2021二级建造师考试真题及详解6节
发布时间：2021-08-10
2021二级建造师考试真题及详解6节 第1节
水泥混凝土路面缩缝的切缝深度为板厚的（ ），缝中应灌填缝料。
A．1/5
B．1/4
C．1/3
D．1/2
正确答案：C
以下不属于业主方在设计阶段的工作是()。
A.初步设计
B.技术设计
C.施工图设计
D.工期设计
B.技术设计
C.施工图设计
D.工期设计
答案：D
解析：
2020新版教材P3页
图2Z101011建设工程项目的决策阶段和实施阶段设计阶段的任务包括初步设计、技术设计、施工图设计。
@##
图2Z101011建设工程项目的决策阶段和实施阶段设计阶段的任务包括初步设计、技术设计、施工图设计。
@##
6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。
A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同
B.买卖合同自6月10日成立
C.定金合同自6月1日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还50万元
E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
B.买卖合同自6月10日成立
C.定金合同自6月1日成立
D.若卖方不能交付货物，应返还50万元
E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
答案：A,E
解析：
2020版教材P32页
定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20% @##
定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20% @##
押题考前联网自动更新，暂无试题
答案：
解析：
经拌合好之后再归堆放置30～90min才使用的干硬性砂浆是( )。
A.干缩砂浆
B.预缩砂浆
C.干贫砂浆
D.收缩砂浆
B.预缩砂浆
C.干贫砂浆
D.收缩砂浆
答案：B
解析：
2020版教材P113
修补处于高流速区的表层缺陷，为保证强度和平整度，减少砂浆干缩，可采用预缩砂浆修补法。预缩砂浆，是经拌合好之后再归堆放置30~90min才使用的干硬性砂浆。
修补处于高流速区的表层缺陷，为保证强度和平整度，减少砂浆干缩，可采用预缩砂浆修补法。预缩砂浆，是经拌合好之后再归堆放置30~90min才使用的干硬性砂浆。
在用试验法进行质量检查中，需要进行现场试验的有()。
A.桩的静载试验
B.下水管道的通水试验
C.防水层的蓄水试验
D.混凝土试块强度试验
E.供热管道的压力试验
B.下水管道的通水试验
C.防水层的蓄水试验
D.混凝土试块强度试验
E.供热管道的压力试验
答案：A,B,C,E
解析：
2020新版教材P163页
根据规定需要在工程现场进行的试验包括桩的静载试验、下水管道的通水试验、供热管道的压力试验、防水层的蓄水试验等，混凝土试块强度试验应该送专门的试验室进行试验。
根据规定需要在工程现场进行的试验包括桩的静载试验、下水管道的通水试验、供热管道的压力试验、防水层的蓄水试验等，混凝土试块强度试验应该送专门的试验室进行试验。
下列属于土工复合材料的是()。
A、 土工网
B、 土工膜
C、 土工格栅
D、 软式排水管
B、 土工膜
C、 土工格栅
D、 软式排水管
答案：D
解析：
本题考查的是土工合成材料的内容土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。(1)复合土工膜。是将土工膜和土工织物复合在一起的产品，在水利工程中应用广泛。(2)塑料排水带。由不同凹凸截面形状并形成连续排水槽的带状塑料心材，外包非织造土工织物（滤膜构成的排水材料。在码头、水闸等软基加固工程中被广泛应用。(3)软式排水管，又称为渗水软管。它由支撑骨架和管壁包裹材料两部分构成。如图2F311036-1所示。支撑骨架由高强度钢丝圈构成，高强钢丝由钢线经磷酸防锈处理，外包一层PVC材料，使其与空气、水隔绝，避免氧化生镑。管壁包裹材料有三层：内层为透水层，由高强度尼龙纱作为经纱，特殊材料为纬纱制成；中层为非织造土工织物过滤层；外层为与内层材料相同的覆盖层，具有反滤、透水、保护作用。在支撑体和管壁外裹材料间、外裹各层之间都采用了强力粘结剂粘合牢固，以确保软式排水管的复合整体性。软式排水管可用于各种排水工程中
下列箱涵顶进的部分工艺流程中，正确的是（）
A、工程降水→工作坑开挖→既有线加固→箱涵试顶→吃土顶进→箱体就位
B、工作坑开挖→工程降水→既有线加固→箱涵顶进→吃土顶进→箱体就位
C、工程降水→既有线加固→工作坑开挖→箱涵试顶→吃土顶进→箱体就位
D、既有线加固→工作坑开挖→工程降水→箱体就位→箱涵试顶→吃土顶进
B、工作坑开挖→工程降水→既有线加固→箱涵顶进→吃土顶进→箱体就位
C、工程降水→既有线加固→工作坑开挖→箱涵试顶→吃土顶进→箱体就位
D、既有线加固→工作坑开挖→工程降水→箱体就位→箱涵试顶→吃土顶进
答案：A
解析：
（一）工艺流程
现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。
因执业活动受到刑事处罚的人员申请建造师注册，在处罚开始之日起到处罚完毕之日止必须满（ ）年。
A．2
B．3
C．4
D．5
正确答案：D
2021二级建造师考试真题及详解6节 第2节
某建设单位新建传媒大厦项目，对其中的消防工程公开招标，由于该大厦属于超高层建筑，且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊，招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件，定于3月20日开标。
投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。
3月20日，招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误，招标人修正错误后进行了开标。
A单位递交的投标文件中，其施工方案按照消防系统的构成对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统和火灾报警系统进行了详细阐述。评标专家认为不够全面，评分较低。
【问题】
2．指出招标人在招标过程中的错误？
投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。
3月20日，招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误，招标人修正错误后进行了开标。
A单位递交的投标文件中，其施工方案按照消防系统的构成对消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统和火灾报警系统进行了详细阐述。评标专家认为不够全面，评分较低。
【问题】
2．指出招标人在招标过程中的错误？
答案：
解析：
依据《招标投标法》和《招标投标实施条例》的有关规定。招标人在招标过程中的错误有：
错误一：发出招标文件日期至开标日期为19日，不满足《招标投标法》规定的最短不得少于二十日的规定。
错误二：3月10日修改标书距离投标截止日期为10日，不满足《招标投标法》中规定的至少15日的规定。
错误三：3月10日仅向提出质疑的三家单位发出了澄清不符合规定，应以书面形式通知所招标文件收受人。
错误四：评标委员会中技术经济专家为成员总数的3/5，少于《招标投标法》规定的2/3。
错误一：发出招标文件日期至开标日期为19日，不满足《招标投标法》规定的最短不得少于二十日的规定。
错误二：3月10日修改标书距离投标截止日期为10日，不满足《招标投标法》中规定的至少15日的规定。
错误三：3月10日仅向提出质疑的三家单位发出了澄清不符合规定，应以书面形式通知所招标文件收受人。
错误四：评标委员会中技术经济专家为成员总数的3/5，少于《招标投标法》规定的2/3。
基坑围护桩水平位移一般采用（）监测。
A．水准仪
B．钢筋计
C．测斜仪
D．收敛计
B．钢筋计
C．测斜仪
D．收敛计
答案：C
解析：
下列对不符合建筑工程施工质量要求的工程的验收处理方法中，正确的有（）
A.经翻修或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
B.经有法定资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有法定资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安装和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全和使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
B.经有法定资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有法定资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安装和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全和使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
答案：A,B,C,D
解析：
2020新版教材P172页
对质量不符合要求的处理分以下四种情况：第一种情况，是指在检验批验收时，其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项不符合检验规定的要求时，应及时进行处理检验批。其中，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，应允许在施工单位采取相应的措施后重新验收。第二种情况，是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定可否验收时，应请具有法定资质的检测单位鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收。第三种情况，如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收。第四种情况，更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。若经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求。这样会造成一些永久性的缺陷，如改变结构外形尺寸，影响一些次要的使用功能等，为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收。 @##
对质量不符合要求的处理分以下四种情况：第一种情况，是指在检验批验收时，其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项不符合检验规定的要求时，应及时进行处理检验批。其中，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，应允许在施工单位采取相应的措施后重新验收。第二种情况，是指个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定可否验收时，应请具有法定资质的检测单位鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收。第三种情况，如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收。第四种情况，更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。若经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求。这样会造成一些永久性的缺陷，如改变结构外形尺寸，影响一些次要的使用功能等，为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收。 @##
矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设()，以减少风管内部阻力和噪声。
A.导流片
B.隔板
C.消声片
D.夹板
B.隔板
C.消声片
D.夹板
答案：A
解析：
2019版教材P140页
（6）矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片，以减少风管局部阻力和噪声。
（6）矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片，以减少风管局部阻力和噪声。
材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院。法院开庭审理后，在主审法官的主持下，乙向甲出具了还款计划，人民法院据此制作了调解书并由双方当事人签收。该欠款纠纷解决的方式属于()。
A.诉讼前和解
B.诉讼内调解
C.诉讼中和解
D.诉讼外调节
B.诉讼内调解
C.诉讼中和解
D.诉讼外调节
答案：B
解析：
2019新版教材P340页
《民事诉讼法》规定，法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。
《民事诉讼法》规定，法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。
甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（ ）。
A.2010年11月10日
B.2010年11月20日
C.2010年11月30日
D.2010年12月10日
B.2010年11月20日
C.2010年11月30日
D.2010年12月10日
答案：B
解析：
2020版教材P155页
买卖合同是诺成合同。自当事人双方意思表示一致时即成立。
一般情况下，书面合同自当事人签字或者盖章时生效，除非当事人另行约定了生效条件。
买卖合同是诺成合同。自当事人双方意思表示一致时即成立。
一般情况下，书面合同自当事人签字或者盖章时生效，除非当事人另行约定了生效条件。
大体积混凝土养护，不仅要满足其强度增长需要，还应通过（ ）控制，防止其开裂。
A.温度
B.应变
C.湿度
D.应力
B.应变
C.湿度
D.应力
答案：A
解析：
P270-273
大体积混凝土养护的关键是保持适宜的温度和湿度，以便控制混凝土内外温差，在促进混凝土强度正常发展的同时防止混凝土裂缝的产生和发展。大体积混凝土的养护，不仅要满足强度增长的需要，还应通过温度控制，防止因温度变形引起混凝土开裂。
大体积混凝土养护的关键是保持适宜的温度和湿度，以便控制混凝土内外温差，在促进混凝土强度正常发展的同时防止混凝土裂缝的产生和发展。大体积混凝土的养护，不仅要满足强度增长的需要，还应通过温度控制，防止因温度变形引起混凝土开裂。
对于不能同时砌筑的砖砌体，在必须留置的临时间断处应( )。
A.砌成水平投影长度不小于高度1/3的斜槎
B.砌成水平投影长度不小于高度2/3的斜槎
C.加设可靠的临时固定措施
D.可留直槎，但直槎必须做成凸槎
B.砌成水平投影长度不小于高度2/3的斜槎
C.加设可靠的临时固定措施
D.可留直槎，但直槎必须做成凸槎
答案：B
解析：
2019版教材P287页
（2）对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多空砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。
（2）对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多空砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。
金属筒体上安装避雷针，金属筒体的厚度不小于（ ）时，可作避雷针的引下线。
A.2.5mm
B.3mm
C.3.5mm
D.4mm
B.3mm
C.3.5mm
D.4mm
答案：D
解析：
2020版教材P141
避雷针的施工技术要求（3）对装有避雷针的金属筒体要求，当金属本体厚度不小于4mm时，可作避雷针的引下线，筒体底部应有两处与接地体连接。
避雷针的施工技术要求（3）对装有避雷针的金属筒体要求，当金属本体厚度不小于4mm时，可作避雷针的引下线，筒体底部应有两处与接地体连接。
2021二级建造师考试真题及详解6节 第3节
关于工程勘察，下面的说法错误的是( )。
A.工程勘察是工程建设的先行官
B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据
C.工程勘察成果是编制投标文件的依据
D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件
B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据
C.工程勘察成果是编制投标文件的依据
D.工程勘察成果是保证施工安全的重要前提条件
答案：C
解析：
工程勘察是工程建设的先行官。工程勘察成果是建设工程项目规划、选址、设计的重要依据，也是保证施工安全的重要因素和前提条件。故选项C正确。参见考试用书2Z206052。
下列雨期道路工程施工质量保证措施中，属于面层施工要求的是()。
A.当天挖完、填完、压完，不留后患
B.应按2％～3％横坡整平压实，以防积水
C.未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌
D.及时浇筑、振动、抹面成型、养护
B.应按2％～3％横坡整平压实，以防积水
C.未碾压的料层受雨淋后，应进行测试分析，按配合比要求重新搅拌
D.及时浇筑、振动、抹面成型、养护
答案：D
解析：
本题考点涉及道路雨期施工质量控制要求。
（2015年真题）关于城镇道路石灰工业废渣稳定砂砾基层施工的说法，正确的有（ ）。
A．摊铺的含水量为最佳含水量的±2%
B．控制虚铺厚度，确保基层厚度和高程
C．应在潮湿状态下养护，常温下养护时间不宜少于7d
D．采用喷洒沥青乳液养护时应及时在乳液面撒嵌丁料
E．养护期内可开放交通
B．控制虚铺厚度，确保基层厚度和高程
C．应在潮湿状态下养护，常温下养护时间不宜少于7d
D．采用喷洒沥青乳液养护时应及时在乳液面撒嵌丁料
E．养护期内可开放交通
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。养护期间宜封闭交通，需通行的机动车辆应限速，严禁履带车辆通行。
公共建筑对外围护结构进行节能改造时，应复核、验算原结构的( )。
A.安全性
B.经济性
C.耐久性
D.适用性
B.经济性
C.耐久性
D.适用性
答案：A
解析：
2020版教材P319页
对外围护结构进行节能改造时，应对原结构的安全性进行复验、验算；
对外围护结构进行节能改造时，应对原结构的安全性进行复验、验算；
根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及（）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A.改善工程内部观感
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程局部使用功能
B.建筑主体和承重结构变动
C.增加工程造价总额
D.改变建筑工程局部使用功能
答案：B
解析：
2020版教材P278页
《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
当燃气管道穿越( )时，宜将燃气管道敷设在套管内。
A.铁路
B.河底
C.高速公路
D.电车轨道
E.城镇主干道
B.河底
C.高速公路
D.电车轨道
E.城镇主干道
答案：A,C,D,E
解析：
2019版教材P167页
1)穿越铁路或高速公路的燃气管道，其外应加套管，并提高绝缘防腐等级。3)燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内；
1)穿越铁路或高速公路的燃气管道，其外应加套管，并提高绝缘防腐等级。3)燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内；
永久水工建筑物分为5级，划分的依据是( )。
A.工程等别
B.工程类型
C.工程重要性
D.工程规模
E.工程投资
B.工程类型
C.工程重要性
D.工程规模
E.工程投资
答案：A,C
解析：
2020版教材P21页
水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级.
水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级.
（2019年） 关于天然花岗岩特性的说法，正确的有（ ）。
A.呈碱性
B.高温耐火
C.密度大
D.耐久性好
E.强度高
B.高温耐火
C.密度大
D.耐久性好
E.强度高
答案：C,D,E
解析：
P34。花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，为酸性石材，因此其耐酸、抗风化、耐久性好，使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变，体积膨 胀而开裂、剥落，所以不耐火，但因此而适宜制作火烧板。
施工合同示范文本中一般不包括的是（ ）。
A．协议书
B．通用条款
C．补充条款
D．专用条款
正确答案：C
2021二级建造师考试真题及详解6节 第4节
关于效力待定合同的说法，正确的是()。
A.善意相对人不可撤销效力待定合同
B.效力待定合同的相对人具有催告权
C.效力待定合同是生效合同
D.效力待定合同是无效合同
B.效力待定合同的相对人具有催告权
C.效力待定合同是生效合同
D.效力待定合同是无效合同
答案：B
解析：
2019新版教材P121页
效力待定合同的相对人具有催告权
相对人可以催告法定（被）代理人在1个月内予以追认。
效力待定合同的相对人具有催告权
相对人可以催告法定（被）代理人在1个月内予以追认。
（2018年真题）城市地下雨污水管疏浚检查时，常会从井内冒出一种非常活跃并能置人于死地的高浓度气体是（ ）。
A.硫化氢
B.二氧化碳
C.氮气
D.沼气
B.二氧化碳
C.氮气
D.沼气
答案：A
解析：
本题考查的是给排水管网维护与修复技术。
根据案例背景，回答 33～36 题。四海建筑公司是一家施工总承包企业，2005年1月，承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2006年8月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。按照《节约能源法》和《建筑工程质量管理条例》等的规定：
第33题：对于该事件，下列单位中除（ ）以外均应承担法律责任。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工总承包单位
D．监理单位
正确答案：B
(2019年)下列与材料有关的费用中，应计入建筑安装工程材料费的有（ ）。
A.运杂费
B.运输损耗费
C.采购费
D.工地保管费
E.检验试验费
B.运输损耗费
C.采购费
D.工地保管费
E.检验试验费
答案：A,B,C,D
解析：
材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费 用，包括：材料原件、运杂费、运输损耗费和采购及保管费。
选用土路基压实机械应考虑（）等因素
A.道路等级
B.地质条件
C.操作人员水平
D.工期要求
E.工程量大小
B.地质条件
C.操作人员水平
D.工期要求
E.工程量大小
答案：A,B,D,E
解析：
P11-13
合理选用压实机具；选用压实机具应综合考虑道路不同等级、地质条件、工程量大小、工期要求、作业环境等。
合理选用压实机具；选用压实机具应综合考虑道路不同等级、地质条件、工程量大小、工期要求、作业环境等。
单位工程施工组织设计的编制依据包括（）。
A.施工合同
B.施工进度计划
C.经济技术指标
D.工程概况
E.施工现场条件
B.施工进度计划
C.经济技术指标
D.工程概况
E.施工现场条件
答案：A,C,E
解析：
2019版教材P156页
三、单位工程施工组织设计编制依据
(1)与工程建设有关的法律、法规和文件；
(2)国家现行有关标准和技术经济指标；
(3)工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；
(4)工程施工合同或招标投标文件；
(5)工程设计文件；
(6)工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；
(7)与工程有关的资源供应情况；
(8)施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
三、单位工程施工组织设计编制依据
(1)与工程建设有关的法律、法规和文件；
(2)国家现行有关标准和技术经济指标；
(3)工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；
(4)工程施工合同或招标投标文件；
(5)工程设计文件；
(6)工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件；
(7)与工程有关的资源供应情况；
(8)施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等。
填石路堤施工前，通过修筑试验路段来确定的路堤施工参数有（ ）。
A、松铺厚度
B、压实机械型号及组合
C、整平机械型号及整平速度
D、压实速度及压实遍数
E、孔隙率
B、压实机械型号及组合
C、整平机械型号及整平速度
D、压实速度及压实遍数
E、孔隙率
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P8页
三、填石路基施工技术。(1)路堤施工前，应先修筑试验路段，确定满足孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。
三、填石路基施工技术。(1)路堤施工前，应先修筑试验路段，确定满足孔隙率标准的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。
下列关于地下防水工程卷材防水层施工中外防外贴法的叙述，正确的有( )。
A、 先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接
B、 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层
C、 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1、3水泥砂浆找平层
D、 铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面
E、 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工
B、 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层
C、 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1、3水泥砂浆找平层
D、 铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面
E、 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工
答案：A,B,E
解析：
张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至（）。
A.2013年4月10日
B.2013年6月10日
C.2013年9月10日
D.2014年3月10日
B.2013年6月10日
C.2013年9月10日
D.2014年3月10日
答案：C
解析：
2019新版教材P130页
劳动合同可以约定试用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。@##
劳动合同可以约定试用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。@##
2021二级建造师考试真题及详解6节 第5节
建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管 理工作，并对承包单位履行（ ）的行为进行监督和管理。
A.建筑工程质量标准 B.建设合同
C.工程建设强制性标准 D.设计标准
A.建筑工程质量标准 B.建设合同
C.工程建设强制性标准 D.设计标准
答案：B
解析：
本题主要考查对"2ZL01071建设工程监理的工作任务”的熟悉。
甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）
A.甲可要求乙承担违约责任
B.甲可要求乙承担授权责任
C.丙可要求乙承担违约责任
D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任
E.丙可要求甲承担赔偿责任
B.甲可要求乙承担授权责任
C.丙可要求乙承担违约责任
D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任
E.丙可要求甲承担赔偿责任
答案：A,E
解析：
2020版教材P126
违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。甲方与乙方属于工程合同关系，因乙方脚手架质量问题导致甲方工人丙受伤，属于违约行为；甲方与丙方是劳动合同关系，丙在甲方施工现场作业受伤，属于工伤，甲方应承担赔偿责任。
违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。甲方与乙方属于工程合同关系，因乙方脚手架质量问题导致甲方工人丙受伤，属于违约行为；甲方与丙方是劳动合同关系，丙在甲方施工现场作业受伤，属于工伤，甲方应承担赔偿责任。
下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑（ ）。
A.围护结构改造
B.承重结构改造
C.屋面防水层修复
D.外墙裂缝修补
B.承重结构改造
C.屋面防水层修复
D.外墙裂缝修补
答案：A
解析：
2020版教材P189页
既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。
既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。
职业健康安全管理体系和环境管理体系运行中的实施重点不包括（ ）。
A.培训、意识和能力
B．文件管理
C．不符合、纠正和预防措施
D．体系文件编写
B．文件管理
C．不符合、纠正和预防措施
D．体系文件编写
答案：D
解析：
机电工程注册建造师执业的一般工业、民用、公用建设工程包括（ ）。
A.净化工程
B.通风空调工程
C.消防工程
D.工业炉窑安装工程
E.电气动力照明工程
B.通风空调工程
C.消防工程
D.工业炉窑安装工程
E.电气动力照明工程
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是二级建造师（机电工程）注册执业工程规模标准。机电安装工程分为12种不同的类别，包括：一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程，净化工程、动力站安装工程、起重设备安装工程、轻纺工业建设工程、工业炉窑安装工程、电子工程、环保工程、体育场馆工程、机械汽车制造工程、森林工业建设工程及其他相关专业机电安装工程等。
一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程又分机电安装、管道、通风空调、智能化、消防、自动控制、防腐保温、动力照明、变配电、非标设备制作安装等工程项目。
一般工业、民用、公用建设工程的机电安装工程又分机电安装、管道、通风空调、智能化、消防、自动控制、防腐保温、动力照明、变配电、非标设备制作安装等工程项目。
电缆敷设后要设置标志牌，标志牌的位置包括（ ）等处。
A．电缆终端和中间接头
B．电缆拐弯
C．隧道两端
D．竖井两端
E．进入导管口
正确答案：ABCD
确定热拌沥青混合料最低摊铺温度的根据有( )。
A.沥青标号及黏度
B.铺筑层厚度
C.沥青混合料种类
D.下卧层表面温度
E.摊铺机的性能
B.铺筑层厚度
C.沥青混合料种类
D.下卧层表面温度
E.摊铺机的性能
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P20，
热拌沥青混合料的最低摊铺温度应根据气温、下卧层表面温度、铺筑层厚度与沥青混合料种类经试验确定。@##
热拌沥青混合料的最低摊铺温度应根据气温、下卧层表面温度、铺筑层厚度与沥青混合料种类经试验确定。@##
背景资料
某项目部承揽一土石坝工程施工任务。为加快施工进度，该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实三个主要工序组建专业施工队施工，并将该坝面分为三个施工段，按施工段 1、施工段 2、施工段 3 顺序组织流水作业。己知各专业施工队在各施工段上的工作持续时间如下表：
＜1>、水利水电工程施工进度计划主要包括（ ）等步骤。
某项目部承揽一土石坝工程施工任务。为加快施工进度，该项目部按坝面作业的铺料、整平和压实三个主要工序组建专业施工队施工，并将该坝面分为三个施工段，按施工段 1、施工段 2、施工段 3 顺序组织流水作业。己知各专业施工队在各施工段上的工作持续时间如下表：
＜1>、水利水电工程施工进度计划主要包括（ ）等步骤。
A.研究设计资料和施工条件
B.选择质量检验方法
C.计算工程量和工作持续时间
D.选择施工方法并确定施工顺序
＜2>、该坝面作业，各项工作正确的工艺逻辑关系是（ ）。
A.铺料为整平的紧前工作，压实为整平的紧后工作
B.铺料为压实的紧后工作，整平为压实的紧前工作
C.整平为压实的紧前工作，铺料为整平的紧前工作
D.压实为整平的紧后工作，铺料为整平的紧前工作
＜3>、根据工作的逻辑关系绘制该项目进度计划的双代号网络图
＜4>、根据网络图和本案例给出的各项工作的持续时间确定其计算工期和关键线路。
＜5>、在“施工段 2”整平时突降暴雨，造成工期延误 7 天，试分析其对施工工期的影响程度。
答案：
解析：
＜1>
ACD编制施工进度计划时，主要工作步骤应是：研究设计资料和施工条件，正确计算工程量和工作持续时间，选择施工方法并确定施工顺序等。参见教材 P280。
＜2>
ACD坝面各项工作施工工艺逻辑关系应是先铺料、后整平、再压实参见教材 P280o
＜3>
双代号网络图应根据各项工作的工艺逻辑关系、组织逻辑关系，按双代号网络图绘制的基本原则正确绘制。①工作明细表
＜4>
应从以下几个方面进行分析计算：＜1>网络图中工期最长的线路即为关键线路，或者根据各项工作的时间参数计算结果，由总时差最小的工作组成的线路即为关键线路。本例关键线路为：①→②→③→⑧→⑨→⑩。关键线路在网络图中用双箭线、粗实线或彩色线条来表示。
＜5>
经计算“施工段 2”整平即 b2工作不在关键线路上，该工作的总时差为 3 天，所以将导致总工期延误： 7-3=4 天。
ACD编制施工进度计划时，主要工作步骤应是：研究设计资料和施工条件，正确计算工程量和工作持续时间，选择施工方法并确定施工顺序等。参见教材 P280。
＜2>
ACD坝面各项工作施工工艺逻辑关系应是先铺料、后整平、再压实参见教材 P280o
＜3>
双代号网络图应根据各项工作的工艺逻辑关系、组织逻辑关系，按双代号网络图绘制的基本原则正确绘制。①工作明细表
＜4>
应从以下几个方面进行分析计算：＜1>网络图中工期最长的线路即为关键线路，或者根据各项工作的时间参数计算结果，由总时差最小的工作组成的线路即为关键线路。本例关键线路为：①→②→③→⑧→⑨→⑩。关键线路在网络图中用双箭线、粗实线或彩色线条来表示。
＜5>
经计算“施工段 2”整平即 b2工作不在关键线路上，该工作的总时差为 3 天，所以将导致总工期延误： 7-3=4 天。
（2019年）下列建筑道路中必须设置中间分隔带的是（）。
A.双向快速路
B.三向主干路
C.单向次干路
D.单向支路
B.三向主干路
C.单向次干路
D.单向支路
答案：A
解析：
快速路必须设置中间分隔带。?
2021二级建造师考试真题及详解6节 第6节
应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、转运作业，沿线应用( )降尘。
A.洒水车
B.扫地车
C.湿麻袋
D.湿草包
B.扫地车
C.湿麻袋
D.湿草包
答案：A
解析：
2020版教材P243
（4）施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、运转作业，沿线应用洒水车，洒水降尘。
（4）施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况，进行土方回填、运转作业，沿线应用洒水车，洒水降尘。
根据我国《招标投标法》的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C.投标人对开标有异议应依法先向招标人提出
D.投标人对开标有异议可直接向行政监督部门投诉
B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C.投标人对开标有异议应依法先向招标人提出
D.投标人对开标有异议可直接向行政监督部门投诉
答案：D
解析：
2019新版教材P78页
《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；投标人对开标及评标结果有异议时可投诉，但应依法先向招标人提出异议。
《招标投标法》规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；投标人对开标及评标结果有异议时可投诉，但应依法先向招标人提出异议。
(2014年)关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有（ ）。
A.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
B.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
C.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
D.采购方提货的，以采购方收货戳记日期为准
E.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
B.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准
C.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准
D.采购方提货的，以采购方收货戳记日期为准
E.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准
答案：B,C,E
解析：
交货日期的确定可以按照下列方式： （1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准； （2）采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准； （3）凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为 准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
工程项目施工质量保证体系目标是以( )为基本依据。
A.质量记录
B.质量计划
C.招投标文件
D.工程承包合同
B.质量计划
C.招投标文件
D.工程承包合同
答案：D
解析：
工程施工质量保证体系，必须有明确的质量目标，并符合项目质量总目标的要求；要以工程承包合同为依据，逐级分解目标并形成在合同环境下的项目施工质量保证体系的各级质量目标。
基于互联网的工程项目信息管理系统是在项目实施全过程中，对项目参与各方产生的信息和知识（ ），即项目各参与方有共用的文档系统，同时也有共享的项目数据库。
A．进行分布式管理
B．分别存人不同的系统
C．存入所有项目参与方的计算机系统中
D．进行集中式管理
正确答案：D
土石坝坝面作业包含（ ）等工序。
A．铺料
B．排水
C．整平
D．压实
E．加水
正确答案：ACD
下列关于拱式明洞构造特点描述错误的是（ ）。
A.拱式明洞能承受较大的垂直压力
B.拱式明洞能承受较大的侧压力
C.内外墙基础相对位移对内力影响较小
D.通常用作洞口接长衬砌的明洞
B.拱式明洞能承受较大的侧压力
C.内外墙基础相对位移对内力影响较小
D.通常用作洞口接长衬砌的明洞
答案：C
解析：
2020版教材P160
（1）拱式明洞。拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成混凝土或钢筋混凝土结构，整体性较好，能承受较大的垂直压力和侧压力。 内外墙基础相对位移对内力影响较大 。所以对地基要求较高，尤其外墙基础必须稳固，必要时还可加设仰拱。通常用作洞口接长衬砌的明洞 。以及用明洞抵抗较大的塌方推力、范围有限的滑坡下滑力和支撑边坡稳定等。
（1）拱式明洞。拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成混凝土或钢筋混凝土结构，整体性较好，能承受较大的垂直压力和侧压力。 内外墙基础相对位移对内力影响较大 。所以对地基要求较高，尤其外墙基础必须稳固，必要时还可加设仰拱。通常用作洞口接长衬砌的明洞 。以及用明洞抵抗较大的塌方推力、范围有限的滑坡下滑力和支撑边坡稳定等。
关于冬期施工冻土回填的说法，正确的有（ ）。
A．室外的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填
B．填方边坡的表层1m 以内，不得采用含有冻土块的土填筑
C．室外管沟底以上500mm 的范围内不得用含有冻土块的土回填
D．室内的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填
E．室内地面垫层下回填的土方，填料中可含有冻土块
B．填方边坡的表层1m 以内，不得采用含有冻土块的土填筑
C．室外管沟底以上500mm 的范围内不得用含有冻土块的土回填
D．室内的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填
E．室内地面垫层下回填的土方，填料中可含有冻土块
答案：A,B,C
解析：
（1）土方回填时，室外的基槽（坑）或管沟可采用含有冻土块的土回填，冻土块粒径不得大于150mm，含量不得超过15%，且应均匀分布。
（2）填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填。填方边坡的表层1m以内，不得采用含有冻土块的土填筑。室外管沟底以上500mm的范围内不得用含有冻土块的土回填。
（3）室内的基槽（坑）或管沟不得采用含有冻土块的土回填，室内地面垫层下回填的土方，填料中不得含有冻土块。
（2）填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填。填方边坡的表层1m以内，不得采用含有冻土块的土填筑。室外管沟底以上500mm的范围内不得用含有冻土块的土回填。
（3）室内的基槽（坑）或管沟不得采用含有冻土块的土回填，室内地面垫层下回填的土方，填料中不得含有冻土块。
用来表示组织系统中各子系统或各元素间指令关系的工具是（ ）。
A.项目结构图B.工作流程图C.组织结构图D.职能分工表
A.项目结构图B.工作流程图C.组织结构图D.职能分工表
答案：C
解析：
上一篇：21年二级建造师答疑精华7节
下一篇：二级建造师经典例题8辑
热门文章
