2021二级建造师真题下载8辑
发布时间：2021-07-06
2021二级建造师真题下载8辑 第1辑
根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由（ ）向承包人发出变更指令。
A．监理人
B．业主
C．设计人
D．变更提出方
A．监理人
B．业主
C．设计人
D．变更提出方
答案：A
解析：
本题考查的是变更程序。根据《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由监理人发出。
（2017年）关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有（??）。
A.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员
B.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人
C.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者
D.是施工承包合同中的权利、义务和责任主体
E.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同
B.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人
C.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者
D.是施工承包合同中的权利、义务和责任主体
E.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同
答案：C,E
解析：
建筑施工企业项目经理(以下简称项目经理)，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑 工企业法定代表人在工程项目上的代表人。正确答案：C、E
某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法正确的是()。
A.施工企业必须撤回仲裁申请
B.施工企业在调解书签收前后不得反悔
C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书
D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力
B.施工企业在调解书签收前后不得反悔
C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书
D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力
答案：D
解析：
2020版教材P339页
仲裁和解与调解调解不成的，应当及时作出裁决。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。
仲裁和解与调解调解不成的，应当及时作出裁决。调解书经双方当事人签收后即与裁决书具有同等法律效力。
下列标准属于工程建设行业强制性标准的是()
A、工程建设通用的综合性标准
B、工程建设行业专用的质量标准
C、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
D、工程建设重要的通用的信息技术标准
E、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准
B、工程建设行业专用的质量标准
C、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
D、工程建设重要的通用的信息技术标准
E、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准
答案：A,C,D,E
解析：
工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1、3、1、1 分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的台班产量定额是（）m3/台班。
A.32
B.36
C.40
D.50
B.36
C.40
D.50
答案：A
解析：
施工机械台班使用定额的编制。1+3+1+1=6分钟，60/6=10次，一个台班是8小时，台班产量定额=10*.5*8*0.8=32m3/台班。
工程质量监督申报手续应在工程项目()向工程质量监督机构办理。
A.开工前，由建设单位
B.验收前，由建设单位
C.开工前，由施工单位
D.验收前，由施工单位
B.验收前，由建设单位
C.开工前，由施工单位
D.验收前，由施工单位
答案：A
解析：
2020新版教材P182页
在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关质量监督的申报手续。
在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关质量监督的申报手续。
2021二级建造师真题下载8辑 第2辑
建筑、安装工程常用的起重机有（ ）。
A．汽车式
B．桥式起重机
C．自行式起重机
D．塔式起重机
E．桅杆式起重机
正确答案：CDE
热期施工时，在浇筑混凝土时，应选择一天内气温（ ）的时候浇筑，浇筑温度应低于32℃。
A．较低
B．较高
C．平均
D．最高
正确答案：A
城市快速路、主干路路床顶面以下0～300mm范围内，采用重型击实标准，土的压实度应不低于( )。
A.87%
B.90%
C.93%
D.95%
B.90%
C.93%
D.95%
答案：D
解析：
2020版教材P266
表2K320095-1，城市快速路、主干路的压实度标准不低于95%。
表2K320095-1，城市快速路、主干路的压实度标准不低于95%。
(2014年)根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（ ）。
A.旁站、巡视和班组自检
B.巡视、平行检验和班组自检
C.旁站、巡视和平行检验
D.平行检验、班组互检和旁站
B.巡视、平行检验和班组自检
C.旁站、巡视和平行检验
D.平行检验、班组互检和旁站
答案：C
解析：
监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施 监理。
(2016年)关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。
A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调
B.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平
C.在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
D.业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调
B.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平
C.在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制
D.业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调
答案：C
解析：
施工总进度计划的编制、控制、协调由施工总承包单位负责，而项目总进度计划的编制、控制、 协调以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责，A 错。项目质量的好坏很大程度上施工总承 包的选择，取决于施工总承包单位的管理水平以及技术水平，业主对施工总承包单位的依赖较大，B 错。业主只需负责对施工总承包单位管理和组织协调，工作量大大减小。D 错。
根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位的下列做法中，符合防止环境污染措施要的有（ ）。
A．将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流
B．施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青
C．使用密闭器将高空废弃物运输至地面
D．将有毒有害废弃物作为土方回填
B．施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青
C．使用密闭器将高空废弃物运输至地面
D．将有毒有害废弃物作为土方回填
答案：C
解析：
2021二级建造师真题下载8辑 第3辑
建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（ ）。
A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P172页
一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，应允许在施工单位采取相应的措施后重新验收。个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定可否验收时，应请具有法定资质的检测单位检测鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收。如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收。经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求。6.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。
一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，应允许在施工单位采取相应的措施后重新验收。个别检验批发现试块强度等不满足要求等问题，难以确定可否验收时，应请具有法定资质的检测单位检测鉴定。当鉴定结果能够达到设计要求时，该检验批仍应认为通过验收。如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收。经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求。6.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收。
临时性挖方的开挖深度，对软土和硬土分别不应超过（ ）。
A．3m和6m
B．2m和4m
C．4m和6m
D．4m和8m
正确答案：D
某建设工程发生了工程质量事故，经鉴定发现，事故是由于设计方的原因造成的。对此，设计单位应当履行的法定义务是提出相应的（）。
A.技术处理方案
B.损失赔偿方案
C.责任认定方案
D.设计变更方案
B.损失赔偿方案
C.责任认定方案
D.设计变更方案
答案：A
解析：
2020版教材P282页
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
保证合同是（）订立合同。
A.债权人与债务人
B.债务人与保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人
B.债务人与保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人
答案：C
解析：
2019版教材P29页
保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。 保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。
保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。 保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。
施工平行承发包的一般工作程序为()。
A.施工→施工招投标→施工图设计完成→完工验收
B.施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收
C.施工招投标→施工图设计完成→施工→完工验收
D.施工招投标→施工→施工图设计完成→完工验收
B.施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收
C.施工招投标→施工图设计完成→施工→完工验收
D.施工招投标→施工→施工图设计完成→完工验收
答案：B
解析：
2020新版教材P221页
施工平行承发包的一般工作程序为：施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收。@##
施工平行承发包的一般工作程序为：施工图设计完成→施工招投标→施工→完工验收。@##
在建设工程活动中，保证人往往是( )。
A、社会团体B、国家机关C、企业法人的分支机构D、银行
A、社会团体B、国家机关C、企业法人的分支机构D、银行
答案：D
解析：
在建设工程活动中，由于担保的标的额较大，保证人往往是银行，也有信用较高的其他担保人，如担保公司。国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构不可以作为保证人。故选项 D 正确。
2021二级建造师真题下载8辑 第4辑
（ ）适用于在超高空吊装中、小型设备、山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。
A.无锚点推吊法
B.旋转法
C.滑移法
D.高空斜承索吊运法
B.旋转法
C.滑移法
D.高空斜承索吊运法
答案：D
解析：
本题考查的是常用的吊装方法。高空斜承索吊运法适用于在超高空吊装中、小型设备、山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。
根据《大中型水电工程建设风险管理规范》GB/T 50927-2013，具体风险处置方法包括（）等
A.风险规避
B.风险释放
C.风险转移
D.风险自留
E.风险利用
B.风险释放
C.风险转移
D.风险自留
E.风险利用
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P256
风险控制应采取经济、可行、积极的处置措施，具体风险处置方法有：风险规避、风 险缓解、风险转移、风险自留、风险利用等方法。
风险控制应采取经济、可行、积极的处置措施，具体风险处置方法有：风险规避、风 险缓解、风险转移、风险自留、风险利用等方法。
下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A.建设单位不得将建设工程肢解发包
B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C.建设单位不得任意压缩合同工期
D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案
B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C.建设单位不得任意压缩合同工期
D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案
答案：D
解析：
2019新版教材P251页
《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指()。
A、 工序
B、 分部工程
C、 分项工程
D、 整个建筑物
B、 分部工程
C、 分项工程
D、 整个建筑物
答案：A
解析：
施工定额是以同一性质的施工过程——工序，作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。
某项目专业性强且技术复杂，开工后，由于专业原因该项目的项目经理不能胜任该项目，为了保证项目目标的实现，企业更换了项目经理。企业的此项行为属于项目目标动态控制的（ ）。
A.管理措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
答案：D
解析：
根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（ ）。
A．改变合同中任何项工作的质量或其他特性
B．取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施
C．改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D．为完成工程需要追加的额外工作
B．取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施
C．改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D．为完成工程需要追加的额外工作
答案：B
解析：
2021二级建造师真题下载8辑 第5辑
管道膨胀节在试压前（ ），管道已按试验要求进行了加固。
A.已设置临时约束装置
B.已处于自然状态
C.已隔离
D.已拆除
B.已处于自然状态
C.已隔离
D.已拆除
答案：A
解析：
管道膨胀节是利用有效伸缩变形来吸收由于热胀冷缩等原因而产生的变形的补偿装置，在对系统进行压力试验时，试验压力比正常运行压力大，很容易损坏膨胀节，所以，为了防止试压过程中膨胀节过度伸缩超出极限范围造成损坏，要对膨胀节做临时约束。
现场环境保护的意义是（ ）。
A．保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要
B．保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需要
C．保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求
D．节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要
E．现场环境保护也是文明施工的重要内容之一
正确答案：ABD
下列关于施工总承包和施工总承包管理模式的说明，正确的是（）。
A.采用施工总承包模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，需经过施工总承包管理单位的认可
B.采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，需经过施工总承包管理单位的认可
C.采用施工总承包模式时，分包单位可以由施工总承包单位选择，需要业主认可
D.采用施工总承包管理模式时，分包单位可以由业主选择，需要总承包管理方认可
E.施工总承包或施工总承包管理都有责任对分包人的质量、进度进行控制
B.采用施工总承包管理模式时，分包合同由业主与分包单位直接签订，需经过施工总承包管理单位的认可
C.采用施工总承包模式时，分包单位可以由施工总承包单位选择，需要业主认可
D.采用施工总承包管理模式时，分包单位可以由业主选择，需要总承包管理方认可
E.施工总承包或施工总承包管理都有责任对分包人的质量、进度进行控制
答案：B,C,D,E
解析：
2020新版教材P225页
3.对分包单位的选择和认可在施工总承包模式中，如果业主同意将某几个部分的工程进行分包，施工分包单位往往由施工总承包单位选择，由业主认可。而在施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的。业主通常通过招标选择分包单位。一般情况下，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。如果施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位也可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。施工总承包管理模式与施工总承包模式有很多的不同，但两者也存在一些相同的方面，比如总包单位承担的责任和义务，以及对分包单位的管理和服务。两者都要承担相同的管理责任，对施工管理目标负责，负责对现场施工的总体管理和协调，负责向分包人提供相应的服务。在国内，普遍对施工总承包管理模式存在误解，认为总包单位仅仅做管理与协调工作，而对项目目标控制不承担责任，实际上，毎一个分包合同都要经过施工总承包管理单位的确认，施工总承包管理单位有责任对分包人的质量、进度进行控制，并负责审核和控制分包合同的费用支付，负责协调各个分包的关系，负责各个分包合同的管理。因此，在组织结构和人员配备上，施工总承包管理单位仍然要有费用控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织与协调的组织和人员。
3.对分包单位的选择和认可在施工总承包模式中，如果业主同意将某几个部分的工程进行分包，施工分包单位往往由施工总承包单位选择，由业主认可。而在施工总承包管理模式中，所有分包单位的选择都是由业主决策的。业主通常通过招标选择分包单位。一般情况下，分包合同由业主与分包单位直接签订，但每一个分包人的选择和每一个分包合同的签订都要经过施工总承包管理单位的认可，因为施工总承包管理单位要承担施工总体管理和目标控制的任务和责任。如果施工总承包管理单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务，而业主执意不肯更换该分包人，施工总承包管理单位也可以拒绝认可该分包合同，并且不承担该分包人所负责工程的管理责任。施工总承包管理模式与施工总承包模式有很多的不同，但两者也存在一些相同的方面，比如总包单位承担的责任和义务，以及对分包单位的管理和服务。两者都要承担相同的管理责任，对施工管理目标负责，负责对现场施工的总体管理和协调，负责向分包人提供相应的服务。在国内，普遍对施工总承包管理模式存在误解，认为总包单位仅仅做管理与协调工作，而对项目目标控制不承担责任，实际上，毎一个分包合同都要经过施工总承包管理单位的确认，施工总承包管理单位有责任对分包人的质量、进度进行控制，并负责审核和控制分包合同的费用支付，负责协调各个分包的关系，负责各个分包合同的管理。因此，在组织结构和人员配备上，施工总承包管理单位仍然要有费用控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织与协调的组织和人员。
某建设工程于5月21日进行了图纸会审，并形成了图纸会审纪要，各参加单位签字盖章。该文件属于施工文件档案中的()。
A、 工程质量控制资料
B、 工程施工技术管理资料
C、 工程准备阶段资料
D、 工程设计变更记录资料
B、 工程施工技术管理资料
C、 工程准备阶段资料
D、 工程设计变更记录资料
答案：B
解析：
施工文件档案管理的内容主要包括：工程施工技术管理资料、工程质量控制资料、工程施工质量验收资料、竣工图四大部分。其中工程施工技术管理资料是建设工程施工全过程中的真实记录，是施工各阶段客观产生的施工技术文件。主要内容如下。(1)图纸会审记录文件；(2)工程开工报告相关资料（开工报审表、开工报告）；(3)技术、安全交底记录文件；(4)施工组织设计（项目管理规划）文件；(5)施工日志记录文件；(6)设计变更文件；(7)工程洽商记录文件；(8)工程测量记录文件；(9)施工记录文件；(10)工程质量事故记录文件；(II)工程竣工文件。可见，正确选项是B
（2016年） 关于建设工程发承包的说法，正确的有（ ）。
A.发包人不得将工程发包给个人
B.建筑材料可以由发包人采购
C.用于工程的设备只能由发包人采购
D.发包人不得指定分包人
E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商
B.建筑材料可以由发包人采购
C.用于工程的设备只能由发包人采购
D.发包人不得指定分包人
E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商
答案：A,B,D
解析：
建设单位将工程发包给个人的属于违法发包，A 选项正确；《建设工程质量管理条例》规定，按 照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件 和设备符合设计文件和合同要求，B 选项正确；按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包 单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。C、E 选项错误；《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，“建设单位 不得直接指定分包工程承包人”，D 选项正确。
下列装饰装修工程中， 通常需要洒水养护的有（ ） 。
A． 整体面层地面
B． 干挂花岗岩墙面
C． 陶瓷锦砖饰面
D． 水泥压力板隔墙
E． 水泥砂浆抹灰墙面
A． 整体面层地面
B． 干挂花岗岩墙面
C． 陶瓷锦砖饰面
D． 水泥压力板隔墙
E． 水泥砂浆抹灰墙面
答案：A,C
解析：
参见教材 P298。 铺设水泥混凝土板块、 水磨石板块、 人造石板块、 陶瓷锦砖、 陶瓷地砖、 缸砖、水泥花砖、 料石、 大理石、 花岗石等面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时， 在面层铺设后， 表面应覆盖、 温润， 养护不少于 7d。
2021二级建造师真题下载8辑 第6辑
通过面状布孔灌浆，改善岩基的力学性能，减少基础的变形，以减少基础开挖深度的一种灌浆方法是( )。
A.固结灌浆
B.帷幕灌浆
C.接触灌浆
D.高压喷射灌浆
B.帷幕灌浆
C.接触灌浆
D.高压喷射灌浆
答案：A
解析：
2020版教材P80页
(1)固结灌浆是通过面状布孔灌浆，以改善岩基的力学性能，减少基础的变形和不均匀沉陷；改善工作条件，减少基础开挖深度的一种方法。灌浆面积较大、深度较浅、压力较小。(2)帷幕灌浆是在基础内平行于建筑物的轴线钻一排或几排孔，用压力灌浆法将浆液灌入到岩石的裂隙中去，形成一道防渗帷幕，截断基础渗流，降低基础扬压力的一种方法。灌浆深度较深、压力较大。(3)接触灌浆是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆，以加强二者间的结合程度和基础的整体性，提高抗滑稳定，同时也增进岩石固结与防渗性能的一种方法。(4)化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。这种浆材呈溶液状态，能灌入0.10mm以下的微细裂缝，浆液经过一定时间起化学作用，可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用。(5)高压喷射灌浆是采用钻孔将装上特制合金喷嘴的注浆管下到预定位置，然后用高压泵将浆液通过喷嘴喷射出来，冲击破坏土体，使土粒在喷射流束的冲击力、离心力和重力等综合作用下，与浆液搅拌混合。待浆液凝固以后，在土内就形成一定形状的固结体。
(1)固结灌浆是通过面状布孔灌浆，以改善岩基的力学性能，减少基础的变形和不均匀沉陷；改善工作条件，减少基础开挖深度的一种方法。灌浆面积较大、深度较浅、压力较小。(2)帷幕灌浆是在基础内平行于建筑物的轴线钻一排或几排孔，用压力灌浆法将浆液灌入到岩石的裂隙中去，形成一道防渗帷幕，截断基础渗流，降低基础扬压力的一种方法。灌浆深度较深、压力较大。(3)接触灌浆是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆，以加强二者间的结合程度和基础的整体性，提高抗滑稳定，同时也增进岩石固结与防渗性能的一种方法。(4)化学灌浆是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法。这种浆材呈溶液状态，能灌入0.10mm以下的微细裂缝，浆液经过一定时间起化学作用，可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用。(5)高压喷射灌浆是采用钻孔将装上特制合金喷嘴的注浆管下到预定位置，然后用高压泵将浆液通过喷嘴喷射出来，冲击破坏土体，使土粒在喷射流束的冲击力、离心力和重力等综合作用下，与浆液搅拌混合。待浆液凝固以后，在土内就形成一定形状的固结体。
下列属于国际上通用的地质年代名称的是（）。
A.石炭纪
B.太原组
C.第三系
D.寒武系
B.太原组
C.第三系
D.寒武系
答案：A
解析：
下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。
A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P166
(2)—般临时设施区，每100mz配备两个10L的灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水捕（池）、消防砂箱等器材设施。(3)临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器。⑷仓库、油库、危化品库或堆料厂内，应配备足够组数、种类的灭火器，每组灭火器不应少于4个，每组灭火器之间的距离不应大于30m (5)高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的髙压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm 每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。
(2)—般临时设施区，每100mz配备两个10L的灭火器，大型临时设施总面积超过1200m2的，应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水捕（池）、消防砂箱等器材设施。(3)临时木工加工车间、油漆作业间等，每25m2应配置一个种类合适的灭火器。⑷仓库、油库、危化品库或堆料厂内，应配备足够组数、种类的灭火器，每组灭火器不应少于4个，每组灭火器之间的距离不应大于30m (5)高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的髙压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm 每层必须设消火栓口，并配备足够的水龙带。
某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中（ ）条款的效力。
A、 全面履行
B、 结算和清理
C、 履约担保
D、 竣工验收
E、 争议解决
B、 结算和清理
C、 履约担保
D、 竣工验收
E、 争议解决
答案：B,E
解析：
《合同法》第98条规定：合同的解除或合同权利义务终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的争议解决条款的效力。B、E项正确。
行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。
A.行政处分
B.行政复议
C.行政赔偿
D.行政许可
B.行政复议
C.行政赔偿
D.行政许可
答案：A
解析：
2019版教材P40页
行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。
行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。
下列选项中，符合施工许可证法定批准条件的是()
A、已经办理该建筑工程用地批准手续
B、没有建设工程规划许可证，但已办理建筑工程用地审批手续
C、有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D、已经确定建筑施工企业
E、有保证工程质量和安全的具体措施
B、没有建设工程规划许可证，但已办理建筑工程用地审批手续
C、有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D、已经确定建筑施工企业
E、有保证工程质量和安全的具体措施
答案：A,C,D,E
解析：
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续；(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(4)已经确定建筑施工企业；(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(6)有保证工程质量和安全的具体措施；(7)建设资金已经落实；(8)法律、行政法规规定的其他条件。
2021二级建造师真题下载8辑 第7辑
影响下道工序质量的质量控制点应由（ ）共同检查确认并签证。
A.业主和施工双方质检人员
B.施工和监理双方质检人员
C.业主和监理双方质检人员
D.施工和政府双方质检人员
B.施工和监理双方质检人员
C.业主和监理双方质检人员
D.施工和政府双方质检人员
答案：B
解析：
2020版教材P238
2）B级控制点：影响下道工序质量的质量控制点，由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
2）B级控制点：影响下道工序质量的质量控制点，由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求，仪表设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时，应在库内放置（ ）后再开箱。
A．12h
B．16h
C．20h
D．24h
正确答案：D
水泥土墙支护结构位移超过设计值较多时，水泥土墙卸载方式是()。
A.背后
B.上部
C.前部
D.下部
B.上部
C.前部
D.下部
答案：A
解析：
2019版教材P217页
（2）水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视，做好位移监测，掌握发展趋势。如位移持续发展，超过设计值较多，则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理。
（2）水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视，做好位移监测，掌握发展趋势。如位移持续发展，超过设计值较多，则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理。
A 公司以EPC 交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5 亿美元，合同约定，总工期36 个月，支付币种为美元。工程进度款每月10 日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠一天，业主需支付双倍利息给A 公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等价格变化而作调整。A 公司项目部进场后，依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。重点是绿色施工（环境保护）要点。施工工程中发生下列事件：
事件1：A 公司因
（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30 天，直接经济损失30 万美元；
（2）原材料涨价，增加费用150 万美元；
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5 天，共计增加劳务工工资50 万美元；
（4）美元贬值，损失人民币1200 万元；
（5）进度款多次拖延支付，影响工期5 天，经济损失（含利息）40 万美元；
（6）所在国税率提高，税款比原来增加50 万美元；
（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20 万美元，工期拖延10 天。
事件2：监理工程师在施工过程中发现A 公司在材料管理上有失控现象，钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。
事件3：单机试行结束后，A 公司项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器芯、整理试运行记录。
二、问题：
1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
2.事件1 中，A 公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？
3.针对材料管理失控现象，项目部材料管理上应做哪些改进？
4.事件4 中，单机试运行结束后，还应及时完成哪些工作？
事件1：A 公司因
（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30 天，直接经济损失30 万美元；
（2）原材料涨价，增加费用150 万美元；
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5 天，共计增加劳务工工资50 万美元；
（4）美元贬值，损失人民币1200 万元；
（5）进度款多次拖延支付，影响工期5 天，经济损失（含利息）40 万美元；
（6）所在国税率提高，税款比原来增加50 万美元；
（7）遭遇百年一遇的大洪水，直接经济损失20 万美元，工期拖延10 天。
事件2：监理工程师在施工过程中发现A 公司在材料管理上有失控现象，钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口。为赶工程进度，领用了项目部材料库无标识的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。
事件3：单机试行结束后，A 公司项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器芯、整理试运行记录。
二、问题：
1.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
2.事件1 中，A 公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少？
3.针对材料管理失控现象，项目部材料管理上应做哪些改进？
4.事件4 中，单机试运行结束后，还应及时完成哪些工作？
答案：
解析：
1. 土壤保护要点：
（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。裸土及时覆盖。
（2）沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出。
（3）油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管，及时清理地面污染。
（4）有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。
（5）施工后应恢复被施工活动破坏的植被。
2.事件 1 中
（1）战乱为不可抗力，可索赔工期 30 天；费用不可索赔。
（2）原材料涨价，按合同规定，费用不可以索赔。
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工属于内部协调问题，费用、工期均不可以索赔。
（4）美元贬值，按合同规定，费用不可以索赔。
（5）进度款多次拖延支付，属于业主责任，可索赔工期 5 天，费用 40 万美元。
（6）所在国税率提高，按合同规定，不可以索赔。
（7）百年一遇的大洪水为不可抗力，可索赔工期 10 天，费用不可索赔。
以上事件可索赔工期：30+5+10=45 天，
可索赔费用：40 万元。
3. 项目部应在材料保管、标识、领发、回收等方面进行改进：
（1）领取材料前报送材料需用计划；
（2）凡有定额的工程用料，凭限额领料领发材料；
（3）超限额的用料，在用料前应办理手续，填限额领料单，经签发批准后实施；
（4）建立领发料台账，记录领发和节超状况；
（5）对无标识的材料，应查明其材质后，重新做出标识。
4.单机试运行结束后，还应及时完成的工作：
（1）切断电源及其他动力来源；
（2）进出必要的排气、排水或排污；
（3）按规范规定，对设备几何精度进行必要的复查，各紧固部件复紧；
（4）拆除试运行中的临时管道及设备；
（5）试运行参加单位在规定表格上签字确认。
（1）保护地表环境，防止土壤侵蚀、流失。裸土及时覆盖。
（2）沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出。
（3）油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料应妥善保管，及时清理地面污染。
（4）有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运。
（5）施工后应恢复被施工活动破坏的植被。
2.事件 1 中
（1）战乱为不可抗力，可索赔工期 30 天；费用不可索赔。
（2）原材料涨价，按合同规定，费用不可以索赔。
（3）所在国劳务工因工资待遇罢工属于内部协调问题，费用、工期均不可以索赔。
（4）美元贬值，按合同规定，费用不可以索赔。
（5）进度款多次拖延支付，属于业主责任，可索赔工期 5 天，费用 40 万美元。
（6）所在国税率提高，按合同规定，不可以索赔。
（7）百年一遇的大洪水为不可抗力，可索赔工期 10 天，费用不可索赔。
以上事件可索赔工期：30+5+10=45 天，
可索赔费用：40 万元。
3. 项目部应在材料保管、标识、领发、回收等方面进行改进：
（1）领取材料前报送材料需用计划；
（2）凡有定额的工程用料，凭限额领料领发材料；
（3）超限额的用料，在用料前应办理手续，填限额领料单，经签发批准后实施；
（4）建立领发料台账，记录领发和节超状况；
（5）对无标识的材料，应查明其材质后，重新做出标识。
4.单机试运行结束后，还应及时完成的工作：
（1）切断电源及其他动力来源；
（2）进出必要的排气、排水或排污；
（3）按规范规定，对设备几何精度进行必要的复查，各紧固部件复紧；
（4）拆除试运行中的临时管道及设备；
（5）试运行参加单位在规定表格上签字确认。
某次水利工程施工招标中，只有甲、乙两家投标单位递交了投标文件，根据水利工程招标投标有关规定，招标人应当( )。
A.直接委托给投标人甲或乙
B.组织议标，然后在甲、乙中确定中标人
C.组织评标，然后在甲、乙中确定中标人
D.依法重新招标
B.组织议标，然后在甲、乙中确定中标人
C.组织评标，然后在甲、乙中确定中标人
D.依法重新招标
答案：D
解析：
2019版教材P179页
8.重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
8.重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
水泥稳定土施工，宜在春末和气温较高的季节。施工期的日最低气温应在( )以上。
A.3℃
B.4℃
C.5℃
D.6℃
B.4℃
C.5℃
D.6℃
答案：C
解析：
2019版教材P17页
(二)运输与摊铺（3）宜在春末和气温较高的季节组织施工。施工期的日最低气温应在5℃以上。
(二)运输与摊铺（3）宜在春末和气温较高的季节组织施工。施工期的日最低气温应在5℃以上。
2021二级建造师真题下载8辑 第8辑
在工程项目的施工准备阶段，建设监理工作的主要任务有()。
A.监督施工单位严格执行合同
B.参与设计单位向施工单位的交底
C.审查施工单位选择的分包单位的资质
D.检查和评价施工单位的工程自检工作
E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料
B.参与设计单位向施工单位的交底
C.审查施工单位选择的分包单位的资质
D.检查和评价施工单位的工程自检工作
E.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料
答案：B,C,E
解析：
2020新版教材P42页
施工准备阶段的主要任务：
1.审查施工单位选择的分包单位的资质；2.监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度；3.参与设计单位向施工单位的设计交底；4.
审查施工组织设计；5.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料；6.对重点工程部位的中线和水平控制进行复查；7.审批一般单项工程和单位工程的开工报告。
施工准备阶段的主要任务：
1.审查施工单位选择的分包单位的资质；2.监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度；3.参与设计单位向施工单位的设计交底；4.
审查施工组织设计；5.在单位工程开工前检查施工单位的复测资料；6.对重点工程部位的中线和水平控制进行复查；7.审批一般单项工程和单位工程的开工报告。
关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地登记机构办理
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地登记机构办理
答案：A
解析：
参见教材P18。本题考查的是物权的设立，变更，转让，消灭和保护。选项B，未经登，不发生 效力；选项C,不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿发生效力；选项D，不 动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
水平分层填筑法的具体做法是（ ）。
A.从原地面开始水平填筑
B.按设计断面分成水平层次
C.逐层向上填筑
D.每填筑一层，经水准仪检测合格后，再填上一层土
E.宜在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶
B.按设计断面分成水平层次
C.逐层向上填筑
D.每填筑一层，经水准仪检测合格后，再填上一层土
E.宜在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶
答案：B,C
解析：
2020版教材P8
水平分层填筑法是按设计断面分成水平层次，逐层向上填筑，是路基填筑的常用方法。
水平分层填筑法是按设计断面分成水平层次，逐层向上填筑，是路基填筑的常用方法。
由审批部门批准，下列属于可以进行施工招标的是()。
A.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜公开招标的
B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供
B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供
答案：C
解析：
2020版教材P72页
第三条使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：
（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；
（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
C属于必须招标的情况。ABD属于可以招标的情况
第三条使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：
（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；
（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
C属于必须招标的情况。ABD属于可以招标的情况
关于招标人退还投标人投标保证金的时限，说法正确的是()。
A.自收到投标人书面撤回通知之日起14d内退还
B.自收到投标人书面撤回通知之日起7d内退还
C.自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还
D.自收到投标人书面撤回通知之日起28d内退还
B.自收到投标人书面撤回通知之日起7d内退还
C.自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还
D.自收到投标人书面撤回通知之日起28d内退还
答案：C
解析：
2019版教材P134页
投标保证金退还问题“投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。”
投标保证金退还问题“投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。”
单价合同中，当总价与单价发生矛盾时以( )为准。
A.总价合同
B.单价合同
C.总价
D.单价
B.单价合同
C.总价
D.单价
答案：D
解析：
2020新版教材P252页
单价合同的特点是单价优先，当总价与单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
单价合同的特点是单价优先，当总价与单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。
热门文章
