2021二级建造师考试真题8节 第1节
某穿堤建筑物侧回填土，施工单位根据规范要求抽检土方试样40组，根据《水利工程施工监理规范》SL 288—2014，监理机构的土方试样的平行检测最少数量为( )。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：C
解析：
根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL 288--2003，监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，土方试样不应少于承包人检测数量的5％，重要部位至少取样3组；穿堤建筑物侧回填土为重要部位，不应少于3组，故本题应选C。
钢结构涂装工程中，对于防火涂料的涂层厚度，下列情况有可能符合要求的是( )。
A.厚涂型涂料最薄处厚度为设计要求的80%
B.薄涂型涂料最薄处厚度为设计要求的90%
C.薄涂型涂料的涂层厚度90%符合有关耐火极限的设计要求
D.厚涂型涂料的涂层厚度80%符合有关耐火极限的设计要求
答案：D
解析：
2019版教材P294页
（1）主控项目：薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求。
混凝土拌合物和易性包括的含义有( )。
A.流动性
B.保水性
C.黏聚性
D.耐久性
E.抗裂性
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P30
2A311033混凝土(含外加剂)的技术性能和应用一、混凝土的技术性能(一）混凝土拌合物的和易性和易性是指混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能，又称工作性。和易性是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
根据《仲裁法》的规定，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形不包括（）。
A.仲裁协议是发生纠纷后签订的
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.裁决所依据的证据是伪造的
答案：A
解析：
2020版教材P337
根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。
安全生产责任制度是（ ）方针的具体体现，是建筑安全生产的基本制度。
A．安全第一、预防为主
B．安全为主、预防第一
C．预防为主、安全为先
D．预防第一、安全为先
工程建设监理实施细则的编制依据包括（）。
A.已批准的工程建设监理规划
B.建设项目相关的合同文件
C.相关的专业工程的标准、设计文件和有关的技术资料
D.监理大纲、委托监理合同文件
E.施工组织设计
答案：A,C,E
解析：
2020新版教材P45页
监理实施细则编制依据：（1）监理规划；（2）相关标准、工程设计文件；（3）施工组织设计、专项施工方案。
某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（ ）。
A、 设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任
B、 超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
C、 由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任
D、 施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
答案：A
解析：
，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
下列燃气管道安装的要求中，不正确是（）
A.室内燃气管道不得穿过烟道
B.燃气管道严禁穿过卧室
C.无缝钢管不得采用法兰连接
D.在有人行走的地方，敷设高度不应小于2.2m
答案：C
解析：
（一）管道安装要求
(2)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。
(4)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时，必须采取焊接连接方式，并必须设在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。
(7)无缝钢管或焊接钢管应采用焊接或法兰连接；铜管应采用承插式硬钎焊连接，不得采用对接钎焊和软钎焊；公称尺寸不大于 DN50 的镀锌钢管应采用螺纹连接，煤气箐可选用厚白漆或聚四氟乙烯薄膜为填料；天然气或液化石油气管选用石油密封脂或聚四氟乙烯薄膜为填料。
(8)燃气管道敷设高度（从地面到管道底部或管道保温层部）应符合下列要求：
1)在有人行走的地方，敷设高度不应小于 2. 2m。
2)在有车通行的地方，敷设高度不应小于 4. 5m。
分段到货塔器如炼油装置的分离塔，其组对安装方式主要有（）。
A.卧装
B.由下至上逐段组对安装
C.散装
D.倒装
E.顶升法组对安装
答案：A,B
解析：
分段到货塔器组对安装方式：①卧装②在基础由下至上逐段组对安装。分片到货塔器（如催化装置的两器）的组对方式：①卧装法②立装法。
2021二级建造师考试真题8节 第2节
烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有( )。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P54页
砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础，均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗压性能好，整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差，材料易得，施工操作简便，造价较低。适用于地基坚实、均匀，上部荷载较小，7层和7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
审查对方是否在干扰事件发生后的索赔时限内及时提出索赔要求或报告，这是从（）方面对对方索赔报告的反击或反驳。
A.索赔要求或报告的时限性
B.索赔值审核
C.干扰事件的原因、责任分析
D.索赔事件的真实性
答案：A
解析：
2020新版教材P265页
七.对索赔报告的反击或反驳要点1.索赔要求或报告的时限性：审查对方是否在干扰时间发生后的索赔时限内及时提出索赔要求或报告。
电缆标志牌上应注明的内容包括（ ）。
A.线路编号
B.电缆型号.规格
C.起讫地点
D.绝缘电阻
E.弯曲半径
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是电力电缆线路的施工要求。标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格及起讫地点；并联使用的电缆应有顺序号。
按造价形成划分，建筑安装工程费由（ ）组成。
A.人工费+材料费+施工机具使用费+措施项目费+规费+税金
B.人工费+材料费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金
C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
D.分部分项工程费+施工机具使用费+其他项目费+规费+税金
答案：C
解析：
2020新版教材P51页
建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机.具使用费、企业管理费和利润(如图2Z102011-2所示)。
下列关于纸面石膏板吊顶安装方法的叙述，正确的是()。
A、板材应在自由状态下固定
B、安装双层石膏板时，面层板与基层板应在同一龙骨上接缝
C、从板的两边向中间固定
D、长边（纸包边）平行于次龙骨安装
答案：A
解析：
【考点】吊顶工程施工技术。
这是一道施工技术的题，主要考核吊顸工程中纸面石膏板安装技术要求的知识点。对于有现场实践经验的考生，此题不难。根据相关规范规定，纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列要求：(l)板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。(2)纸面石膏板的长边（即纸包边）应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2。(3)采用钉固法时，螺钉与板边距离：纸面石膏板纸包边宜为10～15mm.切割边宜为15～20mm;水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15mm；板周边钉距宜为150～170mm，板中钉距不得大于200mm。(4)石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。(5)螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。(6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。很明显，本题的正确项应该是“A.板材应在自由状态下固定”。
下列关于浇筑止水缝部位混凝土的说法正确的是（）。
A.水平止水片应在浇筑层的下面
B.在止水片高程处，不得设置施工缝
C.当混凝土将要淹没止水片时，应再次清除其表面污垢
D.振捣器不得触及止水片
E.嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间
答案：B,C,D,E
解析：
2019版教材P107页
1．水平止水片应在浇筑层的中间，在止水片高程处，不得设置施工缝。2．浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将要淹没止水片时，应再次清除其表面污垢。3．振捣器不得触及止水片。4．嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。
设备保温层施工时，其保温制品的层厚大于100mm时，应分两层或多层施工，其施工要点有（）。
A.逐层施工
B.同层错缝
C.上下层压缝
D.保温层拼缝宽度不应大于5mm
E.采用毡席材料时，毡席与设备表面留空隙
答案：A,B,C,D
解析：
设备保温层的施工要求，其目的主要是要达到保温层的严密（密实）要求，使保温层贴合紧密，包括多层保温的层间，保温层与设备之间紧贴；连接处的要求，拼缝要严密，缝间错开不能出现通缝等。对比这些要求，选项中，A项是施工条件的要求，其余的施工要点中，只有E项与保温层施工的要求相反。
关于工伤保险，下列说法正确的是（ ）。
A、事业单位、社会团体可以参加工伤保险
B、工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C、工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D、工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成
答案：B
解析：
2020版教材P 230
本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。选项A，正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”，是应当，而不是可以；选项C，正确的表述应为“职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费”；选项D，正确的表述应为“工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。
分项工程可由( )组织验收。
A.工程部经理
B.监理工程师
C.项目技术负责人
D.建设单位专业技术负责人
E.项目质量负责人
答案：B,D
解析：
2019版教材P250页
（2）分项工程应由专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收
2021二级建造师考试真题8节 第3节
当燃气管道末端公称直径DN＞350mm时，吹扫口直径应为（ ）。
A.与管道同径
B.150
C.200
D.250
答案：D
解析：
本题考查的是燃气管道功能性试验的规定。吹扫口与地面的夹角应在30°～45°之间，吹扫口管段与被吹扫管段必须采取平缓过渡对焊，燃气管道末端公称直径DN＞350mm时，吹扫口直径为250mm。
某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3 人死亡，6 人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（ ）。
A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故
C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故
（2017年）编制人工定额时，应计入定额时间的是（）。
A.擅自离开工作岗位的时间
B.辅助工作消耗的时间
C.工作时间内聊天的时间
D.工作面未准备好导致的停工时间
答案：B
解析：
施工作业的定额时闻，是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。正确答案：B
道路无机结合料稳定基层质量检验的主控项目有( )。
A.原材料质量
B.平整度
C.7d无侧限抗压强度
D.厚度
E.压实度
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P263页
无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。 石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣（石灰粉煤灰）稳定砂砾（碎石）等无机结合料稳定基层质量检验项目主要有：集料级配，混合料配合比、含水量、拌合均匀性，基层压实度，7d无侧限抗压强度等。
某建设工程按规定于2012年6月1日办理了开工报告审批手续，但因故一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。
A.向发证机关申请延期
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告批准手续
D.改办施工许可证
答案：C
解析：
2019版教材P49页
对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
某建筑节能分部工程施工完毕后，由()组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
答案：B
解析：
2019新版教材P289页
（2）节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；（3）节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。
当隧道跨度为12m，该隧道属（ )隧道。
A.小跨度隧道
B.中跨度隧道
C.大跨度隧道
D.超大跨度隧道
答案：B
解析：
按跨度分为小跨度隧道：B < 9 m ，中跨度隧道：1 4 m > B > 9 m ,大跨度隧道：1 8 m〉B > 1 4 m ，超大跨度隧道：B > 1 8 m 。
单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。
A、工期
B、质量
C、安全
D、利润
E、成本降低率
答案：A,B,C,E
解析：
本题考核的是单位工程施工组积设计主要的经济技术指标。单位工程施工组织设计中经济技术指标应包括：工期指标；劳动生产率指标；质量指标；安全指标；成本降低率；主要工程工种机械化程度；三大材料节约指标。
措施2和3中，哪些是正确的?哪些是不正确的?对于不正确的请给出正确的做法。
正确答案：
措施2是正确的。措施3是不正确的。正确的做法是：废线缆应收集并运至指定地点处理，废油可采用化学处理（或循环再用）。
2021二级建造师考试真题8节 第4节
下列重力式混凝土墩、台施工要求，正确的有( )。
A.墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理，清除锚筋污锈
B.墩台混凝土宜水平分层浇筑，每层高度宜为1m
C.墩台混凝土分块浇筑时，每块面积不得小于50㎡
D.明挖基础上灌筑墩、台第一层混凝土时，要防止水分被基础吸收
E.墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较大的一边平行，邻层分块接缝应错开
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P61页
重力式混凝土墩台施工
(1）墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理，清除锚筋污锈。A正确。
(2）墩台混凝土宜水平分层浇筑，每层高度宜为1.5～2m。B错误。
(3）墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行（E错误），邻层分块接
缝应错开，接缝宜做成企口形。分块数量，墩台水平截面积在200m2内不得超过2块；在300m2以内不得超过3块。每块面积不得小于50m2，C正确。
(4）明挖基础上灌注墩台第一层混凝土时，要防止水分被基础吸收或基顶水分渗入混凝土而降低强度。D正确。
按照建筑层数分类，属于多层住宅的是()。
A.3层
B.5层
C.7层
D.9层
答案：B
解析：
主要考核低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅等概念的知识点。此题比较简单。 住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅。
除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑，大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。
建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
故本题的正确项为“B．5层”。
当阀门与管道连接时，要求阀门在关闭状态下安装的连接方式是()。
A.电焊焊接
B.气焊焊接
C.法兰
D.热熔
E.螺纹
答案：C,E
解析：
2019版教材P73页
(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装
混凝土施工缝宜留在结构受（ ）较小且便于施工的部位。
A.剪力
B.弯矩
C.压力
D.荷载
答案：A
解析：
2020版教材P69
（1）施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。
某土方工程月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3，到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该工程采用赢得值法进行偏差分析的下列说法，正确的是（）。
A.已完工程实际费用为75000元
B.费用绩效指数＞1,表明项目运行超出预算费用
C.进度绩效指数＜1，表明实际进度比计划加快
D.费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用
答案：D
解析：
2020新版教材P112页
费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用=（25-26）×3000=-3000元。当费用偏差为负值，即表示项目运行超出预算费用。
深基坑工程的第三方监测应由（ ） 委托。
A． 建设单位
B． 监理单位
C． 设计单位
D． 施工单位
答案：A
解析：
参见教材 P56。 考查内容： 基坑监测。
基坑工程施工前， 应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。 监测单位应编制监测方案， 经建设方、 设计方、 监理方等认可后方可实施
经过返修加固处理的分项工程，外形尺寸增大但仍能满足安全使用要求的可以（ ）。
A、降级验收
B、协商验收
C、鉴定验收
D、核算验收
答案：B
解析：
考点:工业安装工程质量合格的规定。经返修或加固处理的分项分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收。
关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
答案：C
解析：
2020版教材P 25
本题考查的是建设工程知识产权的保护。《专利法》规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
下列有关岩层走向的叙述不正确的是（）。
A.岩层的走向有两个数值，且两数值相差180°
B.岩层的走向只有一个数值
C.岩层的走向可由走向线的方位角表示
D.岩层走向方位角与倾向方位角相差90°
2021二级建造师考试真题8节 第5节
排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过( )。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.1年
答案：D
解析：
《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过1年；逾期未完成治理任务的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。故选项D正确，参见考试用书2Z205014。
花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（ ） 。
A． 防滑性
B． 反光性
C． 弯曲性能
D． 放射性
答案：D
解析：
参见教材 P96。 饰面板（砖） 工程应对下列材料及其性能指标进行复验： ①室内用花岗石的放射性； ②粘贴用水泥的凝结时间、 安定性和抗压强度； ③外墙陶瓷面砖的吸水率； ④寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性。
工程设施建设影响行洪但尚可采取补救措施的，责令限期采取补救措施，可以处（ ）的罚款。
A．以上5万元以下
B．5万元以上10万元以下
C．10万元以上20万元以下
D．1万元以上10万元以下
关于路基填料选择的错误说法是()。
A、 含水量不适宜直接压实的细粒土经处理后且检验合格可作为路基填料
B、 含草皮、树根的土质严禁作为路基填料
C、 强风化石料可以直接作为路基填料
D、 级配良好的砾石混合料可以作为路基填料
答案：C
解析：
根据《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006:含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料。泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土，不得直接用于填筑路基；确需使用时，必须采取技术措施进行处理，经检验满足设计要求后方可使用。液限大于50%、塑性指数大于26、含水量不适宜直接压实的细粒土，不得直接作为路堤填料；需要使用时，必须采取技术措施进行处理，经检验满足设计要求后方可使用。粉质土不宜直接填筑于路床，不得直接填筑于冰冻地区的路床及浸水部分的路堤。膨胀岩石、易溶性岩石不宜直接用于路堤填筑，强风化石料、崩解性岩石和盐化岩石不得直接用于路堤填筑。选项A、B符合规范要求，选项D用于路基填料不经济。选项C与规范要求矛盾。本题的正确项只能是“C.强风化石料可以直接作为路基填料”。
企业质量管理体系获准认证的有效期为（）。
A.一年
B.二年
C.三年
D.四年
答案：C
解析：
企业获准认证的有效期为三年。企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。
投标人拿到招标文件后，若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的一定期限内以（ ）形式向招标人提出。
A．口头
B．书面
C．邮件
D．其他
工程应用中钢材的塑性指标通常用( )表示。
A.屈服极限
B.屈强比
C.伸长率
D.疲劳极限
答案：C
解析：
2019版教材P27页
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，成为塑性；在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示，伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大，对常用的热轧钢筋而言，还有一个最大力总伸长率的指标要求。
国家标准GB 50092～96规定，在交工检查、验收阶段，城市道路沥青混合料路面应检查面层总厚度、上面层厚度、宽度、横坡度、压实度、弯沉以及（ ）等。
A．平整度（标准差，值）
B．沥青用量
C．矿料级配
D．纵断面高程
E．摩擦系数
建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④旅 行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述 程序正确的排列顺序是（）。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧ B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧ D.④③②⑦①⑤⑧⑥
答案：D
解析：
参见教材P75?79。招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及 标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。
2021二级建造师考试真题8节 第6节
材料验收包括以下四项工作：(1)进行材料数量和质量的检验；(2)办理入库手续；(3)准备场地、库房、卸载工具和人员；(4)按程序和手续，严格核对凭证。正确的验收程序是()。
A、 (1)→(3)→(2)→(4)
B、 (3)→(4)→(1)→(2)
C、 (3)→(1)→(4)→(2)
D、 (1)→(3)→(4)→(2)
答案：B
解析：
【考点】材料在采购、运输、验收、保管、发放和回收过程的管理。
材料验收程序包括：验收准备：准备场地、库房、卸载工具和人员；核对证件：按程序和手续，严格核对凭证；检验实物：进行数量和质量的检验；办理入库手续。所以，本题的正确选项是“B.(3)→(4)→(1)→(2)”。
建筑采暖管道冲洗完毕后应( )加热，进行试运行调试。
A.通水
B.试压
C.保温
D.防腐
分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万元未付为由拒绝付款。分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。
A、起诉没有法律依据
B、只能以总包人的名义起诉
C、属于行使代位权
D、只能起诉总包人
答案：C
解析：
【考点】考查代位权
根据《合同法》第73条的规定：因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。债权人依照《合同法》第73条的规定提起代位权诉讼，应当符合下列条件：（一）债权人对债务人的债权合法；（二）债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害；（三）债务人的债权已到期；（四）债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。本题A项错误，分包人起诉属于行使代位权，具有法律依据；B项错误，行使代位权人可以以自己的名义起诉；D项错误，在代位权诉讼中，起诉原告为债权人，被告为次债务人（即债务人的债务人）；C项正确。
投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是()。
A.招标人终止招标的
B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的
C.投标截止后投标人撤销投标文件的
D.投标人未中标的
答案：C
解析：
2019新版教材P83页
投标截止后投标人撤销投标文件的 ，招标人可以不退还投标保证金。
根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（）。
A.律师代理意见
B.施工单位窃听的谈判录音
C.工程设计图纸
D.工程质量鉴定报告
E.单位法定代表人的陈述
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P311页
(一）证据的种类根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。C图纸属于书证，D属于鉴定结论，E是当事人陈述。
根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标准设备制安工程量是()
A、300t
B、400t
C、500t
D、600t
答案：A
解析：
非标设备制安工程的工程量为100～300t的工程项目属于中型工程。
关于沥青表面处治施工技术的说法，正确的是（）。
A.沥青表面处治可分为单层式、双层式、三层式
B.沥青表面处治适用于一级及一级以下公路的沥青面层
C.沥青表面处治可作为沥青路面的磨耗层
D.沥青表面处治可采用层铺法施工
E.沥青表面处治可采用拌和法施工
答案：A,C,D,E
解析：
沥青表面处治：用沥青和集料按层铺法或拌和法铺筑而成的厚度不超过3cm的沥青面层。按浇洒沥青和撒布集料的遍数不同，分为单层式、双层式、三层式。一般用于三、四级公路，也可用作沥青路面的磨耗层、防滑层。
下列水轮机形式中，属于冲击式水轮机的是（）。
A.混流式
B.轴流式
C.斜击式
D.双击式
E.水斗式
答案：C,D,E
解析：
2020版教材P117
冲击式水轮机按射流冲 击转轮的方向不同分为水斗式、斜击式和双击式。
关于钢筋混凝土单向板与双向板受力特点的说法,正确的有( )。
A.两对边支承的板是单向板,双向受弯
B.当长边与短边之比小于或等于2时,应按单向板计算
C.当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算
D.当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造筋
E.当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算
答案：C,D,E
解析：
2019版教材P21页
主要构件包括梁、板、柱,对于板的受力特点:按受弯情况:单向板与双向板。按支承情况:简支板与多跨连续板。(1)単向板:两对边支承,一个方向受弯;当长边/短边≥3时,可按沿短边方向受力的単向板计算。(2)双向板:四边支承,双向受弯。当长边/短边≤2时,应按双向板计算;当2＜长边/短边＜3时,宜按双向板计算;(3)连续梁、板:跨中有正弯矩,支座有负弯矩。
2021二级建造师考试真题8节 第7节
下列属于建筑工程施工主要职业危害种类的是( )。
A.粉尘的危害
B.防护装置缺失的危害
C.噪声的危害
D.紫外线的危害
E.卫生设施不足的危害
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P171
施工现场主要职业危害来自粉尘的危害、生产性毒物的危害、噪声的危害、振动的危害、紫外线的危害和环境条件的危害等。
热力管道外径或内径相等，薄件厚度（ ），且厚度差大于薄件厚度30％或大于5mm时，应将厚件削薄。
A.大于2mm
B.大于3mm
C.大于4mm
D.大于5mm
答案：C
解析：
P145-151
壁厚不等的管口对接，应符合下列规定: 1)外径相等或内径相等，薄件厚度小于或等于4mm且厚度差大于3mm ，以及薄件厚度大于4mm且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时，应将厚件削薄。
2)内径外径均不等，单侧厚度差超过上款所列数值时，应将管壁厚度大的一端削薄，削薄后的接口处厚度应均匀。
【2018年真题】根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（ ）。
A．工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准
B．工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C．工程管理人员是否熟悉强制性标准
D．工程项目的安全、质量是否符合强制性标准
答案：C
解析：
本题考查工程建设强制性标准实施的规定。选项C，监督检查工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准，不是管理人员。
模板工程施工前，对模板的设计资料进行审核验证的项目主要包括()。
A.审核手续是否齐全
B.计算方法是否正确
C.模板选型是否符合工程实际
D.安全措施是否齐全、设计是否安全合理
E.图纸是否齐全
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P219页
二、模板工程施工前的安全审查验证模板工程施工前，要对模板的设计资料进行审査验证。审查验证的项目主要包括：(1)模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确，审核手续是否齐全。(2)模板设计图（包括：结构构件大样及支撑体系、连接件等）设计是押安全合理，图纸是否齐全。(3)模板设计中的各项安全措施是否齐全。
桥梁挖孔灌注桩适用于（）
A.风化岩层
B.黏性土
C.较密实的土层
D.无地下水或少量地下水
E.砾卵石
答案：A,C,D
解析：
2019版教材P123页
挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层。
某住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是()。
A.核发施工许可证之日
B.工程缺陷责任期满之日
C.工程竣工验收合格之日
D.工程法定保修期满之日
答案：C
解析：
2019新版教材P281页
工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
栽植树木在（ ）处可不必考虑车辆的安全视距要求。
A．住宅小区内道路
B．道路弯道
C．里弄出口
D．道路交叉口
生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的， 根据我国《安全生产法》的规定，自刑罚执行完毕之日起（）。
A. 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员
B. 3年内不得担任监理单位的主要负责人
C. 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人
D.终身不得担任任何施工企业的主要负责人
答案：C
解析：
参见教材P241。根据《安全生产法》第81条规定，其主要负责人有前款违法行为，导致发生生 产安全事故，构成犯罪的，应追究其刑事责任；尚不构成刑事处罚的，给予撤职处分或处2万元以上20 万元以下的罚款。依照前款规定受到刑事处罚或撤职处分的，自刑罚执行或处分之日起5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
土石方工程施工方法选择的内容包括()。
A.确定土石方平衡调配方案
B.确定放坡坡度系数或土壁支撑形式和打设方法
C.确定脚手架搭设方法及安全网的挂设方法
D.选择排除地面、地下水的方法，确定排水沟、集水井或井点布置
E.计算土石方工程量，确定土石方开挖或爆破方法，选择土石方施工机械
答案：A,B,D,E
解析：
2019版教材P159页
土石方工程施工方法选择的内容包括：（1）计算土石方工程量，确定土石方开挖或爆破方法，选择土石方施工机械；（2）确定确定放坡坡度系数或土壁支撑形式和打设方法；（3）选择排除地面、地下水的方法，确定排水沟、集水井或井点布置；（4）确定土石方平衡调配方案。
2021二级建造师考试真题8节 第8节
为确保项目目标的实现和便于工程的组织管理，某市地铁一号线项目划分为土建、车辆 段、机电设备工程、前期工程、运营准备等子系统，甲公司承接了其中的土建施工任务。在项目 结构分析阶段，甲公司确定并绘制了项目结构图、组织结构图、合同结构图和工作流程图等文 件。根据项目的施工风险识别报告，甲公司选择了将工程地质条件风险向保险公司投保的做 法。项目实施中出现进度滞后，经技术人员论证、项目经理决策，选用了 一种新型施工机械替 换原有施工机械。 根据背景（二），回答下列问题。
甲公司用新型施工机械替换原有施工机械的做法，属于项目目标动态控制纠偏措施中的
( )
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：D
解析：
本题主要考查对“2Z101041项目目标的动态控制方法（项目目标动态控制的纠偏^f施）”的掌 握。项目目标动态控制的纠偏措施主要包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施(如调整设计、改进 施工方法和改变施工机具）。
工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额是()。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.建筑工程定额
答案：A
解析：
2020新版教材P58页
施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。
关于水泥混凝土空心块护坡施工的说法，错误的是（ ）。
A.预制块应与坡面紧贴，不得有空隙，并与相邻坡面平顺
B.预制块铺置应在路堤填筑工程中施工
C.预制块经验收合格后方可使用
D.预制块铺置前应将坡面整平
答案：B
解析：
2020版教材P30
（1）预制块铺置应在路堤沉降稳定后方可施工。 （2）预制块铺置前应将坡面整平。 （3）预制块经验收合格后方可使用。 （4）预制块应与坡面紧贴，不得有空隙，并与相邻坡面平顺。
生活垃圾填埋场泥质防水层的施工控制要点有( )。
A.控制膨润土进货质量
B.确定膨润土的最佳掺量
C.控制拌合均匀度、含水量及泥质防水层的碾压压实度
D.控制膨润土垫的铺设质量
E.保证质量检验
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P180页
(二)质量技术控制要点：1.施工队伍的资质与业绩；2.膨润土进货质量；3.膨润土掺加量的确定；4.拌合均匀度、含水量及碾压压实度；5.质量检验
可以引起工程合同价款调整的因素有()。
A.工程量清单存在缺项
B.工程量清单存在漏项
C.未按照国家现行计量规范强制性规定计量
D.承包人应在收到变更指示后28d内，向监理人提交变更估价申请
E.不可抗力事件的影响
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P243页
合同价款的调整(1)引起工程合同价款的调整因素是多种多样的，例如国家政策调整、法律法规变化、市场价格波动、不可抗力发生、开发及设计变更、承建双方未尽责任与义务等。例如:((建设工程施工合同(示范文本)))GF-2013一0201对工程量清单缺陷的规定是:除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格:1)工程量清单存在缺项、漏项的;2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
某施工单位承担了一井筒的施工，该井筒井深500m，合同约定工程费用为3000万 元，其中人材机费用共计为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元，工程工期15个月。若工程量变化在土 5%以内，仅在人材机的费用中作调整。工程停工时计费与正常相同。施工单位施工设备 和能力可满足600m井深的要求。施工过程中发生如下事件："
事件一：井筒穿过一含水层时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案 穿越含水层，施工中发现该含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生 了淹井，造成施工单位设备损失10万元，返修井壁20万元，事故处理80万元，停工
0.5个月，处理1个月。
事件二：建设单位提出要求井筒加深20m，需要材料费18万元，人工费10万元，施 工机械使用费10万元，增加工期0. 2月。
问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，建筑安装工程费用为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？发生的工期和费用应如何 处理？
(3)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？
答案：
解析：
(1)建筑安装工程费=人工费+材料费+施工机具使用费+措施费+企业管理费+规 费+利润+税金。
本题中建筑安装工程费=2010+210+300+210+150+120=3000万元;
(2)施工单位可以向甲方提出索赔。因为甲方提供的地质勘测资料有误，造成淹井不 是施工单位的原因。施工单位可向甲方提出费用和工期索赔，包括：施工设备损失费、事 故处理及相关费用、井筒修复费、人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费用等; 工期应顺延。
(3)井筒加深，工程量增加为20÷500=4%,工程量的增减在合同约定的±5%以内， 因此，仅就人材机费用作调整。材料费18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万 元甲方给予补偿，即调整增加费用：18+10+10=38万元。
建设项目试生产期间，（ ）应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行检测
A．建设单位
B．施工单位
C．环境影响评价机构
D．环境保护行政主管部门
（2017年）下列水利水电工程注册建造师签章文件中，属于进度管理文件的有（ ）。
A、暂停施工申请表
B、复工申请表
C、施工月报
D、施工进度计划报审表
E、变更申请表
答案：A,B,D
解析：
考点:二级建造师（水利水电工程）施工管理签章文件目录。进度管理文件包括：施工进度计划报审表、暂停施工申请表、复工申请表、施工进度计划调整报审表、延长工期报审表。
安装构件前，支承结构和预埋件的（）应符合设计要求且验收合格。
A.尺寸
B.外形
C.标高
D.数量
E.平面位置
答案：A,C,E
解析：
安装构件前，支承结构的强度应符合设计要求，支承结构和预埋件的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求且验收合格。
