2021二级建造师考试试题题库8节 第1节
相关规范规定，高度超过( )m的落地式钢管脚手架工程，应单独编制安全专项施工方案。
A.6
B.8
C.12
D.24
答案：D
解析：
2020版教材P263页
危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案以下简称“专项方案”），是指施工单位在编制施工组织（总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编.制的安全技术措施文件，即在危险性较大的分部分项工程施工前施丨:单位应当编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。5.脚手架工程(1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。(2)附着式整体和分片提升脚手架工程。(3)悬挑式脚手架工程。(4)吊篮脚手架工程。(5)自制卸料平台、移动操作平台工程。(6)新型及异型脚手架工程。
（2017年） 关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是劳务派遣。选项 D，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。选项 E， 劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。
当开挖作业面围岩自稳时间不够时，应采用( )等辅助技术对其进行加固。
A.超前锚杆
B.喷射混凝土封闭开挖工作面
C.小导管周边注浆
D.设置临时仰拱
E.钢拱架喷射混凝土
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P113页
若围岩自稳时间短、不能保证安全地完成初次支护，为确保施工安全、加快施工进度，应采用各种辅助技术进行加固。支护和加固技术措施：1.暗挖隧道内常用的技术措施；(1)超前锚杆或超前小导管支护；(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆；(3)设置临时仰拱。(4)管棚超前支护。
根据施工劳务分包合同示范文件的规定，采用固定价格的劳务分包合同，可以调整劳务报酬的情况是()。
A.由于劳务分包人原因造成的返工
B.通货膨胀导致劳务价格变化
C.法律政策变化导致劳务价格变化
D.由于劳务分包人原因造成的安全事故
答案：C
解析：
2020新版教材P247页
采用固定价格，则除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。
根据《水工碾压混凝土施工规范》SL 53-94，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间，应控制在（）以内。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.45min
D.90min
答案：A
解析：
2019版教材P353页
4.5.6连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间（系指下层混凝土拌合物拌合加水时起到上层混凝土碾压完毕为止），应控制在混凝土初凝时间以内。
法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同()
A、生效
B、成立
C、无效
D、效力待定
答案：B
解析：
《合同法》第36条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
热拌沥青混合料复压采用重型轮胎压路机或振动压路机，相邻碾压带重叠宽度宜为（ ）cm。
A．10～20
B．20～30
C．30～40
D．40～50
顶进小型箱涵穿越铁路路基时，可用调轨梁或( )加固线路。
A.施工便梁
B.轨束梁
C.横梁
D.纵横梁
答案：B
解析：
2019版教材P331页
（1）小型箱涵，可采用调轨梁、或轨束梁的加固方法。
建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制。
A.人工定额
B.概算定额
C.预算定额
D.施工定额
答案：D
解析：
实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。
2021二级建造师考试试题题库8节 第2节
关于独立基础，以下说法错误的是（）。
A. 单独基础是柱子基础的主要类型。它所用材料根据柱的材料和荷载大小而定，常采用砖、石、混凝土和钢筋混凝土等。
B. 现浇柱下钢筋混凝土基础的截面可做成阶梯形和锥形，预制柱下的基础一般做成杯形基础，等柱子插入杯口后，将柱子临时支撑，然后用细石混凝土将柱周围的缝隙填实
C. 墙下单独基础是当上层土质松软，而在不深处有较好的土层时，为了节约基础材料和减少开挖土方量而采用的一种基础形式。砖墙砌筑在单独基础上边的钢筋混凝土地梁上。
D. 地梁跨度一般为6~10 m
汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准目前多采用（）。2015
A.激光法
B.拉钢丝法
C.假轴法
D.转子法
属于交通监控对象的是（ ）。
A．设施状况
B．环境干扰
C．人员状况
D．交通流
施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括( )。
A、合同价款约定方式
B、工程索赔的条件
C、工程竣工价款的支付和结算方式
D、违约金的确定
E、合同价款的调整情形
答案：A,C,E
解析：
《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，招标人与中标人应当根据中标价订立合同。不实行招标投标的工程由发承包双方协商订立合同。合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程蝗工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。不包括选项 B 和选项 D，故选项 A、C、E 正确
实施每季度实名制管理检查，对检查情况打分，年底综合评定的责任者是（）。
A.劳务企业
B.业主单位
C.分包单位
D.法人单位
答案：D
解析：
P245-247
各法人单位要每季度进行项目部实名制管理检查，并对检查情况进行打分，年底进行综合评定。总包方应组织对劳务工及劳务管理工作领导小组办公室的不定期抽查。
填筑沿河浸水路堤较适合的填料有( )。
A.砂砾石土
B.亚砂土
C.亚粘土
D.碎（砾）石土
E.粉性土
答案：A,D
解析：
2019版教材P6页
石质土，如碎(砾)石土，砂土质碎(砾)石及碎(砾)石砂(粉粒或粘粒土），粗粒土中的粗、细砂质粉土，细粒土中的轻、重粉质粘土都具有较高的强度和足够的水稳定性，属于较好的路基填料。
某建筑施工企业在2007年5月仍在持2004年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，根据安全生产许可证的管理规定：{对其的正确处理方式是（ ）。
A．可继续施工，限期补办延期手续
B．可继续施工但处以50万元罚款
C．停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上l0万元以下罚款
D．停业整顿，限期补办延期手续，并处以l0万元以上50万元以下罚款
正确答案：C
根据《安全生产许可证条例》第9条规定，“安全生产许可证有效期为3年”，期满未
办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上l0万元以下罚款，故本题应选C。
施工流水段划分的依据有()。
A.工程特点
B.季节施工
C.施工方法
D.施工顺序
E.工程量
答案：A,E
解析：
2020版教材P158页
施工流水段划分应根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分，并应说明划分依据及流水方向，确保均衡流水施工。
下列选项中，只属于有圬工基础管涵施工工序的是()
A、开挖基坑
B、浇筑混凝土基础
C、安装管节
D、修筑出入端墙
答案：B
解析：
有圬工基础管涵施工程序：(1)挖基坑并准备修筑管涵基础的材料；(2)砌筑圬工基础或浇筑混凝土基础；(3)安装涵洞管节、修筑涵管出入口端墙、翼墙及涵底（端墙外涵底铺装）；(4)铺涵管防水层及修整；(5)铺设涵管顶部防水黏土（设计需要时），填筑涵洞缺口填土及修建加固工程。无圬工基础管涵施工程序：(1)挖基备料同上；(2)修筑管座，截面形状同管节外截面，深度等于管壁厚度；(3)铺设防水层，然后安装管节（按设计要求培填料捣实）；(4)管节全身包裹防水层，防水层外再铺设黏质土；(5)修筑管涵出入端墙，翼墙及两端涵底和整修工作。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）
2021二级建造师考试试题题库8节 第3节
处理细粒含水尾矿的设施，一般由（ ）几个系统组成。
A.尾矿水力输送系统
B.尾矿库系统
C.回收系统
D.废水处理系统
E.排水（包括回水）系统
答案：A,B,E
解析：
P259-260
处理细粒含水尾矿的设施，一般由尾矿水力输送、尾矿和排水（包括回水）三个系统组成。其水力输送系统可根据选矿厂尾矿的排出点和尾矿库的地势高差确定自流或压力输送或两者联合输送，将尾矿用流槽、管道或有尾矿首先经厂区的浓缩回水后，再用在砂泵、管道送至尾矿库。
关于高处作业安全技术要求的说法，正确的是（）。
A. 高处作业的级别划分为五级
B. 高处作业临时配电线路按规范架（敷）设整齐，架空线必须采用塑胶软线
C. 桥梁主塔（墩）塔身高于 50m 时，应在其顶端装设防撞信号灯，主塔还应采取防雷措施，设置可靠的防雷电装置
D. 高处操作平台必须设置供作业人员上下的安全通道和扶梯
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同
履行过程中，分包人的正确做法是（ ）。
A．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B．分包人可以直接致函发包人或工程师
C．分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D．分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
答案：A
解析：
根据专业分包合同示范文本的规定，分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。故选项A 正确。
下列几项属于水利水电工程等级划分的是( )。
A.库容
B.发电装机容量
C.坝型
D.供水对象的重要性
E.坝长
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P20页
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252—2017的规定，对于我国不同地区、不同条件下建设的防洪、灌溉、发电、供水和治涝等水利水电工程等别，根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性，划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等，见表2F311012-1。主要指标包括水库总库容、保护人口，保护农田面积，保护区当量经济规模，治涝面积，供水对象重要性，年引水量，发电装机容量。
（ ）属于强制检定的计量器具范围。
A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P331
属于强制检定范畴的，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面、被列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》（以下简称《强检目录》〉的工作计量器具。如用电计量装置、兆欧表、绝缘电阻表、接地电阻测量仪、声级计等。
在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括：(1)收集施工进度实际值；(2)定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；(3)如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是（ ）。
A．1—2—3
B．2—1—3
C．3—1—2
D．3—2—1
某省行政办公楼工程施工项目公开招标，招标文件规定了提交投标文件截止时间，则开标时间应为( )。
A.提交投标文件的同一时间
B.提交投标文件第二天的同一时间
C.提交投标文件截止时间的同一时间
D.提交投标文件有效期内
答案：C
解析：
2019新版教材P78页
《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。
申请人申请财产保全的，人民法院接受申请后，必须在（）小时内作出裁定。
A.12
B.24
C.48
D.72
答案：C
解析：
2019新版教材P313页
人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。
沉井下沉施工质量检验的主要内容包括()。
A、平面扭转角
B、沉井下沉速度
C、沉井混凝土强度
D、沉井刃脚底面标高
E、沉井的最大纵、横向倾斜度
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是桥梁工程质量检验。沉井施工的实测项目：各节沉井混凝土强度、沉井平面尺寸、井壁厚度、沉井刃脚高程、中心偏位（纵、横向）、沉井最大倾斜度（纵、横方向）、平面扭转角。
2021二级建造师考试试题题库8节 第4节
下列荷载中， 属于水平荷载的是（ ） 。
A． 结构自重
B． 雪荷载
C． 风荷载
D． 积灰荷载
答案：C
解析：
参考教材 P12。 本题考查荷载的分类
（一） 按随时间的变异分类：
（1） 永久作用（永久荷载或恒载） ： 如结构自重、 土压力、 预加应力、 混凝土收缩、 基础沉降、 焊接变形等。
（2） 可变作用（可变荷载或活荷载） ： 如安装荷载、 屋面与楼面活荷载、 雪荷载、 风荷载、 吊车荷载、积灰荷载等。
（3） 偶然作用（偶然荷载、 特殊荷载） ： 例如爆炸力、 撞击力、 雪崩、 严重腐蚀、 地震、 台风等。
（二） 按结构的反应分类：
（1） 静态作用或静力作用： 如结构自重、 住宅与办公楼的楼面活荷载、 雪荷载等。
（2） 动态作用或动力作用： 如地震作用、 吊车设备振动、 高空坠物冲击作用等。
（三） 按荷载作用面大小分类：
（1） 均布面荷载 Q： 如铺设的木地板、 地砖、 花岗石、 大理石面层等
（2） 线荷载： 建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上
（3） 集中荷载： 在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品。
（四） 按荷载作用方向分类：
（1） 垂直荷载： 如结构， 自重， 雪荷载等；
（2） 水平荷载： 如风荷载， 水平地震作用等。
露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有()。
A.水
B.水泥
C.石子
D.砂子
E.粉煤灰
答案：A,C,D
解析：
主要考核雨期施工期间混凝土配合比调整的知识点。
首先，我们分析题干中给定搅拌站的现状：露天料场，表明石子、砂子为露天存放。水泥、粉煤灰不可能露天存放，必定会有防雨淋措施；规范规定必须对水泥和掺合料采取防水和防潮措施。
其次，分析一下配合比中主要原材料都有哪些：水泥、石子、砂子、掺合料、水。
那么，在雨期施工期间，雨水会影响粗、细骨料的含水率。所以，规范规定需对粗、细骨料的含水率实时监测，及时调整混凝土配合比。也就是说，要根据砂、石的实际含水率来调整配比。
既然砂、石中带入一定的水分，那么，相应的应该减少配合比中加水的量，即水的重量也要进行调整。
由此可见，本题的正确项应为“A、C、D”。
敷设热力管网的方式一般可分为( )。
A.供回水敷设
B.管沟敷设
C.架空敷设
D.直埋敷设
E.低支架敷设
答案：B,C,D
解析：
2019版教材P149页
城镇供热管网工程施工中供热管道敷设方式的分类。 热管道敷设方式分为地上（架空）敷设、地下敷设，其中地下敷设有包括：管沟敷设、直埋敷设。
整体面层施工后，养护时间不应小于( )；抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走。
A.1D
B.3D
C.5D
D.7D
答案：D
解析：
2020版教材P302页
整体面层施工后，养护时间不应小于7d；抗压强度应达到5MPa后，方准上人行走。
依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（ ）。
A、 项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择
B、 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术
C、 在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作
D、 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
E、 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标
答案：A,D
解析：
本题考查的是建设工程招标方式国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
隧道水害的防治措施包括( ）。
A.因势利导，给地下水以可排走的通道，将水迅速地排到洞外
B.将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少
C.用各种耐腐蚀材料，敷设在混凝土衬砌的表面
D.严格施工工艺
E.堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出
答案：A,B,D,E
解析：
隧道水害的防治措施：(1）因势利导，给地下水以可排走的通道，将水迅速地排到洞外。
(2）将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少。
(3）堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出。
(4）合理选择防水材料；严格施工工艺。
某大（2）型水库枢纽工程，总库容为5.84×108m^3；水库枢纽主要有主坝、副坝、溢洪道、电站及输水洞组成。输水洞位于主坝右岸山体内：长275.0m；洞径4.6m，设计输水流量为34.5m^3/s。该枢纽工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：主坝帷幕由三排灌浆孔组成，分别为上游排孔、中间排孔、下游排孔。各排孔均按二序进行灌浆施工；主坝帷幕后布置排水孔和扬压力观测孔。施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。
事件2：输水洞布置在主坝防渗范围之内，洞内采用现浇混凝土衬砌，衬砌厚度为0.5m。根据设计方案，输水洞采取了帷幕灌浆，固结灌浆和回填灌浆的综合措施。
事件3：输水洞开挖采用爆破法施工，施工分甲、乙两组从输水洞两端相向进行，当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时，甲组进行出渣作业，当两个开挖工作面积相距10m，甲组爆破时，导致乙组正在作业的3名工人死亡，事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了电话报告。
1、帷幕灌浆施工的原则是什么？指出事件1土坝三排帷幕灌浆孔施工的先后顺序。
2、指出事件1中施工安排的不妥之处，并说明正确做法。
3、指出事件2中帷幕灌浆，固结灌浆和回填灌浆施工的先后顺序，回填灌浆应在衬砌混凝土强度达到设计强度的多少后进行？
4、指出事件3中施工方法的不妥之处，并说明正确做法。
5、根据《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监[2016]220号），事件3中施工单位负责人在接到事故电话报告后，应在多长时间内向哪个单位（部门）进行电话报告？
答案：
解析：
1. 帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行。由三排孔组成的帷幕，应先灌注下游排孔再灌注上游排孔，然后进行中间排孔的灌浆，每排可分为二序。
2.不妥之处：施工单位计划安排排水孔和扬压力观测孔与帷幕灌浆同期施工。
正确做法：帷幕后的排水孔和扬压力观测孔必须在相应部位的帷幕灌浆完成并检查合格后，方可钻进。
3.当在隧洞中进行帷幕灌浆时，应当先进行隧洞回填灌浆、固结灌浆，再进行帷幕灌浆。
回填灌浆应在衬砌混凝土达70%设计强度后进行。
4. 不妥之处：当两个开挖工作面相距25m，乙组爆破时甲组进行出渣作业。
正确做法：地下相向开挖的两端在相距30m以内时，装炮前应通知另一端暂停工作，退到安全地点。当相向开挖的两端相距15m时，一端应停止掘进，单头贯通。
5. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人电话报告；单位负责人2019二建考前黑钻押题-niutk.com 考 试 软 件 niutk.com 考前更新接到报告后；在1小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门电话报告。其中：水利工程建设项目事故发生单位应立即向项目法人（项目部）负责人报告，项目法人（项目部）负责人应于1小时内向主管单位和事故发生地县级以上水行政主管部门报告。
同期记录的内容包括（ ）。
A.人员设备闲置
B.对工期的延误
C.对工程损害程度
D.导致费用增加的项目
E.计算资料
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工合同索赔。同期记录的内容包括：事件发生及过程中现场实际状况；现场人员、设备的闲置清单、对工期的延误；对工程损害程度；导致费用增加的项目及所用的工作人员，机械、材料数量、有效票据等。
围岩分类是隧道中重要的参数，下列不属于按围岩分类指标的是（ ）。
A．结构特征和完整状态
B．岩石的物理力学性质
C．地下水的影响
D．岩石的节理发育程度
2021二级建造师考试试题题库8节 第5节
下列关于监理规划和监理实施细则的说法，正确的有（）。
A.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，在召开第一次工地会议后报建设单位
B.监理规划应由监理工程师编制，并报总监审批
C.监理实施细则相应工程施工开始后由专业监理工程师编制
D.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，及专业性较强、危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则
下列选项中，属于违法分包或转包的行为有（）。
A.总承包单位将某框架主体施工分包给具备相应资质条件的单位
B.总承包单位私自将幕墙工程分包给具备相应资质条件的单位
C.钢结构分包单位将总共三个单体分别发包给三个具备相应资质条件的单位
D.总承包单位私自将主体结构劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位
E.幕墙分包单位私自将劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位
答案：A,B,C
解析：
2019版教材P147页
违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位；建设工程总承包合同中未约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。A属于违法分包，B属于违法分包，C属于转包。@##
根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。
A、建设项目审批部门
B、建设单位
C、原环评文件审批部门
D、建设行政主管部门
答案：B
解析：
【考点】考查环境影响的后评价
根据《环境影响评价法》第27条规定：在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。B项正确。
下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（ ）。
A.主体、客体均变更
B.主体、内容均变更
C.客体、内容均变更
D.形式、主体均变更
答案：C
解析：
【考点】考查合同的狭义变更的概念【解析】广义的合同变更包括了合同关系三要素即主体、客体、内容至少一项要素发生变更。狭义的合同变更不包括主体变更。合同主体变更是改变债权人或债务人，实质上是合同权利义务的转让。本题C项正确。
某工厂建设项目的总承包商在项目组织设计中运用了项目结构图、项目结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具，则其中反映相对静态组织关系的组织工具有()。
A.工作流程组织
B.组织结构模式
C.管理职能分工表
D.工作任务分工表
E.物资流程组织
答案：B,C,D
解析：
工作流程组织不能反映项目组织内部各工作部门之间的指令关系，各项工作任务分工以及各项任务的管理职能分工，可以反映组织系统中各项工作之间的逻辑关系，这种关系是相对动态的组织关系。物资流程组织是工作流程组织的一种类型。
项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是（）。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失
B.监理公司不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理公司应承担刑事责任
答案：A
解析：
2019新版教材P170页
《合同法》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”
某炼油厂延迟焦化装置改造工程，在主吊机提吊焦炭塔并开始回转中，主吊机的臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒的事故。按安全事故类别分类，该工程事故属于()。
A.物体打击
B.起重伤害
C.机械伤害
D.高处坠落
答案：B
解析：
2020新版教材P210页
根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB 6441—1986中，将事故类别划分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
微差爆破是利用毫秒级间隔，实现按顺序起爆的方法，也称为毫秒爆破。使用微 差爆破的明显效果是（）。
A.可控制起爆时间，达到安全爆破的效果
B.可实现分次爆破，达到减少对围岩的破坏作用
C.增加了破碎作用，能够减小岩石爆破块度，降低单位炸药消耗量
D.可减少雷管的使用段数，控制爆破时间
某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()。
A.代理人丧失民事行为能力
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P11页
第一百七十三条 有下列情形之一的，委托代理终止：
（一）代理期间届满或者代理事务完成；
（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；
（三）代理人丧失民事行为能力；
（四）代理人或者被代理人死亡；
（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。
2021二级建造师考试试题题库8节 第6节
基坑内支撑围护结构的档土应力传递路径是( )。
A.围檩→支撑→围护墙
B.围护墙→支撑→围檩
C.围护墙→围檩→支撑
D.支撑→围护墙→围檩
答案：C
解析：
2019版教材P101页
基坑内支撑围护结构的档土应力传递路径是围护墙→围檩→支撑。
关于沥青混合料压实的说法，正确的有（ ）。
A、压路机采用2～3台双轮双振压路机及2～3台重量不小于16t胶轮压路机组成
B、采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程汇总不粘轮
C、在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆
D、初压应采用钢轮雅鹿机紧跟摊铺机振动碾压
E、压路机不得在未碾压成型路段上转向、调头、加水或停留
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P75页
(1)压路机采用2-3台双轮双振压路机及2-3台重量不小于16t胶轮压路机组成。(3) 采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮。(5)振动压路机在已成型的路面上行驶关闭振动。故选项C错误；
（2）初压时，采用钢轮压路机静压1～2遍，正常施工情况下，温度应不低于120℃并紧跟摊铺机进行。D有修正。
(4)不在新铺筑的路面上进行停机，加水、加油活动，(5)碾压进行中压路机不得中途停留、转向或制动。
建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当( )。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关备案
D.重新审查审批条件
答案：A
解析：
《建筑法》规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。参见考试用书 2Z202013。
根据《安全生产许可证条例》的规定，未取得安全生产许可证的法律责任是()。
A.没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证
B.责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款
C.限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款
D.责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款
答案：B
解析：
2020版教材P203页
未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。
投标人于2013年6月7日因评标结果存在的问题向招标人提出异议，招标人于6月10日给予答复。投标人不服，应在（ ）前向有关行政部门提出投诉。
A. 2013年6月17日
B. 2013年6月20日
C. 2013年6月12日
D. 2013年6月15日
关于沥青混合料压实问题，下列说法正确的是( )。
A.终压温度不应低于70℃
B.一般要经过初压和终压两步
C.初压温度不应低于120℃
D.复压温度多控制在80～100℃
答案：C
解析：
2019版教材P75页
(2)初压：采用钢轮压路机静压12遍，正常施工情况下，温度应不低于120°C并紧跟摊铺机进行。
对项目的结构进行逐层分解所采用的组织工具是（ ）。
A.项目结构图
B.组织结构图
C.合同结构图
D.工作流程图
答案：A
解析：
2020版教材P13页
表2Z101022项目结构图：对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务
某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（ ）。
A．未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系
B．分包人可以直接致函发包人或工程师
C．分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
D．分包人无须接受承包人转发的发包人工程师与分包工程有关的指令
2021二级建造师考试试题题库8节 第7节
基坑内支撑体系的布置与施工要点正确的有（ ）。
A. 宜釆用对称平衡型、整体性强的结构形式
B. 应有利于基坑土方开挖和运输
C. 应与主体结构的结构形式、施工顺序相协调
D. 必须坚持先开挖后支撑的原则
E. 围檩与围护结构之间应预留变形用的缝隙
答案：A,B,C
解析：
ABC 属于内支撑体系的布置原则，还包括以下原则
1）宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构型式。
2）有时，可利用内支撑结构施做施工平台。
DE 属于内支撑体系施工内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致，必须坚持先支撑后开发的原则。围檩与维护结构之间紧密接触，不得留有缝隙。如有缝隙应用强度不低于 C30 的细石混凝土填充密实，或采用其它可靠连接措施。
关于路基冬季施工，以下（ ）说法是正确的。
A．城市快速路、主干路的路基不应用含有冻土块的土料填筑
B．每日开工时，应先开挖向阳处，气温回升后，再开挖背阴处
C．当开挖至路床时，必须当日碾压成活，成活面应采取防冻措施
D．不得已填筑的冻土含量≯40%
E．冻土、好土分开使用
建设工程实行施工总承包的，由( )负责收集、整理和汇总各个分包单位的施工档案资料。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工总承包单位
D.城建档案管理部门
答案：C
解析：
建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位。
下列造成工程成本费用偏差的原因中，属于建设项目业主原因的是（）。
A.法规变化、社会原因
B.组织不落实、建设手续不全
C.设计标准化、设计保守
D.人工、材料、设备涨价
答案：B
解析：
2020新版教材P122页
人工、材料、设备涨价属于物价上涨因素；法规变化、社会原因属于客观原因；设计标准化、设计保守属于设计原因；而组织不落实、建设手续不全属于业主原因 。@##
因特大暴雨造成施工单位的设备损坏、已完工程损坏和工期延误，下列说法正确的是( )。
A.机械设备损失和已完工程损坏由业主承担，工期不顺延
B.机械设备损失和已完工程损坏由业主承担，工期顺延
C.机械设备损失由施工单位承担，已完工程损坏由业主承担，工期顺延
D.机械设备损失和已完工程损坏由施工单位承担，工期顺延
答案：C
解析：
特大暴雨属于不可抗力，在不可抗力的条件下，通常遵循的是谁受损谁承担的原则。因此施工单位的设备损坏由施工单位承担，已完工程的损坏由建设单位承担，工期损失属于建设单位，自然工期顺延。正确选项是C。
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有()。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制
C.制定安全生产规章制度和操作规程
D.确保安全生产费用的有效使用
E.根据工程特点组织制定安全施工措施
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P209页
项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记人项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
从事建筑活动的建筑业应当具备下列（ ）条件。
A．有符合法律规定的组织机构
B．有符合国家规定的注册资本
C．有与其从事的建筑活动相适应的具有法定的执业资格的专业技术人员
D．有从事相关建筑活动所应有的技术装备
E．法律行政法规规定的其他条件
关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（ ）。
A、标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B、出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C、对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D、出卖人依约将标的物置于交付地点，………………
答案：C
解析：
2020版教材P 158
本题考查的是标的物毁损灭失风险的承担。选项A，在标的物交付后风险由买受人承担；选项B，运输的在途标的物，损毁灭失的风险从交由承运人开始，由买受人承担；选项D，
工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,由此给建设单位造成损失的,下列说法正确的是()。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任
B.由监理単位承担全部赔偿责任
C.监理単位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
答案：D
解析：
2019新版教材P284页
《建筑法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的,予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2021二级建造师考试试题题库8节 第8节
同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（）。
A、黄色
B、蓝色
C、蓝绿双色
D、黄绿双色
答案：D
解析：
电气安装工程配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，，保护线(PE)必须用黄绿双色线。
施工现场配电保护系统是()。
A.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
B.二级配电、三级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
C.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备串联专用开关箱
D.三级配电、二级漏电保护系统，用电设备有各自专用开关箱
答案：D
解析：
2020版教材P232页
施工现场配电保护系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。
（ ）是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，是桥梁的重要传力装置。
A.支座
B.垫石
C.伸缩装置
D.盖梁
答案：A
解析：
桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件，位于桥梁和垫石之间，它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形（位移和转角）可靠的传递给桥梁下部结构，是桥梁的重要传力装置。
基坑（槽）验槽应由()负责组织。
A.项目经理
B.项目总工
C.总监理工程师
D.建设单位技术负责人
答案：C
解析：
2019版教材P52页
三、验槽程序〔2〉由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。
底和墙砌筑的技术要求包括（ ）。
A.砌筑反拱底前，应用样板找准砌筑弧形拱的基面
B.斜坡炉底砌筑时，应预砌筑
C.反拱底从两侧向中心对称砌筑
D.圆形炉墙应以炉壳为导面进行砌筑
E.圆形炉墙不得有三层重缝或三环通缝
答案：A,E
解析：
本题考查的是耐火砖砌筑施工技术要求。斜坡炉底应放线砌筑，反拱底从中心向两侧对称砌筑，圆形炉墙应按中心线砌筑。当炉壳的中心线垂直误差和半径误差符合炉内形要求时，可以炉壳为导面进行砌筑。
施工方进度计划的调整内容有（ ）。
A.合同工期目标的调整
B.工程量的调整
C.工作起止时间的调整
D.工作关系的调整
E.资源提供条件的调整
答案：B,C,D,E
解析：
施工进度计划的调整应包括下列内容：
①工程量的调整；
②工作（工序）起止时间的调整；
③工作关系的调整；
④资源提供条件的调整；
⑤必要目标的调整。
下列关于周转性材料消耗定额的编制说法错误的是（ ）。
A.摊销量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用
B.定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示
C.一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用
D.周转性材料消耗与周转使用次数有关
答案：A
解析：
周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：（1）第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；（2）每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充）；（3）周转使用次数；（4）周转材料的最终回收及其回收折价。定额中周转材料消耗量指标，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用，即A错误；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用。
地质构造是指地壳运动变化残留在岩土中的（）。
A.变形
B.变位
C.裂缝
D.行迹
E.地坑
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P29页
地质构造是指地壳在内力地质作用下，不断运动演变，残留在岩层中的变形或变位现象（又称为构造行迹）。
下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是( )。
A.采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙
B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
正确答案：C
A项，节能幕墙一般采用隔热型材、中空玻璃(中空低辐射镀膜玻璃等)、高性能密封材料、优质五金件(多点锁等)以及采取相应的保温或遮阳设施，但不是采用了其中一种或多种材料或设施。就可称为节能幕墙。幕墙的各项热式工指标标满足节能规范对该建筑物要求。才可称为节能幕墙;B项，幕墙节能工程应纳入建筑节能分部工程进行验收;单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行;D项，传热系数是衡量围护结构的热工指标，导热系数是衡量各种建筑材料的热工指标。
