2021二级建造师考试题库精选9辑
2021二级建造师考试题库精选9辑 第1辑
强度较低,外形为光面钢筋,它与混凝土的粘结强度也较低,因此主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造的热轧钢筋HPB235属于()。
A.低碳钢
B.低合金钢
C.变形钢筋
D.非预应力钢筋
强度较低,外形为光面钢筋,它与混凝土的粘结强度也较低,因此主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造的热轧钢筋HPB235属于低碳钢。
B.2
C.4
D.5
振捣是保证混凝土密实的关键。为了避免漏振,应使振点均匀排列,有序进行振捣。并使振捣器插入下层混凝土约5 cm,以利上下层结合。
B.报告建设单位要求设计单位改正
C.直接与设计单位确认修改工程计划
D.要求施工单位改正并报告设计单位
B.应力场
C.地下水的影响
D.岩石的节理发育程度
B、 12
C、 24
D、 48
B、申领安全生产许可证
C、办理安全监督手续
D、办理竣工备案手续
E、申领建设工程规划许可证
本题考查的是危险性较大工程专项施工方案管理办法。建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。
B、施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C、施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D、劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E、专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
2021二级建造师考试题库精选9辑 第2辑
B.按乙或丙的意见作出
C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出
D.重新组成仲裁庭经评议后作出
裁决也可以按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书后,但该少数意见不构成裁决书的组成部分。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。
场景(五)场景(五)某高校的体育馆工程进行施工总承包招标,甲工程公司中标。经业主同意后,甲将其中的钢结构工程分包给乙公司,将消防工程分包给丙公司。2008年8月7日,甲公司向业主提交了竣工验收报告。
根据场景(五),回答下列问题:
第25题:
根据《建设工程质量管理条例》规定,甲公司的质量责任不包括( )。 A.送审施工图 B.建立质量保证体系 C.工程质量保修 D.对进场材料进行检验
A. 工程量清单B. 施工总方案
C. 施工总平面布置图D. 单价分析
E. 施工条件分析
B.离心泵
C.回转泵
D.往复式泵
E.多级泵
按照泵的工作原理和结构形式分为容积式泵和叶轮式泵
其中容积式泵又分为往复式泵和回转泵,叶轮式泵分为离心泵,轴流泵和漩涡泵等
B.0.7m
C.0.9m
D.1.5m
B.水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程
C.卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴
D.有机涂料防水层施工前应充分湿润基层
A错误,当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水;B错误,水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。D错误,有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷。
B.消声器处
C.阀门处
D.检查门处
E.自控装置
风管的支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处
2021二级建造师考试题库精选9辑 第3辑
B.3
C.4
D.5
采用邀请招标方式的,招标人应当向3个以上有投标资格的法人或其他组织发出投标邀请书。投标人少于3个的,招标人应当重新招标。
B.停业整顿3个月以上
C.停业整顿1年
D.停业整顿8个月
国家标准GB 50092~96规定,在交工检查、验收阶段,城市道路沥青混合料路面应检查面层总厚度、上面层厚度、宽度、横坡度、压实度、弯沉以及( )等。
A.平整度(标准差,值)
B.沥青用量
C.矿料级配
D.纵断面高程
E.摩擦系数
B.银行
C.建设单位
D.施工企业
B.合理的期望要求
C.质量目标要求
D.质量要求
凡工程产品未满足质量要求,就称之为质量不合格。
B.一方违约
C.合同解除
D.债务免除
E.合同变更
《合同法》规定,有以下情形之一的,合同的权利义务终止:(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵销;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
在工程网络计划的工程优化过程中,选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键工作的( )。
A.直接费用最小
B.持续时间最长
C.直接费用率最小
D.直接费用与间接费用总和最小
2021二级建造师考试题库精选9辑 第4辑
B.利用吊车安装法
C.井口外组装整体滑移的安装法
D.平行吊装法
施工过程中发生了以下事件:
事件1:预付款延期支付30天,致使工程实际开工拖延5天。
事件2:因大型施工机械进场推迟3天,进场后又出现故障,延误工期4天,费用损失3万元。
事件3:由于锅炉房蒸气出口处设计变更(注:建设单位的行为),造成安装公司返工,返工费2万元,延误工期2天,因蒸气输送架空管道待图延期5天。
事件4:在自动化仪表安装时,发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作,且传动部分动作不灵活,有空行程和卡阻现象。经查,系B制造单位供货质量问题,安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换,耽误工期2天。
事件5:锅炉试运行时,监理工程师发现,安装公司未按技术规程要求进行调试,只有10%的安全阀进行了严密性试验,存在较大的质量、安全隐患,随即签发了工程暂停令,要求安装公司整改,安装公司整改后被指令复工。
问题:
1. 该工程项目目标工期应为多少天?说明理由。
2. 事件1~事件4发生后,安装公司可否向建设单位提出索赔?分别说明理由。
3. 纠正锅炉安全阀严密性试验的不妥之处。
4. 计算建设单位实际应补偿安装公司的费用,按事件分别写出计算步骤。
理由:按照合同文件的解释顺序,合同条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以合同条款为准。
2. 事件1可以提出索赔。理由:工期预付款延期支付合同约定,属建设单位责任,建设单位应向安装公司支付延期付款利息,同时赔偿工期损失。
事件2不可以提出索赔。理由:大型机械推迟进场,施工机械出现故障,是安装公司自身责任。
事件3可以提出索赔。理由:是建设单位原因造成的,可以提出相应的工期和费用索赔。(设计变更(注:建设单位的行为))
事件4不可以提出索赔。理由:虽是建设单位建议由B制造单位供货,但是安装公司与B制造单位签订的合同。
3. 锅炉安全阀按规定应100%进行严密性试验,锅筒和过热器的安全阀在锅炉蒸气进行严密性试验后,必须进行最终的调整,调整检验合格后,应做标记。
4. 建设单位应补偿安装公司总费用为65万元。
按事件分别计算:
事件1:预付款延期支付30天,致使工程实际开工拖延5天。预付款按中标价25%支付,预付款延期付款利率按每天1‰计算。
(1)事件1延期付款利息:8000×25%×1‰ ×30天=60(万元)
工期赔偿费用(拖延5天):0.5(双方每延误工期1天,罚款5000)×5=2.5(万元)
事件2:因大型施工机械进场推迟3天,进场后又出现故障,延误工期4天,费用损失3万元。因为双方每延误工期1天,罚款5000元。
(2)事件2罚款:0.5 (双方每延误工期1天,罚款5000)×4=2(万元)
事件2不可以提出索赔。理由:大型机械推迟进场,施工机械出现故障,是安装公司自身责任。
事件3:由于锅炉房蒸气出口处设计变更(注:建设单位的行为),造成安装公司返工,返工费2万元,延误工期2天,因蒸气输送架空管道待图延期5天
(3)事件3返工费:2(万元)
工期赔偿费:0.5×(2+5)=3.5(万元)
事件4:在自动化仪表安装时,发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作,且传动部分动作不灵活,有空行程和卡阻现象。经查,系B制造单位供货质量问题,安装公司要求B制造单位到现场进行处理、更换,耽误工期2天。
(4)事件4罚款:0.5 (双方每延误工期1天,罚款5000) ×2=1(万元)
虽是建设单位建议由B制造单位供货,但是安装公司与B制造单位签订的合同。
故:安装公司应得到补偿费用:
60+2.5-2+2+3.5-1=65(万元)
B.纵向钢筋间距不宜大于300mm
C.柱总配筋率不应大于3%
D.柱纵向钢筋的绑扎接头应在柱端的箍筋加密区
柱的纵向钢筋配置规定,柱的纵向钢筋宜对称布置,截面长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。柱总配筋率不应大于5%。剪跨比不大于2的一级框架柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。@##
锅炉基础属重型设备基础,设计要求对基础做( )试验。
A.灌浆
B.偏移
C.沉降
D.预压
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
本题考查的是建筑工程节能验收。2008年8月国务院发布的《民用建筑节能条例》进一步规定,建设单位组织竣工验收,应当对民用建设是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。参见教材P291。
背景:
某新建排涝泵站设计流量为16m3/《共安装4台机组,单机配套功率400kW。泵站采用正向进水方式布置于红河堤后,区域涝水由泵站抽排后通过压力水箱和穿堤涵洞排入红河,涵洞出口设防洪闸挡洪,红河流域汛期为每年的6~9月份,堤防级别为1级。
本工程施工期为19个月,2011年11月~2013年5月。施工中发生如下事件:
事件1:第一个非汛期施工的主要工程内容有:①堤身土方开挖、回填,②泵室地基处理,③泵室混凝土浇筑,④涵身地基处理,⑤涵身混凝土浇筑,⑥泵房上部施工,⑦防洪闸施工,⑧进水闸施工。
事件2:穿堤涵洞第五节涵身施工过程中,止水片(带)施工工序质量验收评定如下表所示:
事件3:2013年3月6日,该泵站建筑工程通过了合同工程完工验收。项目法人计划于2013年3月26日前完成与运行管理单位的工程移交手续。
事件4:档案验收前,施工单位负责编制竣工图。其中总平面布置图(图A)图面变更了45%;涵洞出口段挡土墙(图B)由原重力式变更为扶臂式;堤防混凝土预制块护坡(图C)碎石垫层厚度由设计的10cm变更为15cm。
事件5:2013年4月,泵站全部工程完成。2013年5月底,该工程竣工验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收。
问题:
1.从安全度讯角度考虑,指出事件1中第一个非讯期最重要的四项工程。
2.根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632——2012),指出表4中A、B、C、D、E所代表的名称或数据。
3.根据《水利水电工程验收规程》(SL223-2008),指出并改正事件3中项目法人的计划完成内容的不妥之处。
4.根据《水利水电建设项目档案管理规定》(水办[2005]480号),分别指出事件4中图A、图B、图C三种情况下的竣工图编制要求。
5.根据《水利水电工程验收规程》(SL223-2008),指出事件5中的不妥之处,并简要说明理由。
1.第一个汛期安全度汛考虑,主要考虑堤防的封闭性,所以非汛期必须完成:④涵身地基处理,⑤涵身混凝土浇筑,⑦防洪闸施工,①堤身土方开挖、回填
2.A代表主控项目,B代表一般项目,C代表100%,D代表79.3%,E代表合格。
3.2013年3月26日前完成与运行管理单位的工程移交手续不妥。投入使用验收后进行移交,在工程竣工验收鉴定书印发后60个工作日内必须完成。
4.图A及图B应重新绘制竣工图,要求如下:在说明栏内注明变更依据,在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人,监理单位应在图标上方加盖并签署“竣工图确认章”;图C在原施工图上修改,要求如下:在说明栏内注明变更依据,加盖并签署竣工图章。
5.2013年5月底该工程竣工验收委员会对该泵站工程进行了竣工验收不妥。理由:竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行,一定运行条件是指:泵站工程经过一个摊水或抽水期。
B.不予支持
C.如果该建筑公司不具备相应资质,就予以支持
D.如果气候的确已经不适宜继续施工,不予支持
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定,因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建,发包人请求减少支付工程价款的,应予支持。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第5辑
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝士表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
B.30
C.40
D.50
击实试验分重型和轻型击实,采用大小两种试筒,分别适用于粒径不大于20m m的土和粒径不大于40mm的土。
@##
按照有关法律法规的规定,本工程所需电梯的采购可以( )。
A.按照合同约定由建设单位负责
B.按照合同约定由承包商负责
C.按照合同约定由承包商负责,但由建设单位指定电梯生产厂
D.按照合同约定由承包商负责,但由建设单位指定电梯供应商
E.由合同双方约定的供应商负责
【背景资料】
某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,包括加热炉。燃油供应系统。钢结构,工艺管道,电气动力与照明。自动控制,辅助系统等。
燃油泵的进口管道焊缝要求 100%射线检测。因阀门和法兰未到货,迟迟未能焊接。 为了不影响单机试运行的进度要求。阀门和法兰到达施工现场后,安装工程公司项目部马上 安排施工人员进行管道和法兰的施焊。阀门同时安装就位。 安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉,燃油泵等动力设备的单机试运行方 案,报建设单位进行了审批,按照试运行方案,安装工程公司项目部组织了单机试运行和联 动试运行。
安装工程公司项目部在分项,分部工程质量验收评定合格后,填写工艺管道工程质量验 收记录,并作了检查评定结论,向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申 请。
安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有:图纸会审记录,设计 变更单,隐蔽工程验收记录,焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录,建设单位认 为:安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全,要求安装工程公司项目部完善,补充。 安装工程公司项目部全部整改补充后,建设单位同意该工程组织竣工验收。
【问题】
1.阀门在安装前应检查哪些内容?
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
(2)民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类:1)I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;2)Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
B.工程总承包、专业分包和劳务分包
C.施工总承包、专业分包和劳务分包
D.施工总承包、专业承包和劳务分包(或施工劳务资质)
《建筑业企业资质管理规定》中规定,建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质三个序列。
B.招标人澄清修改预审申请文件应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前进行
C.招标人澄清修改招标文件应当在投标截止时间至少5日前进行
D.投标人编制投标文件所需要的合理时间不得少于20日
2021二级建造师考试题库精选9辑 第6辑
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为( )年。
A.1
B.2
C.4
D.5
B.能量或危险物质意外释放的强度
C.设备故障或缺陷
D.管理缺陷
E.意外释放的能量或危险物质的影响范围
B.已经确定建筑施工企业
C.建设资金已经落实
D.施工图设计文件已经按照规定进行了审查
《建筑法》 规定, 申请领取施工许可证,应当具备下列条件: (1)已经办理该建筑工 程用地批准手续;(2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划; (3)需要拆迁 的, 其拆迁进度符合施工要求;(4) 已经确定建筑施工企业; (5)有满足施工需要的施工 图纸及技术资料;(6) 有保证工程质量和安全的具体措施; (7)建设资金已经落实; (8) 法律、 行政法规规定的其他条件。
B.材料密度越小,保温性能越差
C.导热系数越小,保温性能越差
D.导热系数越大,保温性能越好
B.II
C.III
D.IV
B.平整
C.光滑
D.清洁
E.充分湿润
该题主要考察的是:基层表面要求,基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润,无积水。
B.由监理単位承担全部赔偿责任
C.监理単位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
《建筑法》规定,工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2021二级建造师考试题库精选9辑 第7辑
B.垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m
C.垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于5m
D.垂直间距宜大于建筑物的层高,并不应大于5m
(8)50m以下(含50m)脚手架连墙件应按3步3跨进行布置,50m以上的脚手架连墙件应按2步3跨进行布置。开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m。
B.垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等
C.垂直接地体的长度一般为2.5m
D.镀锌钢管的壁厚为4.5mm
施工过程中发生了如下事件:
事件一:施工组织设计编制说明中明确项目管理组织机构形式依据施工项目的规模、复杂程度确定,项目设置直线职能式项目管理组织。建设单位对此提出了不同意见。
事件二:在省优评比检查活动中,项目部汇报里提到混凝土施工顺序与施工方法包括:选择混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法,确定混凝土搅拌振捣方法。专家认为内容不够全面。
事件三:工期要求建筑地基基础工程在雨期施工,项目部采取了相应措施。
问题:
1.事件一中,项目管理组织机构形式确定依据还应补充哪些内容?
2.事件一中,项目管理组织设置形式是否合理,还有哪些项目管理组织形式?
3.事件二中,还应补充哪些内容?
4.“四新”技术包括哪些内容?
5.事件三中,项目部应采取哪些建筑地基基础工程雨期施工措施?
(1)专业特点;
(2)人员素质;
(3)地域范围。
2.合理。项目管理组织形式还有:
(1)矩阵式项目管理组织;
(2)事业部式项目管理组织。
3.还应补充:
(1)选择设备的类型和规格;
(2)确定施工缝的留设位置。
4.“四新”技术包括:
(1)新技术;
(2)新工艺;
(3)新材料;
(4)新设备。
5.雨期施工措施有:
(1)基坑坡顶做1.5m宽散水、挡水墙,四周做混凝土路面;
(2)基坑内,沿四周挖砌排水沟、设集水井,泵送至市政排水系统;
(3)土方开挖施工中,基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石,保证雨后通行不陷车;
(4)自然坡面要防止雨水直接冲刷,遇大雨时覆盖塑料布;
(5)土方回填应避免在雨天进行;
(6)CFG桩施工,槽底预留的保护层厚度不小于0.5m。
B.建筑意外伤害保险费由施工企业支付
C.建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除
D.保险公司一般采取差别费率
建筑意外保险费应当列入建筑安装工程费用,保险费由施工企业支付,施工企业不得向职工摊派。
B.施工测量
C.办理桩点交接手续
D.开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核
E.复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时,应向建设单位提出,进行查询,并取得准确结果
一、根据施工方案和场区构筑物特点及设计要求的施测精度,编制工程测量方案。二、办理桩点交接手续,桩点应包括:各种基准点、基准线的数据及依据、精度等级,施工单位应进行现场踏勘、复核。
三、开工前应对基准点、基准线和高程进行内业、外业复核。复核过程中发现不符或与相邻工程矛盾时,应向建设单位提出,进行查询,并取得准确结果。
B.支付条件理想的工程
C.工期宽松工程
D.风险较大的特殊的工程
E.投标竞争对手多的工程
下列情形可以将投标报价高报:
(1)施工条件差的工程;
(2)专业要求高且公司有专长的技术密集型工程;
(3)合同估算价低自己不愿做、又不方便不投标的工程;
(4)风险较大的特殊的工程;
(5)工期要求急的工程;
(6)投标竞争对手少的工程;
(7)支付条件不理想的工程;
(8)计日工单价可高报。
B.污水→格栅→沉砂池→沉淀池→接触池→出水
C.污水→格栅→混凝→沉淀→过滤→消毒
D.污水→格栅→曝气氧化→混凝沉淀→消毒→出水
2021二级建造师考试题库精选9辑 第8辑
B. 主动控制工序活动条件,主要指影响工序质量的因素
C. 施工操作质量检查,隐蔽工程的质量检查
D. 及时检査工序质量,提出对后续工作的要求和措施
施工操作质量和施工技术管理质量的内容,还包括:
1设置工序质量的控制点。
事件一:在施工现场,有一名电工正在进行配电柜的配件更换工作,电工资料检查时,发现部分资料缺失或记录不完整。
事件二:在楼层内设置了直径为70mm消防竖管,为每个楼层提供临时用水,由于消防泵的位置距离塔吊比较近,因此电工在塔吊原开关柜中增加了控制开关,作为消防泵的接入电源。
问题:
1.事件一中,电工作业有何不妥之处?说明理由。
2.临时用电安全技术档案应包括哪些内容?
3.事件二中,有哪些不妥之处?并分别写出正确做法。
理由:根据相关规定,电工作业应由2人以上配合进行。电工作业具有一定的风险,作业时经常会涉及两个以上的部位相互照应,因此有了这项规定。
2.临时用电安全技术档案应包括以下内容:
(1)用电组织设计的全部资料(包括过程修改资料);
(2)用电技术交底资料;
(3)用电工程检查验收表;
(4)电气设备的测试、检验凭单和调试记录;
(5)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器、漏电动作参数测定记录表;
(6)定期检(复)查表;
(7)电工安装、巡查、危险、拆除工作记录。
3.事件二中不妥之处和正确做法分别如下:
不妥之一:消防竖管直径70mm;
正确做法:消防竖管直径不小于75mm。
不妥之二:楼层提供施工用水;
正确做法:严禁消防竖管作为施工用水管线,应单独设置。
不妥之三:消防泵和塔吊共用一个开关柜;
正确做法:各自应使用专用配电柜,不能和其他用电设备混用。
B.施工企业
C.政府部门
D.监理单位
B.当事人的近亲属或者工作人员
C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民
D.当事人本人
某二级公路路基工程施工。其中K22+100~K42+100路段以填方为主,合同段附近地表土主要是高液限黏土(液限值在38-49之间),为此,施工单位针对高液限黏土填筑路堤做了试验路段,以确定其最大干密度和松铺厚度等措施。
场地清理完毕后,对路基横断面进行了测量放样,动力触探,并绘制出横断面图,提交监理工程师复测,确认后开始填筑路堤。
施工单位严格按照试验段提供的数据指导施工。经过2个月填筑发现按试验路段数据控制施工,施工周期长,无法满足工期要求。业主在了解情况后,书面要求监理工程师指示施工单位在半个月后变更路堤填料。
经过现场考查并征得监理工程师同意和设计单位确认后,选择了粉土和砂性土两种路堤填料,施工单位随即组织施工直接填筑,同时考虑到砂性土强度不够,故两种填料混合使用。由于变更后取用的路堤填料需增加较长运距,费用增加,施工单位向业主提出了变更工程价款的报告。
碾压时,施工中填石作业从最低处开始,分层填筑,每一分层先是人工摊铺主骨料,平整作业铺撒嵌缝料。填筑过程中,发现存在一些质量缺陷,施工单位及时确定了质量缺陷的性质,并采取了应对措施。土方路基施工完成后,施工单位实测了压实度、中线偏位、平整度、宽度和边坡,各项指标均满足相应规范要求,施工单位提请监理验收。
【问题】
1.指出施工单位在路堤施工中的错误,并给出正确做法。
2.根据公路工程变更后合同价款的确定方法,结合背景资料,请写出填料变更的变更价款程序?
3.质量缺陷性质确定的方法有哪些?
4.补充土方路基的实测项目,并指出关键项目。
正确做法:砂土,可用作路基填料,但由于没有塑性,受水流冲刷和风蚀时易损坏,使用时可掺入黏性大的土。
②错误之处:考虑到砂性土强度不够,故两种填料混合使用;
正确做法:性质不同的填料,应水平分层、分段填筑、分层压实。同一水平层路基全宽应采用同一种填料,不得混合填筑。
③错误之处:碾压时,施工中填石作业从最低处开始,分层填筑,每一分层先是人工摊铺主骨料,平整作业铺撒嵌缝料。
正确做法:每一分层先是机械摊铺主骨料,平整作业铺撒嵌缝料,将填石空隙以小石或石屑填满铺平,采用重型振动压路机碾压,压至填筑层顶面石块稳定。
2.承包人收到变更指示或意向书后14d内,向监理工程师提交变更报价书。监理工程师收到承包人变更报价书后14d内,根据合同约定商定或确定变更价格。
3.质量缺陷性质确定的方法:观察和查阅记录资料;检验与试验;专题调研。
4.土方路基的实测项目补充如下:纵断高程、弯沉值、横坡。关键项目为:压实度、弯沉值。
B.管线错综复杂
C.水下作业
D.机电系统众多
E.空间结构繁复多变
该纠纷经仲裁后,裁决书( )发生法律效力。 A.自作出之口 B.经人民法院审查后 C.自送达申请人之日 D.自送达被申请人之日
2021二级建造师考试题库精选9辑 第9辑
B.因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位,如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
B.按首席仲裁员C的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
仲裁裁决。仲裁裁决是由仲裁庭作出的。独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决。合议仲裁庭审理的案件由3名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。
B.侵权
C.公证
D.不当得利
E.无因管理
建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
A.有效钙 B.二氧化硅
C.氧化镁 D.氧化铝
E.氧化铁
B.采购
C.加工制造
D.运输
E.现场施工组织
供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制供货工作进度,这是供货方履行合同的义务。供货进度计划应包括供货的所有环节,如采购、加工制造、运输等。
A.可以随时解除劳动合同
B.必须解除劳动合同
C.可以解除合同,但应提前30日通知劳动者
D.不得解除劳动合同
下一篇:2021二级建造师考试真题9篇