2021二级建造师真题下载9节

本题考查专项施工方案的规定。总分包的，应由总包单位组织召开专家论证会。

(3)中性耐火材料。中性耐火材料是指以三氧化二铝、三氧化二铬和碳为主要成分的耐火材料。如刚玉砖、高铝砖、碳砖等。其特性是对酸性渣和碱性渣都具有抗蚀作用。

2019新版教材P305页
我国《民事诉讼法》主要根据案件的性质、影响和诉讼标的金额来确定级别管辖。

根据《建设工程质量管理条例》第十条、第十五条、第十六条规定，A、C、D三项均属于建设单位的质量责任。此外，第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。据此可知，确保外墙保温材料符合要求属于施工单位的质量责任。故选B。

2020版教材P110
铅直交叉常用柔性连接。

2020版教材P285页
《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

本题考查的是工程竣工验收注意事项。选项B的正确说法“一般项目中的实测项目抽样检验的合格率应达到80%，且超差点的最大偏差应在允许偏差值的1.5倍范围内”。

2019版教材P34页
保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和材料。

全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

2019版教材P66页
封层的作用一是保水防水作用，二是基层与沥青面层有效的连结，三是某一处破坏的加筋补强作用，四是基层在沥青面层铺筑之前，临时交通开始，防止基层因天气与车辆作用出现水毁。

2020版教材P105页
（四）工程安全不良行为认定标准。（14）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的；

2020版教材P311页
《民事诉讼法》规定：诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB 50213--2010，锚杆支护工程质量检验主控项目内容有： 1)锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构等必须符合设计要求;水泥卷、树脂卷和|砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能等必须符合设计要求。
2) 锚杆安装应牢固，托板紧贴壁面、不松动。
3)锚杆的抗拔力应符合要求。
锚杆质量检验一般项目内容：
1 )锚杆支护工程净断面规格的允许偏差应符合规定。 2) 锚杆安装的间距、排距、锚杆孔的深度、锚杆方向与井巷轮廓线(或岩层层理)角度、锚杆外露长度等符合有关规定。
因此，答案为A。

本题考查的是回访的实施。冬季回访：如冬季回访锅炉房及供暖系统运行情况。夏季回访：如夏季回访通风空调制冷系统运行情况。

施工总承包管理模式下，所有分包合同的招投标等工作均由业主负责，业主方的合同管理工作量大。多数情况下，由业主方直接与分包人签约，这属于施工总承包管理模式的特点，但不是相对于施工总承包模式的优点。

通常我们都是计算梁的最大变形，如简支梁，跨中最大位移为：
从公式中可以看出，影响梁变形的因素除荷载外，还有：
（1）材料性能：与材料的弹性模量 E 成反比；
（2）构件的截面：与截面的惯性矩 I 成反比，如矩形截面梁，其截面惯性矩 ；
（3）构件的跨度：与跨度 l 的 n 次方成正比，此因素影响最大。

2019新版教材P336页
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决，一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行；人民法院受理调解申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行；行政调解达成的协议也不具有强制约束力；仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

2019版教材P79页
防火涂料按涂层厚度可分为CB、B和H三类。

本题考查的是施工结算规定的应用。工程计价的依据：（1）分部分项工程量。包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件等；（2）人工、材料、机械等实物消耗量。包括投资估算指标、概算定额、预算定额等；（3）工程单价。包括人工单价、材料价格和机械台班费等；（4）设备单价。包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等；（5）施工组织措施费、间接费和工程建设其他费用。主要是相关的费用定额和指标；（6）政府规定的税费；（7）物价指数和工程造价指数。

2020版教材P40
预热、后热及焊后热处理。从标题上看，二者是不一样的，A错误。
20HIC任意壁厚均需要焊前预热和焊后热处理，以防止延迟裂纹的产生，B正确；
若不能及时热处理，则应在焊后立即后热200～350℃保温缓冷。C正确；
后热即可减小焊缝中氢的影响，降低焊接残余应力，避免焊接接头中出现马氏体组织，从而防止氢致裂纹的产生。D正确；
焊后热处理是为改善焊接接头的焊后组织和性能或消除残余应力而进行的热处理。E错误。

2019版教材P322页
（2）幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：1）被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定；2）幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充；3）构造缝、沉降缝；4）隔汽层；5）热桥部位、断热节点；6）单元式幕墙板块间的接缝构造；7）凝结水收集和排放构造；8）幕墙的通风换气装置。

2020版教材P100
配置在同一截面内的下述受力钢筋，其焊接与绑扎接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分比，应符合下列规定:(1)绑扎接头，在构件的受拉区中不超过25%，在受压区不宜超过50%。(2)闪光对焊、熔槽焊、电渣压力焊、气压焊、窄间隙焊接头在受弯构件的受拉区，不超过50%，在受压区不受限制。(3)焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于10d,也不应位于最大弯矩处。若两根相邻的钢筋接头中距在500mm以内或两绑扎接头的中距在绑扎搭接长度以内，均作为同一截面处理。

实测法 其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。 靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度； 量，就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差。例如，大理 石板拼缝尺寸与超差数量，摊铺沥青拌合料的温度，混凝土坍落度的检测等； 吊，就是利用托线板以及线锤吊线检查垂直度。例如，砌体垂直度检查、门窗的安装等； 套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。例如，对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门 窗口及构件的对角线检查等。

2020版教材P169
现场检查主要是核查工程实体是否符合经审查批准的消防设计

2020新版教材P281页
“90年代末期至今，基于网络平台的工程管理。工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段（主要指的是数据处理设备和网络）进行信息管理，其科学的技术是基于网络的信息处理平台，即在网络平台上（如局域网，或互联网）进行信息处理。”依题意只有“基于网络的信息处理平台”符合要求，它的发展过程为“90年代末期至今”，其中A选项是“70年代”，B、D选项是“80年代”。

质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。D质量目标本身并不是文件，可以包含在特定的文件中。从质量管理的完整体系分析，计划和手册、程序和记录都是制度化、标准化实施质量管理所必须的。可见，正确选项是ABCE。

本题考查的是预应力筋及管道。预应力筋采用镦头锚固时，高强钢丝宜采用液压冷镦；冷拔低碳钢丝可采用冷冲镦粗；钢筋宜采用电热镦粗，但HRB500级钢筋镦粗后应进行电热处理。

P114-120
（一）井筒的施工顺序井筒施工顺序一般有主副井同时‘开二|二、主副井交错开工以及主副井先于风井开工、风井先于主副井开工等几种开工顺序。1主副井同时开工这种方式通常采用的比较少，特别是现在主副井均采用冻结的情况下，为了减少冻结站的装机容量，通常会安排主副井先后开工。因此，通常在地质条件较好、岩层稳定，有充足的施工力量和施工准备，能保证顺利、快速施工的情况下，才采用这种方式;但该方式准备工作量大，并且由于主井工程量大，可能拖后完成;副井到底后不能马上形成井下巷道全面、快速施工的提升和通风条件，容易造成窝工;特别是采用冻结法施工的立井井筒时，这种开工顺序会造成冻结站装机容量大，电力负荷大，而且前期设备、人员投入巨大，成本大幅度增加。2.主副井交错开工在国内，主井、副井在同一工业广场内的矿井开拓工程，根据我国多年来的建井实践，采用主副井交错开工的施工顺序比较普遍。一般采用主井先开工、副井后开工的顺序，从工期排队的角度来说，主井井筒一次到底、预留装载恫室，采用平行交叉施工方案，对缩短建井总工期比较有利。但是从现场实践、安全和管理的难易程度来说，采用主井井筒和装载硐室一次施工完毕的施施工顺序比较普遍，通常，主副井交错开工时间应根据网络优化确定，一般为1-4个月。（1）主井在前，副井在后对于主副井井筒在同一工业广场内的立井开拓项目，我国多采用主井比副井先开工的方式。因为在一般情况下，主井比副井深，又有装载硐室，施工要占一定工期。主井先开工，基本和副井到底的时间前后相差不大，然后从主副井两个方向同时进行短路贯通，其最大的好处是贯通时间快，独头掘进距离短。特别是后续以吊桶提升的临时改绞前的时间段，人员上下、运输转载等都比较复杂。所以，主井提前开工有利于尽快完成临时提升系统改装，加大提升能力，缩短主副井交替装备的工期（先临时改装主井提升，然后再进行副井永久提升装备）。（2）副井在前，主井在后因为井筒到底后，不完成临时贯通通常没办法进行井筒临时或永久装备，因此这种施工顺序，目前在国内采用的比较少，它主要适用于副井有整套永久提升设备可提前利用的情况，如采用一次成井施工方案的矿井副井井筒。3.装载恫室的施工顺序通常来说，主井井筒到底时间与装载恫室施工顺序有很大关系。装载恫室与主井井筒的施工顺序有四种方式:一是与主井井筒及其硐室一次顺序施工完毕，即井筒施工到装载硐室位置时就把装载硐室施工完成，然后继续施工装载硐室水平以下的井筒工程，此方法工期较长，但是不需要井筒二次改装，而且安全性较好;二是主井井筒一次掘到底，预留装载硐室硐口，然后再回头施工装载硐室，这种施工顺序的优点是排水和出渣工序相对简单，可以充分利用下部井筒的空间，缺点是需要搭建操作平台，安全性相对较差;三是主井井筒一次掘到底，预留石同口，待副井罐笼投入使用后，在主井井塔施工的同时完成刑室工程;四是主井井筒第一次掘砌到运输水平，待副井罐笼提到升后，施工下段井筒，装载硐室与该段井筒一次作完，这种方式只有在井底部分地质条件特别复杂时（或地质条件出现意外恶劣情况时）才采用。综合上述四种作业方式，总体来说，采用第一种施工顺序相对较为科学、合理，施工实践也比较多。4.主、副井与风井的施工顺序各风井井筒的开工时间应控制在3-6个月内。除非特殊情况，一般不采用风井比主、副井提前开工的方案。对于分期投产矿井的井筒可按设计要求分别安排。对于通风压力大的矿井来说，风井开工的时间应以能尽早形成全矿井通风为目标来确定。

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。选项C应为分别签署，不是共同签署。

2020版教材P166
“三、(4)动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。”

2020版教材P92
本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。整装锅炉安装的主要程序：锅炉基础复查→锅炉设备与技术资料的核对检查→锅炉设备就位找正→附件安装→工艺管路的安装→水压试验→单机试运转→报警及联锁试验→锅炉热态调试与试运转。

2020版教材P64页
本题考查的是工程量清单计价的方法。综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润。

本题考查的是水利水电工程分包单位管理职责。承包人在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是工程承包人本单位人员。

2020版教材P173
二、施工现场临时用水管理(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。(2)现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。(3)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。(4)高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。(5)消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路，保证消防供水

2020版教材P88页
按施工方法高压喷射注浆（旋喷、摆喷、定喷）隔水帷幕、压力注浆隔水帷幕、水泥土搅拌粧隔水帷幕、冻结法隔水帷幕、地下连续墙或咬合式排桩隔水帷幕、钢板粧隔水帷幕、沉箱

2020版教材P 10
A项，诉讼代理人不要求必须由具有律师资格的人担任。基层法律服务工作者，当事人的近亲属或工作人员，当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民可以被委托为诉讼代理人。B项，建设工程代理行为多为民事法律行为的委托代理。D项，转托他人代理应当事先取得被代理人的同意；或事先没有取得被代理人同意的，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益可转托他人代理的除外。

2020版教材P224
根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。大型水利工程应设置项目站，中小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行巡回监督。从工程开工前办理质量监督手续始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止，为水利工程建设项目的质量监督期（含合同质量保修期）。各级质量监督机构的质量监督人员有专职质量监督员和兼职质量监督员组成。其中，兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。

本题考查的是建设工程分包的规定。分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任。同时，分包单位与总承包单位要就分包工程承担连带责任。

2020版教材P269页
《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责……总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

2020新版教材P251页
合间价款的支付一般分三次：(1)设备制造前，采购方支付设备价格的10%作为预付款；(2)供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80%；(3)剩余的10%作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。4.现场服务：合同可以约定设备安装工作由供货方负责还是采购方负责。5.验收和保修：成套设备安装后一般应进行试车调试，双方应该共同参加启动试车的检验工作。

不妥之一：墙体一次砌筑高度为4.5m正确做法：墙体每日砌筑高度不超过1.5m。
　　不妥之二：砌块生产7天后运往工地砌筑。正确做法：砌块达到28天后，进行砌筑。
　　不妥之三：砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。正确做法：砌筑砂浆宜采用自来水（或经处理符合要求的循环水）进行拌制。

本题考查的是代理的主要种类。企业的法定代表人，依照法律或者法人组织的章程的规定，代表法人行使职权，不是委托代理。

做好技术交底是保证施工质量的重要措施之一。项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。正确答案：B

混凝土面板堆石坝干密度的测定，(1)在坝面作业中，应对铺土厚度、土块大小、含水量、压实后的干密度等进行检查，并提出质量控制措施。对黏性土，含水量的检测是关键，可用含水量测定仪测定。干密度的测定，黏性土一般可用体积200~500cm3的环刀测定；砂可用体积为500cm3的环刀测定；砾质土、砂砾料、反滤料用灌水法或灌砂法测定；堆石因其空隙大，一般用灌水法测定。当砂砾料因缺乏细料而架空时，也用灌水法测定。

2019版教材P123页
（3）砌筑施工时，砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求，且最低气温等于或低于-15℃时。砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。故D选项错误。

2020新版教材P131页
施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。

塌孔与缩径产生的原因基本相同，主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注混凝土等原因所造成 。预防措施：钻(冲)孔灌注桩穿过较厚的砂层、砾石层时，成孔速度应控制在2m/h以内，泥浆性能主要控制其密度为1.3-1.4g/cm3 、黏度为20-30s、 含砂率不大于6% ，若孔内自然造浆不能满足以上要求时，可采用加黏土粉、烧碱、木质素的方法，改善泥浆的性能，通过对泥浆的除砂处理，可控制泥浆的密度和含砂率 。 没有特殊原因，钢筋骨架安装后应立即灌注混凝土 。

2019版教材P115页
（三）裱糊施工技术要求（4）裱糊时，阳角处应无接缝，应包角压实，阴角处应断开，并应顺光搭接。

（2）合同管理文件分包单位资质报审表；工程分包合同；劳务分包合同；材料采购总计划表；工程设备采购总计划表；工程设备、关键材料招标书和中标书；合同变更和索赔申请报告。可见ABC为正确选项

2020新版教材P25页
(1)工程概况及施工特点分析；(2)施工方法和施工机械的选择；(3)分部（分项)工程的施工准备工作计划；(4)分部（分项)工程的施工进度计划；(5)各项资源需求量计划；(6)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施(7)作业区施工平面布置图设计。 @##

工程分包需要经过建设单位（业主）同意，工程的工艺线设备（主体设备或关键性工作）不允许发包。

2019版教材P2页
强电系统指供电、照明等，弱电系统指通信、信息、探测、报警等。

隧道水害的防治措施：(1）因势利导，给地下水以可排走的通道，将水迅速地排到洞外。
(2）将流向隧道的水源截断，或尽可能使其水量减少。
(3）堵塞衬砌背后的渗流水，集中引导排出。
(4）合理选择防水材料；严格施工工艺。

2020版教材P88页
圈转套压法要求开行的工作面较大，适合于多碾滚组合碾压。其优点是生产效率高。

本题考察燃气管道随桥梁敷设宜采取的安全防护措施。燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：
(1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100％无损探伤。
(2)跨越通航河流的燃气管道管底高程，应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩。
(3)在确定管道位置时，应与随桥敷设的其他可燃气体管道保持一定间距。
(4)管道应设置必要的补偿和减震措施。
(5)过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
(6)对管道应做较高等级的防腐保护。
(7)采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

　施工起重机械，是《特种设备安全监察条例》所规定的特种设备，使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。故选项D正确。参见考试用书2Z206032。

指导责任事故：指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如片面追求施工进度，放松或 不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。

2020版教材P44页
（二）1）外观检查：从每批锚具中抽取10％的且不少于10套，进行外观资料和外形尺寸检查。

其他工程费是指直接工程费以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。其内容包括：冬季施工增加费、雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、行车干扰工程施工增加费、施工标准化与安全措施费、临时设施费、施工辅助费、工地转移费等。因此应选择ACE。

选项B属于其他项目费。
措施项目费，还包括：
措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。内容包括：
1. 安全文明施工费
(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。
(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。
(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。
(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。
2 .夜间施工增加费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
3 .二次搬运费：是指施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。
4 .冬雨期施工增加费：是指在冬期或雨期施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。
5 .已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对巳完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用。

2020版教材P341
本题考查的是建设用电的规定。

本题考查的是融资租赁合同的法律规定。选项D属于出卖人的义务。

参见教材 P71。 本题考查内容： 混凝土小型空心砌块工程。 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上

2020版教材P29
钢丝绳环索按结构形式可分为钢丝绳环索和缆式环索。

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：
（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；
（2）合同约定的工程验收合格的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

1.计划工期210天；
关键线路A→G→H→I→J→E（或①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨）；
A工作的总时差为0天,C工作总时差为10天。
2.事件1的责任方为发包人,A工作为关键工作,A工作推迟5天完成,影响工期5天。
事件2的责任方为承包人,C工作为非关键工作,总时差为10天,C工作推迟12天,影响工期2天。
事件3的责任方为承包人,E工作为关键工作,E工作推迟2天,影响工期2天。
3.在第60天末：
计划应完成的累计工作量为75万元,占计划总工作量的65.8%；
实际累计工作量为69万元,占计划总工作量的60.5%；
实际比计划拖欠工作量占计划总工作量的5.3%。
4.实际工期为219天,承包人可向发包人提出5天的延期要求（事件1责任方为发包人,可以提出延期要求,其余均为承包人责任,不可提出延期要求）。



1.时标网络图中工期应为终点节点对应的时间，没有波折线的线路为关键线路，本工作波折线的水平投影为该工作的自由时差，本工作的总时差为紧后工作总时差的最小值与本工作的自由时差之和。
A工作为关键工作，总时差为0天，C工作自由总时差为0天，紧后工作D的总时差（自由时差）为10天，C工作的总时差为10天。
[解答分析]这是一道关于时标网络图的题目，考核考生对时标网络图的识读、时间参数的计算能力。
2.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）中有关发包人和承包人的责任和义务，确定造成进度延误的责任方。判别是否影响工期的方法：是否为关键工作？若是，则影响工期；若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其余情况均不影响工期。
按合同约定提供施工场地是发包人的义务，事件1中造成A工作延误的责任为发包人。
事件2中发现底板混凝土出现裂缝，需进行处理，事件3中施工过程中吊装设备出现故障，修复后继续进行，其责任均为承包人。
A工作为关键工作，总时差为0天，A工作推迟5天（25-20=5天）完成，影响工期5天。
C工作为非关键工作，总时差为10天，C工作推迟12天（77-65=12天）完成，影响工期2天。
E工作为关键工作，总时差为0天，E工作推迟2天（17-15=2天）完成，影响工期2天。
[解答分析]这是一道关于进度延误分析方面的考题，考核考生对进度延误责任认定以及对总工期影响程度的分析能力。
3.累计工程量计算是将指定时期工程量进行累加，累计工程量分为计划应完成量和实际已完成量，分别与总工程量进行比较，分析进度的进展情况。
第60天末（应为0～60天工程量的累加）：
计划应完成的累计工作量为75万元(10+7+8+6+8+6+8+8+6+8=75万元)；



实际比计划拖欠工作量占计划总工作量的5.3%（65.8%-60.5%=5.3%）。
[解答分析]这是一道对工程统计的题目，考核考生对累计工程量计算方法掌握的能力。
4.依据原逻辑关系和计划，按实际进度时间数据重新计算工期。
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。”
①既影响工期，又增加费用，可提出工期和费用索赔；②不影响工期且增加费用，不可提出工期索赔，但可提出费用索赔；③影响工期且不增加费用，可提出工期索赔，但不可提出费用索赔。
线路一：A→G→H→I→J→E（25+65+40+50+20+17=217天）
线路二：A→B→C→D→E（25+10+77+90+17=219天）
由于事件1中造成A工作延误的责任人为发包人，可提出延长5天工期的要求。
[解答分析]这是一道对工期延误综合分析、与此相关合同履约的题目，考核考生对网络进度计划综合运用以及对事件合同履约认定的能力。