二级建造师试题6辑 第1辑
下列流水施工参数中，属于时间参数的有（ ）。
A.工期
B.流水段数
C.流水节拍
D.流水步距
E.施工过程数
答案：A,C,D
解析：
(1)工艺参数，指组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。
(2)空间参数，指组织流水施工时，表达流水施工在空间布置上划分的个数。可以是施工区(段)，也可以是多层的施工层数。
(3)时间参数，指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面。
2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。
A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B.这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
D.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
答案：B
解析：
2020版教材P222
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。因此B为正确选项
下列网络计划的计算工期是（）
A.9
B.11
C.12
D.13
答案：C
解析：
计算工期等于网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。①②④⑥：5+4+3=12；①②⑤⑥：5+6=11；①③⑤⑥：1+2+6=9。故计算工期=12。@##
某水利建筑工程的机电设备安装工程的单价计算中，直接费为Ⅰ，基本直接费为Ⅱ，人工费为Ⅲ，机械使用费其为Ⅳ，他直接费为Ⅴ，已知间接费的费率为η，则间接费为( )。
A.Ⅰ×η
B.Ⅱ×η
C.Ⅲ×η
D.(Ⅰ+Ⅳ+Ⅴ)×η
答案：A
解析：
2019版教材P160页
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。屋面防水为两层3mm+3mmSBS卷材。
先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。
此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施；并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。
后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
问题：
1．对于防治裂缝的两条原则：一是加强基底处理；二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。具体的防控措施主要有哪些？
2．对于先期施工的20栋住宅楼，墙体裂缝应如何处治？
3．试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因？
4．本案例中卷材起鼓应如何治理？
答案：
解析：
1．针对两条防治裂缝的原则,具体的防控措施如下：
“加强基底处理”的具体防控措施：加强基础坑（槽）钎探工作,对于比较复杂的地基,在基坑（槽）开挖后应进行普遍钎探,待探出的软弱部位进行加固处理后,方可进行基础施工。
“提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度”的具体防控措施：在基础顶面(±0.000)及各楼层门窗口上部设置圈梁,减少建筑物端部门窗数量。操作中严格执行规范规定,如砖浇水润湿,改善砂浆和易性,提高砂浆饱满度和砖层间的粘结（提高灰缝的砂浆饱满度,可以大大提高墙体的抗剪强度）。在施工间断处应尽量留置斜槎。当留置直槎时,也应加拉结筋,坚决消灭阴槎又无拉结筋的做法。
2．由于本小区处于非地震地区,对于非地震地区一般性裂缝,若数年后不再发展,则可认为不影响结构安全使用,局部宽缝处,用砂浆堵抹即可。
对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,应会同设计部门提出方案后,进行加固处理。
3．本案例中屋面卷材起鼓原因：
在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体；正好本案例中屋面卷材施工正值盛夏,气温相对比较高,当受到太阳照射后,体积膨胀,造成鼓泡。
4．本案例中卷材起鼓大小不一,根据鼓泡大小分三种情况进行处理：
(1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。
(2)直径100～300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内的气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下；最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上的顺序进行。
(3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上铺一层新卷材(四周与旧卷材搭接不小于100mm),然后贴上旧卷材。再依次粘贴旧卷材,上面覆盖第二层新卷材,最后粘贴卷材,周边压实刮平,重做保护层。
有关井筒施工顺序的说法错误的是（）。
A.位于主要矛盾线上的风井井筒，与主、副井同时或稍后于主、副井开工为好
B.非主要矛盾线上的风井井筒，开工时间可适当提前
C.各风井井筒的开工间隔时间应控制在3~6个月
D.风井比主、副井提前开工的方案一般是不可取的
关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是()。
A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同
B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的
C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的
D.买卖合同的标的物是作为一般等价交换物的货币
答案：D
解析：
2020版教材P155
买卖合同的法律特征，包括买卖合同是一种转移财产所有权的合同，买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的；买卖合同是有偿合同，买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权；买卖合同是双务合同，买方和卖方的权利与义务是对应的；买卖合同是诺成合同，诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立。
对项目法人、监理单位的( )和施工单位的( )以及设计单位现场服务等实施监督检查是水利工程质量监督的主要内容之一。
A.质量检查体系，质量监督体系
B.质量保证体系，质量检查体系
C.质量监督体系，质量保证体系
D.质量检查体系，质量保证体系
答案：D
解析：
2019版教材P218页
(2)对由项目法人（建设单位）、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务等实施监督检查。
二级建造师试题6辑 第2辑
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（ ）年。
A.40
B.50
C.60
D.70
答案：B
解析：
本题考查的是结构的耐久性要求。设计使用年限是设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。
根据《中华人民共和国标准化法》，下列属于中国标准分类的有（ ）。
A:国家标准
B:部门标准
C:行业标准
D:地方标准
E:企业标准
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是水利工程建设标准体系框架。根据《中华人民共和国标准化法》，中国标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准五级。
路面内部排水施工时，渗入水在路面结构内的最大渗流时间，冰冻区不应超过( )h。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
答案：A
解析：
2019版教材P94页
渗入水在路面结构最大渗流时间，冰冻区不应超过1h，其他地区不超过2h。
【2018年真题】注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（ ）。
A．泄露商业秘密的
B．对设计变更有异议的
C．经常外出参会的
D．拒绝执行监理工程师指令的
下列关于施工项目经理的责任的说明，正确的有（）
A.项目经理对施工承担全面管理的责任
B.项目经理应承担施工安全和质量的责任
C.由于项目经理的违法行为导致企业的损失，企业可追究其经济责任和法律责任
D.项目经理由于工作失误，只承担经济责任而不承担法律责任
E.项目经理的责任完全由国家法律法规来统一确定
答案：A,B,C
解析：
2020新版教材P35页
项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任人和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追其法律责任。由此可知，选项D错误。虽然我国有相关规定，但项目经理是施工企业内的一个工作岗位，具体的责任应由企业领导根据企业管理的体制和机制，以衣根据项目的具体情况而定。由此可知，选项E错误。@##
有关基准线测量原理说法，不正确的是（ ）。
A.基准线测量原理是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线
B.只要定出两个基准中心点，就构成一条基准线
C.相邻安装基准点高差应在5mm以内
D.沉降观测采用二等水准测量方法
答案：C
解析：
本题考查的是工程测量的原理。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。
根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受 “处罚”的说法，正确的是（）。
A．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
B．由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
C．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
D．由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款
现浇预应力混凝土梁支架施工时，设置预拱度要考虑的下述变形值中，不符合规范要求的是()。
A、 卸架后上部构造本身及全部活载所产生的竖向挠度
B、 支架在荷载作用下的弹性和非弹性压缩
C、 支架基底在荷载作用下的非弹性沉降
D、 由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度
答案：A
解析：
【考点】现浇预应力混凝土梁支架施工时设置预拱度要考虑的变形值。
现浇预应力混凝土梁支架施工时要设置一定数值的预拱度，其值为以下各项变形值之和：卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度；支架在荷载作用下的弹性压缩；支架在荷载作用下的非弹性压缩；支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷；由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。A选项将“活载一半”篡改成“全部活载”，因而是不符合规范的。
二级建造师试题6辑 第3辑
对混凝土构件耐久性影响较大的因素有()。
A、结构形式
B、环境类别
C、混凝土强度等级
D、混凝土保护层厚度
E、钢筋数量
答案：B,C,D
解析：
混凝土结构耐久性是一个复杂的多因素综合问题，对耐久性影响较大的因素有：混凝土结构的环境类别、混凝土保护层厚度，最大水胶比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量等。故本题的正确选项应为“B、C、D”。
属于路基加固工程类型的有（ ）。
A.植物防护
B.挂网喷护
C.护面墙
D.锚杆挡土墙
E.绿化边坡
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P30
路基防护与加固工程设施，按其作用不同，可分为边坡坡面防护、沿河路基防护、支挡构筑物。A是边坡坡面防护，BC是边坡坡面防护的工程防护，D是支档构筑物
(2013年)根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006），项目管理目标责任书由（ ）制 定。
A.施工企业经营部门
B.法定代表人或其授权人与项目经理协商
C.建设单位和施工企业法定代表人协商
D.施工企业合同预算部门
答案：B
解析：
项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。
当建筑地面要求具有（ ）时，宜采用耐磨混凝土面层。
A．耐磨损
B．不起灰
C．抗冲击
D．高强度
E．柔韧性
某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为1ot的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，要求设备租赁公司提供的材料不包括( )。
A.生产厂家的吊车制造许可证
B.吊车出厂的产品合格证明
C.机械燃油消耗定额证明
D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
答案：C
解析：
某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，要求设备租赁公司提供的材料不包括( )。 《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。故选项C正确。参见考试用书2Z206054。
根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是()。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.投标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
答案：A
解析：
2019版教材P79页
“评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明”；“投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。”
建筑工程施工成本，按照成本控制的不同标准划分为（ ）。
A.目标成本
B.计划成本
C.标准成本
D.定额成本
E.生产成本
答案：A,B,C,D
解析：
建筑工程施工成本，按照成本控制的不同标准划分为目标成本、计划成本、标准成本、定额成本。
下列土料不可以做填方土料的是( )。
A、 有机质大于8%的土
B、 黏性土
C、 粉土
D、 碎石类土
答案：A
解析：
填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、
淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、
含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。
土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。在气候干燥时，须采取加速挖土、运土
、平土和碾压过程，以减少土的水分散失。当填料为碎石类土(充填物为砂土)时，
碾压前应充分洒水湿透，以提高压实效果。
故本题答案为A。@##
二级建造师试题6辑 第4辑
电工测量仪器仪表的性能由（ ）来决定。
A.操作人员
B.被测量对象
C.工作环境
D.使用频率
答案：B
解析：
本题考查的是电工测量仪器仪表的分类和性能。电工测量仪器仪表的性能由被测量的对象来决定。
各级道路混凝土路面水泥用量宜在（ ）之间；掺粉煤灰时，最大胶结材总量宜在（ ）之间。
A．300～380kg/m3；340～420kg/m3
B．360～420kg/m3；320—400kg/m3
C．320～400kg/m3；360～420kg/m3
D．340～420kg/m3；300～380kg/m3
在中标通知书发出后合同规定的时间内，承包人应向（ ）书面提交一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划。
A.监理工程师
B.业主
C.质量监督站
D.上级公司
答案：A
解析：
2020版教材P204
在中标通知书发出后合同规定的时间内，承包人应向监理工程师书面提交一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划及必要的各项关键工程的进度计划。
取得安全生产许可证应具备的条件包括()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.资金投入符合安全生产要求
C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.企业生产过程未发生过安全事故
E.按规定配备专职安全生产管理人员
答案：A,B,C,E
解析：
2019新版教材P201页
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；……条例并未就D选项作出规定。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由（）承担。
A.违约方
B.当事人
C.防止扩大的行为方
D.各方
答案：A
解析：
2019新版教材P117页
《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
根据相关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列()等标准的，必须进行招标。
A.施工单项合同估算价在400万元人民币以上的
B.项目合同总投资额在200万元人民币以上的
C.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的
D.重要设备、材料等货物的采购，总投资额合同估算价在100万元人民币以上的
E.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P73页
第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上。@##
甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（ ）。
A.乙水泥厂承担B.双方连带责任
C.双方按比例承担D.甲施工企业承担
（2015年真题）供热管道中，占据空间大的补偿器是（ ）。
A．球形补偿器
B．方形补偿器
C．套管补偿器
D．波纹管补偿器
答案：B
解析：
本题考查的是供热管网附近及换热站设施安装要求。方形补偿器的特点：加工简单，安装方便，安全可靠，价格低廉，但占空间大，局部阻力大。
二级建造师试题6辑 第5辑
按照我国现行规定，合同价款采用造价信息差额调整法调整时，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
A.基准单价
B.投标报价
C.市场价格
D.投标价和基准价的平均值
答案：A
解析：
承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。 @##
背景 某工程项目，业主与施工单位签订了施工承包合同，合同中规定钢材由业主指定厂家，施工单位负责采购，厂家负责运输到工地。当第一批钢筋运至工地时，施工单位认为是业主指定用的钢筋，在检查了产品合格证、质量保证书后即可用于工程，反正有质量问题由业主负责。 项目经理部为了控制原材料的质量，建立了工地实验室，制定如下试验管理制度： (1)试验室在项目总工程师的领导下开展试验检验工作。业务上受上级公司中心试验室领导，同时还需接受监理工程师的监督和检查； (2)试验室在工序施工前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验，并提出控制参数和数据； (3)试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度、测定沥青混合料温度等频率较高的检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验，试验管理人员进行15％频率的抽检； (4)试验室对试验检测的原始记录和报告印成一定格式的表格，同时应有试验、计算、负责人签字及试验日期。
问题
(1)施工单位的做法是否正确?说明理由。
(2)若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题其是否有责任?说明理由。
(3)施工单位制定的试验管理制度是否有不妥之处?若有不妥之处，请指出改正。
(4)对预制构件厂生产的预制构件，应如何进行进场质量检验?
正确答案：
(1)不正确。对进场的材料施工单位有职责进行抽样检验，合格才可用于工程。
(2)有责任。施工单位对用于工程中的原材料必须确保其质量。
(3)有不妥之处。第一条：同时除接受监理工程师监督和检查外，还有业主、质量监督站的监督检查。第三条：抽检频率应为20％。第4条：试验报告还应有复核人签字、并加盖试验专用章。
(4)对预制构件厂生产的预制构件，安装前应检验出厂合格证，内容包括：构件型号、规格数量、出池或出厂日期。检验后加盖检验合格章。安装后，在合格证上注明使用部位。
下列关于地基处理工程计量与支付的说法正确的是( )。
A.承包人按合同要求完成振冲试验所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付
B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用应另行支付
C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付
D.承包人按合同要求完成埋设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付
E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P177
(1)振冲加密或振冲置换成粧按施工图纸所示尺寸计算的有效长度以米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。(2)除合同另有约定外，承包人按合同要求完成振冲试验、振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付
为满足计算水库库容需要，工程中采用的比例尺地形图有（ ）。
A. 1:500
B. 1:1000
C. 1:2000
D. 1:25000
E. 1:10000
答案：D,E
解析：
大比例尺地形图： 1∶500、1∶1000、1∶2000（以上为水工设计需要）、1∶5000、1∶10000（以上工程布置及地质勘探需要）；
中比例尺地形图： 1∶10000、 1∶25000（以上为计算水库库容需要）、 1∶50000、 1∶100000（以上为流域规划需要）；
小比例尺地形图： 1∶250000、 1∶500000、 1∶1000000。
立井井筒施工采用短段掘砌单行作业方式时，现浇混凝土井壁施工一般采用( )。
A.木模板
B.金属伸缩式活动模板
C.整体滑升金属模板
D.金属拆卸式模板
混凝土中掺入减水剂，可带来以下技术经济效益( )。
A.提高拌合物的流动性
B.提高强度
C.节省水泥
D.缩短拌合物凝结时间
E.提高水泥水化放热速度
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P31页
混凝土中掺入减水剂，若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性;当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥。同时，混凝土的耐久性也能得到显著改善。
项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是( )。
A.无条件维护业主的权益
B.无条件维护承包方的权益
C.在不损害业主合法的前提下，维护承包方的权益
D.在维护业主的权益时，不损害承包方的合法公益
正确答案：D
工程监理机构受业主的委托进行下程建设的监理活动，当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时，工程机构应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护业主的合法权益时，不损害承包商的合法权益，这体现了建设工程监理的公正性。
中型防腐保温工程的规模标准为单项工程合同额( )万元。
A.10～100
B.50～200
C.150～250
D.200～300
答案：B
解析：
2020版教材P330页
表格8.防腐保温工程大型大于或等于200万元；中型50-200万元；小型≤50万元。
二级建造师试题6辑 第6辑
施工安全技术措施计划的验证不包括（ ）。
A．安全检查
B．纠正不符合情况
C．做好检查记录工作
D．持续改进
正确答案：D
持续改进是工程项目施工安全控制程序中“项目安全技术措施计划验证”的下一步内容。
预应力筋外包层材料， 严禁使用（ ）
A.聚氯乙烯
B.聚乙烯
C.聚丙烯
D.HDPE
答案：A
解析：
预应力筋外包层材料，应采用聚乙烯或聚丙烯，严禁使用聚氯乙烯；外包层材料性能应满足《无粘结预应力混凝土结构技术规程>> JGJ 92-2016的要求
管道采用预制块做保温层的要求是（ ）。
A.同层应错缝，上下层应压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
B.同层应压缝，上下层应错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
C.同层应错缝，上下层应压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
D.同层应压缝，上下层应错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
答案：C
解析：
2020版教材P115
绝热层施工时，同层错缝，上下层压缝。
特级高处作业指的是高度在（ ）m以上的作业。
A．20
B．35
C．25
D．30
下列关于债的表述，正确的是（ ）。
A.债权只有通过当事人的约定才能产生
B.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人
C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人
D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任
答案：B
解析：
本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。
建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。
建设单位对建设工程项目的权利来自于物权中最基本的权利——所有权，所有权的内容包括（）。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.处分权
E.担保权
答案：A,B,C,D
解析：
2019版教材P14页
根据《物权法》的规定，所有权作为物权中最基本的权利，其具体权能包括占有权、使用权、收益权和处分权共4种。
甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（ ）。
A、 原告
B、 有独立请求权的第三人
C、 共同诉讼人
D、 无独立请求权的第三人
答案：C
解析：
共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上（含二人），其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人。
(2017年)根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-2013）,关于施工专业分包 的说法 ，正确的是（ ）。
A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用
B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地
C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系
D.分包工程合同不能采用固定价格合同
答案：C
解析：
A 项错误，专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，应由承包人承担由此发生的费用。B 项错误，分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进 入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的 地点，分包人应提供方便；C 项正确，分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系；D 项错 误，分包工程合同可以采用固定价格、可调价格、成本加酬金合同。
