21年二级建造师考试试题题库8篇
发布时间：2021-07-15
21年二级建造师考试试题题库8篇 第1篇
流域机构应明确本流域水利工程质量的（ ）单位。
A．最高检测
B．最终检测
C．中间检测
D．最后检测
正确答案：A
（2013年） 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），单位工程竣工验收应由（ ）组织。
A.建设单位（项目）负责人
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
答案：A
解析：
P257。考查内容：单位工程竣工验收。 单位工程质量验收程序和组织： （1）单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检； （2）总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收； （3）存在施工质量问题时，应由施工单位整改； （4）预验收通过后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收； （5）建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位 项目负责人进行单位工程验收。
对于夜间施工费，采用工程量清单计价宜采用（）的方法
A.综合单价法
B.参数法计价
C.分包法计价
D.全费用综合单价
B.参数法计价
C.分包法计价
D.全费用综合单价
答案：B
解析：
2020新版教材P69页
参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在授标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的搢施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。
参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。这种方法简单明了，但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。这种方法主要适用于施工过程中必须发生，但在授标时很难具体分项预测，又无法单独列出项目内容的搢施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨期施工的计价均可以采用该方法。
在竣工图章中需列明的内容有（ ） 。
A． 施工单位项目负责人
B． 现场监理工程师
C． 施工单位竣工图审核人
D． 总监理工程师
E． 设计单位审核人
A． 施工单位项目负责人
B． 现场监理工程师
C． 施工单位竣工图审核人
D． 总监理工程师
E． 设计单位审核人
答案：B,C,D
解析：
参见教材P276。 所有竣工图均应加盖竣工图章， 图章尺寸为50mm×80mm， 应使用不易褪色的印泥，盖在图标栏上方空白处。 竣工图章的基本内容应包括“竣工图” 字样、 施工单位、 编制人、 审核人、 技术负责人、 编制日期、 监理单位、 现场监理、 总监理工程师。
根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》，要求正确的是()。
A、钢纤维喷射混凝土的设计强度等级不应低于C20
B、喷射混凝土7d龄期的抗压强度不应低于5MPa
C、竖井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C15
D、斜井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C
B、喷射混凝土7d龄期的抗压强度不应低于5MPa
C、竖井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C15
D、斜井喷射混凝土的设计强度等级不应低于C
答案：A
解析：
【考点】锚喷支护混凝土的强度要求【解析】《锚杆喷混凝土支护技术规范》相关技术要求规定，锚喷支护的设计与施工，必须做好工程勘察工作，因地制宜，正确有效地加固围岩，合理利用围岩的自承能力；喷混凝土的设计强度等级不应低于C15；对于竖井及重要隧洞和斜井工程，喷混凝土的设计强度等级不应低于C20；喷混凝土的1d期龄的抗压强度不应低于5MPa;钢纤维喷射混凝土的设计强度等级不应低于C20，其抗拉强度不应低于2MPa；喷射混凝土的支护厚度，最小不应低于50mm，最大不应超过200mm。因此答案为A。
关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。
A.施工道路布置尽量不使用永久性道路
B.尽量利用已有的临时工程
C.短运距、少搬运
D.尽可能减少施工占用场地
E.符合劳动保护、安全、防火要求
B.尽量利用已有的临时工程
C.短运距、少搬运
D.尽可能减少施工占用场地
E.符合劳动保护、安全、防火要求
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P277页
施工总平面布置应符合下列原则：①平面布置科学合理，施工场地占地面积少；②合理组织运输，减少二次搬运；③施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少互相干扰；④充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用；⑤临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置；⑥符合节能、环保、安全和消防等要求；⑦遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。
施工总平面布置应符合下列原则：①平面布置科学合理，施工场地占地面积少；②合理组织运输，减少二次搬运；③施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少互相干扰；④充分利用既有建（构）筑物和既有设施为项目施工服务，降低临时设施的建造费用；⑤临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置；⑥符合节能、环保、安全和消防等要求；⑦遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定。
适宜于敷设在室内或要求移动柔软等场所的控制电缆是()。
A.橡胶绝缘控制电缆
B.塑料绝缘控制电缆
C.阻燃控制电缆
D.KVVR电缆
B.塑料绝缘控制电缆
C.阻燃控制电缆
D.KVVR电缆
答案：D
解析：
2019版教材P9页
KVVR等用于敷设在室内要求移动柔软等场所。@##
KVVR等用于敷设在室内要求移动柔软等场所。@##
施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。
A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
B.建设工程已实际交付的，为交付之日
C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
B.建设工程已实际交付的，为交付之日
C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
答案：B,C,E
解析：
《解释》第18条也对何时开始计付利息作出了规定：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时日没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
21年二级建造师考试试题题库8篇 第2篇
钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于()mm为厚板，主要用于结构。
A、3
B、4
C、5
D、6
B、4
C、5
D、6
答案：B
解析：
2020版教材P 26
钢板材包括钢板、花纹钢板、建筑用压型钢板和彩色涂层钢板等。钢板分厚板(厚度＞4mm)和薄板（厚度≤4mm）两种。厚板主要用于结构，薄板主要用于屋面板、楼板和墙板等。在钢结构中，单块钢板一般较少使用，而是用几块板组合成工字形、箱形等结构形式来承受荷载。
钢板材包括钢板、花纹钢板、建筑用压型钢板和彩色涂层钢板等。钢板分厚板(厚度＞4mm)和薄板（厚度≤4mm）两种。厚板主要用于结构，薄板主要用于屋面板、楼板和墙板等。在钢结构中，单块钢板一般较少使用，而是用几块板组合成工字形、箱形等结构形式来承受荷载。
建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
答案：D
解析：
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
(2019年)关于分部分项工程量清单项目与定额子目关系的说法，正确的是（ ）。
A.清单项目与定额子目之间是一一对应的
B.一个定额子目不能对应多个清单项目
C.清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的
D.清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目
B.一个定额子目不能对应多个清单项目
C.清单项目与定额子目的工程量计算规则是一致的
D.清单项目组价时，可能需要组合几个定额子目
答案：D
解析：
本题考查"工程量清单计价的方法"，清单项目一般以一个"综合实体" 考虑，包括了较多的工程 内容，计价时可能出现一个清单项目对应多个定额子目的情况。因此计算综合单价的第一步就是将清单项目的工程内容与定额项目的工程内容进行比较，结合清单项目的特征描述，确定拟组价清单项目应该由哪 几个定额子目来组合。
按断层上下盘相对移动的方向来分类时，它可分为（ ）。
A.走向断层
B.正断层
C.倾向断层
D.逆断层
E.平推断层
B.正断层
C.倾向断层
D.逆断层
E.平推断层
答案：B,D,E
解析：
P10-12
断层上下盘相对移动的方向的分类:1）正断层：上盘相对下降，下盘相对上升的断层。2）逆断层：上盘相对上升，下盘相对下降的断层。3）平推断层：两盘沿近直立的断层面作水平移动的断层。
断层上下盘相对移动的方向的分类:1）正断层：上盘相对下降，下盘相对上升的断层。2）逆断层：上盘相对上升，下盘相对下降的断层。3）平推断层：两盘沿近直立的断层面作水平移动的断层。
普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端应做C20细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于( )。
A.50mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
答案：B
解析：
2019版教材P102页
（8）普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端应做C20细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于100mm。
（8）普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时，下端应做C20细石混凝土条形墙垫，墙垫高度不应小于100mm。
在工程量清单包含的内容中，（ ）是工程量清单的核心。
A.零星工作项目表
B.其他项目清单
C.措施项目清单
D.分部分项工程量清单
正确答案：D
钢筋混凝土结构中，板、次梁与主梁交叉处，当无圉梁或垫梁时，钢筋安装位置正确的是( )。
A、板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下
B、板钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上
C、次梁钢筋在上，板钢筋居中，主梁钢筋在下
D、次梁钢筋在下，板钢筋居中，主梁钢筋在上
B、板钢筋在下，次梁钢筋居中，主梁钢筋在上
C、次梁钢筋在上，板钢筋居中，主梁钢筋在下
D、次梁钢筋在下，板钢筋居中，主梁钢筋在上
答案：A
解析：
这是—道施工技术的题，主要考核混凝土结构中梁、板钢筋绑扎时相对位置关系的知识点。有一定专业性，对于专业基础知识扎实、或具备现场实践经验的考生，此题比较简单。
根据结构常识，板的受力支撑为梁，次梁的受力支撑为主梁，所以相关规范作出如下规定：板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。故本题的正确项为“A、板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下”。
根据结构常识，板的受力支撑为梁，次梁的受力支撑为主梁，所以相关规范作出如下规定：板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。故本题的正确项为“A、板钢筋在上，次梁钢筋居中，主梁钢筋在下”。
在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得超过（ ）。
A. 12V
B. 24V
C. 36V
D. 220V
B. 24V
C. 36V
D. 220V
答案：B
解析：
一般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器，对下列特殊场所应使用安全电压照明器：
（1）地下工程，有高温、 导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V；
（2）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V；
（3）在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于 12V
（4）行灯电源电压不超过 36V；
（1）地下工程，有高温、 导电灰尘，且灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压应不大于 36V；
（2）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24V；
（3）在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于 12V
（4）行灯电源电压不超过 36V；
21年二级建造师考试试题题库8篇 第3篇
菱苦土是一种气硬性无机胶凝材料，主要成分是（）。
A.氧化镁
B.氧化钙
C.硅酸钙
D.硅酸镁
B.氧化钙
C.硅酸钙
D.硅酸镁
答案：A
解析：
经纬仪的主要功能是测量( )。
A.两点间的高差
B.两个方向之间的水平夹角
C.坐标
D.两点间的水平距离
B.两个方向之间的水平夹角
C.坐标
D.两点间的水平距离
答案：B
解析：
2020版教材P47
经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。其主要功能是测量两个方向之间的水平夹角。
经纬仪是一种能进行水平角和竖直角测量的仪器。其主要功能是测量两个方向之间的水平夹角。
编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是（ ）。
A.因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间
B.操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间
C.施工组织不当造成的机械停工时间
D.机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间
B.操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间
C.施工组织不当造成的机械停工时间
D.机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间
答案：D
解析：
根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建[1998]16号），水利工程建设项目生产准备阶段的工作应由()完成。
A、项目主管部门
B、项目法人
C、运行管理单位
D、施工单位
B、项目法人
C、运行管理单位
D、施工单位
答案：B
解析：
生产准备阶段，生产准备（运行准备）指为工程建设项目投入运行前所进行的准备工作，完成生产准备（运行准备）是工程由建设转入生产（运行）的必要条件。项目法人应按照建管结合和项目法人责任制的要求，适时做好有关生产准备（运行准备）工作。
月、旬(或周)施工进度计划是（ ）性计划。
A.控制
B.支撑
C.实施
D.阶段
B.支撑
C.实施
D.阶段
答案：C
解析：
P249-250
月、旬(周)施工进度计划是实施性的作业计划。作业计划应分别在每月、旬(周)末，由项目部提出目标和作业项目，通过工地例会协调之后编制。
月、旬(周)施工进度计划是实施性的作业计划。作业计划应分别在每月、旬(周)末，由项目部提出目标和作业项目，通过工地例会协调之后编制。
交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要作用是（ ）。
A．提示、诱导、指示
B．警告、禁止、指示
C．官职、引导、防护
D．提示、引导、禁止
正确答案：A
（2017年）关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（??）。
A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算
B.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任
C.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因
D.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作
E.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用
B.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任
C.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因
D.缺陷责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作
E.承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用
答案：B,C
解析：
(1)承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任; (2)缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直到检验合格为止； (3)监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因 经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。 (4)承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，根据缺陷和(或)损坏原因处理。正确答案：B、C
某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定土石方工程综合单价为75 元/m3，混凝土工程综合单价为420 元／m3；工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（ ）万元。
A．17.55,87.75
B．17.10,99.45
C．17.10,87.75
D．17.55,99.45
A．17.55,87.75
B．17.10,99.45
C．17.10,87.75
D．17.55,99.45
答案：A
解析：
合同总额P=4400×75＋2000×420=117 万元工程预付款额度=117×15%=17.55 万元起扣点T=P-M／N=117-117×15%÷60%＝87.75 万元。
21年二级建造师考试试题题库8篇 第4篇
根据《煤矿井巷工程质量验收规范》，立井混凝土井壁局部厚度不得小于设计值（ ）mm。
A．30
B．40
C．50
D．60
B．40
C．50
D．60
答案：C
解析：
本题考核的是砌筑式井壁施工要求。当井筒采用砌块、混凝土支护时，井壁厚度应符合设计规定，局部厚度的偏差不得小于设计厚度50mm，其井筒周长偏差不应超过设计的1／10，纵向高度不应超过1．5m。
根据《水利水电建设工程验收规程》(SL 223-2008)的有关规定，验收工作由验收委员会（组）负责，验收结论必须经()以上验收委员会成员同意。
A.1/2
B.3/4
C.2/3
D.全部
B.3/4
C.2/3
D.全部
答案：C
解析：
2020版教材P298
验收结论应当经三分之二以上验收委员会成员同意。
验收结论应当经三分之二以上验收委员会成员同意。
雨期开挖路堑时要注意的事项有（ ）。
A.挖方边坡不宜一次挖到设计坡面，应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整到设计坡面。
B.开挖土质路堑宜分层开挖，每挖两层均应设置排水横坡
C.开挖土质路堑宜分层开挖，每挖两层均应设置排水纵坡
D.开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置纵横排水坡
E.雨期开挖岩石路堑，炮眼宜水平设置
B.开挖土质路堑宜分层开挖，每挖两层均应设置排水横坡
C.开挖土质路堑宜分层开挖，每挖两层均应设置排水纵坡
D.开挖土质路堑宜分层开挖，每挖一层均应设置纵横排水坡
E.雨期开挖岩石路堑，炮眼宜水平设置
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P11
雨期开挖路堑
（1）雨期路堑施工宜分层开挖，每挖一层均应设置纵横排水坡，使水排放畅通。
（2）挖方边坡不宜一次挖到设计坡面。应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整到设计坡面。
（3）雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上300—500mm时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。
（4）雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置。
雨期开挖路堑
（1）雨期路堑施工宜分层开挖，每挖一层均应设置纵横排水坡，使水排放畅通。
（2）挖方边坡不宜一次挖到设计坡面。应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整到设计坡面。
（3）雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上300—500mm时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。
（4）雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置。
如果施工过程中存在不容许的风险，则（ ）。
A．应在工作中采取严格的防护措施
B．只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作
C．应采取应急措施把损失减少到最低限度
D．需要监视来确保控制措施得以维持
正确答案：B
机械事故按具损失的程度分为（ ）。
A．小事故
B．一般事故
C．中等事故
D．大事故
E．重大事故
正确答案：BDE
关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是()。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
答案：C
解析：
2020版教材P335
当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
当事人约定1名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
竣工决算时，小型建设项目未完工程投资及预留费用应控制在（）以内。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
B.4%
C.5%
D.6%
答案：C
解析：
2020版教材P148
建设项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总 概算的3%以内，小型项目应控制在5%以内。
建设项目未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总 概算的3%以内，小型项目应控制在5%以内。
适用于水深3m以内，水流流速1.5m/s以内，河床土质渗水较小时的围堰结构是( )
A.土围堰
B.土袋围堰
C.钢板桩围堰
D.双壁钢围堰
B.土袋围堰
C.钢板桩围堰
D.双壁钢围堰
答案：B
解析：
本题考核的是围堰结构的适用范围。土袋围堰结构的适用范围是：水深不大于3.0m，流速不大于1.5m/s，河床渗水较小或淤泥较浅。
21年二级建造师考试试题题库8篇 第5篇
热拌沥青混合料路面自然降温至表面温度低于( )后，方可允许车辆通行。
A.50℃
B.60℃
C.70℃
D.80℃
B.60℃
C.70℃
D.80℃
答案：A
解析：
2020版教材P22页
《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ-2008规定：热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。
《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ-2008规定：热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。
二级注册建造师注册证书有效期为（ ）年。
A、 1
B、 2
C、 3
D、 4
B、 2
C、 3
D、 4
答案：C
解析：
注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管、使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
2006年 7月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到 2007年 6月方达到复工条件。则下列说法不正确的是（）。
A.医院应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证
B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证
D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
B.医院应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
C.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,需要核验施工许可证
D.分包商乙应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
E.总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告,不需要核验施工许可证
答案：A,C,D,E
解析：
@##
甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
答案：D
解析：
《担保法》规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题既有登记抵押，也有未登记抵押，所以按照登记抵押优先顺序清偿。故D为正确选项。@##
建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间是自开工报告批准之日起的一定时间范围内。该时间范围是( )。
A.7天
B.10天
C.15天
D.20天
B.10天
C.15天
D.20天
答案：C
解析：
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故选项C正确。参见考试用书2Z206051。
对未经许可擅自从事特种设备制造、安装、改造活动的，会受到的处罚有()。
A.由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收非法制造的产品
B.已经实施安装、改造的，责令恢复原状
C.处以罚款
D.三年内不予受理该单位的制造、安装、改造许可申请或者不予许可
E.触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任
B.已经实施安装、改造的，责令恢复原状
C.处以罚款
D.三年内不予受理该单位的制造、安装、改造许可申请或者不予许可
E.触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法追究刑事责任
答案：A,B,C,E
解析：
2019版教材P336页
对未经许可从事特种设备生产活动的法律责任及处罚：违反特种设备安全法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处10万元以上5 0万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。
对未经许可从事特种设备生产活动的法律责任及处罚：违反特种设备安全法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处10万元以上5 0万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。
下列建设工程项目进度控制工作中，属于设计方进度控制任务的是()。
A.部署项目动用准备工作进度
B.协调设计、招标的工作进度
C.编制项目施工的工作进度
D.编制供货进度计划
B.协调设计、招标的工作进度
C.编制项目施工的工作进度
D.编制供货进度计划
答案：B
解析：
2020新版教材P131页
设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。另外，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。在国际上，设计进度计划主要是确定各设计阶段的设计 图纸（包括有关的说明）的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的出图日期。@##
设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度，这是设计方履行合同的义务。另外，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调。在国际上，设计进度计划主要是确定各设计阶段的设计 图纸（包括有关的说明）的出图计划，在出图计划中标明每张图纸的出图日期。@##
某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，人工费为Ⅰ，材料费为Ⅱ，施工机械使用费用为Ⅲ，已知冬雨期施工增加费的费率为a，则冬雨期施工增加费为（ ）。
A．Ⅰ×a
B．Ⅰ×a
C．（Ⅰ×Ⅱ）×a
D．（Ⅱ+Ⅲ）×a
E．（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）×a
正确答案：D
21年二级建造师考试试题题库8篇 第6篇
指出台背填筑施工过程中的错误做法并改正。
正确答案：
3台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。
（1）错误做法：采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料。
正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。
2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位
正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。
（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。
正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。
3台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。
（1）错误做法：采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料。
正确做法：台背填筑应采用透水性材料填筑，优先选用砂砾类土，如砂砾、碎石、碎石土等，并有一定的级配。
2）错误做法：桥台上绘出每层填筑的填厚线位
正确做法：挂牌划线施工，每层填筑均照相并与检测资料一并保存。
（3）错误做法：分层松铺厚度30cm。
正确做法：分层松铺厚度宜小于20cm。
相对于履带式推土机，下面属于轮胎式推土机特点的是（ ）。
A．爬坡能力强
B．附着牵引力大
C．作业循环时间短
D．被广泛应用于各类土石方工程中
正确答案：C
双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其计算工期是（ ）天。
A.16
B.17
C.18
D.20
B.17
C.18
D.20
答案：A
解析：
@##
稳定斜坡上地基表层的处理，应符合的要求有（ ）。
A.地面横坡水平时，可直接在天然地面上填筑路堤
B.地面横坡缓于1：5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤
C.地面横坡为1：5～1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m
D.地面横坡为1：5～1：1时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于1m
E.地面横坡为1:5～1:2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于1.5m
B.地面横坡缓于1：5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤
C.地面横坡为1：5～1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m
D.地面横坡为1：5～1：1时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于1m
E.地面横坡为1:5～1:2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于1.5m
答案：B,C
解析：
2020版教材P2
稳定斜坡上地基表层的处理，应符合下列要求：（1）地面横坡缓于1：5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。（2）地面横坡为1：5～1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予保留。
稳定斜坡上地基表层的处理，应符合下列要求：（1）地面横坡缓于1：5时，清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。（2）地面横坡为1：5～1：2.5时，原地面应挖台阶，台阶宽度不应小于2m。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予保留。
乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。
A.该补充协议属于可撤销合同
B.应以备案合同作为结算工程价款依据
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
B.应以备案合同作为结算工程价款依据
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
答案：B
解析：
2019版教材P79页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21 条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性 内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”@##
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21 条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性 内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”@##
根据《水利水电工程施工质量评定规程（试行）》（SL176-1996）的有关规定，水利水电工程质量，指（ ）的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对水利水电工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
A．国家和水利水电行业
B．国家和地方
C．水利水电行业和地方
D．地方和企业
正确答案：A
关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。
A.其行为的法律后果由项目经理承担
B.不具备法人资格
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担
E.其行为的法律后果由企业法人承担
B.不具备法人资格
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织
D.其行为的法律后果由项目经理部承担
E.其行为的法律后果由企业法人承担
答案：B,C,E
解析：
项目经理部施工企业为完成某项施工任务而设立的组织。不是法人，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。BC正确。AD错误，E正确，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。
钢筋下料后应按（）分别挂牌标明。
A.品种
B.种类
C.规格
D.使用部位
E.等级
B.种类
C.规格
D.使用部位
E.等级
答案：B,D
解析：
P37-39
钢筋下料前，应核对钢筋品种、规格、等级及加工数量，并应根据设计要求和钢筋长度配料；下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。
钢筋下料前，应核对钢筋品种、规格、等级及加工数量，并应根据设计要求和钢筋长度配料；下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。
21年二级建造师考试试题题库8篇 第7篇
防水混凝土抗渗性能试验，通常应取()个试件一组进行评定。
A.3
B.6
C.9
D.12
B.6
C.9
D.12
答案：B
解析：
2020版教材P299页
（4）防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作。连续浇筑的防水混凝土，每500㎡应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。
（4）防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定，试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作。连续浇筑的防水混凝土，每500㎡应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。
根据有关规定，下列关于工程保证金使用的说法，正确的是()。
A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金
答案：A
解析：
2020版教材P297页
《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金（（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金（（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
按照《建筑安装工程费用项目组成》(44号文)的费用构成要素划分，建筑安装工程费用构成是( )。
A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金
C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金
D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+利润+税金
B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+利润+税金
C.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+税金
D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+规费+利润+税金
答案：D
解析：
建筑安装工程费按照费用构成要素划分包括人工费、材料(包含工程设备)费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；建筑安装工程费用项目按造价形成划分包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费扣税金。
大型钢结构工程（）进行竣工验收。
A.可按分项工程
B.可划分成若干个子分部工程
C.可按一个分部工程
D.可按一个子分部工程
B.可划分成若干个子分部工程
C.可按一个分部工程
D.可按一个子分部工程
答案：B
解析：
钢结构分部工程竣工验收要求：
（l）钢结构作为主体结构之一时应按子分部工程竣工验收。
（2）当主体结构均为钢结构时应按分部工程竣工验收。
（3）大型钢结构工程可划分成若干个子分部工程进行竣工验收。例如，要求中间无柱子的大型报告厅、展厅、影剧院仅屋顶部分采用钢结构的、以及一些钢结构平台、操作台、管廊、管架等可作为子分部工程竣工验收；大型多垮炼钢、连铸、连轧等工业钢结构厂房可按伸缩缝或跨划分为若干个子分部工程进行竣工验收。
（l）钢结构作为主体结构之一时应按子分部工程竣工验收。
（2）当主体结构均为钢结构时应按分部工程竣工验收。
（3）大型钢结构工程可划分成若干个子分部工程进行竣工验收。例如，要求中间无柱子的大型报告厅、展厅、影剧院仅屋顶部分采用钢结构的、以及一些钢结构平台、操作台、管廊、管架等可作为子分部工程竣工验收；大型多垮炼钢、连铸、连轧等工业钢结构厂房可按伸缩缝或跨划分为若干个子分部工程进行竣工验收。
下列设备安装的一般程序，正确的是（ ）。
A.施工准备→基础测量放线→设备开箱检查
B.基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位
C.设备吊装就位→设备固定与灌浆→设备安装调整
D.设备固定与灌浆→润滑与设备加油→零部件清洗与装配
B.基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位
C.设备吊装就位→设备固定与灌浆→设备安装调整
D.设备固定与灌浆→润滑与设备加油→零部件清洗与装配
答案：B
解析：
本题考查的是机械设备安装的一般程序和一般要求。机械设备安装的一般程序为：施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。
以下不能用作填方土料的是( )。
A.碎石土
B.黏性土
C.淤泥质土
D.砂土
B.黏性土
C.淤泥质土
D.砂土
答案：C
解析：
2020版教材P51
填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的教性土。填方土应尽量采用同类土。土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。在气候干燥时，须采取加速挖土、运土、平士和碾压过程，以减少士的水分散失。当填料为碎石类土(充填物为砂土)时，碾压前应充分洒水湿透，以提高压实效果。
填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的教性土。填方土应尽量采用同类土。土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜。在气候干燥时，须采取加速挖土、运土、平士和碾压过程，以减少士的水分散失。当填料为碎石类土(充填物为砂土)时，碾压前应充分洒水湿透，以提高压实效果。
（ ）的发生是两类危险源共同作用的结果。
A．风险
B．事件
C．事故
D．危险
正确答案：C
建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当( )。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关备案
D.重新审查审批条件
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关备案
D.重新审查审批条件
答案：A
解析：
《建筑法》规定：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。参见考试用书2Z202013。
21年二级建造师考试试题题库8篇 第8篇
下列关于汽轮机气缸扣盖安装技术要点的表述中，错误的是（）。
A.扣盖全程工作应连续进行，不得中断
B.正式扣盖之前应将内部零部件全部装齐后进行试扣
C.试扣空缸要求在自由状态下0.10mm塞尺不入
D.气缸紧固一般采用冷紧
B.正式扣盖之前应将内部零部件全部装齐后进行试扣
C.试扣空缸要求在自由状态下0.10mm塞尺不入
D.气缸紧固一般采用冷紧
答案：C
解析：
2019版教材P80页
4)试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入；紧1/3螺栓后，从内外检查0.03mm塞尺不入。。
4)试扣空缸要求在自由状态下0.05mm塞尺不入；紧1/3螺栓后，从内外检查0.03mm塞尺不入。。
竣工验收的依据中，指导建设管理行为的依据包括（ ）。
A.上级主管部门批准的可行性研究报告
B.国家.行业有关法律.法规.规定
C.质量验收评定标准
D.有关设计文件
E.施工图纸
B.国家.行业有关法律.法规.规定
C.质量验收评定标准
D.有关设计文件
E.施工图纸
答案：B,C
解析：
本题考查的是竣工验收工作程序和要求。指导建设管理行为的依据：
（1）国家、各行业有关法律、法规、规定；（2）施工技术验收规范、规程、质量验收评定标准；（3）环境保护、消防、节能、抗震等有关规定。
（1）国家、各行业有关法律、法规、规定；（2）施工技术验收规范、规程、质量验收评定标准；（3）环境保护、消防、节能、抗震等有关规定。
（2017年案例二）
【背景资料】
某新建商用群体建设项目，地下二层地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000m
2。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。
针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约150mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。
【问题】指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。
【背景资料】
某新建商用群体建设项目，地下二层地上八层，现浇钢筋混凝土框架结构，桩筏基础，建筑面积88000m
2。某施工单位中标后组建项目部进场施工，在项目现场搭设了临时办公室，各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施；并根据场地实际情况，在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。
针对地下室200mm厚的无梁楼盖，项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系，支撑架立杆纵横向间距均为1600mm，扫地杆距地面约150mm，每步设置纵横向水平杆，步距为1500mm，立杆伸出顶层水平杆的长度控制在150～300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于150mm、伸出立杆的长度控制在500mm以内。
【问题】指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处，并分别写出正确做法。
答案：
解析：
（1）不妥之处1：支撑架立杆纵横向间距均为1600mm（1分），
正确做法：支撑架立杆纵横向间距均不大于1500mm（1分）；
（2）不妥之处2：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内（1分），正确做法：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内（1分）。
正确做法：支撑架立杆纵横向间距均不大于1500mm（1分）；
（2）不妥之处2：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在500mm以内（1分），正确做法：顶托螺杆伸出立杆的长度控制在300mm以内（1分）。
下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。
A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标文件的截止日期之前进行
B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行
C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分
D.在投标截止日期前，投标人应该电话通知招标人撤回投标文件
B.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期满之前进行
C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分
D.在投标截止日期前，投标人应该电话通知招标人撤回投标文件
答案：A
解析：
2019版教材P82页
投标文件的修改与撤回 《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
投标文件的修改与撤回 《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。 《招标投标法实施条例》进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
【2014 案例三】
【背景资料】
某安装公司承接了商场（地上5 层，地下2 层，每层垂直净高5.0m）的自动扶梯安装工程，工程有自动扶梯 36 台，规格：0.65m/s，梯级宽 1000mm，驱动功率 10kW。合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等，将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。
在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等，依据自动扶梯安装工艺流程（施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装 →试运行调试→竣工验收）进行施工。
自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料（包括复印件）等是否合格齐全。
在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置（见下图）等，均符合自动扶梯安装要求。
在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电气、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。
【问题】
1．安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料？
2．自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件？
3．在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用？
4．本工程有哪几个分项工程质量验收？由哪个单位对校验和调试的结果负责？
【背景资料】
某安装公司承接了商场（地上5 层，地下2 层，每层垂直净高5.0m）的自动扶梯安装工程，工程有自动扶梯 36 台，规格：0.65m/s，梯级宽 1000mm，驱动功率 10kW。合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等，将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。
在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等，依据自动扶梯安装工艺流程（施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装 →试运行调试→竣工验收）进行施工。
自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料（包括复印件）等是否合格齐全。
在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置（见下图）等，均符合自动扶梯安装要求。
在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电气、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。
【问题】
1．安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料？
2．自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件？
3．在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用？
4．本工程有哪几个分项工程质量验收？由哪个单位对校验和调试的结果负责？
答案：
解析：
1.安装公司在提交《安装告知书》时应包括：《特种设备安装改造维修告知书》；施工单位及人员资格证件；施工组织与技术方案（包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图）；工程合同；安装改造维修监督检验约请书；机电类特种设备制造单位的资质证件。
2.自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件；对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
3.在土建交接检验中，自动扶梯的梯级上空垂直净高度严禁小于2.3m，桁架进场所需的通道和搬运空间，土建提供明显的水平基准线标识，直接关系到街架的正确安装使用。
4.本工程有为自动扶梯安装的子分部工程，又可划分为设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收等分项工程。由制造单位对校验和调试的结果负责。
2.自动扶梯设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件；对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。
3.在土建交接检验中，自动扶梯的梯级上空垂直净高度严禁小于2.3m，桁架进场所需的通道和搬运空间，土建提供明显的水平基准线标识，直接关系到街架的正确安装使用。
4.本工程有为自动扶梯安装的子分部工程，又可划分为设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收等分项工程。由制造单位对校验和调试的结果负责。
明框玻璃幕墙橡胶条镶嵌应平整、密实，橡胶条的长度宜比框内槽口长( )斜面断开，断口应留在四角。
A.0.5%～1.0%
B.1.5%～2.0%
C.2.5%～3.0%
D.3.5%～4.0%
B.1.5%～2.0%
C.2.5%～3.0%
D.3.5%～4.0%
答案：B
解析：
2019版教材P117页
“明框玻璃幕墙胶条镶嵌应平整、密实，橡胶条的长度宜比框内槽口长1.5%~2.0%，斜面断开，断口应留在四角”。
“明框玻璃幕墙胶条镶嵌应平整、密实，橡胶条的长度宜比框内槽口长1.5%~2.0%，斜面断开，断口应留在四角”。
【2019 案例三~2】
【背景资料】
A公司在山区峡谷中建设洞内油库，工程内容包括：罐室及6台金属油罐、输油管道、铁路装卸油站等建筑与安装工程。A公司与B公司签订了施工总承包合同，B公司拟与C公司签订输油管道安装工程施工专业分包合同。A公司不同意B公司分包给C公司，认为C公司具有的GB、GC1压力管道安装许可项目不能满足要求。
油罐布置在一条主巷道两侧的罐室中，罐室尺寸见图3所示，由支巷道进入罐室，支巷道剖面尺寸为3.6m×3.9m（宽×高），安装操作空间相当狭小，另支巷道毛地面不平坦，运输和吊装困难，且罐室内无通风竖井，必须通过支巷道通风换气。
B公司成立了以项目经理任组长的安全领导小组，设置了安全生产监督管理部门，配齐了专职安全员，制定了各级安全责任制，明确了HSE经理对本项目安全生产负全面责任，项目总工程师对本项目部分安全生产工作和安全生产技术工作负责。
项目部对现场职业健康安全危险源辨识后，确认存在的危险源有：爆炸、坍塌、受限空间作业、吸入烟雾（尘粒）等。
B公司按施工组织设计配置的计量器具有：钢直尺、10m钢卷尺、直角尺等，并自制了样板和样杆，满足了油罐本体及金属结构的制作安装质量控制要求。
【问题】
2.B 公司项目部制订安全生产责任制是否符合规定？写出项目经理和项目总工程师对本项目的安全管理职责。
3.本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源？
【背景资料】
A公司在山区峡谷中建设洞内油库，工程内容包括：罐室及6台金属油罐、输油管道、铁路装卸油站等建筑与安装工程。A公司与B公司签订了施工总承包合同，B公司拟与C公司签订输油管道安装工程施工专业分包合同。A公司不同意B公司分包给C公司，认为C公司具有的GB、GC1压力管道安装许可项目不能满足要求。
油罐布置在一条主巷道两侧的罐室中，罐室尺寸见图3所示，由支巷道进入罐室，支巷道剖面尺寸为3.6m×3.9m（宽×高），安装操作空间相当狭小，另支巷道毛地面不平坦，运输和吊装困难，且罐室内无通风竖井，必须通过支巷道通风换气。
B公司成立了以项目经理任组长的安全领导小组，设置了安全生产监督管理部门，配齐了专职安全员，制定了各级安全责任制，明确了HSE经理对本项目安全生产负全面责任，项目总工程师对本项目部分安全生产工作和安全生产技术工作负责。
项目部对现场职业健康安全危险源辨识后，确认存在的危险源有：爆炸、坍塌、受限空间作业、吸入烟雾（尘粒）等。
B公司按施工组织设计配置的计量器具有：钢直尺、10m钢卷尺、直角尺等，并自制了样板和样杆，满足了油罐本体及金属结构的制作安装质量控制要求。
【问题】
2.B 公司项目部制订安全生产责任制是否符合规定？写出项目经理和项目总工程师对本项目的安全管理职责。
3.本项目金属油罐的制作安装还存在哪些危险源？
答案：
解析：
2.不符合规定。项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任，是本项目整个执行过程的安全第一责任人。项目总工程师对本工程项目的安全生产负技术责任。
3.本项目的危险源还有：（1）有发生火灾的风险。（2）触电风险。（3）吊装风险。（4）脚手架搭设、使用和拆除风险。（5）高处作业坠落风险。（6）机械伤害风险。
3.本项目的危险源还有：（1）有发生火灾的风险。（2）触电风险。（3）吊装风险。（4）脚手架搭设、使用和拆除风险。（5）高处作业坠落风险。（6）机械伤害风险。
关于暖通空调监控系统的功能检测要求正确的有（ ）。
A．冷热源的监测参数应全部检测
B．空调的监测参数应按总数的20%抽检
C．新风机组的监测参数应按总数的10%抽检
D．各种类型传感器应按10%抽检
E．各种类型执行器应按20%抽检
B．空调的监测参数应按总数的20%抽检
C．新风机组的监测参数应按总数的10%抽检
D．各种类型传感器应按10%抽检
E．各种类型执行器应按20%抽检
答案：A,B,D
解析：
冷热源的监测参数应全部检测；空调、新风机组的监测参数应按总数的 20% 抽检，且不应少于 5 台，不足 5 台时应全部检测；各种类型传感器、执行器应按 10 % 抽检，且不应少于 5 只，不足 5 只时应全部检测。
下一篇：2021二级建造师历年真题8卷
热门文章
