2021二级建造师考试真题及答案7节
发布时间：2021-07-02
2021二级建造师考试真题及答案7节 第1节
一级动火作业的防火安全技术方案应由（）组织编制。
A.项目负责人
B.项目技术负责人
C.项目安全负责人
D.企业技术负责人
B.项目技术负责人
C.项目安全负责人
D.企业技术负责人
答案：A
解析：
一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。
下列关于脚手架的说法正确的是( )。
A.脚手架应根据施工荷载经设计确定，施工常规负荷量不得超过3.0kPa
B.脚手架钢管外径应为48～51mm，壁厚3～3.5mm
C.脚手架钢管立杆、大横杆的接头应错开，搭接长度不小于30cm
D.架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每隔4m，水平每隔7m，应使脚手架牢固地连接在建筑物上
E.脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为20—30cm
B.脚手架钢管外径应为48～51mm，壁厚3～3.5mm
C.脚手架钢管立杆、大横杆的接头应错开，搭接长度不小于30cm
D.架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每隔4m，水平每隔7m，应使脚手架牢固地连接在建筑物上
E.脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为20—30cm
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P127页
脚手架应根据施工荷载经设计确实，施工常规负荷量不得超过3.0kPa2，钢管外径应为48～51mm，壁厚3～3.5mm，有严重锈蚀，弯曲或裂纹的钢管不得使用。3，脚手架底脚扫地杆，水平横杆离地面距离为20～30cm4，架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每隔4m，水平每隔7m，应使脚手架牢固地连接在建筑物上。C项错误，正确的是：钢管立杆、大横杆的接头应错开，搭接长度不小于50cm，承插式的管接头不得小于8cm，水平承插或接头应穿销，并用扣件连接，拧紧螺栓，不得用铜丝绑扎。
脚手架应根据施工荷载经设计确实，施工常规负荷量不得超过3.0kPa2，钢管外径应为48～51mm，壁厚3～3.5mm，有严重锈蚀，弯曲或裂纹的钢管不得使用。3，脚手架底脚扫地杆，水平横杆离地面距离为20～30cm4，架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每隔4m，水平每隔7m，应使脚手架牢固地连接在建筑物上。C项错误，正确的是：钢管立杆、大横杆的接头应错开，搭接长度不小于50cm，承插式的管接头不得小于8cm，水平承插或接头应穿销，并用扣件连接，拧紧螺栓，不得用铜丝绑扎。
根据GB/T24001（中国环境管理体系）—ISO14001标准的应用原则，在组织的管理体系中，环境管理体系（ ）。
A.应在组织整个管理体系之外独立存在
B.不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中
C.应融人组织的质量和职业健康安全管理体系中
D.应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础
B.不必成为独立的管理系统，应纳入组织整个管理体系中
C.应融人组织的质量和职业健康安全管理体系中
D.应在组织的整个管理体系之上，作为其他管理体系的基础
答案：B
解析：
【考点】环境管理体系的应用。【解析】质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系是通行的三大管理体系，他们均贯穿在企业管理各项工作之中，同时又有各自的特点和作用，没有包含与被包含以及上下层次关系，通读各备选答案可以看出，A、C、D的描述都不准确，与题目背景相吻合的只有B。因此，正确选项是B。
水准仪的种类包括( )。
A.S0.5
B.S1
C.S2
D.S3
E.S4
B.S1
C.S2
D.S3
E.S4
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P47
我国的水准仪系列分为DS05、DS1、DS3等几个等级。
我国的水准仪系列分为DS05、DS1、DS3等几个等级。
工程监理单位负有审查施工方案等的责任，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审查()。
A.安全生产投入是否充足
B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
B.安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
C.施工现场人员的安全生产管理能力
D.安全技术措施是否得到落实
答案：B
解析：
2019新版教材P254页
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准，
《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准，
滑车组穿绕跑绳的方法通常根据滑车的轮数确定，当滑车的轮数超过5个时，跑绳宜采用的穿绕方法是（）。
A.顺穿
B.花穿
C.双抽头穿
D.大花穿
B.花穿
C.双抽头穿
D.大花穿
答案：C
解析：
滑车组穿绕跑绳的方法有顺穿、花穿、双抽头穿法。当滑车的轮数超过5个时，跑绳应采用双抽头方式。
2021二级建造师考试真题及答案7节 第2节
在下列关于合同变更的表述中，正确的是，合同变更（）。
A．须经当事人协商一致
B．可由政府部门作出
C．是对合同内容的变更
D．是对合同当事人的变更
E．内容约定不明的，推定为未变更
正确答案：ACE
隧道工程开工前，应调查（ ）等资料并制订保护措施。
A.机械设备情况
B.岩体类别
C.沿线地下管线
D.各构筑物
E.地面建筑物基础
B.岩体类别
C.沿线地下管线
D.各构筑物
E.地面建筑物基础
答案：C,D,E
解析：
工程开工前，应核对地质资料，调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等，并制订保护措施。
关于后张法预应力管道压浆的说法，正确的有()
A、曲线孔道从最低点的压浆孔压人
B、竖向孔道从最高点的压浆孔压入
C、压浆工作不得中断
D、多层孔道压浆宜先压注下层孔道
E、压浆应使用压缩空气
B、竖向孔道从最高点的压浆孔压入
C、压浆工作不得中断
D、多层孔道压浆宜先压注下层孔道
E、压浆应使用压缩空气
答案：A,C,D
解析：
预应力管道后张法压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入，由最高点的排气孔排水和泌水。压浆顺序宜先压注下层孔道。压浆应缓慢、均匀地进行，不得中断，并应将所有最高点的排气孔依次一一放开和关闭，使孔道内排气通畅，较集中和邻近的孔道，宜尽量先连续压浆完成，不能连续压浆时，后压浆的孔道应在压浆前用压力水冲洗通畅。压浆应使用活塞式压浆泵，不得使用压缩空气。（注：本题知识点在第四版新教材中已删除）
成本分析的方法有（）。
A.动态控制法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比较法
E.比率法
B.因素分析法
C.差额计算法
D.比较法
E.比率法
答案：B,C,D,E
解析：
由于工程成本涉及的范围很广，需要分析的内容很多，应该在不同的情况下，采取不同的分析方法。常用的分析方法有比较法、因素分析法、差额计算法和比率法。
在立井施工中，( )是最费工时的工作，它约占整个掘进工作循环时间的50% ~ 60%，是决定立井施工速度的关键工作。
A.装岩与提升工作 B.钻眼爆破工作
C.测量工作 D.支护工作
A.装岩与提升工作 B.钻眼爆破工作
C.测量工作 D.支护工作
答案：A
解析：
在立井施工中，装岩与提升工作是最费工时的工作，它约占整个掘进工作 循环时间的50% ~60% ，是决定立井施工速度的关键工作。
关于混凝土表面碳化的说法，正确的有( )。
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝士表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝士表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P31
混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用，生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用，生成碳酸钙和水。碳化使混凝土的碱度降低，削弱混凝土对钢筋的保护作用，可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩，使混凝土抗压强度增大，但可能产生细微裂缝，而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。
2021二级建造师考试真题及答案7节 第3节
根据《民法总则》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得（）的同意。
A.代理人
B.当事人
C.第三人
D.被代理人
B.当事人
C.第三人
D.被代理人
答案：D
解析：
《民法总则》规定，转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。
施工项目负责人的安全生产责任主要包括()。
A.及时、如实报告生产安全事故
B.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
C.确保安全生产费用的有效使用
D.对安全设施的设计质量负责
E.对安全设施的竣工验收负责
B.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
C.确保安全生产费用的有效使用
D.对安全设施的设计质量负责
E.对安全设施的竣工验收负责
答案：A,B,C
解析：
2019新版教材P209页
项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记人项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用，项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记人项目安全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
设计使用年限是设计规定的一个时期，在这一时期内，只需正常维修(不需大修)就能完成预定功能。普通房屋和构筑物的设计使用年限一般为( )年。
A.5
B.25
C.50
D.100
B.25
C.50
D.100
答案：C
解析：
2020版教材P16页
表2A311022-2，普通房屋和构筑物的设计使用年限50年
表2A311022-2，普通房屋和构筑物的设计使用年限50年
某建筑公司与某建设单位通过工程量清单招标投标，签订了某写字楼的施工总承包合同，该项目的施
工风险包括（ ）。
A．技术措施不当的风险
B．立项决策的风险
C．国家财政政策变化的风险
D．设计风险
工风险包括（ ）。
A．技术措施不当的风险
B．立项决策的风险
C．国家财政政策变化的风险
D．设计风险
答案：A
解析：
本题出自22101062 施工风险的类型部分。该题考核的是建设工程施工风险，混淆项有决策阶段的风险、设计风险。备选项中B、C、D 都不属于施工风险，只有A 属于施工风险中的技术风险。
债是（ ），在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
A．依照合同约定
B．依照法律规定
C．依照合同约定和法律规定
D．依照合同约定或法律规定
正确答案：D
参考债的概念。
参考债的概念。
下列项目目标控制工作中，属于主动控制的是（ ）。
A.事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素
B.目标出现偏离时采取纠偏措施
C.进行目标的实际值与计划值比较
D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
B.目标出现偏离时采取纠偏措施
C.进行目标的实际值与计划值比较
D.分析目标的实际值与计划值之间存在偏差的原因
答案：A
解析：
2020版教材P28页
项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。因此，正确选项是A。
项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。因此，正确选项是A。
2021二级建造师考试真题及答案7节 第4节
某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是()。
A.直接修改设汁
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改
答案：C
解析：
2019新版教材P270页
如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中存在差错，其有义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。
如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中存在差错，其有义务及时向设计或建设单位提出来，以避免造成不必要的损失和质量问题。
根据我国《民法通则》及有关法律的规定，诉讼时效期间通常可划分为（）。
A.普通诉讼时效
B.诉讼时效中断
C.特殊诉讼时效
D.诉讼时效中止
E.权利的最长保护期限
B.诉讼时效中断
C.特殊诉讼时效
D.诉讼时效中止
E.权利的最长保护期限
答案：A,C,E
解析：
2019新版教材P317页
诉讼时效期间通常可划分为3类。1.普通诉讼时效2.特殊诉讼时效3.权利的最长保护期限
诉讼时效期间通常可划分为3类。1.普通诉讼时效2.特殊诉讼时效3.权利的最长保护期限
下山巷道施工中由于采用自上向下法施工，为预防跑车事故，应在（ ）等处安装阻车器。
A.工作面上方
B.工作面下方
C.倾斜巷道的中部
D.倾斜巷道上部车场与巷道连接处
E.倾斜巷道躲避硐内
B.工作面下方
C.倾斜巷道的中部
D.倾斜巷道上部车场与巷道连接处
E.倾斜巷道躲避硐内
答案：A,D
解析：
P91-94
通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏。
通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏。
基础工程采用成本加酬金计价方式，在签订合同时业主和承包商应特别注意的事项包括（ ）。
A．在合同中必须明确酬金的支付时间和金额百分比
B．在合同中必须明确发生工程变更时酬金支付的调整方式
C．应列出工程费用清单
D．要规定一套详细的与工程现场有关的数据记录、信息存储的格式和方法
E．必须完整而明确地规定承包商的工作
正确答案：ABCD
支架法现浇预应力混凝土连续梁，各种支架和模板安装后，采取预压方法消除( )变形。
A.支架弹性
B.拼装间隙非弹性
C.地基沉降非弹性
D.地基弹性
E.梁体弹性
B.拼装间隙非弹性
C.地基沉降非弹性
D.地基弹性
E.梁体弹性
答案：B,C
解析：
2019版教材P65页
支架法现浇预应力混凝土连续梁的各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。@##
支架法现浇预应力混凝土连续梁的各种支架和模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。@##
按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在（ ）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.8h
B.24h
C.48h
D.1周
B.24h
C.48h
D.1周
答案：B
解析：
P149-155
按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第2 7 9号）的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在2 4 h内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第2 7 9号）的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在2 4 h内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
2021二级建造师考试真题及答案7节 第5节
下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（ ）。
A．招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B．评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人
C．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D．经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果
正确答案：ACDE
评标委员会经招标人授权，可以直接确定中标人．若无此授权，评标委员会完成评标后．应当向招标人提出书面评标报告。并推荐合格的中标候选人，有招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标委员会经招标人授权，可以直接确定中标人．若无此授权，评标委员会完成评标后．应当向招标人提出书面评标报告。并推荐合格的中标候选人，有招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
防洪标准是指根据防洪保护对象的重要性和经济合理性而由（ ）确定的防御洪水标准。
A．水利部
B．国家
C．国务院
D．水行政主管部门
正确答案：B
某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。
A.国务院
B.省级人民政府
C.县级人民政府
D.设区的市级人民政府
B.省级人民政府
C.县级人民政府
D.设区的市级人民政府
答案：B
解析：
2020版教材P239页
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
下列属于工程监理单位安全责任的是（ ）。
A．对建设工程安全生产承担监理责任
B．向施工单位提供有关资料
C．不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的物资
D．审查施工组织设计中的安全技术措施
E．及时、如实报告生产安全事故
正确答案：AD
某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商承担（ ）。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.缴纳罚金
B.违约责任
C.行政处罚
D.缴纳罚金
答案：B
解析：
2020版教材P 122
如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。
如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。
根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具（ ）。
A.购货发票
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
B.检测合格证明
C.产品使用说明书
D.相应的图片
答案：B
解析：
2021二级建造师考试真题及答案7节 第6节
甲建筑公司与乙房地产开发公司产生合同纠纷，甲按照合同中的仲裁条款向约定的丙仲裁委员会申请仲裁。此后，甲乙双方达成和解协议，甲向丙仲裁委员会撤回了仲裁申请，但乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司解决此纠纷的适宜方式是()。
A.重新向丙仲裁委员会申请仲裁
B.向人民法院提起诉讼
C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序
D.向其他仲裁委员会申请仲裁
B.向人民法院提起诉讼
C.向丙仲裁委员会申请恢复仲裁程序
D.向其他仲裁委员会申请仲裁
答案：A
解析：
2020版教材P336
当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。
当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据原仲裁协议另行申请仲裁。
根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。
A、 按专用合同条款约定提供施工场地
B、 提供施工场地内地下管线和地下设施等材料，并保证资料的真实、准确、完整
C、 负责办理法律规定的有关施工证件和批件
D、 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失
B、 提供施工场地内地下管线和地下设施等材料，并保证资料的真实、准确、完整
C、 负责办理法律规定的有关施工证件和批件
D、 负责赔偿工程或工程的任何部分对土地额占用所造成的第三者财产损失
答案：C
解析：
(4)协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。所以C错误。
某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为()天。
A、9
B、11
C、12
D、15
B、11
C、12
D、15
答案：C
解析：
【考点】单代号网络计划的应用。
经计算得到：计划工期12天。可见，正确选项是C。
经计算得到：计划工期12天。可见，正确选项是C。
半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块应在洁净、通风的室内打注硅酮结构密封胶，
下列环境温度和相对湿度符合要求的是( )。
下列环境温度和相对湿度符合要求的是( )。
A、 温度15 ，相对湿度30%
B、 温度20 ，相对湿度40%
C、 温度25 ，相对湿度50%
D、 温度40 ，相对湿度60%
B、 温度20 ，相对湿度40%
C、 温度25 ，相对湿度50%
D、 温度40 ，相对湿度60%
答案：C
解析：
玻璃板块加工应在洁净、通风的室内注胶。要求室内洁净，温度应在15～30
之间，相对湿度在50%以上。应在温度20 、湿度50%以上的干净室内养护。
故本题答案为C。
之间，相对湿度在50%以上。应在温度20 、湿度50%以上的干净室内养护。
故本题答案为C。
热力管道球阀焊接要求中，符合规范要求的是（）。
A.焊接过程中要进行冷却
B.安装焊接时，球阀应关闭
C.焊接完立即投入使用
D.用阀门手轮作为吊装承重点
B.安装焊接时，球阀应关闭
C.焊接完立即投入使用
D.用阀门手轮作为吊装承重点
答案：A
解析：
2020版教材P153
（11）焊接球阀应符合下列规定中2)球阀焊接过程中应对阀体进行降温
（11）焊接球阀应符合下列规定中2)球阀焊接过程中应对阀体进行降温
某石化公司油库扩建项目中，A 公司中标运行储罐区相邻预留场地新增 6 台 5000m3 制作安装及机泵、工艺管道、电气装置、自动化仪表等全部机电安装工程。开工前，根据报业主批准的施工组织设计中的规定，采用彩钢板将运行储罐区域与新建区隔离成 2.6m 高的临时防火墙；对辨识出施工中存在的危险源火灾、爆炸、临时用电设施漏电、起重吊装失稳等进行了风险评价，编制了事故应急处置预案。
项目部采用液压顶升倒装法进行储罐的安装，在罐本体组焊完成且水压试验合格，罐壁内、外搭设脚手架进行壁板表面防腐施工。新增管线与原有管线碰头选在该厂的冬季检修期间进行。
在 4 号罐体试压合格后，施工队安排一名工人排放罐体内试压用水，结果因未打开透气孔而使储罐发生抽瘪变形，项目部及时向业主领导进行了报告，及时组织矫正了变形，取得业主让步接受，事后 A 公司现场安全检查发现后，提请公司对项目经理进行了通报批评。在进行储罐外壁防腐时，脚手架发生垮塌，造成 3 人重伤。
问题
1.A 公司施工中，可能存在的危险源还有哪些？
2.发生储罐变形的安全事故报告程序是什么？事故报告应包含哪些内容？事故处理的4 不放过原则的具体内容是什么？
3.生产经营单位的安全管理4 到位的具体内容是什么？造成3 人重伤的安全事故，生产经营单位是否负有责任？
4.按照劳动者接触的职业病危害因素，职业健康检查分为哪几类？
项目部采用液压顶升倒装法进行储罐的安装，在罐本体组焊完成且水压试验合格，罐壁内、外搭设脚手架进行壁板表面防腐施工。新增管线与原有管线碰头选在该厂的冬季检修期间进行。
在 4 号罐体试压合格后，施工队安排一名工人排放罐体内试压用水，结果因未打开透气孔而使储罐发生抽瘪变形，项目部及时向业主领导进行了报告，及时组织矫正了变形，取得业主让步接受，事后 A 公司现场安全检查发现后，提请公司对项目经理进行了通报批评。在进行储罐外壁防腐时，脚手架发生垮塌，造成 3 人重伤。
问题
1.A 公司施工中，可能存在的危险源还有哪些？
2.发生储罐变形的安全事故报告程序是什么？事故报告应包含哪些内容？事故处理的4 不放过原则的具体内容是什么？
3.生产经营单位的安全管理4 到位的具体内容是什么？造成3 人重伤的安全事故，生产经营单位是否负有责任？
4.按照劳动者接触的职业病危害因素，职业健康检查分为哪几类？
答案：
解析：
1.可能存在危险源还有：受限空间作业、高处坠物、高处作业、粉尘区内作业、焊缝射线检测、焊缝表面渗透检测等。
2.事故报告的程序和内容参见本书“2H320085 施工现场安全事故处理”相关内容。
事故处理的4 不放过原则是：
（1）事故原因未查明不放过；
（2）事故责任人没处理不放过；
（3）职工没得到教育不放过；
（4）没有制定防范措施不放过。
3.根据《安全生产法》的规定，企业应认真履行安全生产主体责任，做到“4 到位”，即安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位。
生产经营单位委托生产技术管理服务机构为其提供服务的，安全生产责任仍由本单位负责。
4.职业健康检查分为以下六类：
（1）接触粉尘类；
（2）接触化学因素类；
（3）接触物理因素类；
（4）接触生物因素类；
（5）接触放射因素类；
（6）其他类（特殊作业等）。
2.事故报告的程序和内容参见本书“2H320085 施工现场安全事故处理”相关内容。
事故处理的4 不放过原则是：
（1）事故原因未查明不放过；
（2）事故责任人没处理不放过；
（3）职工没得到教育不放过；
（4）没有制定防范措施不放过。
3.根据《安全生产法》的规定，企业应认真履行安全生产主体责任，做到“4 到位”，即安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位。
生产经营单位委托生产技术管理服务机构为其提供服务的，安全生产责任仍由本单位负责。
4.职业健康检查分为以下六类：
（1）接触粉尘类；
（2）接触化学因素类；
（3）接触物理因素类；
（4）接触生物因素类；
（5）接触放射因素类；
（6）其他类（特殊作业等）。
2021二级建造师考试真题及答案7节 第7节
人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院()。
A.移送管辖
B.专属管辖
C.指定管辖
D.特殊管辖
B.专属管辖
C.指定管辖
D.特殊管辖
答案：C
解析：
2020版教材P308页
指定管辖有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。
指定管辖有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。
根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015191号），实施代建制的项目应在()中提出实行代建制管理的方案。
A、项目建议书
B、可行性研究报高
C、初步设计报告
D、工程开工申请报告
B、可行性研究报高
C、初步设计报告
D、工程开工申请报告
答案：B
解析：
2020版教材P136页
拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案，经批复后再施工准备前选定代建单位。
拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案，经批复后再施工准备前选定代建单位。
散装锅炉本体安装程序中，正确的是（ ）。
A.汽包安装→燃烧设备的安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装
B.燃烧设备的安装→汽包安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装
C.汽包安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装→燃烧设备的安装
D.锅炉本体受热面的安装→汽包安装→燃烧设备的安装→尾部受热面的安装
B.燃烧设备的安装→汽包安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装
C.汽包安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装→燃烧设备的安装
D.锅炉本体受热面的安装→汽包安装→燃烧设备的安装→尾部受热面的安装
答案：C
解析：
2020版教材P93
本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。散装锅炉本体的安装程序：设备的清点检查和验收→基础验收→基础放线→设备搬运及起重吊装→钢架及梯子平台的安装→汽包安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装→燃烧设备的安装→附属设备安装→热工仪表保护装置安装。
本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。散装锅炉本体的安装程序：设备的清点检查和验收→基础验收→基础放线→设备搬运及起重吊装→钢架及梯子平台的安装→汽包安装→锅炉本体受热面的安装→尾部受热面的安装→燃烧设备的安装→附属设备安装→热工仪表保护装置安装。
某教学楼工程，建筑面积12000m2，框架结构，地上4层，檐高18m，施工单位中标后进场施工，施工过程中发生了如下事件：
事件一：甲方将规划批准的、测绘院提供的场区定桩坐标成果通知书交给施工单位，要求施工单位按要求定位、放线施工。
事件二：结构施工期间，由于测量人员对轴线等的传递精度控制，使得结构尺寸控制较好，得到了监理的好评。
问题：
1．事件一中，从定桩坐标成果到细部点的测设需要经过哪些主要步骤？采用何种方法进行平面位置测设最佳？说明原因。
2．事件二中，建筑轴线竖向投测拟选用哪种方法？结构施工期间测量人员主要工作有哪些？
事件一：甲方将规划批准的、测绘院提供的场区定桩坐标成果通知书交给施工单位，要求施工单位按要求定位、放线施工。
事件二：结构施工期间，由于测量人员对轴线等的传递精度控制，使得结构尺寸控制较好，得到了监理的好评。
问题：
1．事件一中，从定桩坐标成果到细部点的测设需要经过哪些主要步骤？采用何种方法进行平面位置测设最佳？说明原因。
2．事件二中，建筑轴线竖向投测拟选用哪种方法？结构施工期间测量人员主要工作有哪些？
答案：
解析：
1．主要步骤有：
(1)控制方格网→定位控制点→建筑物轴线→细部点。
(2)采用直角坐标法进行平面位置测设最佳。因为方格网为直角系,所以各点坐标只用加、减法计算即可,方便工作,精度比较高。
2．建筑物轴线的竖向投测，主要有外控法和内控法两种
主要工作有：主轴线内控基点设置,施工层放线和抄平,建筑物轴线的竖向投测,施工层标高的竖向传递,室内±0.000线投测。
(1)控制方格网→定位控制点→建筑物轴线→细部点。
(2)采用直角坐标法进行平面位置测设最佳。因为方格网为直角系,所以各点坐标只用加、减法计算即可,方便工作,精度比较高。
2．建筑物轴线的竖向投测，主要有外控法和内控法两种
主要工作有：主轴线内控基点设置,施工层放线和抄平,建筑物轴线的竖向投测,施工层标高的竖向传递,室内±0.000线投测。
投标人对开标投诉的，依法应当先向（ ）提出异议。
A、 评标委员会
B、 招标人
C、 纪律检查委员会
D、 有关行政监督部门
B、 招标人
C、 纪律检查委员会
D、 有关行政监督部门
答案：B
解析：
但是，对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。@##
在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
答案：D
解析：
2020版教材P33页
保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，
保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，
上一篇：2021二级建造师预测试题6篇
