页
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
控制性施工进度计划的内容不包括(）。
A.对承包合同规定的施工进度目标进行再论证
B.分解进度目标
C.划分各作业班组进度控制的责任
D.确定控制节点的进度目标
答案：C
解析：
2020新版教材P133页
控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。
白炽灯的优点有( )。
A.体积小
B.效率高
C.寿命长
D.构造简单
E.价格便宜
答案：A,D,E
解析：
2019版教材P5页
1.光源的主要类别热辐射光源有白炽灯和卤钨灯，优点为体积小、构造简单、价格便宜，缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。
为排除滑体坡面上的径流，应设置（）。
A.环形截水沟
B.树枝状排水沟
C.环形截边沟
D.边坡渗沟
答案：B
解析：
2019版教材P28页
树枝状排水沟的主要作用是排除滑体坡面上的径流。@##
起重机的基本参数，除额定起重量外，还应有()。
A、最大幅度
B、起重机自重
C、最大起升高度
D、起重臂刚度
E、工作速度
答案：A,C
解析：
流动式起重机基本参数：流动式起重机(以下简称吊车)的基本参数，指作为选择吊车和制订吊装技术方案的重要依据的吊车性能数据，主要有额定起重量、最大工作半径(幅度）、最大起升高度等。工作速度没原文，为旧教材中内容。是正确的。答案选AC。@##
二级建造师每日一练8节 第7节
机房、泵房管道安装前，详细检查设备本体（ ）等情况，经验证无误后方可配管。
A.标高
B.中心线
C.管口方位
D.进出口管径
E.连接方法
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是建筑管道施工技术要点。机房、泵房管道安装前，应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情况，经验证无误后方可配管。
（2017年案例四）
【背景资料】
某施工单位在中标某高档办公楼工程中，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201》签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。
在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部分或剩余部分综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据相见下表：
竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。
【问题】分别计算清单A和清单B结算的清单费用。
答案：
解析：
（1）（5594-5080）/5080=10%大于5%（1分）
清单A结算的清单费用5080×（1+5%）×452+【5594-5080×（1+5%）】×452×（1-5%）=5334×452+260×429.4=2410968+111644=2522612元（2分）
（2）（8918-8205）/8918=8%大于5%（1分）
清单B结算的清单费用：8205×140×（1+5%）=1206135元（2分）
（试题注意：清单规范15%）
设备管道保冷层施工中，如采用一种保冷制品，当层厚大于（ ）时，应分两层或多层逐层施工。
A.60mm
B.70mm
C.80mm
D.90mm
答案：C
解析：
当采用一种绝热制品，保温层厚度大于或等于100mm，保冷层厚度大于或等于80mm时，应分两层或多层逐层施工，各层的厚度宜接近。
工程中的CFG桩是指（ ）。
A.灰土碎石桩
B.水泥粉煤灰碎石桩
C.粉体喷射搅拌桩
D.水泥浆搅拌桩
答案：B
解析：
P53-55
水泥粉煤灰碎石柱（简称CFG桩）是在碎石桩基础上，加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥，加水拌合制成的具有一定粘结强度的桩。桩的承载能力来自桩全长产生的摩阻力及桩端承载力，桩越氏，承载力越高，桩土形成的复合地基承载力提高幅度可达4倍以上且变形量小。
工程施工质量检收包括（ ）和竣工验收两个方面。
A．过程的工程质量验收
B．工序验收
C．进场验收
D．半成品验收
注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于()。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册
答案：C
解析：
2019版教材P64页
《《注册建造师管理规定》 中规定 ，在注册有效期内 ，注册建造师变更执业单位 ，应当 与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续， 变更注册后仍延续原注册有 效期。
受动载荷的设备基础不仅要承受设备本身的重量，还要承受设备在运动中产生的动负荷作用，如（ ）。
A．900m3储罐
B．20m3/min活塞式压缩机
C．列管式换热器
D．大型钢平台基础
二级建造师每日一练8节 第8节
落实施工成本管理的组织机构和人员，属于施工成本管理措施中的()。
A.组织措施
B.技术措施
C.合同措施
D.经济措施
答案：A
解析：
2020新版教材P100页
落实施工成本管理的组织机构和人员，属于施工成本管理措施中的组织措施。
室内环境污染物浓度检测，达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013年版）》GB50325-2010中Ⅰ类民用建筑工程验收标准的有（）。
A.氡（Bq/m3)≤200
B.游离甲醛(mg/m3)≤0.10
C.苯(mg/m3)≤0.09
D.氨(mg/m3)≤0.2
E.TVOC(mg/m3)≤0.6
答案：A,C,D
解析：
民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
工程变更的原因主要有 ( )
A.业主变更指令 B.设计出现错误
C.工程环境的变化 D.工程进度的超前
E.合同实施出现问题，必须调整合同目标或条款
答案：A,B,C,E
解析：
本题主要考查对“2Z106042施工合同变更管理(工程变更的原因）”的掌握。工程变更一般 主要有以下几个方面的原因：（1)业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目 计划、削减项目预算等。（2)由于设计人员、监理人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的 错误，导致图纸修改。（3)工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。（4) 由于产生新技术和新知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原 因造成承包商施工方案的改变。（5)政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划 变动等。（6)由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款.
某工程合同工期约定为6 个月，签订的合同价为95 万元，则该工程适宜采用（ ）方式结算工程款。
A．按月结算
B．其他方式结算
C．分段结算
D．竣工后一次结算
答案：D
解析：
建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期12 个月以内，或者工程承包合同价值在100 万元
以下的，可以实行开工前预付一定的预付款或加上工程款每月预支，竣工后一次结算的方式。
关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实施总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求索赔；总承包单位或分包单位索赔后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
答案：C,D
解析：
A错误，分包单位就分包工程对建设单位负责，不是约定的责任，而是法定的责任。C正确，B错误，《建筑法》规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。D正确，E错误，当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。
评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（
A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密
B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名
C.评标由招标人依法组建的评标委员会负责
D.评标委员会成员由3人组成
答案：C
解析：
A错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
B错误，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
D错误，评标委员会成员为5人以上单数。
应当先履行合同义务的一方当事人有确切证据证明对方()，有权行使不安抗辩权。
A、经营状况严重恶化
B、法定代表人被追究刑事责任
C、丧失商业信誉
D、企业负有较大债务
E、转移资产以逃避债务
答案：A,C,E
解析：
【考点】考查可以不安抗辩权的情形
根据《合同法》第68条规定，“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金以逃避债务；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。”掌握不安抗辩权制度，其在保护履行义务在先的当事人，但不是无条件的，而是以该当事人的债权实现受到存在于对方当事人的现实威胁为条件。由此，A、C、E项正确。B、D选项不属于可以行使不安抗辩权的情形。
