二级建造师模拟冲刺试题集9卷
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第1卷
B.修正配合比
C.施工配合比
D.目标配合比
B公司可以采用的无损检测方法有( )。
A.磁性探伤
B.超声波探伤
C.渗透探伤
D.射线探伤
E.金相分析
B.对屋面进行了翻修
C.结构存在较严重的质量缺陷
D.结构的用途发生改变
E.对既有结构的可靠性有异议
既有结构需要进行可靠性评定的情况:结构使用时间超过规定的年限;结构的用途或使用要求发生改变;结构的使用环境出现恶化;结构存在较严重的质量缺陷;出现影响结构安全性,适用性或耐久性的材料性能恶化,构件损失或其他不利状态,对既有结构的的可靠性有怀疑或异议。
A.人的因素
B.材料的因素
C.机械的因素
D.方法的因素
的物质条件,材料质量是工程质量的基础,加强对材料的质量控制,是保证工程质量的重要基础。故选B。
按照《建筑工程施工许可管理办法》规定,以下可以不申请施工许可证的建筑工程是( )。
A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300mz以下
B.工程投资额在100万元以下或者建筑面积在1000m2以下
C.工程投资额在300万元以下或者建筑面积在3000m2以下
D.工程投资额在1000万元以下或者建筑面积在10000mz以下
B.报废处理
C.加固处理
D.限制使用
当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下,不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。
B.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.违反法律、行政法规规定的合同
(一)无效合同的类型《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效:①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;②恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;③以合法形式掩盖非法目的;④损害社会公共利益;⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
法律、法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由,及当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定,否则将构成无效合同,对于任意性规定,当事人可以约定排除,如当事人可以约定商品的价格等。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第2卷
城市桥梁车道设计荷载由( )所组成。
A.一系列轴载
B.均布荷载
C.均布荷载与两个集中荷载
D.均布荷载与一个集中荷载
B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
C.有充足备用资源的工作
D.持续时间最长的工作
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
泄漏性试验应重点检验包括( ),以发泡剂检验不泄漏为合格。
A.阀门填料函
B.法兰连接处
C.螺纹连接处
D.施焊焊缝处
E.放空、排气、排水等阀
B.乙房地产开发公司
C.丙建设施工公司
D.作业人员
《建设工程安全生产管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费”。故由甲建筑工程公司支付,
B.下游水位高程
C.波浪爬高
D.围堰的安全超高
E.上下游水位差
2.上游围堰的堰顶高程由式(2F312013-2)决定:Hu=hd+z+ha+δ式中Hu——上游围堰的堰顶高程(m);z——上下游水位差(m);hd——下游水位高程;ha——波浪爬高;δ——围堰的安全超高谷,
B.工程质量要求
C.施工规范及验收标准
D.安全三级培训
E.作业标准
第三级交底主要内容为分部分项工程的施工工序等。包括作业标准、施工规范及验收标准,工程质量要求;施工工艺流程及施工先后顺序;施工工艺细则、操作要点及质量标准;质量问题预防及注意事项;施工技术措施和安全技术措施;重大危险源、出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第3卷
有关单元工程质量等级叙述正确的是( )。
A.全部返工重做的,可重新评定质量等级
B.经加固补强并经鉴定能达到设计要求,其质量只能评为合格
C.经加固补强并经鉴定能达到设计要求,其质量可以评为优良
D.经鉴定达不到设计要求,但建设单位认为能基本满足安全和使用功能要求的,可不加固补强
E.经加固补强后,造成永久性缺陷的,经建设单位认为基本满足设计要求,其质量可按合格处理
B.制动方法
C.空载速度
D.制停距离
对在工程承包中行贿的承包单位,应( )。
A.处以罚款,没收贿赂的财物
B.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分
C.造成工程质量问题的,与受贿的单位承担连带赔偿责任
D.责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括( )。
A.上下班打卡和现场作息时间有关规定
B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度
D.总监理工程师和工程师代表负责制
B、短管内衬法
C、均匀缩径法
D、原位固化法
B.悬臂模板
C.移动式模板
D.混凝土模板
(4))按架立和工作特征,模板可分为固定式、拆移式、移动式和滑动式。
工程施工中发生如下事件:
事件1:由于承包人部分施工设备未按计划进场,不能如期开工,监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后,承包人采取赶工措施,A工作按期完成分,由此增加费用2万元。
事件2:监理人在对闸底板进行质量检查时,发现局部混凝土未达到质量标准,需返工处理。B工作于2013年1月20日完成,返工增加费用2万元。
事件3:发包人负责闸门的设计与采购,因闸门设计变更,D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场,且增加安装与调试费用8万元。
事件4:由于桥面板预制设备出现故障,F工作于2013年5月20日完成。
除上述发生的事件外,其余工作均按该进度计划实施。
<1>、指出进度计划表中TB、TE、TG所代表的工作起止时间。
<2>、事件1中,承包人应在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告?该书面报告应包括哪些主要内容?
<3>、分别指出事件2、事件3、事件4对进度计划和合同工期有何影响?指出该部分项目的实际完成日期。
<4>、依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额,并说明理由。
TB:2012年12月11日~2013年1月15日
TE:2013年4月26日~2013年5月25日
TG:2013年5月26日~2013年6月30日
<2>、
承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括:不能及时进场的原因和补救措施。
<3>、
事件2,工作B计划工期延误5天,合同工期延误5天,实际完成日期2013年1月20日;
事件3,工作D计划延误10天,D总时差为25天,合同工期不延误,实际完成日期2013年4月25日;
事件4,工作F计划工期延误20天,F总时差为70天,合同工期不延误,实际完成日期2013年5月20日。
该工程实际完成时间为2013年07月05。
<4>、
承包人可索赔工期0天,可索赔费用8万元。
理由:B工作延迟5天,承包人责任,因为B工作为关键线路,导致工期延误5天,承包人不能索赔工期和费用;
D工作延迟10天,发包人原因,但D工作总时差为25天,延误未超过总时差,工期索赔不成立,费用索赔成立;
F工作延迟20天,承包人原因,不能索赔工期和费用,因F工作的总时差为70天,延迟未超过总时差,总工期未延迟。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第4卷
B、 切缝不及时
C、 养护不及时
D、 旧路拓宽处发生沉陷
E、 混凝土配合比不合理,水灰比偏大
B.编制质量计划
C.建立工作制度
D.成立质量管理小组
E.分解质量目标
工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度.
B.节约用地
C.节的用水
D.节约用工
该工程应( )。
A.重新设计
B.重新验收
C.降低标准使用
D.不再验收
背景资料
某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程,其中氮氢压缩机为多段活塞式,工作压 力为 32MPa,电体和压缩机本体分为两件进场,现场用齿式联输器连接,压缩机系统的管道随 机组订货,现场组装试验。开工前,安装公司决定压缩机系统的机械设备,电气自动化,管道 等主体工程由本单位自行安装,防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担,安装公司对分包工程从技术,质量,安全,进度,工程款支付等进行施工全工程的管理。
施工前,施工方案编制人员向施工作业人员作了分项专项工程的施工交底,由于交底内容全面, 重点突出,可操作性强,故施工中效果明显工程进展顺利。试运行阶段,一台压缩机振动较大, 经复查土建无施工质量问题,基础无下沉;设备制造质量全部合格;复查安装记录,垫铁设置 合理且规定定位焊接,一、二次灌浆均符合质量要求,测量仪器精度合格,各种环境因素对安 装无影响,建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。
问题:
3.施工方案交底主要包括哪些内容?
A. 1年
B. 2年
C. 4 年
D. 20 年
穿越铁路及高速公路的地下燃气管道外应加套管,并提高( )。
A.燃气管道管壁厚度
B.绝缘防腐等级
C.管道焊接质量
D.管材强度
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第5卷
【题目描述】
某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划,并根据监理人的意见对工程进度计划进行了修改,监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中,发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况,由此产生的后果应由( ) 承担。
【我提交的答案】: A |
【参考答案与解析】: 正确答案:D |
我不明白为什么选D啊
因为是承包人做的进度计划,没有把进度计划安排好,与发包人没有关系。
B.褶曲轴部
C.褶曲背部
D.向斜背部
B.五层
C.七层
D.九层
B.深度小于5m
C.炮眼直径小于7cm
D.深度大于5m
E.用钢钎装药
钢钎炮通常指炮眼直径和深度分别小于70mm和5m的爆破方法。特点:炮眼浅,用药少,每次爆破的方数不多,并全靠人工清除;不利于爆破能量的利用。由于眼浅,以致响声大而炸下的石方不多,所以工效较低。
B.案卷内不应有重份文件,不同载体的文件应分别组卷
C.卷内图纸应按专业排列,同专业图纸按图号顺序排列
D.卷内备考表排列在卷内文件的尾页之前
E.案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容
(1)一个建设工程由多个单位工程组成时,工程文件按单位工程立卷。②案卷内不应有重份文件,不同载体的文件一般应分别组卷。图纸按专业排列,同专业图纸按图号顺序排列。(5)案卷题名应简明、准确地揭示卷内文件内容。案卷题名应包括工程名称、专业名称、卷内文件的内容。
B.设计
C.施工
D.监理
E.验收
(2)工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
( )是招标人按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点,当众开启所有投标人的投标文件,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容的过程。
A.开标
B.招标
C.评标
D.议标
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第6卷
B.B类计量器具
C.C类计量器具
D.D类计量器具
B.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
C.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,该仲裁协议无效
D.当事人共同选定其中一个仲裁机构的,该仲裁协议有效
E.一方当事人应该排列顺序确定仲裁机构
仲裁协议约定两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的,该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的,当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的,仲裁协议无效。
B.工程总承包方的项目管理
C.施工方的项目管理
D.采购方的项目管理
建设项目总承包有多种形式,如设计和施工任务综合的承包.设计、采购和施工任务综合的承包(简称EPC承包)等,它们的项目管理都属于建设项目工程总承包方的项目管理。@##
B.无压管道的严密性试验只能采用闭水试验而不能采用闭气试验
C.管道严密性试验,宜采用注水法进行
D.注水应从下游缓慢注入,在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀
E.当管道采用两种(或多种)管材时,宜按不同管材分别进行试验
(1)给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。 (2)无压管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。
(3)压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行。
(4)管道内注水应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。
(5)管道采用两种(或两种以上)管材时,宜按不同管材分别进行试验;不具备分别试验的条件必须组合试验,且设计无具体要求时,应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验。
B.不宜使用矿渣硅酸盐水泥
C.粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5~25mm
D.氯离子总含量不宜超过水泥用量的0.09%
E.氯离子总含量超过规定值时宜掺加阻锈剂
预应力混凝土配制:(1)预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5~25mm。(2)混凝土中水泥的用量不宜大于550kg/m3。(4)从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量不宜超过水泥用量的0.06%,超过总含量宜采取掺加阻锈剂、增加保护厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
B.水泥
C.石灰
D.粉煤灰
城镇快速路、主干路的沥青面层不宜采用粉煤灰作填料。
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产费用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第7卷
B.下雨时停止施工,已摊铺的水泥稳定土结构层应尽快碾压密实
C.应在混合料处于最佳含水量±5%时进行碾压
D.压实成活后立即洒水养护,保持湿润
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅拌
D.中水饮用
E.收集雨水养护
B.材料的投料计量
C.材料消耗量的大小
D.材料的采购运输
B.30日
C.45日
D.60日
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
B.支付租用钢模板租金
C.交付出租钢模板
D.有关事项通知、返还钢模板
E.按约定方法使用钢模板
B.军用房屋建筑工程建筑活动
C.建筑面积在300m2以上的建筑工程
D.文物保护的纪念建筑物和古建筑的修缮
不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。2抢险救灾等工程《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。
B.施工顺序和工程量
C.工程特点和施工方法
D.施工顺序和施工方法
(2)施工流水段划分应根据工程特点及工程量进行分阶段合理划分。
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第8卷
B、从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面下线最低点之连线的垂直距离
C、从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离
D、从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离
B.编制格式
C.编制责任
D.编制套数
E.移交期限
建设单位对于建设工程档案管理的职责第2条:在与勘察、设计单位、监理单位、施工单位签订勘察、设计、监理、施工合同时,应对监理文件、施工文件和工程档案的编制责任、编制套数和移交期限做出明确规定。
B.24h
C.36h
D.48h
本题考查的是焊接后检验。对有延迟裂纹倾向的接头(如:低合金高强钢、铬钼合金钢),无损检测应在焊接完成24h后进行。
B、 重大质量事故
C、 较大质量事故
D、 特别重大事故
B.施工巷道要设置防跑车装置
C.装岩机械要设置防倾倒装置
D.倾角25°以上的巷道,其人行道应与溜矸道分开
B.都是脆性破坏
C.适筋破坏和超筋破坏是脆性破坏,少筋破坏是塑性破坏
D.适筋破坏是塑性破坏,超筋破坏和少筋破坏是脆性破坏
B.14
C.21
D.28
二级建造师模拟冲刺试题集9卷 第9卷
B.区间隧道
C.地铁车厂与维修基地
D.轻轨
E.地下过街通道
城市地下交通工程包括地下铁道工程(含地下车站、区间隧道、地铁车厂与维修基地)、地下过街通道、地下停车场的建设与维修工程。
B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
B.绝缘材质
C.阻抗
D.绝缘等级
E.功率
变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗、连接组别、绝缘等级和冷却方式等。@##
B、制定安全生产规章制度和操作规程
C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录
E、根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患
B.砂率
C.外加剂
D.掺合料
E.单位体积用水量
影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。考前黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com
B.建设监理相关工作
C.建设工程项目管理服务有关工作
D.建设工程施工的项目管理工作
《注册建造师管理规定》中规定,注册建造师可以从事建设工程项目总 承包管理或施工管理,建设工程项目管理服务,建设工程技术经济咨询,以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务。@##
B.13
C.-11
D.-13
已完工作预算费用(BCWP)=已完成工作量×预算单价计划工作预算费用(BCWS)=计划工作量×预算单价已完工作实际费用(ACWP)=已完成工作量×实际单价费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)本题中,已完工作预算费用(BCWP)=110×1.3=143万元;已完工作实际费用(ACWP)=110×1.4=154万元;费用偏差(CV)=143-154=-11。因此,正确选项是C。